建設工程施工合同

時間：2023-06-13 10:38:39 施工合同我要投稿

建設工程施工合同 15篇

　　隨著人們法律觀念的日益增強，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是小編整理的建設工程施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

建設工程施工合同 15篇

建設工程施工合同 1

　　為了指導建設工程施工合同當事人的簽約行為,維護合同當事人的合法權益,依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》以及相關法律法規(guī),住房城鄉(xiāng)建設部、國家工商行政管理總局對《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)進行了修訂,制定了《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-20xx-0201)(以下簡稱《示范文本》)。為了便于合同當事人使用《示范文本》,現(xiàn)就有關問題說明如下:

　　一、《示范文本》的組成

　　《示范文本》由合同協(xié)議書、通用合同條款和專用合同條款三部分組成。

　　(一)合同協(xié)議書

　　《示范文本》合同協(xié)議書共計13條,主要包括:工程概況、合同工期、質(zhì)量標準、簽約合同價和合同價格形式、項目經(jīng)理、合同文件構(gòu)成、承諾以及合同生效條件等重要內(nèi)容,集中約定了合同當事人基本的合同權利義務。

　　(二)通用合同條款

　　通用合同條款是合同當事人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定,就工程建設的實施及相關事項,對合同當事人的權利義務作出的原則性約定。

　　通用合同條款共計20條,具體條款分別為:一般約定、發(fā)包人、承包人、監(jiān)理人、工程質(zhì)量、安全文明施工與環(huán)境保護、工期和進

　　度、材料與設備、試驗與檢驗、變更、價格調(diào)整、合同價格、計量與支付、驗收和工程試車、竣工結(jié)算、缺陷責任與保修、違約、不可抗力、保險、索賠和爭議解決。前述條款安排既考慮了現(xiàn)行法律法規(guī)對工程建設的有關要求,也考慮了建設工程施工管理的特殊需要。

　　(三)專用合同條款

　　專用合同條款是對通用合同條款原則性約定的細化、完善、補充、修改或另行約定的條款。合同當事人可以根據(jù)不同建設工程的特點及具體情況,通過雙方的談判、協(xié)商對相應的專用合同條款進行修改補充。在使用專用合同條款時,應注意以下事項:

　　1、專用合同條款的編號應與相應的通用合同條款的編號一致;

　　2、合同當事人可以通過對專用合同條款的修改,滿足具體建設工程的特殊要求,避免直接修改通用合同條款;

　　3、在專用合同條款中有橫道線的地方,合同當事人可針對相應的通用合同條款進行細化、完善、補充、修改或另行約定;如無細化、完善、補充、修改或另行約定,則填寫“無”或劃“/”。

　　二、《示范文本》的'性質(zhì)和適用范圍

　　《示范文本》為非強制性使用文本�！妒痉段谋尽愤m用于房屋建筑工程、土木工程、線路管道和設備安裝工程、裝修工程等建設工程的施工承發(fā)包活動,合同當事人可結(jié)合建設工程具體情況,根據(jù)《示范文本》訂立合同,并按照法律法規(guī)規(guī)定和合同約定承擔相應的法律責任及合同權利義務。

　　建設工程施工合同(示范文本)GF-20xx-0201

　　第一部分合同協(xié)議書…………………………......................…...1

　　一、工程概況 ...................................................................... ..….1

　　二、合同工期 ............................................................................. 1

　　三、質(zhì)量標準 ............................................................................. 2

　　四、簽約合同價與合同價格形式 ............................................. 2

　　五、項目經(jīng)理 ............................................................................. 2

　　六、合同文件構(gòu)成 ..................................................................... 2

　　七、承諾 ..................................................................................... 3

　　八、詞語含義 ............................................................................. 3

　　九、簽訂時間 ............................................................................. 4

　　十、簽訂地點 ............................................................................. 4

　　十一、補充協(xié)議 ......................................................................... 4

　　十二、合同生效 ......................................................................... 4

　　十三、合同份數(shù) ......................................................................... 4 第二部分通用合同條款……………………......…...............…......6

　　1. 一般約定 ................................................................................ 6

　　1.1詞語定義與解釋 ............................................................... 6

　　1.2語言文字 ......................................................................... 11

　　1.3法律 ................................................................................. 11

　　1.4 標準和規(guī)范 .................................................................... 12

　　1.5 合同文件的優(yōu)先順序 .................................................... 12

　　1.6圖紙和承包人文件 ......................................................... 13

　　1.7聯(lián)絡 ................................................................................. 14

　　1.8嚴禁賄賂 ......................................................................... 15

　　1.9化石、文物 ..................................................................... 15

　　1.10交通運輸 ....................................................................... 16

　　1.11知識產(chǎn)權 ....................................................................... 18

　　1.12保密 ............................................................................... 18

　　1.13工程量清單錯誤的修正 ............................................... 19

　　2. 發(fā)包人 .................................................................................... 19

　　2.1 許可或批準 .................................................................... 19

　　2.2 發(fā)包人代表 .................................................................... 20

　　2.3 發(fā)包人人員 .................................................................... 20

　　2.4 施工現(xiàn)場、施工條件和基礎資料的提供 .................... 20

　　2.5 資金來源證明及支付擔保 ............................................ 22

　　2.6 支付合同價款 ................................................................ 22

　　2.7 組織竣工驗收 ................................................................ 22

　　2.8 現(xiàn)場統(tǒng)一管理協(xié)議 ........................................................ 22

　　3. 承包人 .................................................................................... 23

　　3.1 承包人的一般義務 ........................................................ 23

　　3.2 項目經(jīng)理 ........................................................................ 24

　　3.3 承包人人員 .................................................................... 26

