工程施工合同

時(shí)間：2023-06-18 13:23:17 施工合同我要投稿

工程施工合同14篇

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同的使用頻率呈上升趨勢(shì)，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢？下面是小編為大家整理的工程施工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

工程施工合同14篇

　　工程施工合同篇1

　　原告：________________法定代表人_______________，職務(wù)董事長，住__________市__________區(qū)__________街__________號(hào)樓__________室，郵編：________________電話：_____________

　　被告：________________公司，法定代表人_______________，職務(wù)總經(jīng)理,住__________市__________區(qū)__________號(hào)，郵編：______________電話：_____________

　　案由：_________________建設(shè)工程施工合同糾紛

　　訴訟請(qǐng)求

　　1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項(xiàng)共計(jì) ______________ 元;

　　2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數(shù)，按每日 ______________ %支付逾期利息;

　　3、本案的訴訟費(fèi)用由被告負(fù)擔(dān)。

　　事實(shí)與理由

　　原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設(shè)的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項(xiàng)目B區(qū)的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進(jìn)行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個(gè)月，項(xiàng)目最后的結(jié)算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項(xiàng)目并未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。

　　原告認(rèn)為，被告拒絕返還保修款的.行為已構(gòu)成違約，嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請(qǐng)求依法裁判。

此致

　　__________市__________區(qū)人民法院

　　具狀人：________________有限公司

　　法定代表人：______________

　　_____________年__________月__________日

　　工程施工合同篇2

　　發(fā)包方（以下簡稱“甲方”）：

　　聯(lián)系方式：

　　法定代表人：

　　承包方（以下簡稱“乙方”）：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系電話：

　　依照《_____》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下條款：

　　第一條?工程概況

　　1．1工程地點(diǎn)及面積：

　　地點(diǎn)：_____________。

　　面積：______________平方米。

　　1．2工程造價(jià)：￥_____________元，大寫（人民幣）：_______。

　　1．3工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。

　　（1）乙方包工、包全部材料；

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料。

　　1．4工程期限________天。

　　開工日期_____年_____月_____日；

　　竣工日期_____年_____月_____日。

　　第二條?工程監(jiān)理

　　若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方（或乙方）與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方（或甲方）。

　　第三條?施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

　　3．1甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，交圖時(shí)間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份；

　　3．2甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份，設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）；

　　3．3施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第四條?甲方義務(wù)

　　4．1開工前____天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對(duì)只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對(duì)甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的牲口應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù)，并且雙方簽訂“物品清單”；

　　4．2開工前將原有的電話設(shè)備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項(xiàng)；

　　4．3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系；

　　4．4禁止拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，甲方無權(quán)要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃?xì)夤芫€；

　　4．5參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收；

　　4．6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用，由甲方交納（出入證除外），乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。

　　第五條?乙方義務(wù)

　　5．1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程；

　　5．2在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前，嚴(yán)禁改動(dòng)建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫€等，否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任；

　　5．3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

　　5．4保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通；

　　5．5保證施工現(xiàn)場(chǎng)的`整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)；

　　5．6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)；

　　5．7乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項(xiàng)目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

　　第六條?工程變更

　　6．1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項(xiàng)目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效；凡甲方直接與乙方現(xiàn)場(chǎng)工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔(dān)；

　　6．2合同簽訂后，甲方工程減項(xiàng)超過總工程款5%以上時(shí)，須向乙方支付減項(xiàng)總額8%的變更費(fèi)。若甲方減項(xiàng)所用的材料乙方已定購或運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)，甲方需另外支付材料來回托運(yùn)、損耗及退貨費(fèi)用；若甲方要求減少的施工項(xiàng)目已施工，甲方需支付乙方該項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi)；

　　6．3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項(xiàng)目100%的工程款后方予以施工。

　　第七條?材料的提供

　　7．1由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。甲方應(yīng)按時(shí)將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)并通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān)；

　　7．2由乙方提供的材料、設(shè)備的，乙方應(yīng)在料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收；若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承提；

　　7．3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號(hào)或價(jià)位標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的，在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費(fèi)為材料采管費(fèi)（材料款的____%）+材料運(yùn)輸費(fèi)（根據(jù)實(shí)際情況確定）；若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔(dān)任；

　　7．4除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)；若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。

　　第八條?工期延誤

　　8．1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　（1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工；

　　（4）甲方同意工期順延的其他情況。

　　8．2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延；

　　8．3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延；

　　8．4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承提，工期不順延。

　　第九條?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　9．1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收：

　　（1）《GB50210—_________建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗(yàn)收規(guī)范》；

　　（2）《_____市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》；

　　（3）其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：_______________________________。

　　9．2施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)：

　　（1）可向______市消費(fèi)者協(xié)會(huì)家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協(xié)會(huì)投訴進(jìn)行調(diào)解；

　　（2）如不服調(diào)解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

　　第十條?工程驗(yàn)收和保修

　　10．1雙方約定在施工過程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：

　　（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收；

　　（2）油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收；

　　（3）竣工驗(yàn)收。

　　乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收，各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。若甲方接到通知后，未按時(shí)參加驗(yàn)收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān)；

　　10．2工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單。

　　第十一條?工程款支付方式

　　11．1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：

　　（1）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財(cái)務(wù)支付工程款：

　　支付次數(shù)支付時(shí)間付款比例支付金額：

　　第一次合同簽訂之日；

　　第二次隱蔽工程驗(yàn)收后_____日內(nèi)；

　　第三次竣工驗(yàn)收合格后_____日內(nèi)。

　　（3）其他支付方式：_________________________。

　　11．2工程驗(yàn)收合格后2日內(nèi)，乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應(yīng)在工程結(jié)算單上簽字，甲方并同時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款。

　　11．3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財(cái)務(wù)部。工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責(zé)任由甲方自負(fù)。

　　第十二條?違約責(zé)任

　　12．1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時(shí)通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)______%的違約金；若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償；

　　12．2工程未驗(yàn)收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利；

　　12．3甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金；

　　12．4由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

　　12．5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。

　　第十三條?合同爭(zhēng)議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第______種方式解決：

