建筑工程施工合同15篇(實用)
隨著法律觀念的日漸普及，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同可以明確雙方當事人的權(quán)利和義務(wù)。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編收集整理的建筑工程施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
建筑工程施工合同1
發(fā)包方：__________________
承包方：__________________
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致，定論立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱__________________。
2、工程地點__________________。
3、工程內(nèi)容__________________。
二、工期
1、承包方應(yīng)按發(fā)包方人要求的工期完成全部工作。
開工日期：_________
竣工日期：_________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。
2、工期獎罰：本工程以發(fā)包方驗收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時，每推遲一天罰款_________元。
3、有下列情況之一，并經(jīng)發(fā)包方簽證，工期可以順延。
�。�1）因發(fā)包方原因影響開工。
�。�2）工程量有較大的增加。
�。�3）不可抗力。
（4）發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應(yīng)承擔違約責任和因此造成的發(fā)包方損失。
三、工程質(zhì)量及驗收
1、質(zhì)量標準。
2、承包方應(yīng)按照施工圖及說明、國家有關(guān)施工規(guī)范、驗收規(guī)范和經(jīng)發(fā)包方確認的施工方案組織施工。
3、承包方應(yīng)對現(xiàn)場工人的`操作、施工方法、施工技術(shù)措施的可靠性、安全性負完全責任，因承包方責任造成工程質(zhì)量事故、返工，其經(jīng)濟損失由承包方自負，因此造成工期延誤的，承包方承擔全部責任。
4、承包方必須接受發(fā)包方在施工過程中的管理，及時辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)。承包方應(yīng)按國家竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包方代表提供完整的過程檢驗資料。
5、質(zhì)量達不到約定標準，發(fā)包方罰承包方總造價的_________。
四、過程結(jié)算、工程款支付
1、結(jié)算方式：
�。�1）承包方式：__________________
�。�2）計價方法：__________________
�。�3）合同價款（大寫）：_________
（4）結(jié)算方法：__________________
2、工程支付：____________________
五、材料供應(yīng)及設(shè)備管理
1、全部材料由承包方自行采購，經(jīng)發(fā)包人認可后使用。
2、機械設(shè)備由承包方自備。
六、發(fā)包方責任
1、負責辦理有關(guān)建設(shè)手續(xù)。
2、審查承包方編制的施工方案，各種技術(shù)資料和工程預(yù)決算。
3、提供施工圖紙_________套。
4、負責組織工程設(shè)計交底、圖紙會審。
5、發(fā)包人指派________為工地代表。
七、承包方的責任
1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質(zhì)量的現(xiàn)場管理班子。
2、遵守發(fā)包方的質(zhì)量、技術(shù)、安全、文明施工管理等管理制度，接受發(fā)包方代表的指揮、檢查和監(jiān)督。
3、本合同生效后_________日內(nèi)編制出施工方案，報發(fā)包方審核，并按施工方案組織施工。
4、做好施工原始記錄，按發(fā)包方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術(shù)資料，提供給發(fā)包人2套。
5、承包方指派________為工地代表。
八、安全生產(chǎn)與文明施工
1、承包方應(yīng)派專人對施工用電、施工機械進行管理，加強使用過程中的檢查，確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現(xiàn)場文明整潔。
3、承包方在施工中，應(yīng)嚴格安全措施，嚴禁高空拋物。
4、承包方在施工中，如發(fā)生人身和設(shè)備事故，一切費用和善后問題的處理，均由承包方負責，并承擔因此給發(fā)包方造成的經(jīng)濟損失。
九、其它
1、本合同雙方約定經(jīng)簽字，蓋章后生效。
2、合同份數(shù)：
（1）本合同正本_________份，具有同等效力，由發(fā)包方、承包方分別保存_________份。
�。�2）本合同副本_________份（發(fā)包方執(zhí)_________，承包方執(zhí)_________）。
十、補充條款
發(fā)包方：_____________承包方：_____________
合同訂立日期：_________年______月______日
建筑工程施工合同2
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就
田園清水灣小區(qū)1、2號樓工程施工及有關(guān)事項協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱：-----小區(qū) 。
2.工程地點：長治市----------。
3.工程立項批準文號： 。
4.資金 自籌 。
5.工程內(nèi)容： 商住樓建安工程 。
群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍：
商住樓圖紙內(nèi)土建、安裝工程 。此合同不包括甲方分包項目 。
二、合同工期
計劃開工日期： 年 月 日。
計劃竣工日期： 年 月 日。
工期總?cè)諝v天數(shù)： 天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準。
三、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量符合 合格 標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為：
人民幣(大寫) (￥ 元);
2.合同價格形式： 根據(jù)通用條款1.1.5.2和專用條款、補充條款的約定確定。
五、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理： 。
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件：
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術(shù)標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預(yù)算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內(nèi)承擔相應(yīng)的工程維修責任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于20xx年 月 日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在發(fā)包人項目所在地辦公室簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的`組成部分。
十二、合同生效
本合同自長治市建設(shè)工程招標投標管理辦公室備案后生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式 6份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí) 4份，承包人執(zhí)2份。
發(fā)包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人： 法定代表人：
施工合同范本二
發(fā)包人(全稱)：_________
承包人(全稱)：__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：___________
工程地點：___________
工程內(nèi)容：___________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號：_______
資金___________
二、工程承包范圍
承包范圍：___________
三、合同工期
