工程施工合同

時間：2023-07-19 08:15:42 施工合同我要投稿

(優秀)工程施工合同

　　隨著法律知識的普及，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編收集整理的工程施工合同，歡迎大家分享。

(優秀)工程施工合同

工程施工合同1

　　甲方：____________________ (以下簡稱甲方)

　　乙方：____________________(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。

　　一、工程名稱：地點：

　　二、承包方式

　　三、工程承包內容

　　四、合同價款

　　五、付款方式

　　六、總工期要求個工作日。

　　七、甲方責任

　　1、甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。

　　2、甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。

　　八、乙方責任

　　1、乙方應按照合同約定工期內施工完畢，并符合驗收要求。建筑工程申請認證!財富值雙倍檢索優先專屬展現同行交流

　　2、因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款元。

　　九、工程質量、安全及保修

　　1、乙方應按照圖紙精心施工，工程質量符合驗收標準。

　　2、凡因乙方原因造成的'安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。

　　3、工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修________年。

　　十、爭議及解決辦法未盡事宜，甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的，按以下方式解決爭議：

　　第一種解決方式：雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;

　　第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。

　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　_____年____月____日

工程施工合同2

　　為了強化***工程管理，確保工程質量，加快施工進度，法庫縣***(全稱以下簡稱甲方)將****工程，承包給***(全稱，以下簡稱乙方)施工，經雙方協商訂立如下合同并共同信守。

　　一、工程名稱：****新建工程

　　二、工程內容及工程量：*******。

　　三、工程總造價：大寫(￥******元)

　　四、工程質量標準：乙方應按甲方提供的***施工設計圖紙進行施工，施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術規范的標準，對該項工程要求達到：合格品。

　　五、約定施工工期：20xx年*月*日-20xx年*月*日

　　六、工程款結算方式：甲方按照工程進度和工程質量標準撥付。(扣10%質量保證金，無質量問題到期返還)

　　七、資金來源：省、市、縣村級活動場所建設資金。

　　八、甲乙雙方責任：甲方提供施工設計圖，乙方應在開工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發現施工圖存在偏差或問題，應及時與甲方取得聯系，解釋權由甲方確定。乙方應做好文明施工，環境保護措施，促進和諧社會發展，履行安全生產職責，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現的.任何安全問題，均由乙方負責。

　　九、質保期(一年)：此工程質保期*年(***年*月**日均由乙方負責。

　　十、本合同經雙方驗收合格，簽字后生效，并結清全部款項，隨之本合同自行失效。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程施工合同3

　　發包方(甲方)：貴陽XXXXXX總公司

　　承包方(乙方)：貴州XXXXXXXX有限責任公司

　　第一條合同依據

　　本合同的法律依據是中華人民共和國(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例);工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的(清鎮寒坡嶺XXXXXX新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據進行計算及核定。

　　第二條工程名稱、地點和范圍及內容

　　一、工程名稱：清鎮XXXX工程

　　二、工程地點: 清鎮XXXXXX內

　　三、工程范圍及內容:

　　1：清鎮寒坡嶺XXXXXX防雷接地安裝

　　2：清鎮寒坡嶺XXXXXX全所照明安裝

　　第三條承包方式

　　本工程甲方將工程以包工包料按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用XX年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字(XX)04號文件頒發的(關于發布貴州省電力建設裝置性材料綜合預算價格(XX年價)的通知);費用構成執行(電力工業基本建設預算管理制度及規定)(XX年版);根據貴州省電力公司電技經(XX)43、44號文件：其它相關費用依據其它相關資料計算。

　　第四條工程價款支付及結算方式

　　1. 該工程以貴州XXXXXXXX有限責任公司編制的(清鎮寒坡嶺XXXXXX全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元))為依據簽訂施工合同。

　　2. 預付款方式：按工程預算書的`工程款129760萬元的 %即萬元(萬元整)付給乙方。

　　3. 結算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。

　　第五條工程質量標準、驗收和保修條件

　　本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規范)進行施工，相關驗收標準執行國家及電力行業規定，并通過相關職能部門驗收，本工程的保修期一年。

　　第六條雙方協作事項

　　甲方負責：

　　一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。

　　二: 甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.

　　乙方負責：

　　一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。

　　二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。

　　三：竣工資料報有關部門審核。

　　第七條違約責任

　　按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。

　　第八條發生經濟糾紛處理方式

　　如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

　　第九條施工工期

　　本工程年月日前完工。

　　第十條工程承包方式

　　本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

　　第十一條安全責任

　　施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。

　　第十二條工程造價

　　本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結算。

　　第十三條合同份數

　　本合同正本2份，雙方各執正1份。

　　第十四條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。

　　甲方：(公章) 乙方：

　　負責人：(簽章) 負責人：(簽章)

　　日期：年月日日期：年月日

工程施工合同4

　　原告：________________法定代表人_______________，職務董事長，住__________市__________區__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________

　　被告：________________公司，法定代表人_______________，職務總經理,住__________市__________區__________號，郵編：______________電話：_____________

　　案由：_________________建設工程施工合同糾紛

　　訴訟請求

　　1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;

　　2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數，按每日 ______________ %支付逾期利息;