建設工程施工合同 2

　　甲方：__________________

　　乙方：____________________

　　甲方承建的工程_______項目工程，因工作需要，甲乙雙方愿意就抹灰工程簽定承包協(xié)議。本著公平、互利的原則，特定以下條款，雙方共同遵守。

　　一、承包該工程的工作范圍及工作內(nèi)容：

　　該工程所需材料場內(nèi)水平、垂直運輸，抄平放線、選磚、鋪灰、砌磚、掛線、吊直、預留預埋管線槽配合、安裝補爛。墻面清掃，落地灰處理，建渣轉(zhuǎn)運，后臺上料篩砂，洗石計量過磅，水泥袋回收，后臺及料場四周的整理。搭拆簡易操作架及運料跑道。砼墻、梁、柱等等暴模在厚1.5厘米、寬0.5平方米之內(nèi)的自行梯打，對拉片處理。

　　1、抹灰：清理、修補、濕潤基層、墻眼堵塞、掛網(wǎng)、砼墻柱、甩漿、廚衛(wèi)間、含2次抹灰、修補、安裝線槽、調(diào)運砂漿、清掃落地灰、分層抹灰找平、灑水濕潤、罩面壓光等。

　　2、外墻面粘貼面磚：清理工作面、拋漿、刮糙灰、找平抹灰;清理工作面、拋漿、刮糙灰、找平抹灰、粘貼面磚、勾縫、清潔工作面達到竣工條件。

　　3、外墻壓光抹灰：清理工作面、拋漿、刮糙灰、找平抹灰、壓光收面、清潔工作面。

　　二、工程進度要求：按照建設方下達的施工任務及計劃組織施工。

　　三、工程質(zhì)量要求：保證洞口高度、寬度準確。抹灰厚度按照規(guī)范執(zhí)行，保證抹灰觀感質(zhì)量，抹灰厚度不超過15a凸出部分的砼自行梯打，嚴格按國家有關規(guī)范規(guī)定執(zhí)行，按分項工程驗證標準檢查驗收。

　　四、乙方自備：斗車、灰盆、灰桶、靠尺、趕枋、夾具、廣線、沖擊鉆、脫水管、安全帶、安全帽、掃把、鐵鏟等工具及合格的安全勞保用品。

　　五、承包單價：乙方承包工程范圍的所有費用，由基價、質(zhì)量、安全、工期、文明施工單價組成。內(nèi)抹綜合單價按圖計算為_________________元，外墻面粘貼面轉(zhuǎn)綜合單價按圖計算為_____________________元，外墻壓光抹灰綜合單價按圖計算為______________________元(以上三項其中都包含質(zhì)量單價為_________________________元;文明施工單價;工期進度單價______________________元;安全單價______________________元)。

　　六、付款方式

　　乙方墊資到春節(jié)前付完成量的80%，以后每月付70%，余額工程完工后半年付清，乙方在這之前可向甲方食堂借菜票，從領款金額中扣回，余額20%作為工程保證金，保證工程施工質(zhì)量、安全、工期、文明施工、勞動力保證、機具材料合理使用等。保證金等工程完后交付建設單位使用后辦理班組退場手續(xù)半年內(nèi)，甲方一次性支付給乙方余額，乙方工人工資由乙方自行發(fā)放，與甲方無關。

　　七、甲乙雙方職責

　　(一)甲方的職責

　　1、提供生活設施：宿舍、食堂、水、電照明。

　　2、提花機具設備及材料：攪拌機、龍門吊。

　　3、提供現(xiàn)場工長管現(xiàn)甲方現(xiàn)場工長、按該項工程進度進行技術交底和安全技術交底，負責進行各工種間的協(xié)調(diào);檢查、驗收工程質(zhì)量。

　　4、質(zhì)量、安全、進度及文明施工要求：嚴格按優(yōu)良工程標準進行技術交底和質(zhì)量控制，嚴格按協(xié)議工期要求組織施工及檢查施工進度，嚴格按安全管理條例及文明施工十二條標準組織入場和現(xiàn)場監(jiān)督管理。若乙方不能滿足甲方工期、質(zhì)量要求，甲方有權終止合同，并要求乙方無條件退場。

　　(二)乙方的職責

　　1、向甲方提交所承包工程的施工質(zhì)量、安全、進度、文明施工、治安消防保證書。

　　2、施工質(zhì)量必須達到質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理單位、建設單位要求的.優(yōu)良標準。認真做好成品保護。

　　3、施工安全保證：嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，確保無安全責任事故。如發(fā)生安全事故，5000元以下由班組自行承擔費用，5000元以上分清責任，協(xié)商解決，乙方所有進場人員必須按甲方要求統(tǒng)一佩戴合格的安全帽、安全帶。入場人員如不戴安全帽1次給以處罰10元、不系安全帶1次給以處罰100元。發(fā)現(xiàn)多次以對翻的方式罰款嚴格執(zhí)行。

　　4、文明施工：本工程屬標準化工程，不能在樓層里大小便如果發(fā)現(xiàn)一次對該人員罰款1000元。在對該樓層完工后即時對樓層清掃，剩余材料轉(zhuǎn)運。按規(guī)格進行堆碼，嚴格執(zhí)行項目部文明施工管理規(guī)定，施工過程落手清，并且必須做到工完場清。樓層經(jīng)常保持無剩余沙漿。否則甲方派人收撿，造成的用工費用由乙方支付，并且甲方將視其情節(jié)給予處罰。

　　5、治安消防保證：不出治安、消防責任事故。遵紀守法和遵守施工現(xiàn)場的各種規(guī)章制度，嚴禁打架斗毆，若有違反者，先對打架的班組雙方各處罰1000元，再交項目部解決。嚴禁各種賭博和不文明兩句，嚴禁盜竊，若有違反者除罰款所在班組人員_________________________元在結(jié)算方單上扣除外，并將其逐出工地，嚴重者將追究其刑事責任。