　　（1）向_____________________委員會(huì)申請(qǐng)_____；

　　（2）向________________人員法院起訴。

　　第十四條?幾項(xiàng)具體規(guī)定

　　14．1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費(fèi)；

　　14．2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn)，甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用（人民幣）_____________元，（此費(fèi)用不在工程款內(nèi)）；

　　14．3施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負(fù)責(zé)人____________負(fù)責(zé)保管工程竣工移交后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__________把，由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用；

　　14．4施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為：

　　上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分；

　　下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。

　　第十五條?附則

　　15．1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包；

　　15．2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式_____份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持_____份；

　　甲方（簽字）：

　　法定代表人（簽字）：

　　________年_____月____日

　　乙方（蓋章）：

　　法定代表人（簽字）：

　　________年_____月____日

　　工程施工合同篇3

　　甲方(發(fā)包方)：______

　　乙方(承包方)：______

　　甲、乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實(shí)信用原則，雙方就______合作事項(xiàng)協(xié)商一致，簽訂本分包合同，雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。

　　一、工程名稱：

　　香榭國際南區(qū)一期7、8樓

　　二、工程地點(diǎn)：

　　江油市中醫(yī)院旁

　　三、工程承包內(nèi)容及范圍：

　　1、乙方負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)圖紙、變更文件規(guī)范要求驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，玻璃幕墻的制作、安裝、保證正常使用。

　　2、施工所需各種材料、加工機(jī)械設(shè)備、各種工具均由乙方自理。

　　四、工程工期：

　　1、開工日期：______年______月______日;竣工日期：______年______月______日；工程總?cè)諝v天數(shù)：______天

　　2、施工過程中，如因人力不可抗拒等原因工期相應(yīng)順延;

　　五、工程質(zhì)量及材料要求：

　　1、各種材料下料、制作安裝，接頭位置、焊接等均應(yīng)符合規(guī)范要求。

　　2、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理提出的問題應(yīng)立即安排人員處理，嚴(yán)禁拖延或不整改。

　　3、如某部位存在嚴(yán)重問題，必須返工。

　　4、若返工造成延誤工期的，如對(duì)下道工序的工種造成停工，停工的工人人工費(fèi)由乙方賠償。

　　六、工程價(jià)款：

　　______元/平方米; (按實(shí)際面積進(jìn)行結(jié)算)

　　七、工程價(jià)款的撥付及結(jié)算方式：

　　1、工程款的支付：

　　八、考核驗(yàn)收：本合同甲方要求在以下方面對(duì)乙方進(jìn)行考核后方可決算：

　　1、安全生產(chǎn)：乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育，認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范，嚴(yán)格遵守安全制度，落實(shí)安全措施，確保施工安全。如因乙方違章操作造成的'一切傷亡事故，發(fā)生的任何費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。

　　2、工程質(zhì)量：堅(jiān)持工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案等有關(guān)要求精心組織施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的要求。

　　3、工程所使用材料必須經(jīng)甲方、監(jiān)理認(rèn)可，否則不得使用。

　　5、文明施工：加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)主管部門、環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定，做到文明施工。

　　九、甲方責(zé)任：

　　1、組織有關(guān)人員對(duì)乙方進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè)人員進(jìn)行安全、質(zhì)量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監(jiān)管工作。

　　2、組織及負(fù)責(zé)對(duì)乙方施工作業(yè)人員進(jìn)行施工技術(shù)、措施等方面的交底。

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)乙方施工人員的安全、工程質(zhì)量、文明施工等方面的工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控，并按規(guī)定及時(shí)做好驗(yàn)收工作。

　　4、負(fù)責(zé)解決乙方進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè)人員的住宿等問題，并及時(shí)對(duì)其進(jìn)行衛(wèi)生等方面工作的指導(dǎo)、監(jiān)管。

　　十、乙方責(zé)任：

　　1、服從甲方對(duì)整個(gè)工程的運(yùn)行計(jì)劃指揮。按甲方的各項(xiàng)交底要求，嚴(yán)格按國家操作規(guī)范和施工驗(yàn)收規(guī)范，精心組織施工。

　　2、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。

　　3、材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，由乙方卸料，配合甲方項(xiàng)目部收料人員共同驗(yàn)收，核對(duì)材料的合格證、標(biāo)牌、規(guī)格、數(shù)量，并按材料的規(guī)格不同，有序、合理的堆放整齊，做好防銹保護(hù)工作。

　　5、乙方必須將廢料堆放入池，做好工完料凈場(chǎng)地清工作。

　　6、本工程所需的機(jī)械及勞動(dòng)防護(hù)用品全部費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　7、本班組在其相關(guān)工序開始前和結(jié)束后，與其工序相關(guān)的班組必須辦理相關(guān)交接檢手續(xù)

　　8、嚴(yán)格執(zhí)行安全協(xié)議書中的規(guī)定，落實(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)措施，做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。

　　10、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)作業(yè)人員的管理，自覺遵守甲方的各項(xiàng)管理規(guī)定。

　　十一、違約責(zé)任：

　　1、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：

　　(1)甲方不按約定核實(shí)乙方的工程量、或不按約定支付勞務(wù)作業(yè)工程款、或不按約定支付勞務(wù)作業(yè)工程款尾款時(shí)，應(yīng)按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務(wù)作業(yè)工程款的利息;

　　(2)因甲方原因延誤工期超過十日的，應(yīng)向乙方支付怠工費(fèi)，并順延延誤的乙方工作時(shí)間。

　　2、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：

　　(1)乙方因自身原因延期交工的，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付本合同總價(jià)款0.5%的違約金;

　　(2)乙方施工的工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量要求，乙方應(yīng)賠償甲方材料損失費(fèi)、工具、機(jī)械租賃費(fèi)以及因工期延誤給甲方所造成的所有損失;

　　3、一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時(shí)，違約方在承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。

　　十二、本工程甲方委派同志為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，乙方委派同志為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，共同負(fù)責(zé)履行本合同的各項(xiàng)約定。