開工日期：___________
竣工日期：___________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)___天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：_________
五、合同價款
金額(大寫)：______元(人民幣)
$：______元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1.本合同協(xié)議書
2.中標通知書
3.投標書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：____年__月__日
合同訂立地點：___________
本合同雙方約定___________后生效。
&
nbsp;發(fā) 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
建筑工程施工合同3
甲方（承包人）：______________
乙方（務(wù)工人）：______________
為保證施工安全的順利進行，確保務(wù)工人員的安全與健康，爭創(chuàng)文明工地，強化安全意識，在施工中必須做到“安全第一，預(yù)防為主，強化管理，文明施工”，結(jié)合本工程的實際情況，經(jīng)雙方商定簽訂本合同書。
一、雙方的責任與義務(wù)：
�。ㄒ唬┘追降腵責任與義務(wù)：
1、負責對乙方務(wù)工人員的入場教育。
2、負責對乙方進行分部分項工程的安全技術(shù)交底工作，并履行簽字手續(xù)。
3、施工前，甲方應(yīng)對其務(wù)工人員進行每天至少一次的班前安全教育活動，受教育者必須簽名，否則不予簽訂本合同。
4、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業(yè)。
5、有權(quán)進行安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。
�。ǘ┮曳降呢熑魏土x務(wù)：
1、按照甲方的要求，不得違章作業(yè)和野蠻施工。
2、負責按照有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準和甲方安全技術(shù)交底進行操作。
3、乙方應(yīng)保證其服從甲方的管理，遵守甲方的各項規(guī)章制度，遵守勞動紀律。
4、負責承擔因自身原因所發(fā)生的一切安全事故的全部經(jīng)濟責任和法律責任。
5、凡在施工區(qū)域外發(fā)生的安全事故、治安案件責任及費用，概由乙方及責任者承擔，甲方不負任何責任。
二、在施工過程中務(wù)工人員發(fā)生不可預(yù)料的安全事故，甲方不予承擔任何責任，本人同意以上細則者簽字生效。
三、本合同書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。
甲方：______________
乙方：______________
發(fā)包方：______________
_______年_______月_______日
建筑工程施工合同4
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
1、工程概況
（一）工程名稱：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
�。ǘ┕こ痰攸c：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范圍
安全維護及整改
3、合同工期30天
4、工程造價
工程造價為：xxxx元整
5、質(zhì)量標準
1、質(zhì)量標準：達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
2、使用標準、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）：
3.、本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗收）規(guī)程和規(guī)范。
4、本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價
1、本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價[20xx]406號《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500—20xx），《湖南省建設(shè)工程造價管理辦法》（省人民政府令第192號），《湖南省建設(shè)工程計價辦法》，20xx《湖南省修繕定額》、20xx《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、20xx《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
2、人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價[20xx]237號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《長沙建設(shè)造價》預(yù)算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以長沙市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時以上。
2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
9、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的'80%。
2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的97%，工程保修金留結(jié)算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。
10、違約責任
1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應(yīng)承擔賠償責任。
11、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同5
建筑單位：
施工單位：
工程項目：
電話：
電話：
工程地址：
一、工程項目及施工期限：
二、工程總造價(大字)
三、質(zhì)量標準：依照本工程施工詳圖施工，說明書及驗收技術(shù)規(guī)范辦理，施工中雙方應(yīng)做好隱蔽工程，分項工程竣工工程的驗收工作，如因施工上造成不合質(zhì)量要求而發(fā)生返工費用，乙方包工包料由乙方負責，甲供材料造成的.由甲方負責。
四、材料供應(yīng)，乙方包工包料由乙方自行采購，甲供材料由甲方負責采購到場，并由乙方認可，由甲方支付材料總價，乙方應(yīng)按合同的約定及安全文明施工。五、其它事項：
1、甲方在開工前應(yīng)辦好各項施工準備手續(xù)，做到施工現(xiàn)場路通、電通、水通。
2、施工途中甲方提出工程變更，應(yīng)有有關(guān)部門批準。并由甲方簽發(fā)變更通知書。變更造成的增加工程及損失由甲方負責。
3、由甲方原因造成工期延誤由甲方負責，乙方造成的由乙方負責。
4、本工程設(shè)計、預(yù)算如有增列項目或差錯，在本合同有效期內(nèi)審合修正，竣工結(jié)算時以工程決算為準。
六、本合同一式貳份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，本合同經(jīng)雙方簽訂蓋章生效，至工程驗收合格、款項結(jié)清后失效，本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。附言：
建設(shè)單位(甲方)蓋章：
施工單位(乙方)蓋章：
_____年____月___日：
建筑工程施工合同6
甲方：______________（以下簡稱甲方）
乙方：______________（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關(guān)法律、法規(guī)，本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商就建設(shè)工程施工有關(guān)事項簽訂如下條款：
一、工程名稱：______________
二、工程地點：______________
三、工程項目：總建筑面積約_______平方米（棟樓）。
四、進場時間：定于_________年_________月底前（以進場通知書為準）。
五、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包安全、包工期（圖紙以內(nèi)的全部內(nèi)容）本工程不得分包、轉(zhuǎn)包。
六、承包內(nèi)容：土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
七、施工工期：自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為_________天。