　　6、機械、設備使用：甲方提供機械、設備等要愛護使用，嚴禁損壞機械、設備，如違反者將按價值1-2倍罰款。

　　7、材料節(jié)約：該項工程屬內(nèi)外墻交叉作業(yè)，每天派專人收撿落地灰，必須2次使用。樓層元隔夜灰，無剩余材料。加強材料節(jié)約，施工過程限額使用，杜絕材料費和超耗，如產(chǎn)生超耗按其價值1-5倍罰款。

　　8、乙方有責任對甲方的施工方案、施工程序、技術交底進行審查，并有義務對甲方的施工方案、施工程序、技術交底中不完善、不合理的，提出合理化建議的意見，并在甲方審定修改扣嚴格執(zhí)行。

　　9、勞動力保證：確保工程進度所必須的勞動力，特別是農(nóng)忙季節(jié)，如果因勞動力不足無力完成所交的工作，甲方另請

　　第三方進行該項工作，乙方必須對此負完全責任，除該項工作費由

　　第三方收取外，并承擔經(jīng)濟賠償，賠償金按該項工作所需費用的20%計取，情節(jié)嚴重者甲方有權責令乙方退場，并扣發(fā)乙方在甲方的保證金。

　　10、辦理勞動力用工許可證、外來人的暫住證，由甲方按規(guī)定統(tǒng)一辦理。入場人員必須帶上身份證，無身份證嚴禁使用。

　　1、乙方離場人員的行李、包箱應主動交門衛(wèi)檢查。

　　2、乙方進場人員必須熟悉施工現(xiàn)場的十必須、十不準、文明施工十二條。

　　八、本合同未盡事宜，若有在施工中發(fā)生，甲乙雙方都應本著實事求是的原由友好協(xié)商解決。其它未盡事宜，按公司管理辦法執(zhí)行。

　　九、本合同從甲乙雙方簽訂之日起生效，工程完工后支付清所有款項之日起自動失效。

　　甲方(蓋章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　日期：________年____月____日

建設工程施工合同 3

　　如何理解建設工程施工合同中的“實際施工人”

　　作者王國章

　　在建設工程施工合同中，與建設工程施工合同有關的主體主要包括發(fā)包人、總承包人、分包人、第三人、施工人、轉(zhuǎn)包人、實際施工人等。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第十六章第272條：“發(fā)包人可以與總承包人訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。”“總承包人或者勘察、設計、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發(fā)包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三

　　人�！薄敖钩邪藢⒐こ谭职o不具備相應資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由承包人自行完成�！� 第281：“因施工人的原因致使建設工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權要求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的`，施工人應當承擔違約責任�！薄吨腥A人民共和國合同法》是從合法合同的角度規(guī)制行為主體，一般不會以違法合同作為直接規(guī)制的對象，因此，從合同法中有關“施工人”的規(guī)定可以看出，這一概念涵蓋了建設工程施工有效合同中從事施工活動的主體，但不應當包括轉(zhuǎn)承包和違法分包等無效合同中的“承包人”。正是為了區(qū)別《中華人民共和國合同法》中規(guī)定的“施工人”概念，《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第4條、第25條、第26條使用了“實際施工人”概念，這里的“實際施工人”均指無效工程合同中的“承包人”，主要有以下幾類：①未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)的“承包人”；②超越資質(zhì)等級且在竣工前沒有取得相應資質(zhì)等級的建筑施工企業(yè)在建設工程施工合同中的“承包人”；③沒有資質(zhì)等級借用有資質(zhì)等級的建筑施工企業(yè)名義從事建設工程施工的“承包人”；④建設工程依法必須進行招投標而未進行招投標或中標無效的建設工程施工合同中的“承包人”⑤承包人轉(zhuǎn)包工程合同中的“承包人”；⑥違法分包合同中的“承包人”。

　　據(jù)此，司法實踐中，有人認為根據(jù)司法解釋的有關規(guī)定，只要欠付農(nóng)民工的工資，農(nóng)民工可以直接起訴發(fā)包方索要工資是不正確的，實質(zhì)上這是對司法解釋的誤解。符合司法解釋中“實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的??”中的行為主體必須符合“實際施工人”要求，否則以此主張權利將面臨敗訴的風險。

建設工程施工合同 4

　　1.建設工程施工合同承包人概述

　　建筑施工企業(yè)與發(fā)包人簽訂了施工合同后，只要合同的簽訂程序符合國家法律法規(guī)的有關規(guī)定，約定的合同內(nèi)容不違反法律和行政法規(guī)的強制性規(guī)定和公序良俗，即具有了建設工程施工合同承包人的身份，取得合法的項目施工權，合同權利受國家法律保護。按照魏振瀛老師的說法，建設工程施工合同承包人所簽訂的合同是關于工程的建筑與安裝的承包合同，建設工程施工合同承包人應完成工程的建筑、安裝工作，發(fā)包人于驗收后應接受該工程并支付工程價款。建設工程施工合同承包人是指被發(fā)包人（建設單位）接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人，在工程施工招標發(fā)標中，投標時又被稱為投標人，有時又稱施工企業(yè)。建設工程施工合同承包人是與發(fā)包人簽訂了建設工程施工合同的建筑施工企業(yè)，是建設工程施工合同的主體之一。建設工程施工合同的主體為發(fā)包人和承包人，發(fā)包人是指具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人，在建設工程施工招標時又稱為招標人，有時又稱項目業(yè)主。