　　十三、爭(zhēng)議：

　　甲、乙雙方在履行本合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議，可自行協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。

　　十四、本合同一式兩份自簽定后即生效，至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗(yàn)收、工程價(jià)款結(jié)清后即失效

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　工程施工合同篇4

　　發(fā)包單位：_____________(以下簡稱甲方)

　　承包單位：_____________(以下簡稱乙方)

　　為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利和義務(wù)，促進(jìn)雙方共同搞好配合與協(xié)作，保證工程按質(zhì)按量按時(shí)完成建設(shè)任務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本工程施工承包合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條總則

　　1.工程名稱：_____________

　　2.工程地點(diǎn)：_____________

　　3.工程施工范圍及內(nèi)容：_____________

　　4.工程造價(jià)：_____________

　　本合同規(guī)定乙方以包工包料方式承包。

　　第二條施工期限及停工

　　1.本合同全部工程項(xiàng)目于20xx年9月14日開工，于20xx年12月31日竣工。

　　2.在施工過程中，如遇下列情況，工期順延，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商，以書面形式確定順延期限。

　　3.因人力不可抗拒的自然災(zāi)害被迫停工者;

　　4.因甲方工程計(jì)劃調(diào)整需停工者;

　　5.因材料采購困難被迫停工者。

　　第三條工程占地及物資供應(yīng)

　　1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采購。

　　2.水泥由乙方在縣內(nèi)采購合格產(chǎn)品。

　　3.爆破材料原則上由乙方采購，如有困難，甲方可協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)。

　　第四條工程質(zhì)量要求及設(shè)計(jì)變更

　　1.乙方在組織施工過程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行的國家和行業(yè)制定的'有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。建立健全施工質(zhì)量保證體系，認(rèn)真填寫單元工程質(zhì)量評(píng)定表。加強(qiáng)施工質(zhì)量管理，使工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.各工程項(xiàng)目有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，不得降低標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.建筑材料質(zhì)量要求：本合同工程所有建筑材料必須符合有關(guān)規(guī)程規(guī)范要求，不準(zhǔn)使用不符合質(zhì)量要求的材料，如有違反，甲方有權(quán)要求乙方賠償一切損失，并終止合同。

　　4.砂、石骨料，砂子采用中砂(抹面砂漿采用細(xì)砂)，含泥量按重量計(jì)不大于3%;碎石最大粒徑4cm，含泥量按重量計(jì)不大于3%。

　　5.砼質(zhì)量要求：砼標(biāo)號(hào)必須達(dá)到設(shè)計(jì)要求和有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，砼澆筑面平整，振搗密實(shí)，無蜂窩麻面，防滲性好。

　　6.允許偏差

　　7.砼和水泥砂漿強(qiáng)度允許偏差±5%。

　　8.若因乙方管理不善，造成工程返工、窩工等浪費(fèi)，均由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　第五條工程的支付

　　1.工程預(yù)付款：工程開工后，甲方不支付進(jìn)度款，一切費(fèi)用由乙方支付。完工后甲乙雙方及時(shí)驗(yàn)收結(jié)算。

　　2.乙方不得拖欠民工工資。

　　第六條工程竣工驗(yàn)收、結(jié)算和保修

　　1.工程竣工驗(yàn)收：工程完工后，乙方應(yīng)盡快向甲方提交竣工驗(yàn)收資料(即竣工圖、施工技術(shù)總結(jié)、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的有關(guān)表格等)。甲方收到竣工資料后，于一個(gè)月內(nèi)組織有關(guān)單位和部門驗(yàn)收。

　　2.工程結(jié)算：乙方按甲方驗(yàn)收合格的工程，結(jié)算甲方認(rèn)定的實(shí)際工程量。憑甲方工程技術(shù)負(fù)責(zé)人所開出的驗(yàn)收結(jié)算清單，乙方開具建安發(fā)票到甲方財(cái)務(wù)人員處結(jié)清帳務(wù)。

　　第七條工傷事故

　　乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、條例及政策。在施工中做到安全第一，嚴(yán)格操作規(guī)程，杜絕安全事故發(fā)生，若發(fā)生安全事故，乙方自行負(fù)責(zé)。

　　第八條違約責(zé)任

　　1.工期：竣工時(shí)間超過合同規(guī)定時(shí)間后，甲方有權(quán)從第十天開始，每天罰款工程結(jié)算款價(jià)的5%。

　　2.按本合同規(guī)定，乙方若違約，甲方有權(quán)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)程規(guī)范采取任何方式要求乙方給予賠償。反之，乙方有權(quán)要求甲方給予賠償。

　　第九條合同份數(shù)及有效期

　　1.本合同一式四份，乙方執(zhí)一份，甲方三份。

　　2.本合同自雙方簽字之日起生效，工程尾款付清后失效。

　　第十條附則

　　1.本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。

　　2.本合同所有附件，與本合同具有同等效力。

　　發(fā)包單位(甲方)：(簽章)_____________

　　法人委托代表：(簽名)_____________

　　工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：(簽名)_____________

　　承包單位(乙方)：(蓋公章)_____________

　　法人委托代表：(簽名)_____________

　　工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：(簽名)_____________

　　_____________年_____________月_____________日訂立

　　工程施工合同篇5

　　發(fā)包單位：________________（以下簡稱甲方）

　　承包單位：________________（以下簡稱乙方）

　　為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”方針，明確雙方的安全責(zé)任，確保施工中人身、設(shè)備等安全，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)安全管理制度，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本協(xié)議。

　　一、工程項(xiàng)目：________________

　　二、施工地址：________________

　　三、甲方安全責(zé)任

　　1.開工前甲方對(duì)乙方進(jìn)行施工安全技術(shù)交底，并應(yīng)有書面記錄或資料。

　　2.甲方應(yīng)要求乙方制定施工安全措施，在開始施工前報(bào)甲方備案。

　　3.甲方有協(xié)助乙方搞好安全生產(chǎn)、防火管理以及督促檢查的義務(wù)。甲方有權(quán)檢查督促乙方執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)方面的工作規(guī)定，對(duì)乙方不符合安全文明施工的行為進(jìn)行制止、糾正并發(fā)出安全整改通知書，直至清退出場(chǎng)。