八、工程質(zhì)量：執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關(guān)施工規(guī)范及驗收標準，質(zhì)量必須達到合格標準。
九、工程造價：本工程投資額約_________元人民幣。
十、結(jié)算方式和計價標準：
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現(xiàn)行《_____年建筑工程消耗量定額》、《_____年安裝工程消耗量定額》和《_____建筑工程計價清單》，取費類別按工程類別。
2、預(yù)算以甲方提供的施工圖紙和設(shè)計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據(jù)實結(jié)算。
3、工人工資單價：執(zhí)行_________元/工日。
4、施工措施費按取費標準的60%計算；
5、規(guī)費雙方按規(guī)定各自繳納，雙方積極做工作力爭享受最優(yōu)惠政策。
6、材料價格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質(zhì)量和價格，由乙方組織購進，甲方在工地上比對材料數(shù)量并在購料單據(jù)上簽字認可，作為結(jié)算依據(jù)。
7、乙方對甲方同一經(jīng)營的材料在認可質(zhì)量的前提下，優(yōu)先考慮使用。
十一、付款辦式
1、本工程全部由乙方墊資建設(shè)，從工程開工開始計算，_________個月后連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責任，乙方所建房產(chǎn)可全權(quán)拍賣處理或到_________人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結(jié)算后開始計算，按建設(shè)銀行同期貸款基準利率。
2、工程竣工驗收合格時，甲方按國家有關(guān)規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金，待工程保修期滿后結(jié)清。
十二、協(xié)議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內(nèi)，乙方先付給甲方履約保證金_________萬元，待招標結(jié)束正式施工合同簽訂后轉(zhuǎn)為工程保證金。
2、協(xié)議簽章、財務(wù)手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進行考察（公司、工地等），待甲方考察結(jié)束認可后，甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同，雙方認可后正式簽訂《建設(shè)工程施工合同》。
3、待工程完成主體時，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，并符合合同約定要求后，甲方在_________日內(nèi)返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。
十三、甲方責任及義務(wù)
1、組織施工圖會審、技術(shù)交底并負責及時簽證。
2、負責三通一平，提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關(guān)進行監(jiān)督檢查和驗收。
4、負責協(xié)調(diào)施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協(xié)調(diào)交通、環(huán)保、城管等相關(guān)部門的關(guān)系，確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應(yīng)提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責任及義務(wù)
1、參與圖紙會審、技術(shù)交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負責各種技術(shù)資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內(nèi)移交甲方。
4、落實好各項管理措施，執(zhí)行甲方的各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規(guī)程，防火、防盜，確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質(zhì)量事故均由乙方負責，并承擔一切經(jīng)濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的'材料，如：鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經(jīng)有關(guān)部門進行材料試化驗，經(jīng)檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖，搭設(shè)臨建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必須參加公開競標，同等條件保證乙方中標。
十五、違約責任
�。�1）、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向_________市人民法院起訴。
�。�2）乙方如因自身實力原因，無法承擔施工所需的墊付資金，影響工程進度、質(zhì)量等，一切經(jīng)濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任，三個月以上甲方有權(quán)再安排其他公司接替施工。
�。�3）本協(xié)議與正簽合同具有同等法律效力。
十六、本協(xié)議作為正簽《建設(shè)工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
甲方：_____________乙方：_____________
法定代表人：______法定代表人：_______
地址：_____________地址：_____________
______________年_______月_______日
建筑工程施工合同7
甲方：______________
乙方：______________
根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定，在確保施工安全、質(zhì)量的前提下，將_________工程鋼筋制安工程委托給乙方施工，為明確雙方在履行合同中的責、權(quán)、利，現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，制定本合同，希共同遵守。
一、工程名稱：
____________
二、工程地點：
____________
三、結(jié)構(gòu)模式：
____________框架
四、承包方式：
____________
各幢樓鋼筋制安工程按包工包機械（不包料）由乙方承包施工，乙方自負盈虧，該項目乙方不得轉(zhuǎn)包或變相轉(zhuǎn)包，否則甲方有權(quán)責令其退場，并賠償甲方的一切損失。
五、承包內(nèi)容：
按圖紙要求（包括設(shè)計變更）在本單位工程砼項目中的鋼筋工種進行全過程制作、安裝、套筒連接、搭接焊、對焊、立焊、場內(nèi)運輸、固定柱筋、墊塊及除井架外一切機械和工具（包括女兒墻、欄桿、壓頂、過梁、構(gòu)造柱、水平墻梁、線條等）。
1、負責逐層拉結(jié)筋預(yù)插鋼筋、電焊拉結(jié)筋（包焊機、焊條），此項按每幢每層______元包干。
2、在砼澆筑過程中應(yīng)派員無償進行看筋、保護。
3、負責每批進場鋼筋的試驗取樣（包括原材、電渣壓力焊、套筒連接、閃光對焊）。
4、負責扎線、搭接電焊、立焊、對焊的焊劑、焊條購買及支付工資等責任，以及套筒連接的所有工作。
5、文明施工：①安全帽自理；②尊師愛徒；③負責材料及工具的堆放整理工作；④保證施工場地的整潔。
六、工程結(jié)算：
1、鋼筋制安（包工、包鐵絲、包機械）項目，單價每噸按______元人民幣計取。
2、噸位計算數(shù)量按照甲方審核后的鋼筋抽筋數(shù)量為準。
3、電渣壓力焊每點______元，套筒連接每個______元，閃光對焊每點______元計取。
4、除套筒連接外，試驗送檢焊點由乙方負責制作，不計結(jié)算數(shù)量，由甲方負責送檢及送檢費用。
5、以上單價均為一次性包干價，結(jié)算時不作任何調(diào)整。
七、工期要求：
本鋼筋項目基礎(chǔ)安裝工期為______個日歷天，逐層柱安裝工期為______個日歷天，逐層梁板安裝工期為______個半日歷天，工期的延誤甲方有權(quán)對乙方進行經(jīng)濟處罰，每延誤一天罰款人民幣______元整。
八、質(zhì)量與驗收