　　2.建設工程施工合同承包人的市場交易困境

　　建設工程施工合同承包人在市場競爭中通過法定的締約過程與發(fā)包人簽訂合同后，依據(jù)合同享有權利履行義務。合同是市場交易的法律形式，合同法是市場交易的法律規(guī)則。合同在雙方之間就是法律，建設工程施工合同承包人與建設工程施工合同發(fā)包人處于平等的法律地位，當事人就應當按照合同的約定內(nèi)容和法律的規(guī)定全面適當?shù)芈男泻贤x務，這是“合同必須嚴守原則”的應有之義，也是完全實現(xiàn)合同債權、實現(xiàn)合同目的的要求。但在市場競爭的實踐中，建設工程施工合同承包人雖在建設活動過程中直接生產(chǎn)建筑品，承上啟下，發(fā)揮核心作用，但無論在簽約階段，還是在履約階段，依法依規(guī)行為很難，很難充分享有合同權利，為了生存和發(fā)展不得不適用市場潛規(guī)則，面臨多種困境。建設工程施工合同一般是通過招標投標程序簽訂，在該階段建設工程施工合同承包人稱為投標人，投標人為了取得工程施工權成為建設工程施工合同承包人常常面臨簽訂“黑白合同”或承諾中標以后簽訂私下協(xié)議或雙方實際執(zhí)行的合同的困境�！昂诎缀贤币辉~首次出現(xiàn)于國家文件的報告中，黑合同指的是建設單位和建設工程施工合同承包人實際執(zhí)行的合同，可能體現(xiàn)在合同價格方面，也可能體現(xiàn)在墊資施工方面，也可能體現(xiàn)在延遲支付方面等，有的是以單方承諾書的形式，有的是以補充協(xié)議的形式等，在招標投標中標前后分別簽訂兩份合同，將形式符合招標投標規(guī)定的'一份合同報建設主管部門備案，而私下簽訂的一份合同才是雙方當事人真實履行的合同。有的是以補充協(xié)議形式，有的是以實施細則形式，有的是出具讓利承諾書形式，承諾對承建工程予以大幅讓利，目的就是要求建設工程施工合同承包人墊資施工或者壓低工程價款等。建設工程施工合同承包人很難實際享有合同的地位和權利。建設工程施工合同承包人在一個項目實施中，還會被要求繳納投標保證金、質(zhì)量保證金、履約保證金、信用保證金、安全保證金、入市保證金、文明施工保證金、復墾保證金、農(nóng)民工工資保證金、審計預留保證金、考核保證金等等保證金，建設工程施工合同承包人很難承受；還會要求在項目所在地必須注冊分公司或者子公司，建設方為了增加當?shù)囟愂�，給建設工程施工合同承包人增加了很多的包袱，而且大多是人為的，沒有任何法律法規(guī)依據(jù)，完全是地方的土政策，建筑施工企業(yè)為了生存只能忍氣吞聲，適用潛規(guī)則。建設工程施工項目招標人確定中標人后，發(fā)包人一般都要求建設工程施工合同承包人迅速開工，建設工程施工合同承包人組織人馬進場后卻發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場根本不具備開工的條件，無法施工。要實現(xiàn)建筑工程施工合同的目的，按合同約定完成建筑產(chǎn)品，建設工程施工合同承包人除積極履行投標承諾，履行合同義務外，發(fā)包人也必須提供相應的施工條件，比如按約定時間向承包人提供施工場地、原材料、設備、資金、技術資料，施工場地做到“三通一平”，提供并會審施工圖紙等。但由于長期以來，由于國內(nèi)建筑市場粥多僧少的狀況，發(fā)包人處于市場的有利地位，建設工程施工合同承包人處于市場的劣勢地位，發(fā)包人主動履行合同義務很少，比如施工現(xiàn)場根本沒有“三通一平”，提供的圖紙不全面等等，建設工程施工合同承包人為珍惜合同機會只能是忍氣吞聲，處于困境。實踐中，建設工程施工合同承包人按合同約定提交竣工結(jié)算申請單和完整的結(jié)算資料后，發(fā)包人以多種理由一直拖延辦理結(jié)算手續(xù)，對承包人的結(jié)算申請報告，既不予確認也不提出異議，使承包人索要工程款遇到障礙。建設工程施工合同是雙務有償合同，支付工程價款是發(fā)包人的主要義務，但實踐中發(fā)包人拖欠建設工程施工合同承包人工程款卻是司空見慣。