　　4.甲方指派同志負(fù)責(zé)與乙方聯(lián)系安全生產(chǎn)方面的工作。

　　5.發(fā)生以下情況停工整頓，因停工造成的違約責(zé)任由乙方承擔(dān)：

　　（1）人身傷亡事故；

　　（2）發(fā)生施工機(jī)械、生產(chǎn)主設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞事故；

　　（3）發(fā)生廠內(nèi)火災(zāi)事故；

　　（4）發(fā)生違章作業(yè)、冒險(xiǎn)作業(yè)不聽勸告的；

　　（5）施工現(xiàn)場(chǎng)臟、亂、差，不能滿足安全和文明施工要求的。

　　第四條乙方安全責(zé)任

　　乙方作為工程項(xiàng)目的承包單位，對(duì)工程施工過程中發(fā)生的人身傷害、設(shè)備損壞事故承擔(dān)安全責(zé)任。乙方應(yīng)切實(shí)履行以下安全責(zé)任：

　　1.乙方所提供的承包工程要求的相關(guān)資質(zhì)證明材料應(yīng)真實(shí)、合法、有效。

　　2.乙方必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的'法律法規(guī)，必須制定相應(yīng)的安全管理制度；嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等有關(guān)安全生產(chǎn)、施工規(guī)定、制度。

　　3.現(xiàn)場(chǎng)施工應(yīng)遵守國家和地方關(guān)于勞動(dòng)安全，勞務(wù)用工法律法規(guī)及規(guī)章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關(guān)規(guī)定，為施工人員進(jìn)行人身保險(xiǎn)，配備合格的勞動(dòng)防護(hù)用品、安全用具。

　　4.施工期間，乙方應(yīng)設(shè)有專職安監(jiān)人員。乙方指派____作為安全工作聯(lián)系人。

　　5.乙方一切施工活動(dòng)，必須編制安全施工措施，施工前對(duì)全體施工人員進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底，并在整個(gè)施工過程正確、完整地執(zhí)行，無措施或未交底嚴(yán)禁布置施工。

　　6.乙方用于本工程項(xiàng)目的施工機(jī)械、工器具及安全防護(hù)用具的數(shù)量和質(zhì)量必須滿足施工需要，并經(jīng)有資質(zhì)檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)符合安全規(guī)定，乙方對(duì)因使用工器具不當(dāng)所造成的人員傷害及設(shè)備損壞負(fù)責(zé)。

　　7.開工前，乙方應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全教育，并將參加安全教育人員名單（包括臨時(shí)增補(bǔ)或調(diào)換人員）與培訓(xùn)記錄報(bào)給甲方備案。特種作業(yè)人員必須有有關(guān)部門核發(fā)的合格有效的上崗資格證書。

　　8.開工前，乙方應(yīng)組織人員對(duì)施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境及使用甲方提供的設(shè)施設(shè)備、工器具等進(jìn)行檢查，確認(rèn)符合安全要求，一經(jīng)開工，就表示乙方已確認(rèn)施工現(xiàn)場(chǎng)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)施設(shè)備、工器具符合安全要求并處于安全狀態(tài)。

　　9.乙方應(yīng)在施工范圍裝設(shè)臨時(shí)圍欄或警告標(biāo)志，不得超越指定的施工范圍進(jìn)行施工，禁止無關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自使用與施工無關(guān)的甲方設(shè)施設(shè)備；不得擅自拆除、變更甲方防護(hù)設(shè)施及標(biāo)示。

　　10.乙方施工過程中需使用電、水源，應(yīng)事先與甲方取得聯(lián)系，不得私拉亂接。中斷作業(yè)或遇故障應(yīng)立即切斷有關(guān)開關(guān)。

　　11.乙方施工過程中應(yīng)做到工完、料盡、場(chǎng)地清，確保安全文明施工，做到防火、防盜、防破壞、防事故。

　　12.乙方必須接受甲方的監(jiān)督、檢查，對(duì)甲方提出的安全整改意見（或整改通知書）必須及時(shí)整改，并將整改方案交由甲方備案。

　　13.乙方施工過程中發(fā)生人生傷亡、設(shè)備事故或危及生產(chǎn)運(yùn)行的不安全情況，應(yīng)立即報(bào)告甲方，并積極配合調(diào)查。

　　乙方應(yīng)執(zhí)行國務(wù)院《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》、《企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定》和《電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》。對(duì)人員在施工中發(fā)生的人身傷亡事故，還必須立即用電話、電傳或電報(bào)等向事故所在地的政府安全管理部門、公安部門、工會(huì)報(bào)告，按規(guī)定組織調(diào)查處理，并由乙方統(tǒng)計(jì)上報(bào)；如發(fā)生國務(wù)院《特別重大事故調(diào)查程序暫時(shí)規(guī)定》所規(guī)定的特大事故，還應(yīng)立即通知當(dāng)?shù)卣⒐膊块T，并要求派人保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。

　　乙方應(yīng)將事故調(diào)查組的事故調(diào)查報(bào)告及乙方事故處理意見提交甲方備案。

　　14.發(fā)生事故時(shí)甲乙雙方聯(lián)系方式及響應(yīng)時(shí)間：發(fā)生事故時(shí)甲乙雙方應(yīng)于第一時(shí)間以電話、工作聯(lián)系單、傳真、電傳等書面形式送達(dá)對(duì)方。雙方在接到對(duì)方的聯(lián)系時(shí)，雙方負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員要及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。

　　六、違約責(zé)任

　　1.乙方在施工過程中造成對(duì)甲方或第三方的人身傷害、設(shè)備損壞等財(cái)產(chǎn)損失，由乙方承擔(dān)責(zé)任，并賠償對(duì)方或第三方因此造成的全部損失。

　　2.本協(xié)議履行中，發(fā)現(xiàn)乙方提供的有關(guān)資質(zhì)材料無效，甲方有權(quán)解除合同，并由乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。