1、組團二各幢樓質(zhì)量應(yīng)達到合格以上，因乙方原因工程質(zhì)量達不到約定的合格質(zhì)量標準，甲方有權(quán)拒付工程款且乙方承擔違約責任。爭取創(chuàng)一幢樓為優(yōu)質(zhì)工程，其鋼筋制安一定要達到優(yōu)質(zhì)，制安項目為不獎不罰。
2、乙方應(yīng)認真按照標準，規(guī)范和設(shè)計的要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方代表及委派人員的檢查驗收，并為檢查驗收提供便利條件。如驗收不合格，所產(chǎn)生的返工費用由乙方負責，整改直至合格。如整改造成工期延誤，乙方必須承擔甲方對乙方的經(jīng)濟處罰，并承擔因返工所造成的原材料損失。
3、甲方代表及委派人員要求返工、修改、承擔由自身原因?qū)е路倒�、修改的費用。
4、工程施工中遇到質(zhì)量問題，乙方在收到通知若不及時整改，甲方將組織有關(guān)人員進場整改，費用由乙方雙倍承擔。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的`經(jīng)濟支出，由甲方承擔。
九、雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑危�
1、對本工程行使經(jīng)營管理、質(zhì)量管理和決策指揮權(quán)，進行成本控制和資金管理。
2、負責施工生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全等全面管理，負責圖紙自審。參加圖紙會審，制定施工組織設(shè)計并貫徹落實。
3、負責施工技術(shù)與安全交底工作，施工放樣，技術(shù)復核，沉降觀測、分部分項驗收，質(zhì)量安全指導、檢查，負責施工預(yù)、結(jié)算工作，編制內(nèi)業(yè)資料，建立工程施工技術(shù)檔案。
4、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各職能部門按有關(guān)規(guī)定進行協(xié)商服務(wù)與監(jiān)督管理。
5、向乙方提供各幢樓的一套設(shè)計施工圖。
6、甲方提供一間乙方辦公的場所，并收取辦公場所費用______元/月，此費用在工程款中扣回。
7、甲方委派______為現(xiàn)場代表，負責落實日常施工管理工作。
（二）乙方責任：
1、遵紀守法，遵守甲方的規(guī)章制度，服從甲方管理人員指揮和基監(jiān)督，特別對施工預(yù)制條文或指令性通知的及iso9000標準必須堅決接受執(zhí)行。
2、嚴格按照施工驗收規(guī)范、質(zhì)量驗標準、安全操作規(guī)程進行施工，接受施工技術(shù)安全交底，認真做好自檢、復檢、交接班檢查工作，把好每一道工序的質(zhì)量安全關(guān)。
3、應(yīng)積極配合甲方進行安全生產(chǎn)的宣傳教育工作，負責貫徹執(zhí)行和日常檢查安全生產(chǎn)措施的落實。如出現(xiàn)各種安全事故等，由此造成的一切責任與經(jīng)濟損失由乙方自行負責承擔，與甲方一概無關(guān)。
4、做好計劃生育地宣傳工作，并承擔由于自身違反計生工作造成的經(jīng)濟責任。
5、乙方應(yīng)提前______天向甲方提供各單位工程及各層數(shù)的鋼筋規(guī)格及數(shù)量；同時施工中應(yīng)節(jié)約材料，若發(fā)現(xiàn)乙方浪費或亂丟材料，每日樓層不得留有鋼筋，則每次罰款______元，應(yīng)做到場地無剩料。鋼筋在制作和安裝過程中，斷料、配料應(yīng)統(tǒng)籌安排，不得有鋼筋浪費的現(xiàn)象，若發(fā)現(xiàn)有鋼材不按最優(yōu)化的統(tǒng)籌配料而造成的浪費，甲方有權(quán)按浪費鋼筋的重量單價處以伍倍鋼材價格罰款。
6、乙方負責自身的暫設(shè)。
7、乙方必須及時發(fā)放工人工資，并每月造冊給甲方備案，作為付進度款的參考依據(jù)。若發(fā)現(xiàn)乙方工人提請訴訟，一切責任與損失由乙方負責，每人次罰款_________萬元；同時甲方有權(quán)取消剩余工程款的支付。
8、乙方應(yīng)認真執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程與甲方制訂的有關(guān)安全規(guī)章制度，經(jīng)常教育工人注意施工安全與防火，不得使用三爐（電爐、煤油爐、電炒鍋和液化氣爐等）和電熱棒，違者沒收爐具并處以罰款______元。
9、教育工人遵守社會治安管理，嚴禁在工地上斗歐、酗酒、賭博等，違者每次罰款______元，班組長罰款______元。且甲方有權(quán)更換班組。
10、甲方提供的防護設(shè)施，乙方不得隨意拆除和破壞，如因乙方工人違章造成的事故由乙方負責，其費用由班組承擔并在承包的工程款內(nèi)扣除。
11、勞務(wù)管理：凡乙方所有勞務(wù)人員都應(yīng)執(zhí)個人身份證和照片及時到項目部簽訂勞務(wù)合同，違者每人處以______元罰款。由乙方統(tǒng)一負責辦理就業(yè)證（就業(yè)調(diào)節(jié)費），費用由乙方支付，_____還應(yīng)帶有婚育證，進入工地就要做到證件齊全，如有拖辦或證件不齊者處以人均______元罰款，并補辦證件。嚴禁童工、小孩和孕婦及家屬等無證人員進入施工現(xiàn)場，違者每次處以______元罰款。暫住證由乙方自帶工人到派出所辦理，其費用乙方自負。不辦理者一切后果由乙方負責。
12、乙方委派______先生為現(xiàn)場代表，負責施工和日常的工作事宜。
十、機械、工具管理
1、井架：由甲方提供，其操作、維修由甲方負責。
2、甲方僅提供每幢樓一臺二級箱供乙方使用，其余開關(guān)箱、電纜、插板由乙方負責。
3、安全帽、安全帶、雨具等由乙方自行負責。
4、乙方負責進場手續(xù)及費用、勞務(wù)費、暫住費及提供身份證、務(wù)工證、計生證和上崗證（電焊、立焊等）復印件。
5、除井架外，所有制安的設(shè)備、工具由乙方負責到位。
6、合同簽定后，有關(guān)鋼筋制作機械及時進場作為押金，其保管由乙方負責。
十一、付款方式
1、本工程按每幢月實際制作鋼筋噸數(shù)的70%支付給乙方作為進度款，待各幢主體工程封頂后付至總完成量的80%，單位工程鋼筋分項全部完成后付至90%，余款待工程結(jié)算后一個月內(nèi)付清。
十二、其他
1、本合同執(zhí)行中若發(fā)現(xiàn)爭議，雙方友好協(xié)商解決，若解決不成，可向______仲裁機構(gòu)仲裁解決。
2、本合同執(zhí)行中，若有違約，一切損失由違約方如數(shù)賠償。
3、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)______份，自雙方簽蓋章之日起生效，直至工程款付清為止失效，若本合同未盡事宜，施工中另作補充協(xié)議完善，本合同與補充協(xié)議同樣具有法律效力。
甲方：________________乙方：________________
簽約日期：___________簽約日期：____________
建筑工程施工合同8
發(fā)包人（全稱） （簡稱甲方）
承包人（全稱） （簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內(nèi)容：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
開工日期：年 月 日
竣工日期：年 月 日
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：
五、合同價款
金額（大寫）：（人民幣）：萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款
3、明確雙方權(quán)利、義務(wù)的紀要、協(xié)議
4、本合同通用條款
5、投標書、招標文件和中標通知書
6、施工圖紙
7、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)要求。
8、工程預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的.洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：年 月 日
合同訂立地點：
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包人：（公章） 承包人：（公章）
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳 號：
郵政編碼： 郵政編碼：
建筑工程施工合同9
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
經(jīng)甲乙雙方商定，甲方將老年別墅公寓工程的施工任務(wù)交給乙方承擔。為了明確雙方責任，確保工程的進度與質(zhì)量要求，在公平、自愿、平等、互利的基礎(chǔ)上雙方協(xié)商議妥本協(xié)議以下各條款，共同監(jiān)督，嚴格遵守。
第一條：承包方式：
乙方包工不包料，乙方負責自帶機械設(shè)備、架材、模板等。以規(guī)定的建筑面積計算規(guī)則計算建筑面積，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價￥200.0元/㎡人工機械架材費用。