　　3.建設工程施工合同承包人的通用權利救濟方式

　　黨的十八屆四中全會作出了全面推進依法治國的重大決定，我國呈現(xiàn)出法治與改革雙輪驅(qū)動的嶄新局面，依法治國已是當前社會的主流，國家的治國理政方針和社會工作生活環(huán)境正在發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，建設工程施工合同承包人作為和發(fā)包人處于合同平等地位的市場主體在市場交易活動中理應引進法治思維，通過法治方式維護自己的合法權益。建設工程施工合同承包人針對遇到的情況，有權采取以下權利的救濟方式：3.1行使合同抗辯權。建設工程施工合同承包人履行合同義務的同時，當發(fā)包人責難時，建設工程施工合同承包人為保障自己的合法權益可以行使合同抗辯權。以法律規(guī)定為依據(jù)拒絕簽訂黑合同或者拒絕按照黑合同進行工程結(jié)算。招標文件是要約邀請，投標文件是要約，中標通知書是承諾。當發(fā)包人發(fā)出中標通知書后合同即告成立，發(fā)包人就應按照招標文件和投標文件的內(nèi)容簽訂施工合同，施工合同的實質(zhì)性條款必須和招投標文件相一致，不能背離。建筑施工企業(yè)有權要求發(fā)包人按照招標文件和投標文件訂立書面合同，有權依照法律規(guī)定進行抗辯拒絕簽訂黑合同。如果迫于市場壓力被迫簽訂了背離招標文件和中標文件內(nèi)容的黑合同時，進入工程結(jié)算階段，建設工程施工合同承包人有權要求按照備案合同文件進行結(jié)算。3.2行使合同解除權。合同在當事人之間就是法律，一經(jīng)生效，合同簽訂者受其約束，應該按照合同約定履行義務并享有相應合同權力，不能擅自解除合同。合同解除就是使合同消滅。因一方的意思表示且不必對方的承諾而使合同解除、清算的場合，以該方當事人具有解除合同的權利（解除權）為必要，根據(jù)解除權的發(fā)生根據(jù)的差異，可將解除區(qū)分為兩類，即依合同保留解除權和依法律規(guī)定而發(fā)生的解除權，前者稱為約定解除，后者稱為法定解除。因此當發(fā)包人不履行合同義務，不協(xié)助建設工程施工合同承包人履行合同義務，致使合同目的不能實現(xiàn)，嚴重損害建設工程施工合同承包人的合法權益，建設該工程施工合同承包人可以通過解除合同的方式從合同中解脫出來，以維護自身的合法權益。3.3要求順延工期并賠償損失。建設工程施工合同的發(fā)包人按約定的時間和要求向建設工程施工合同承包人提供原材料、設備、資金、技術資料、施工場地等，這是發(fā)包人應盡的合同義務。如果不能按期完成這些工作，使建設工程施工合同承包人無法進行工程施工的，此時發(fā)包人構(gòu)成違約，建設工程施工合同承包人有權順延工期，并要求發(fā)包人賠償因此產(chǎn)生的停工和窩工損失。項目的工期成本與項目指標成本關系密切，密不可分。施工過程中當發(fā)生工期順延條件的情形下，建設工程合同承包人應當按照施工合同約定的救濟程序，在約定的期間及時履行報告、通知、告知等義務，及時行使權力提出書面順延申請，進行工程簽證和索賠，并注意收集有關證據(jù)，如發(fā)包方變更設計的文件等，以避免程序不當錯失機會，使得實體權力的消滅。一旦發(fā)生工期糾紛，舉證責任主要在建設工程施工合同承包方，建設工程施工合同承包人需要舉證工期順延的理由、順延天數(shù)及相關手續(xù)符合合同約定。3.4要求發(fā)包人支付工程款及利息。建設工程施工合同是建設工程施工合同承包人進行工程施工，發(fā)包人支付價款的合同。支付工程款是發(fā)包人的主要義務，發(fā)包人應按照合同約定的方式和期限向建設工程施工合同承包人支付工程款，發(fā)包人未按合同約定的方式和期限支付工程款的，應當負逾期付款的違約責任并承擔同期貸款利息。工程預付款是為解決承包人在施工準備階段資金周轉(zhuǎn)問題提供的協(xié)助。發(fā)包人應按施工合同約定的時間和數(shù)額，及時向承包人支付工程預付款，開工后按約定的扣款辦法陸續(xù)扣回，發(fā)包人應按合同約定的時間、方式、確認的工程量、構(gòu)成合同價款相應的單價及有關計價依據(jù)計算支付工程進度款。當發(fā)包人一直欠付工程款，或者支付工程款不符合雙方合同約定的，建設工程施工合同承包人可以催告發(fā)包人支付，并可以要求支付按合同約定計算的利息，如果合同沒有約定利息計算方式的，可以按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算利息，如果合同約定了拖延支付違約金，沒有約定利息計算方式的，發(fā)包人除承擔約定的違約金外仍應支付同期同類貸款利息，欠付工程款利息性質(zhì)上屬于法定孳息。3.5行使工程優(yōu)先權。我國合同法規(guī)定在建設工程項目施工過程中，發(fā)包人欠付工程款，經(jīng)建設工程施工合同承包人催告后仍未支付的，可以對完成的建筑產(chǎn)品進行折價，或者申請人民法院拍賣，建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。我國合同法的承包人優(yōu)先權規(guī)定過于籠統(tǒng)，在實踐中產(chǎn)生了爭議，在法學界也有強烈的反響，為此最高人民法院在20xx年6月20日答復上海市高級人民法院《關于合同法第二百八十六條理解與適用問題的請示》中做出了相應的批復，該批復事實上確立了兩大原則，一是建設工程承包人的優(yōu)先受償權優(yōu)于抵押權和其他債權的原則；二是生存權優(yōu)于經(jīng)營權的原則�？梢哉f《合同法》第二百八十六條、最高院批復及《建設工程施工合同的司法解釋》中的相關規(guī)定構(gòu)成了我國現(xiàn)行法律及司法解釋關于建設工程施工合同承包人建設工程優(yōu)先權的全部內(nèi)容，規(guī)定了建設工程合同承包人的工程優(yōu)先權，該優(yōu)先權不需要簽訂抵押合同，也不需要進行登記，而可以直接行使。

　　4.結(jié)束語

　　建設工程施工合同承包人是建筑市場主要的市場活動主體，在一項建筑活動的多方主體中處于核心地位，建設工程施工合同承包人的建筑活動不僅事關工程質(zhì)量的百年大計，也事關建筑市場的穩(wěn)定，影響建筑活動參與的多方主體的經(jīng)濟利益，保障建設工程施工合同承包人的合法權益具有重要的現(xiàn)實意義。本文通過對建設工程施工合同承包人的性質(zhì)、地位、困境和權利保障進行研究，提出保障建設工程施工合同承包人合法權益的立法完善建議，希望引起立法部門、司法部門和有關行政部門的重視，保障建設工程施工合同承包人的合法權益，塑造建筑活動的契約精神，優(yōu)化建筑市場環(huán)境，融入國際建筑市場。

　　參考文獻：

　　[1]陳華彬.民法總論[M].北京：中國法制出版社，20xx.

　　[2]梁慧星.中國民法典草案建議稿附理由：合同編上冊[M]，北京：法律出版社，20xx.