　　3、本案的訴訟費用由被告負擔。

　　事實與理由

　　原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的'某項目B區的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個月，項目最后的結算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發現質量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。

　　原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構成違約，嚴重損害了原告的合法權益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。

此致

　　__________市__________區人民法院

　　具狀人：________________有限公司

　　法定代表人：______________

　　_____________年__________月__________日

工程施工合同5

　　第一條本合同雙方當事人：

　　出租方：_________(以下簡稱甲方)

　　地址：_________

　　電話：_________

　　法定代表人：_________

　　承租方：_________(以下簡稱乙方)

　　地址：_________

　　電話：_________

　　法定代表人：_________

　　甲方同意按規劃用途租賃土地使用權給乙方使用。

　　第一條本合同雙方當事人：

　　出租方：_________(以下簡稱甲方)地址：_________電話：_________法定代表人：_________

　　承租方：_________(以下簡稱乙方)地址：_________電話：_________法定代表人：_________

　　甲方同意按規劃用途租賃土地使用權給乙方使用。根據國家、省、市有關集體建設用地流轉管理的規定，雙方本著平等、自愿、誠實、守信的原則，訂立本合同。

　　第二條甲方依據本合同出租土地的使用權，土地所有權屬_________，地下資源、埋藏物和公用設施均不在土地使用權出租范圍。

　　第三條乙方在承租土地使用權范圍內所進行的利用土地的各項行為，均應遵守中華人民共和國法律、法規及有關規定，不得損害社會公共利益。

　　第四條甲方出租給乙方的地塊位于_________，出租的土地使用權面積為_________平方米。地塊位置及四至范圍詳見附圖。

　　第五條本合同項下的租賃地塊，按照規劃批準的用途為_________用地。

　　第六條本合同項下的'土地使用權租賃期限_________年，自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。

　　甲方應于_________年_________月_________日前將本合同項下的土地提供給乙方。

　　第七條該地塊的土地使用權租金以土地面積計算，租金標準為每平方米每年_________元幣，該地塊的年租金總額為_________元幣(大寫：_________)。

　　第八條雙方同意采用以_________年為周期一次性支付租金的形式，每期一次性支付租金的總額為_________元幣(大寫：_________元幣)。從第二期起，每期租金的增幅為上期租金總額的_________%(大寫：百分之_________)。

　　第九條乙方同意在本合同簽訂之日起10日內以現金或現金支票方式交付完首期土地租金。以后每期租金支付的時間為履行周期租賃時間的第一個月內。

　　第十條如果乙方不能按時支付應付款項，逾期2個月內(含2個月)，應按每期繳納租金的_________%(大寫：百分之 _________)向甲方支付違約金。逾期超過兩個月仍未按合同規定繳齊應付的款項，甲方有權解除合同，并可向乙方索賠因此遭受的實際經濟損失。

　　第十一條乙方擅自改變土地用途的，甲方有權解除合同并可無償收回土地使用權，所收取的租金不予退還。

　　第十二條如甲方不能按時將本合同項下的土地交給乙方使用，應按收繳租金的_________%(大寫：百分之_________)向乙方支付違約金。逾期超過兩個月的，乙方有權解除合同，并可向甲方索賠因此遭受的實際經濟損失。

　　第十三條在合同簽訂后 ____ 日內，雙方應按規定辦理有關土地登記手續。

　　第十四條乙方將本合同項下的土地使用權轉租時，須征得甲方同意，并按規定辦理有關手續。

　　第十五條乙方如需改變本合同第五條規定的土地用途，須取得甲方和土地、規劃行政主管部門的同意，并且經原批準用地的市、縣批準，并依照有關規定補簽或重新簽訂土地使用權租賃合同，并辦理租賃土地使用權變更登記手續。

　　第十六條本合同規定的租賃年限屆滿，乙方應在期滿后30天內，交回土地他項權證，并辦理租賃土地使用權注銷登記手續。乙方如需繼續承租該土地使用權，須最遲在期滿之日前3個月向甲方提交續期申請書，除該土地使用權被依法征收或收回外，在同等條件下，乙方有優先續期權，并在確定新的土地使用權出租年限、租金標準及其他條件后，雙方補簽或重新簽訂出租合同，并按規定重新辦理有關土地登記手續。

　　第十七條任何一方對于因發生不可抗力且自身無過錯造成延誤或不能履行合同義務的，可不承擔責任，但必須采取一切必要的補救措施以減少損失并及時書面告知對方。

　　第十八條本合同自雙方簽字及蓋章(畫押)之日起生效。

　　第十九條本合同和附件共_________頁，以中文書寫為準。

　　第二十條本合同在中華人民共和國廣東省_________市(縣、區)簽訂。

　　第二十一條本合同訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均受中華人民共和國法律的保護和調整。

　　第二十二條因執行本合同發生爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，可向①_________仲裁委員會申請仲裁②_________提起訴訟。

　　第二十三條本合同未盡事宜，可由雙方另行協商簽訂補充協議。補充協議經雙方簽字蓋章確認后與本合同具有同等法律效力。并送當地土地行政主管部門留存。

　　第二十四條本合同一式陸份，其中：甲乙雙方各貳份;貳份由_________市(縣、區)土地行政主管部門留存。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　電話(手機)：_________