第二條、承包范圍：
施工圖紙文件中所注明的建筑主體土建部分的所有分部分項工程。
第三條、質(zhì)量要求：
合格工程
第四條、開竣工日期：
本工程定于____年_____月____日開工，定于____年_____月____日竣工。日歷工期______天。
第五條、人機費支付辦法：
按照形象進度撥付�；A(chǔ)出土后撥付總?cè)藱C費的10%;第一層完成后(現(xiàn)澆板澆注完畢)撥付總?cè)藱C費的50%;屋面和裝飾工程完成撥付總?cè)藱C費的90%;整個工程完成并交工驗收合格后撥付至總?cè)藱C費的100%。
每次付款，由乙方寫出書面報告，經(jīng)甲方技術(shù)人員按照合同要求核對工程量及質(zhì)量情況后簽署意見，審批后撥付。
第六條、雙方責任
一、甲方責任
(一)按照資金撥付辦法及時撥付人機費。
(二)協(xié)調(diào)好開工前及施工中的水電供應(yīng)，協(xié)調(diào)好施工道路的暢通，達到三通一平，并承擔水電及道路三通一平所需的費用。
(三)保證施工中所需材料和構(gòu)件的及時供應(yīng)，做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠合格證等工作。
(四)負責組織隱蔽工程、驗槽、基礎(chǔ)及主體工程的驗收。
(五)負責協(xié)調(diào)社會、主管部門及四鄰關(guān)系。
二、乙方責任
(一)必須嚴格按照施工圖紙和現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范進行施工。
(二)必須聽從甲方和上級主管部門、監(jiān)督、監(jiān)理的'指揮，配合檢查，執(zhí)行處理意見。
(三)認真組織施工，編制施工進度計劃，質(zhì)量保證措施、施工安全措施、技術(shù)節(jié)約措施、主要技術(shù)要求的技術(shù)經(jīng)濟指標等，嚴格執(zhí)行措施條款，確保工程質(zhì)量。
(四)提供材料使用計劃，在各種材料使用前7天內(nèi)向甲方提出書面材料用量計劃。
(五)編制現(xiàn)場文明施工措施，加強文明施工管理，保證道路暢通，并懸掛文明施工和安全施工圖片。
乙方負責每天將施工現(xiàn)場清理干凈，材料、架材堆放整齊，現(xiàn)場無長流水、無長明燈，場地無積水和生活垃圾，達到文明施工的要求。
(六)嚴格安全施工管理，明確事故責任，確保安全施工，杜絕事故的發(fā)生。如發(fā)生安全事故，一切責任均由乙方負責承擔。
(七)提供所有所需的施工人員、機械架材及生產(chǎn)工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線用的鋼絲、鋼筋綁扎用的扎絲等)，腳手架桿、板、扣件等，測量設(shè)備及小型用具鋼尺、線繩、線墜等，并承擔其全部費用。
(八)已竣工工程未交工前，負責已完工程的成品保護。
(九)乙方對分部、分項工程、隱蔽工程自檢合格后，經(jīng)甲方、監(jiān)理、質(zhì)檢站驗收合格后，方可進入下道工序。
(十)因施工不合格造成返工，乙方負責承擔由此引發(fā)的一切損失和費用。
(十一)人為造成材料半成品損壞的，按照實際價格從撥付人機費內(nèi)扣除。
(十二)乙方不得將工程轉(zhuǎn)包，如轉(zhuǎn)包，甲方有權(quán)中止合同，下余人機費甲方拒付。
(十三)施工現(xiàn)場的臨時用電應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行，嚴格執(zhí)行三相五線制，臨時用電所用的電料必須合格，接電后把閘刀蓋蓋好，確保用電安全。
第七條、工程變更
單項變更項目人工費在壹千元以內(nèi)的甲方不付，壹千元以外計入決算。施工現(xiàn)場無任何計時工，停水、停電、圖紙變更、機械故障等原因引起的停工，工人的生活費、人工費計機械架材的停滯費等，均由乙方承擔，甲方不承擔任何費用。
本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議自簽訂之日起生效，至人機費撥付完畢之日失效。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
____年_____月____日
____年_____月____日
建筑工程施工合同10
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的`工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同11
甲方（買方單位）：________________________________________
乙方（出賣單位）： ________________________________________
依照《民法典》和其它有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、公開及誠實信用的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，就甲方的寬城萬達XX所需墻紙樣板房供貨事宜，簽訂本合同，雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱、型號、使用地點、數(shù)量、單價、金額
二、合同價格的說明
1、合同單價為固定綜合包干單位，包含材料費、運輸費、排版損耗、機械費、施工費（人工費、施工損耗、膠粉等輔材費）、管理費、成品保護費、關(guān)稅、利潤等各種費用，售后服務(wù)所需的相關(guān)費用。單價為墻紙上墻后按成品面積實際收方的包干單價。
2、合同單價在合同執(zhí)行過程 中不作調(diào)整：因市場性、政策性變化而引起的任何價格變動，均不影響合同執(zhí)行，并不得調(diào)整合同包干單價。
3、因合同為暫定量，供貨過程 中乙方不得因為供貨數(shù)量與合同不相符而提出任何異議，更不能以此為由調(diào)整單價。
三、墻紙質(zhì)量要求 墻紙鑲貼完畢，甲方以認可的樣板和本合同要求及G73-91《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》標準進行驗收。
1、乙方所必須嚴格按照合同規(guī)定的墻紙規(guī)格、型號、編號供貨和施工，提供的墻紙應(yīng)為指定的優(yōu)等品。
2、墻紙鑲貼應(yīng)對花對縫，完成可視面應(yīng)無縫且平整。鑲貼完畢后最終質(zhì)量應(yīng)達到優(yōu)良標準。
3、所有墻紙和輔料應(yīng)無異味，甲醛等有毒氣體的含量（或揮發(fā)量）不超過國家相關(guān)標準和規(guī)范。
四、交貨及施工工期 合同簽訂后 天內(nèi)將合同數(shù)量墻紙備貨于施工現(xiàn)場，場地具備安裝條件后 天內(nèi)鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工（若因甲方基礎(chǔ)完工時間推遲而相應(yīng)推遲完工時間）。
五、交貨地點及方式： 寬城萬達XX樣板房
六、供貨方式
1、本合同的數(shù)量為根據(jù)現(xiàn)場實測的暫估數(shù)，乙方在備貨時應(yīng)多于該數(shù)量，保證現(xiàn)場施工面積變化時及時補充供應(yīng)同批號、色號產(chǎn)品。
2、乙方應(yīng)根據(jù)場地大小進行選板鋪裝，確保同一區(qū)域內(nèi)的墻紙無色差、條紋順接自然。
3、各個型號的墻紙視貨源情況而決定各個型號使用量，可選用全部型號，也可選用其中某幾款型號。
七、產(chǎn)品驗收及提出異議期 嚴格按照“貨物技術(shù)要求及規(guī)范”條款進行驗收，對施工過程中發(fā)現(xiàn)的不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品乙方無條件更換。
八、產(chǎn)品結(jié)算
1、墻紙鑲貼工程完工，甲方驗收合格后，雙方按墻面面積進行收方，核定墻紙的實際鋪貼面積。
2、根據(jù)收方量進行工程結(jié)算。用收方數(shù)量和合同單價計算結(jié)算金額。結(jié)算金額墻紙的收方數(shù)量215;合同單價。
九、付款方式
1、合同生效后五天內(nèi)支付合同總金額 的 30%作預(yù)付款。
2、壁紙鋪裝錢付全款
十、甲乙雙方職責
1、甲方職責
1.1 甲方應(yīng)在乙方墻紙到貨前完成墻面準備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆)，保證乙方到貨后能正常施工。
1.2 協(xié)調(diào)乙方與在場相關(guān)單位的關(guān)系。
1.3 進行施工質(zhì)量監(jiān)督工作，進行墻紙驗收和收方工作。
1.4 支付貨款、辦理工程結(jié)算。
2、乙方職責
2.1 保證所供墻紙的真實、可靠性，嚴格按合同要求的品種、規(guī)格墻紙供貨和施工，并確保施工鑲貼質(zhì)量。
2.2 墻紙基層其他施工隊伍施工，乙方自行作好基層施工的質(zhì)量監(jiān)督�；鶎硬缓细瘢曳娇删芙^施工，并及時以書面形式報告甲方。乙方墻紙上墻，即視為乙方對基層質(zhì)量檢驗合格。施工后因基層質(zhì)量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費用均由乙方承擔。