　　[3]王利明，房紹坤，王軼.合同法[M].北京：中國人民大學出版社，20xx.

　　[4]蘇慧祥.中國當代合同法論[M].長春：吉林大學出版社，1992.

　　[5]楊立新.合同法總則（上）[M]，北京：法律出版社，1991.

　　[6]劉家琛.合同法新制度的理解與適用[M]，北京：人民法院出版社，1999.

　　[7]李國光.合同法釋解與適用[M]，北京：新華出版社，1999.

　　[8]崔建遠.合同責任研究[M]，長春：吉林大學出版社，1992.

　　[9]孔祥俊.合同法教程[M]，北京：中國人民公安大學出版社，1999.

建設工程施工合同 5

　　委托方：(簡稱甲方)

　　施工方：(簡稱乙方)

　　新建住房工程，經(jīng)雙方協(xié)商決定由乙方施工，根據(jù)《_________》和《建設安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合本工程的情況。為了明確工程項目的雙方責任，確保施工項目能保質(zhì)保量完成的原則，經(jīng)協(xié)商簽定本合同。

　　一、工程地點：

　　通州區(qū)四安鎮(zhèn)庵東村。

　　二、工程概況：

　　新建別墅一棟、場地、圍墻、下水坡;新建平房一棟、場地、圍墻、下水坡以及車庫。該工程包括主體施工(不含水電施工)、木工制模、內(nèi)外粉刷、屋面制作等(具體按圖施工或按甲方指揮施工)。

　　三、工程承包及付款方式：

　　包清工(自帶一系列施工工具，甲方該不提供。因甲方的條件因素導致不能提供伙食，自開伙食)別墅元/平方米(場地、下水坡不作平方計算，樓梯間按兩層算。);圍墻元/米(包括門墩);車庫元/平方米;一層平房元/平方米(場地、下水坡不作平方計算);圍墻元/米(包括門墩);車庫/平方米。開工后一個星期付﹪工程款;主體結(jié)束后付﹪工程款;工程驗收竣工后付﹪工程款;年前付﹪工程款;余款作為質(zhì)保金，一年后支付(應保證無任何質(zhì)量問題，如有質(zhì)量問題及時解決)。

　　四、工程工期：

　　經(jīng)雙方協(xié)商本工程共天(雨天順延)，從20_______年_______月_______日開工;月日竣工。(不得拖延，拖延一天扣除工程款二百元)。

　　五、工程雙方責任：

　　1、甲方責任：提供施工圖紙一份或口頭交涉，提供水電，材料及時到場，按時支付工程款，做好監(jiān)督工作。

　　2、乙方責任：做好施工組織管理、精心施工、保質(zhì)保量、按時完工、做到材料的合理使用、工完料凈(如發(fā)現(xiàn)乙方浪費材料，甲方有權對乙方進行罰款處理，乙方必須無條件服從)。

　　六、安全工作：

　　甲方一次性支付給乙方安全費用元，若發(fā)生安全問題與甲方無關。乙方必須給施工人員做好安全保險，并且每天做好施工安全防范措施以及宣傳工作，確保施工安全。

　　七、工程質(zhì)量要求：

　　磚砌要求滿縫墻橫平豎直，混凝土不允許出現(xiàn)蜂窩和露筋現(xiàn)象(達到應有的.保護層)，門窗洞過梁應在同一條水平線上，磚砌墻體垂直度(三米)允許誤差八毫米，平整度(三米)允許誤差八毫米，粉刷按規(guī)范施工，樓層水平允許誤差一公分，衛(wèi)生間止水帶必須做到無任何滲漏，內(nèi)外粉刷必須做到無滲水現(xiàn)象，刮糙分兩天完成，內(nèi)外墻地磚粘貼按《國家室內(nèi)裝修驗收規(guī)范》標準施工。

　　八、其他事項：

　　1、本合同執(zhí)行中若發(fā)生爭議，雙方應通過協(xié)商解決。如協(xié)商無效，可根據(jù)國家的有關法律提交仲裁機構(gòu)解決。

　　2、本合同未盡事項，經(jīng)雙方協(xié)商解決。

　　九、合同效力：

　　本合同一式_________份，其中甲方_________份，乙方_________份。均有同等效力。經(jīng)雙方簽字生效至工程竣工驗收和結(jié)清工程款后失效。

　　甲方(簽字)：

　　乙方(簽字)：

　　_______年_______月_______日

建設工程施工合同 6

　　借款人：___________________________

　　貸款人：___________________________

　　為明確責任，恪守信用，雙方遵照有關法律，協(xié)商一致，訂立本合同：

　　第一章借款

　　第一條

　　借款金額：__________________（大寫）_________（小寫）。實際借款額以借據(jù)為準。

　　第二條

　　借款用途：___________________________________________

　　第三條

　　借款期限：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

　　第二章提款和還款

　　第四條

　　分次提款。即

　�。�1）_________年_________月_________日，提款_________元；

　　（2）_________年_________月_________日，提款_________元；

　�。�3）_________年_________月_________日，提款_________元。

　　第五條

　　借款人確需推遲提款日期的，應在提款日前天征得貸款人同意，并支付貸款人因此所受的利息損失（推遲提款期的利息—同期活期存款利息=貸款人所受利息損失）。借款的實際提款日以借據(jù)為準。借據(jù)是合同的組成產(chǎn)分，與本合同具有同等法律效力。