　　3.發(fā)現(xiàn)乙方現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員有違章行為（本協(xié)議及安全技術(shù)交底）的，處以____元到____元的罰金。

　　4.乙方未設(shè)置安監(jiān)人員；未能正確、全面執(zhí)行安全技術(shù)措施、施工組織設(shè)計(jì)；施工人員未掌握本工程項(xiàng)目特點(diǎn)及施工安全措施；用于本工程項(xiàng)目的施工機(jī)械、工器具及安全防護(hù)用品不滿足施工需要，甲方有權(quán)要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔(dān)。

　　5.乙方使用甲方提供的設(shè)施設(shè)備、工器具等造成損壞的，應(yīng)照價(jià)賠償。

　　6.乙方對(duì)甲方提出的安全整改意見不及時(shí)整改的，每逾期一天，乙方按____元至____元/天承擔(dān)違約責(zé)任。

　　7.施工過程中發(fā)生人身傷亡、設(shè)備事故有隱瞞行為的，除接受政府有關(guān)部門處理外，過錯(cuò)方應(yīng)承擔(dān)____元至____元/次的違約責(zé)任。

　　七、本協(xié)議有效期限：

　　自____年____月____日起至____年____月____日止。

　　八、本協(xié)議經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人或委托代理人簽字蓋章后生效。

　　九、本協(xié)議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。

　　十、本協(xié)議簽訂地點(diǎn)在甲方住所地。

　　十一、以下七項(xiàng)為本協(xié)議附件：

　　1.承包工程要求的乙方相關(guān)資質(zhì)證明材料。

　　2.乙方項(xiàng)目經(jīng)理、管理人員、技術(shù)人員相關(guān)證明材料及施工人員名單。

　　3.乙方特種作業(yè)人員上崗資格證書（復(fù)印件）。

　　4.乙方施工人員安全技術(shù)、安全工作規(guī)程和安全教育記錄。

　　5.乙方施工安全技術(shù)組織措施。

　　6.乙方具有應(yīng)對(duì)緊急突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案并以書面形式提供甲方三份。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________

　　聯(lián)系電話：______________聯(lián)系電話：______________

　　簽訂時(shí)間：______________

　　工程施工合同篇6

　　建設(shè)方：________________________以下簡稱甲方

　　施工方：________________________以下簡稱乙方

　　甲方原有一層因現(xiàn)須要加建二層，以包工給乙方施工，為了保質(zhì)保量的完成本工程，經(jīng)雙方協(xié)商成達(dá)協(xié)議如下：

　　一、甲方供應(yīng)原材料，乙方負(fù)責(zé)從主體到裝修的全部工程施工，設(shè)計(jì)方面乙方應(yīng)聽從甲方的意見執(zhí)行。

　　二、單價(jià)，按建筑面積計(jì)算，每平方米為________________元付給乙方(包水電安裝在內(nèi))。

　　三、質(zhì)量要求：主體二層上下垂直誤差應(yīng)在2公分之內(nèi)，不能超過2公分，砂漿應(yīng)飽滿，裝修抹灰要求中級(jí)，偏差度應(yīng)按施工規(guī)范實(shí)行必須粘結(jié)牢固，無脫層空鼓，面層無爆灰和裂縫，地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角，其它裝修應(yīng)符合施工規(guī)范。

　　四、主體結(jié)構(gòu)要求，板面筋布________，扎筋應(yīng)按建筑施工強(qiáng)制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁應(yīng)按物理學(xué)性能的'制作，混凝土澆灌要求，立柱樓板、梁所有澆筑混凝土標(biāo)號(hào)C20，立柱，梁無空洞和露筋，樓面平整無裂縫。

　　五、乙方在施工期間應(yīng)做好安全防護(hù)設(shè)施，保證安全第一，質(zhì)量第一，如在施工過程中，發(fā)生自身傷亡和第三者傷亡事故，一切后果應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。

　　六、付款辦法：乙方在施工中途要求付款，甲乙雙方協(xié)商支付，待工程全部完成驗(yàn)收合格后一次性付清。

　　七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執(zhí)行。

　　甲方簽章：______________________

　　乙方簽章：______________________

　　____________年_________月______日

　　工程施工合同篇7

　　甲方：乙方：

　　為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，遵循平等、公平的原則，根據(jù)相關(guān)法律和法規(guī)，甲方就乙方承包施工的`工程內(nèi)容與乙方達(dá)成如下協(xié)議，望雙方共同遵守。

　　一、工程名稱：

　　二、承包工程內(nèi)容：

　　三、承包及付款方式：包工包料，暫估價(jià)為萬元，每月按實(shí)際完成工程量的%支付進(jìn)度款。

　　四、工期：________年____月____日開工到________年____月____日竣工。

　　五、工程質(zhì)量

　　1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)建筑、市政工程施工規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。

　　2、隱蔽工程必須接受業(yè)主單位派駐工地代表檢查驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督簽證后，方可進(jìn)行下一道工序。

　　3、工程竣工后由甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行初驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格工程部位，必須無條件返工，直到合格為止。

　　六、工程造價(jià)

　　1、工程承包預(yù)算造價(jià)執(zhí)行(20)《____省市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修工程定額》;材料價(jià)格按施工當(dāng)期的《____市建設(shè)工程造價(jià)信息》、《____省建設(shè)維修工程造價(jià)信息》計(jì)取;工程量按實(shí)計(jì)取;人工費(fèi)按相應(yīng)規(guī)定調(diào)整。

　　2、工程竣工后，按實(shí)際工作量由乙方編制竣工決算，甲方報(bào)審價(jià)部門審核后，結(jié)算工程承包款項(xiàng)。

　　七、工程款撥付

　　1、工程竣工決算審核后，其余工程款付清。

　　八、施工安全工程施工期間，乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由承包人承擔(dān)。

　　九、本合同一式四份，

　　甲、乙雙方各執(zhí)二份。甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日

　　________年____月____日

　　工程施工合同篇8

　　建設(shè)單位(甲方)：_________________

　　施工承包單位(乙方)：_________________

　　為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利義務(wù)，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合協(xié)作，按時(shí)保質(zhì)保量地完成工程任務(wù)，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　工程名稱：_________________