2.3 鑲貼過程中的材料自行保管。
2.4 自行作好驗收前的成品保護，乙方產(chǎn)品損壞由乙方自行無償返工；有損壞其它施工項目的`成品應(yīng)照價賠償。
2.5 自行接裝施工用的水電管線，并做好安全防范措施。
十一、工地現(xiàn)場管理：
1、 本工程施工管理過程中乙方應(yīng)嚴格遵守國家及地方政府頒發(fā)的安全施工、文明施工等規(guī)范、條例，遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定。并隨時接受主管部門的檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，如達不到安全文明工地標準，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的損失由乙方負責。
2.安全施工： 乙方應(yīng)對其在施工場地的工作人員進行安全和防火教育，嚴格按安全規(guī)范組織施工，積極采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，全部由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
3.文明施工：
3.1 乙方應(yīng)嚴格按國家及地方政府頒發(fā)的文明施工規(guī)范組織施工，遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定，保證工地達到文明現(xiàn)場標準（乙方工作人員不能酒后進入施工現(xiàn)場、不能在樓內(nèi)大小便，違者將處以每人每次1000元的罰款，罰款直接在工程款中扣除；情節(jié)嚴重者直接驅(qū)逐出現(xiàn)場。）。
3.2 施工期間，乙方應(yīng)及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完場清，工程建設(shè)中每個樓層的多余材料、垃圾必須運輸?shù)降孛�，嚴禁從高空直接向下拋物；以上物品在不需用時應(yīng)按甲方要求及時清理出工地。
3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費用已在合同價款中包干考慮，不作任何調(diào)整。
十二、售后服務(wù)
1、乙方對本合同產(chǎn)品按“兩年維修，”的原則為甲方提供服務(wù)。
2、在兩年內(nèi)出現(xiàn)起層、剝落、變色等質(zhì)量問題，乙方修復或更換，若人為損壞乙方只收取材料費。
十三、違約責任
1、因色差原因、墻紙質(zhì)量問題等原因影響到工程效果，乙方無條件在5天內(nèi)更換，更換后仍達不到標準或拒不更換，視為乙方違約。
2、在工程完工前，乙方單方解除合同或中止供貨，視為乙方違約
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：_______________
日期：_______________
建筑工程施工合同12
甲方（業(yè)主）：_________
乙方（承包方）：_________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及其它有關(guān)法律條法規(guī)的規(guī)定，遵循公平條誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。
第一條工程概況裝飾工程施工地點：_________施工內(nèi)容：_________承包方式：_________合同總工期_________天，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。
合同總價款（金額大寫）：_________其中：人工費_________元，材料費_________元。（見附表一）
第二條雙方工作
1、甲方工作
1、1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。XX空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具條陳X等采取保護措施，并經(jīng)乙方書面確認。
1、2辦理本工程施工所涉及的各種申請條批件等手續(xù)，協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系，保證乙方施工時間。
1、3向乙方提供施工需用的水條電條氣等設(shè)備，并說明使用注意事項。協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作，并承擔相應(yīng)費用。
2、乙方工作
2、1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底，交甲方進行書面認定。
2、2乙方指派_________（姓名）為乙方駐現(xiàn)場代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。
2、3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
2、4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，嚴格執(zhí)行施工規(guī)范條安全操作規(guī)程條防火及環(huán)保規(guī)定。
2、5工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第三條工期
1、工期延誤
1、1因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延：
（1）甲方不能按約定提供開工條件。
�。�2）設(shè)計變更和工程量變化。
（3）甲方同意工期相應(yīng)順延的其它情況。
1、2由于甲方原因?qū)е轮型就９ぃ追綉?yīng)補償乙方因停工條設(shè)備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。
1、3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元違約金。
第四條工程價款支付開工日前三天，甲方支付總價款的_________%，計_________元；工程日期過半，甲方再支付總價款的_________%，計_________元；驗收合格____日內(nèi)，甲方支付總價款的剩余部門，計_________元。
第五條材料供應(yīng)
1、甲方提供材料甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備應(yīng)有材料設(shè)備表（見附表
二）。甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備運抵現(xiàn)場____日內(nèi)，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責。甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備未經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應(yīng)按相應(yīng)價款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。
2、乙方采購的材料乙方采購的材料條設(shè)備，必須有材料設(shè)備表（見附表
三）注明品牌條規(guī)格條等級條數(shù)量條單價和總價，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的.材料條設(shè)備與材料設(shè)備表不符，不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。
第六條工程變更在工程施工過程中甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯(lián)系，在簽訂變更單（見附表
四）后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應(yīng)負責賠償。
第七條質(zhì)量與驗收
1、工程質(zhì)量
1、1工程以施工圖紙條做法說明條設(shè)計變更為依據(jù)，以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標準》為質(zhì)量評定標準。
1、2乙方應(yīng)認真按照約定技術(shù)質(zhì)量標準和設(shè)計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質(zhì)量達不到約定條件，乙方應(yīng)按照甲方的要求返工條修改，并承擔由于自身原因?qū)е路倒l修改的費用。
2、竣工驗收與保修
2、1工程完工后，乙方應(yīng)當向甲方提交工程驗收單（見附表
五）。甲方自接到工程驗收單____日內(nèi)驗收，在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收，超過____日的視為竣工驗收已被確認。