　　第六條

　　貸款人應在借款人辦理借款手續(xù)后_________個營業(yè)日內(nèi)將借款放出。

　　第七條

　　分次還款，即

　　（1）_________年_________月_________日，歸還本金_________元；

　�。�2）_________年_________月_________日，歸還本金_________元；

　�。�3）_________年_________月_________日，歸還本金_________元。

　　第八條

　　借款人用下列資金，但不限于下列資金，歸還本合同項下借款本息。

　　（1）_____________________________________________________________。

　　（2）_____________________________________________________________。

　�。�3）_____________________________________________________________。

　　第九條

　　借款人應在本合同約定的時間主動歸還全部借款本息。不主動歸還的，借款人同意貸款人從借款人賬戶劃收。

　　第三章借款利率和計息

　　第十條

　　本合同項下借款利率根據(jù)國家有關規(guī)定，一年一定，第一年的利率確定為年息_________%，期滿后由貸款方根據(jù)國家當時規(guī)定檔次利率重新確定下一年的借款利率。

　　第十一條

　　本合同項下借款，自貸款方放款之日起計息，按日計息，按季結(jié)息，借款到期還清本息。

　　第十二條

　　經(jīng)貸款人同意，借款人提前歸還借款的，仍按合同約定的'利率和實際用款天數(shù)計算利息。

　　第十三條

　　借款人在貸款人結(jié)息日前應在其賬戶內(nèi)備足應付利息，由貸款人從借款人賬戶劃收。

　　第四章?lián)?/p>

　　第十四條

　　本合同項下借款本息和可能發(fā)生的違約金、實現(xiàn)債權的費用由_________向貸款人提供_________方式擔保，并另行簽訂合同編號_________的擔保合同。

　　第十五條

　　如擔保合同中約定的有關事項發(fā)生，貸款人認為足以影響擔保人的擔保能力的，借款人應重新提供令貸款人滿意的擔保

　　第五章雙方承諾

　　第十六條

　　借款人承諾

　�。�1）項目自籌資金及其他籌措資金按時足額到位。

　�。�2）按照本合同規(guī)定的用途使用借款。

　�。�3）不得利用借款從事違法經(jīng)營活動。

　�。�4）在本合同項下借款全部清償前，借款人有任何一種改變經(jīng)營方式行為（包括承包、租賃、合并、分立、股份制改造、聯(lián)營、與外商合資或其他形式）時，應最遲于改變經(jīng)營方式前三十天通知貸款人，并保證貸款本息的清償。

　　（5）發(fā)生歇業(yè)、解散、停業(yè)整頓、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被撤銷時，保證立即歸還貸款本息。

　�。�6）當客觀上有危及借款安全情況時（包括涉及重大經(jīng)濟糾紛的訴訟、財務狀況惡化等），應當在事件發(fā)生后天以內(nèi)書面通知貸款人，并保證貸款本息的償還。

　�。�7）按時如實提供貸款人要求的資料（包括資產(chǎn)負債表、損益表、所有開戶行、賬號、存款余額等），并配合貸款人調(diào)查、審查和檢查與借款有關的生產(chǎn)、經(jīng)營、財產(chǎn)等情況。

　　第十七條

　　貸款人承諾

　�。�1）按期足額發(fā)放貸款。

　　（2）對借款人的債務、財務、生產(chǎn)、經(jīng)營情況保密。

　　第六章合同的變更

　　第十八條

　　借款人需要延長借款期限的，應在借款到期日前_________日內(nèi)向貸款人提出申請，并征得擔保人書面同意。

　　第十九條

　　借款人如要將本合同項下債務轉(zhuǎn)讓給第三者，應經(jīng)貸款人書面同意。在受讓人和貸款人重新簽訂借款合同前，本合同繼續(xù)有效。

　　第二十條

　　借款人、貸款人任一方需變更本合同其他條款，均應書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成書面協(xié)議。

　　第二十一條

　　借、貸雙方協(xié)議變更本合同內(nèi)容，均應征得擔保人書面同意。

　　第七章違約責任

　　第二十二條

　　借款人未按提款計劃，按時到貸款人營業(yè)場所辦理提款手續(xù)，也未和貸款人達成變更提款計劃協(xié)議的，應根據(jù)違約金額和違約天數(shù)，每日付給貸款人萬分之_________違約金。

　　第二十三條

　　借款人未按本合同約定的用途使用借款，貸款人可以停止發(fā)放尚未發(fā)放的貸款，并提前收回已經(jīng)發(fā)放的部分或全部貸款，同時對違約使用部分按國家規(guī)定，在違約使用期間每日計收萬分之_________利息。

　　第二十四條

　　借款人未按合同約定的還款計劃歸還借款本息時，貸款人按國家規(guī)定對逾期貸款每日計收萬分之_________利息。

　　第二十五條

　　借款人違反本合同第十三條，不按期支付利息的，貸款人對借款人未支付的利息計收復利。

　　第二十六條

　　借款人違反本合同第十五條、第十六條第1項、第3項、第4項、第5項、第十九條時，貸款人可以停止發(fā)放尚未發(fā)放的借款，并提前收回已經(jīng)發(fā)放的部分或全部借款。不能收回的，視為貸款逾期，貸款人有權按國家規(guī)定計收逾期代款利息。

　　第二十七條

　　借款人違反本合同第十六條第6項、第7項時，應向貸款人支付違約金__________________。

　　第二十八條

　　貸款人未按本合同第六條約定向借款人提供貸款的，應根據(jù)違約金額和違約天數(shù)，每日付給借款人萬分之____違約金

　　第八章

　　爭議的解決

　　第二十九條

　　在本合同的履行中發(fā)生的糾紛，雙方應首行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向貸款人住所地人民法院提起訴訟。