　　質(zhì)量要求：_________________

　　工程造價(jià)：_________________

　　本合同全部工程施工預(yù)算造價(jià)為人民幣￥：_________________元

　　工程期限：___________________年___月___日起至___年___月___日止甲乙雙方的責(zé)任與權(quán)利：_________________

　　一、甲方在開工前應(yīng)解決施工用地，解決施工用水源、電源和運(yùn)輸?shù)缆返臅惩?組織設(shè)計(jì)交底;乙方必須按甲方要求施工。

　　二、乙方在開工前應(yīng)組織有關(guān)人員研究參與設(shè)計(jì)交底;做好施工預(yù)算;負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案;進(jìn)行施工場(chǎng)地的.平整，施工界區(qū)內(nèi)的用水、用電、道路以及搭建施工臨時(shí)設(shè)施，安排施工總進(jìn)度計(jì)劃，儲(chǔ)備材料，加工構(gòu)件，做好一切施工準(zhǔn)備。

　　三、乙方在組織施工中必須堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，要根據(jù)國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以及設(shè)計(jì)要求組織施工，要求全部工程達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn);在組織施工中不得隨意變更設(shè)計(jì)，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構(gòu)件的倒運(yùn)，機(jī)械二次進(jìn)場(chǎng)等損失，均由乙方自行負(fù)擔(dān)。

　　四、乙方要嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程驗(yàn)收制度，主動(dòng)配合甲方完成驗(yàn)收工作后方可進(jìn)行下一個(gè)施工環(huán)節(jié)。

　　五、在組織施工過程中，乙方應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行安全教育，做好設(shè)施安全防護(hù)，如果乙方因疏于防范、操作不規(guī)范造成安全事故的均由乙方負(fù)全責(zé)。

　　六、在組織施工過程中應(yīng)科學(xué)規(guī)范、統(tǒng)籌安排。如因技術(shù)原因或操作不規(guī)范導(dǎo)致原材料浪費(fèi)，乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任如數(shù)償還相關(guān)費(fèi)用。

　　合同份數(shù)及相關(guān)說明：_________________

　　一、本合同一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份;

　　二、本合同自雙方簽訂之日生效。

　　三、本合同條款如對(duì)特別情況尚有未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款，作為本合同附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。

　　建設(shè)單位(甲方)簽章：_________________

　　施工單位(乙方法人)簽字：_________________

　　_______________年__________月__________日

　　工程施工合同篇9

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲乙雙方根據(jù)國務(wù)院《裝飾管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定，簽定本合同，并共同遵守。

　　一、施工內(nèi)容：

　　尺寸詳見附件。

　　二、施工日期：____年____月____日至____年____月____日完工，如工程日期需要續(xù)延，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定。

　　三、施工總造價(jià)：___￥此造價(jià)為最終結(jié)算價(jià)。

　　四、結(jié)算方式：簽訂合同后甲方先付元預(yù)付款給乙方，余款在工程完工后日內(nèi)甲方一次性付給乙方，金額。

　　五、雙方責(zé)任：甲方認(rèn)真履行合同各項(xiàng)條款，并向乙方提供必須的施工場(chǎng)地及水、電源和必要的施工條件;負(fù)責(zé)施工隊(duì)清理好場(chǎng)地障礙物，做好施工前的`準(zhǔn)備;負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽證、結(jié)算;如有外來因素對(duì)施工不利，應(yīng)做好協(xié)調(diào)和排除工作。施工中由甲方所造成對(duì)乙方人員損傷，由甲方負(fù)責(zé)。乙方必須嚴(yán)格按圖紙的要求進(jìn)行施工;應(yīng)遵守甲方所在單位的一切規(guī)章制度，做到安全文明施工;保質(zhì)、保量按時(shí)交工。工程中乙方所造成人員損傷由乙方負(fù)責(zé)(如停電、水、天氣變化等延誤工期，不算施工工期)。

　　六、工程維修：工程安裝驗(yàn)收后，乙方負(fù)責(zé)保修月，保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期內(nèi)，乙方施工原因造成的質(zhì)量問題由乙方無償保修。

　　七、違約責(zé)任：若一方違約，違約方需向?qū)Ψ街Ц逗贤偨痤~%的違約金。

　　八、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　九、設(shè)計(jì)方案樣稿、樣本為合同附件，與合同一并保存，具有同等的法律效力。

　　十、未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程施工合同篇10

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲乙雙方根據(jù)國務(wù)院《裝飾管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定，簽定本合同，并共同遵守。

　　一、施工內(nèi)容：

　　尺寸詳見附件。

　　二、施工日期：

　　____年____月____日至____年____月____日完工，如工程日期需要續(xù)延，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定。

　　三、施工總造價(jià)：

　　___￥此造價(jià)為最終結(jié)算價(jià)。

　　四、結(jié)算方式：

　　簽訂合同后甲方先付元預(yù)付款給乙方，余款在工程完工后日內(nèi)甲方一次性付給乙方，金額。

　　五、雙方責(zé)任：

　　甲方認(rèn)真履行合同各項(xiàng)條款，并向乙方提供必須的施工場(chǎng)地及水、電源和必要的施工條件;負(fù)責(zé)施工隊(duì)清理好場(chǎng)地障礙物，做好施工前的準(zhǔn)備;負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽證、結(jié)算;如有外來因素對(duì)施工不利，應(yīng)做好協(xié)調(diào)和排除工作。施工中由甲方所造成對(duì)乙方人員損傷，由甲方負(fù)責(zé)。乙方必須嚴(yán)格按圖紙的要求進(jìn)行施工;應(yīng)遵守甲方所在單位的一切規(guī)章制度，做到安全文明施工;保質(zhì)、保量按時(shí)交工。工程中乙方所造成人員損傷由乙方負(fù)責(zé)(如停電、水、天氣變化等延誤工期，不算施工工期)。

　　六、工程維修：

　　工程安裝驗(yàn)收后，乙方負(fù)責(zé)保修月，保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期內(nèi)，乙方施工原因造成的質(zhì)量問題由乙方無償保修。

　　七、違約責(zé)任：

　　若一方違約，違約方需向?qū)Ψ街Ц逗贤偨痤~%的.違約金。

　　八、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　九、設(shè)計(jì)方案樣稿、樣本為合同附件，與合同一并保存，具有同等的法律效力。

　　十、未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程施工合同篇11

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）__________________

　　承包方（以下簡稱乙方）__________________

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：__________________.