2、2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位：_________。
2、3雙方約定的保修項目內(nèi)容期限為：_________。（本條2、2和2、3款的內(nèi)容過多可另加頁）
第八條安全和防火
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
2、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條違約責任甲條乙雙方應(yīng)嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令條確認，不按合同約定履行自己的義務(wù)，或其他使合同無法履行的行為，甲方應(yīng)承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達不到標準要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應(yīng)承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金，若違約金不能彌補損失時，當事人可以要求對方予以增加。
第十條合同爭議解決方式雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決或請_________調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成時，雙方可以按下述第_________種方式解決：
1、由_________仲裁委員會仲裁；
2、向人民法院起訴。
第十一條其他約定_____________________________________________
第十二條本合同未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
第十三條組成本合同的文件包括：
1、本合同條款及合同附表；
2、施工圖紙及做法說明；
3、雙方有關(guān)本工程洽商的其他書面協(xié)議；
4、補充規(guī)定。
第十四條其他
1、本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量，雙方約定（簽字條鑒證條公證）后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價款尾款，本合同即告終止。
業(yè)主（蓋章）：_________
承包方（蓋章）：_________注冊地址：_________
注冊地址：_________住地：_________
住地：_________法定代表人：_________
法定代表人：_________委托代理人：_________
委托代理人：_________聯(lián)系電話：_________
聯(lián)系電話：_________________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同13
發(fā)包方(甲方)：_________________
承包方(乙方)：_________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
一、工程概況
1、工程名稱：_____________
2、工程地點：_____________
3、承包范圍：_________________按雙方確認的設(shè)計方案、圖紙和預(yù)算項目的裝修工程內(nèi)容。
4、承包方式：_________________包工包料(部份材料由甲方提供)
5、工期：_________________天。(按甲方通知進場施工當天計，即從__________年__________月__________日起計)
6、工程質(zhì)量：_________________按圖紙保質(zhì)保量施工、符合環(huán)保要求、并達到合格等級，。
7、合同工程價款(人民幣大寫)：________________
二、甲方工作
1、開工前，向乙方進行作法說明和現(xiàn)場交接交底，交出可施工現(xiàn)場。
2、為乙方提供施工所需的室內(nèi)水、電源。
3、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行，辦理內(nèi)部驗收、變更、登記手續(xù)及其他事宜。
4、協(xié)調(diào)辦理有關(guān)的手續(xù)，解決與乙方施工的牽涉其他有關(guān)問題。
5、如需要拆改建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責辦理相應(yīng)手續(xù)，協(xié)調(diào)物業(yè)管理公司與裝修之間的具體問題。
三、乙方工作
1、參加甲方組織的作法說明的現(xiàn)場交接，擬定施工方案和進度計劃，按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術(shù)和安全交底。
2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，組織施工，保質(zhì)、保量、按期施工，解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄，編制工程結(jié)算。
4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清理工作。
5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
7、進場前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。
8、進場人員必須備齊證件，隨時接受甲方及有關(guān)人員檢查。
9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負責，甲方有權(quán)督促。若施工中發(fā)生安全事故由乙方負責。
四、關(guān)于工期的約定
1、因一方責任，影響工期，一切責任由責任方負責。
2、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不能順延。
3、因甲方逾期付款，逾期交場地，影響工期，工期順延。
4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應(yīng)順延。
五、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準，本工程保修期一年。
2、甲、乙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復驗，復驗合格，甲方應(yīng)承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三天內(nèi)組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續(xù)。
六、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1、雙方商定本工程結(jié)算以實際工程量及參考預(yù)算單價為準。
2、在預(yù)算項目內(nèi)有發(fā)生施工完成才結(jié)算，沒有做的項目不結(jié)算。
3、增加的工程項目按甲方簽認計算。
4、工程款的支付方式：_________________
(1)甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付%工程款。
(2)乙方吊頂、水、線管布線完工，甲方支付__________%工程款。
(3)乙方木工和泥工基本完工、漆工進場，甲方支付__________%工程款。
(4)余款在工程完工通過驗收，在雙方確定結(jié)算后天內(nèi)，甲方支付5%工程款。
5、本工程項目的增減約定
工程所發(fā)生的在預(yù)算項目之外的工程項目，均需雙方商定并辦理簽認確定手續(xù)，才能進行結(jié)算。甲方確定不做的項目不能結(jié)算。
七、有關(guān)材料供應(yīng)的'約定
1、工程施工所需材料由乙方采購供應(yīng)至施工現(xiàn)場，如商定需由甲方采購的材料由甲方供應(yīng)至施工現(xiàn)場。
2、甲、乙雙方如一方對材料設(shè)備有異議，可進行檢驗。
八、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
1、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
2、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失及法律責任。
九、違約責任、爭議或糾紛處理
1、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
2、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
3、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。
十、附則