　　2、工程地點(diǎn)：__________________.

　　二、工程承包范圍

　　安全維護(hù)及整改。

　　三、合同工期

　　______天。

　　四、工程造價(jià)

　　工程造價(jià)為：__________________元整

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）

　　（1）本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗(yàn)收）規(guī)程和規(guī)范。

　　（2）本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合______省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計(jì)價(jià)

　　1、本工程計(jì)算編制原則：按____________________________________統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。

　　2、人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按__________________計(jì)取，材料價(jià)格按照__________________執(zhí)行。

　　3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)），一次停水、停電8小時(shí)以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。

　　3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　九、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的80%.

　　2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。

　　十、違約責(zé)任

　　1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

　　2、因違約方違約造成對(duì)方損失的.，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　十一、安全生產(chǎn)和文明施工

　　認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。

　　十二、爭(zhēng)議的解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）__________________

　　乙方（公章）__________________

　　______年______月______日

　　工程施工合同篇12

　　發(fā)包人：

　　承包人：

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿公平和誠信原則，雙方就13樓下水道維修工程施工事宜協(xié)商一致訂立本合同。

　　一、項(xiàng)目名稱：

　　二、工程內(nèi)容：

　　臺(tái)階、欄桿拆除、挖溝拆除下水管道、安裝下水管道、管道穿墻、井補(bǔ)洞、回填土、恢復(fù)臺(tái)階原裝（相似）、安裝欄桿，垃圾清理外運(yùn)。

　　三、工程地點(diǎn)：

　　小區(qū)內(nèi)

　　四、合同工期：

　　開竣工時(shí)間________至________。

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及材料：

　　質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照甲方要求及建筑行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　六、工程款：萬元，大寫：

　　七、資金來源及結(jié)算辦法：

　　本工程資金由乙方先期墊付，工程完工3天內(nèi)結(jié)算支付100%。

　　八、雙方權(quán)利義務(wù)：

　　1、甲方按約定時(shí)間及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)維持秩序，為乙方施工創(chuàng)造適合條件。

　　2、甲方負(fù)責(zé)因施工所需水、電等設(shè)施的供應(yīng)，提供相應(yīng)的圖紙及測(cè)量紀(jì)錄。

　　3、甲方應(yīng)協(xié)助對(duì)已完成工程的保護(hù)工作。

　　4、乙方負(fù)責(zé)施工材料及設(shè)備的采購供應(yīng)，負(fù)責(zé)施工的組織與設(shè)計(jì)，維護(hù)施工秩序，承擔(dān)施工安全及保衛(wèi)工作。

　　5、乙方應(yīng)維護(hù)甲方的正常工作秩序，采取合理措施保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)環(huán)境，避免不必要的`污染及噪音。

　　6、乙方施工期間如需夜間施工或特殊工作業(yè)應(yīng)征的甲方同意。

　　九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：以甲、乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)或建筑行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　2、驗(yàn)收程序：乙方按合同完工后，由甲方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收核準(zhǔn)。驗(yàn)收合格后甲方出具工程簽證。

　　十、工程量變更：

　　甲方如有工程量變化，應(yīng)提前____日?qǐng)?bào)教育主管部門同意后并書面通知乙方，待雙方協(xié)商訂立變更協(xié)議后執(zhí)行。

　　十一、補(bǔ)充內(nèi)容：

　　本工程因工程量較小，施工比較困難，施工時(shí)間受限制，工期短，施工完畢，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，工程款一次撥付。

　　十二、違約責(zé)任：

　　任何一方違約，另一方有權(quán)提起訴訟，申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁部門或當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ哼M(jìn)行調(diào)節(jié)。

　　十三、合同生效：

　　本合同自簽訂之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　________年______月____日_______年____月____日

　　工程施工合同篇13

　　發(fā)包人(全稱)：______(以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)：______(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：職工食堂裝飾工程

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、工程內(nèi)容：食堂改造裝飾裝修(包括拆除工程；地面、墻面、天棚裝飾工程；水、電安裝工程等改造裝修項(xiàng)目)。

　　二、資金來源：自籌

　　三、合同工期：開工日期：______年_____月______日；竣工時(shí)間______年______月______日；總工期______天。

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到國家現(xiàn)行裝飾工程、安裝工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)

　　五、工程價(jià)款：

　　本工程預(yù)算總價(jià)為：380000.00元(大寫：叁拾扒萬元整)

　　六、竣工決算:

　　1、按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際竣工驗(yàn)收合格工程數(shù)量計(jì)算。

　　2、竣工結(jié)算單價(jià)：以預(yù)算綜合單價(jià)為準(zhǔn)，材料漲跌不予調(diào)整。施工期間如遇人工費(fèi)等政策性調(diào)整依據(jù)相關(guān)文件予以調(diào)整。結(jié)算時(shí)預(yù)算書中缺項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)行20xx《**省建設(shè)工程量清單計(jì)價(jià)定額》及相關(guān)配套文件，材料單價(jià)按預(yù)算材料單價(jià)計(jì)算，預(yù)算中沒有的.材料單價(jià)按甲乙雙方簽證價(jià)格計(jì)算。

　　七、資金支付：工程開工進(jìn)場(chǎng)時(shí)拔付5萬元，工程進(jìn)度達(dá)80%時(shí)拔付10萬元，竣工結(jié)算辦理后拔付工程結(jié)算總造價(jià)的95%，余下的5%作為質(zhì)保金，自竣工驗(yàn)收合格之日起一年后無質(zhì)量問題一次性付清。