1、乙方在施工過程中除接受甲方監(jiān)督外還應(yīng)服從物業(yè)管理公司的管理。
2、本合同正、副文本各兩份，雙方各執(zhí)二份，具同等效力。
3、本合同從雙方簽訂之日起執(zhí)行至合同履行完成后自動終止。
甲方(簽字)：_________________
乙方(簽字)：_________________
__________年__________月__________日
建筑工程施工合同14
發(fā)包發(fā)（甲方）：_______________________
承包方（乙方）：_______________________
經(jīng)雙方協(xié)商同意甲方將_____________________________工程承包給乙方，為了明確甲乙雙方責任和義務(wù)，特簽訂本合同：
一、承包方：
本工程乙方包工不包料（包小型機具、掃帚等），包安全、質(zhì)量、工期、以及施工中產(chǎn)生的垃圾清理。
二、工程承包范圍：
_________________________________
三、工程承包單價
__________________。
四、付款方式
進度款按完成工程量__________按月支付，竣工退場支付__________。
五，甲乙雙方責任
1、甲方責任：提供圖紙、平面放線、質(zhì)量技術(shù)交底、施工中用大型機械、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料。
2、乙方責任：
（1）按圖施工，以甲方交底執(zhí)行，并按照國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和工程質(zhì)量要求施工，做好工程自檢，確保工程質(zhì)量必須優(yōu)良。如工程質(zhì)量不符合施工圖紙及質(zhì)量標準，造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負責。
（2）砌磚工程：磚必須濕水后方能砌筑，砌筑時確保地面干凈、濕水；墻面平整，垂直誤差正負3—5mm，灰縫厚度10—15mm，且平直均勻飽滿，墻體砌好4—6天才能頂磚、加氣磚，斷切時要平直，用鋸用刀砍。預(yù)留之前叉口時必須一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預(yù)留準確。建筑垃圾及時清理并再利用，必須做到當天工完場清。
�。�3）內(nèi)墻抹灰工程：硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫，頂縫必須掛網(wǎng)，先定點，現(xiàn)成管理人員驗收合格后方能批灰，批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整，垂直通長誤差不草果3mm，且無空股裂縫，落地灰及時清理再利用，施工現(xiàn)場工完場清。
�。�4）外墻裝飾工程：柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿，孔洞封堵，所有硂、磚觸面的垂直縫，頂縫全部掛網(wǎng)。外墻定點與現(xiàn)場管理人員配合施工，并經(jīng)專業(yè)管理人員驗收合格后方能批灰。批灰過程中，垟面須先濕水，沙漿比例達標，垟面、陰陽角垂直平整誤差低于3mm，且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時清理再利用，放線貼磚時門窗洞口要求整磚，特殊情況與現(xiàn)成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直，縫大小均勻，所有窗臺、飄板等凸出構(gòu)件，下口做滴水，上口做斜水，門窗洞口，硂磚迸縫沙漿嚴密飽滿，確保不滲水，滲水保修。
�。�5）室內(nèi)粘貼：地板粘磚時，地面清理干凈，并掃防水沙漿，驗收后方能開始貼磚。粘貼時確保無空鼓，否則返工賠料，完成面必須水平直縫，衛(wèi)生間、廚房等防水地面，按圖紙要求走水至地漏，地面無存水現(xiàn)象。
（6）施工過程中，如因做工馬虎偷工損料，造成外墻、衛(wèi)生間、廚房、層面等滲水現(xiàn)象，后果全部由乙方承擔。施工時嚴禁浪費材料，要合理利用各種材料，違者罰款由乙方全部承擔。
�。�7）中途不管任何原因私自罷工，停工一天，按照實際人數(shù)每人每天罰款_________元，停工_________天以上按自動退場處理。工程款按實際工程量的`70%結(jié)算。
（8）工期進度：
乙方必須按以上進度準備足夠工人，若因乙方人員不足，拖延工期，拖延一天罰款_________元，拖延_________天以上甲方有權(quán)另進班組，以保住工期按時完成。
六、安全、質(zhì)量罰款細則：
（1）不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罰款_________元；
�。�2）乘坐提升架上落，每人次罰款_________元
�。�3）宿舍白天不關(guān)燈、用電燒水、做飯等違章用，每人次罰款_________元，并沒收用電器具；
�。�4）廚房、沖涼房或施工中用水，用電完后不關(guān)，每人次罰款_________—_________元；
�。�5）施工中浪費材料，按原價十倍罰款；
�。�6）高層拋掉物罰款_________—_________元，造成嚴重后果全部由乙方負責；
�。�7）違反本合同乙方責任中的任何安全質(zhì)量問題，似情節(jié)輕重處以罰款不等，如多次出現(xiàn)質(zhì)量問題，停工整頓，嚴重者甲方有權(quán)清退乙方出場，工程款按60%結(jié)算。
�。�8）工傷、工故乙方承擔30%。
七、其他事項：
1、本工地內(nèi)打架每人次罰款_________元，嚴重者送公安機關(guān)處理，一切法律經(jīng)濟責任自負，本工地員工在工地外發(fā)生一切事情與本工地無關(guān)。
2、借領(lǐng)工具、損壞或原價賠償，違規(guī)操作損壞機械者，維修費用或造成其它損失由乙方負責。
八、本合同安全、質(zhì)量等未盡事宜按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，本合同雙方簽字后生效，工程竣工時結(jié)算余款后自動失效，本合同一式兩份均具同等法律效力。
發(fā)包方（甲方）簽字：_______________________
承包方（乙方）簽字：_______________________
_________年______月______日
建筑工程施工合同15
甲方：
乙方：
甲方在 建房屋一棟，建筑層數(shù)兩層，一層約 平方米，二層約 平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)的一切用具等。
二、承建項目 乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈
三、承包價格 每平方米人民幣大寫： 元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式 合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預(yù)付30% ，完成
第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成
第二層以及屋頂付到75%，工程全部完工，交驗完畢付到90%， 預(yù)留10%為質(zhì)量保證金，完工________年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。
五、雙方責任 甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。 乙方必須保證工程質(zhì)量和進度，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
六、質(zhì)量要求 乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的`房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全 勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在________年____月____日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
九、后期維修 因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任
十、其它 其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________
乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑模板工程施工合同12-24
建筑工程施工合同04-22
建筑工程施工合同06-13
建筑修繕工程施工合同02-07
建筑裝飾的工程施工合同11-24
建筑裝飾工程施工合同06-30
【推薦】建筑工程施工合同06-14
【熱門】建筑工程施工合同06-08
建筑裝飾工程施工合同集合12-08
建筑工程施工合同集錦12-20