　　八、施工安全

　　乙方進(jìn)場(chǎng)施工期間必須服從甲方相關(guān)人員指揮及管理，不得胡亂施工，在施工過程中發(fā)生的一切安全、質(zhì)量事故概由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　九、違約責(zé)任

　　本合同中關(guān)于承包人違約的具體責(zé)任如下：因承包人原因未能按本協(xié)議約定的工期完成承包人需向發(fā)包人支付3000元/天(30日內(nèi))，超過30天按6000元/天計(jì)算。雙方約定的承包人其他違約責(zé)任：按國家相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。

　　十、本合同一式陸份，甲乙雙方各執(zhí)叁份，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　工程施工合同篇14

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)，甲、乙雙方本著平等、自愿、互利和誠信的原則，就本項(xiàng)目的土石方工程施工事宜協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　l、工程名稱：宜良滇中汽車文化產(chǎn)業(yè)園（一期）土方工程及配套附屬工程。

　　2、工程地點(diǎn)：宜良縣匡遠(yuǎn)鎮(zhèn)永豐社區(qū)小江公路與宜九路交叉處。

　　3、工程內(nèi)容：土方工程，機(jī)械挖、運(yùn)、填、卸土推平及碾壓土方工程，清理開挖區(qū)及填土區(qū)內(nèi)的植物（苗木、雜草）、障礙物，根據(jù)宜良縣宜平房地產(chǎn)開發(fā)有限公司要求及設(shè)計(jì)圖紙施工。

　　4、工程承包范圍：按工程設(shè)計(jì)圖紙確定施工方案，按施工方案嚴(yán)格執(zhí)行。合同自簽字之日起5天內(nèi)，乙方根據(jù)甲方提供的工程設(shè)計(jì)圖等資料制作施工圖方案并交甲方最終確認(rèn)并按此執(zhí)行。

　　5、工程量：該標(biāo)段總挖方量約8萬M3，最終工程量按實(shí)際完成的工程量確定。

　　二、合同工期及質(zhì)量保修期以及其它事項(xiàng)：

　　1、開工日期：_____年_____月_____日。

　　2、預(yù)計(jì)竣工日期：_____年_____月_____日。

　　3、總工期30日歷天。

　　4、驗(yàn)收日期：竣工后7日內(nèi)提交宜良宜平房地產(chǎn)開發(fā)有限公司驗(yàn)收。

　　5、如遇特殊情況（工程設(shè)計(jì)變更，甲方要求施工方案變更，天氣等不可抗力影響以及非乙方原因造成的'停、窩工等），乙方與甲方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商辦理工程順延簽證手續(xù)后，工期予以順延；如出現(xiàn)乙方組織不力，施工安排不合理等原因，由此造成的損失由乙方自行承擔(dān)：

　　6、工程質(zhì)量保修期：在建設(shè)工程合理使用范圍內(nèi)均應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

　　三、承包方式及乙方職責(zé)：

　　1、土方機(jī)械開挖、轉(zhuǎn)運(yùn)、回填、卸土推平碾壓，含稅收綜合包干價(jià)每立方10.00元（大寫：壹拾元整），注：機(jī)械燃油價(jià)格漲跌，仍執(zhí)行合同包干單價(jià)，不作費(fèi)用調(diào)整。

　　2、清理開挖區(qū)和填土區(qū)內(nèi)的植物（苗木、雜草）及場(chǎng)地內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)含稅后包干價(jià)每平方米2.50元，提取10%管理費(fèi)。

　　3、破碎原造紙廠至宜九公路路面3500m2水泥路面含稅總包價(jià)30000.00元（大寫人民幣：叁萬元整），不存在提管理費(fèi)。

　　4、在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的建筑物由宜良宜平房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與戶主方解決處理好無異議后，由乙方機(jī)械按臺(tái)班費(fèi)計(jì)算拆除、拆除的一切材料歸甲方所有。

　　5、除土方工程款外，機(jī)械臺(tái)班費(fèi)提取3%的管理費(fèi)，臨時(shí)商鋪工程按實(shí)際工程款給予甲方提取10%的管理費(fèi)。

　　6、甲方負(fù)責(zé)與該地區(qū)交通、環(huán)衛(wèi)、環(huán)保、城管、電力、電信、林業(yè)、消防，私人墳?zāi)沟扔嘘P(guān)部門進(jìn)行聯(lián)系與協(xié)調(diào)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用，乙方只承擔(dān)交通、環(huán)衛(wèi)兩方面的費(fèi)用，其它方面均由甲方負(fù)責(zé)。但乙方必須協(xié)助配合。

　　7、進(jìn)場(chǎng)時(shí)，住房、水、電由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　四、付款方式：

　　1、乙方機(jī)械設(shè)備和人員進(jìn)場(chǎng)，工作10天根據(jù)工程量，預(yù)付30萬元工程款，工程量完成，按照補(bǔ)充協(xié)議付款。工程竣工驗(yàn)收完成，竣工驗(yàn)收資料通過政府備案。結(jié)算資料經(jīng)過審定后，累計(jì)支付至結(jié)算價(jià)款的100%付清，每次付款，甲方只能按付款額的10%提取管理費(fèi)，其余款全部撥付給乙方，如甲方不能按量付款，乙方將有權(quán)停止任何施工。

　　五、安全責(zé)任：

　　1、乙方在施工中，機(jī)械操作、車輛運(yùn)輸、施工人員應(yīng)注意安全，如發(fā)生安全事故，甲方一概不承擔(dān)任何責(zé)任，乙方自己承擔(dān)（注：施工隊(duì)人員必須配帶安全帽）。

　　2、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。

　　3、本合同自簽字之日起產(chǎn)生法律效律，合同一式叁份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，存檔壹份。

　　甲方代表：

　　乙方：

　　_____年_____月_____日

【工程施工合同】相關(guān)文章：

工程施工合同04-22

工程施工合同04-25

工程施工合同06-13

工程施工的合同模板07-02