　　第九章其他

　　第三十條

　　本合同經(jīng)借款人和貸款人雙方加蓋公章并由雙方法定代表人或由法定代表人授權的代理人簽章后生效。有擔保合同的，擔保合同生效后，方可辦理借款手續(xù)。

　　第三十一條

　　本合同自其項下貸款本息和可能發(fā)生的違約金、實現(xiàn)債權的費用得到全部清償時，自動失效。

　　第三十二條

　　借款人變更住所、通訊地址，以及營業(yè)范圍、法定代表人、注冊資金等工商登記事項時，應在有關事項變更后____日內(nèi)書面通知貸款人。

　　第三十三條

　　雙方約定的其他事項

　　________________________________________________________________________。

　　第三十四條

　　本合同未盡事宜，遵照國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章辦理。

　　第三十五條

　　本合同一式_________份，借款人和貸款人各執(zhí)一份。

　　第三十六條

　　本合同附件

　�。�1）貸款證復印件

　�。�2）借款人經(jīng)工商行政管理局年檢營業(yè)執(zhí)照復印件

　　（3）借款人授權代理人委托書

　�。�4）擔保合同年字第號

　�。�5）借據(jù)_________、_________、_________。

　　（6）_____________________________________________。

　�。�7）_____________________________________________。

　　借款人（蓋章）：_____________貸款人（蓋章）：_____________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　住所：_______________________住所：_______________________

　　電話：_______________________電話：_______________________

　　郵政編碼：___________________郵政編碼：___________________

　　_________年_______月_______日_________年_______月_______日

　　簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________

建設工程施工合同 7

　　建設方：（簡稱甲方）

　　承包方：（簡稱乙方）

　　甲方在略陽城關鎮(zhèn)官地山村柳樹壩開發(fā)的“利瑪花苑”5#樓修建工程，現(xiàn)承包給乙方施工。甲乙雙方本著“平等、自愿、互利、友好和協(xié)商一致”的原則，達成如下施工承包合同條款，共同信守。

　　一、工程概況

　　1、2、3、4、工程名稱：略陽“利瑪花苑”5#樓工程地址：略陽縣城關鎮(zhèn)官地山村柳樹壩建設規(guī)模：地上18層，地下1層，建筑面積約.22m2建筑結(jié)構(gòu)：框支剪力墻

　　二、承包形式

　　本工程實行包工包料、包質(zhì)量、包安全。

　　三、承包范圍：“利瑪花苑5#樓土建工程（不包括電梯和門窗）

　　四、工程價款

　　1.按（______）《陜西省建筑工程量清單計價規(guī)則》，《陜西�。╛_____）建筑安裝定額》和《工程量清單計價費率》計價，下浮3%作為本工程結(jié)算價。

　　2.工程量清單中材料調(diào)差，以漢中市建設工程造價信息為依據(jù)。價差5%以內(nèi)不作調(diào)整，價差超過5%以上部分調(diào)整計價。

　　3.本工程未發(fā)包部分，甲方按該部分工程造價的3%作為工程配合費支付給乙方。

　　4.乙方領取的全部工程款必須開據(jù)正式稅務發(fā)票，所繳稅費由乙方承擔。

　　五、承包條件

　　1.乙方必須具備房屋建筑施工二級企業(yè)資質(zhì)，項目經(jīng)理需具備二級建造師資質(zhì)，并取得了安全B證。

　　2.為保證工程項目順利施工，檢驗施工方的`實力，在簽訂本合同后，乙方須向甲方交納本工程量清單計價總額2640萬元的10%，即260萬元的履約保證金。

　　六、工程款支付辦法

　　1.本工程由乙方墊資到正負零，正負零以上每三層混泥土現(xiàn)澆板面結(jié)束（3—5工作日），甲方支付本工程合同總額5%的工程款。

　　2.本工程主體封頂，甲方支付給乙方工程款到本工程合同總額的60%.3.主體完工驗收合格，甲方支付給乙方合同總額5%的工程款。

　　4.室內(nèi)外粉刷基本完畢，甲方支付給乙方合同總額5%工程款。

　　5.竣工驗收合格，甲方支付給乙方合同總額20%的工程款。

　　6.剩余部分工程款，三個月內(nèi)工程決算結(jié)束，除扣留合同總額

　　3%的保修金外，其余工程款一次付清。

　　7.履約保證金退付：在本工程主體封頂后退還乙方保證金50%，余額在工程結(jié)束后全部退還，履約保證金不計息。

　　七、工程工期、質(zhì)量：

　　1.工期：按定額工期計算，完成施工任務。

　　2.工程質(zhì)量必須達到國家規(guī)定的質(zhì)量驗收合格標準。

　　3.工程竣工驗收合格后，乙方在20個工作日內(nèi)負責將竣工驗收資料、施工圖交給甲方建檔保存。

　　八、雙方責任

　　1.甲方負責工地現(xiàn)場的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進度、配料用料的監(jiān)督和管理。與監(jiān)理單位共同審核乙方完成施工任務，簽署工程款支付令。

　　2.甲方負責與設計、監(jiān)理等單位及部門進行工作聯(lián)系。

　　3.甲方負責協(xié)調(diào)處理與施工有關的事項和周邊相鄰關系。

　　4.乙方必須嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術驗收規(guī)范》，尊重和服從甲方現(xiàn)場代表，監(jiān)理單位管理人員的監(jiān)督和指揮。確保工程質(zhì)量全面達標。

　　5.乙方必須嚴格執(zhí)行《建設工程安全管理條例》加強施工人員安全教育，嚴格按操作規(guī)程施工，杜絕不安全事故發(fā)生，如發(fā)生人身傷亡等不安全事故，均由乙方承擔法律和經(jīng)濟責任。甲方不承擔任何責任。

　　6.乙方必須保證充足的施工人員和技術力量，以及工程所需的各種建筑材料，滿足工程建設需要，確保工期和質(zhì)量。

　　7.乙方應為施工人員投保意外傷害保險，所需費用由乙方自行負責。

　　九、違約責任：

　　以上合同條款任何一方如有違約，由違約方向守約方賠償本工程總價1%的違約金。

　　十、其他約定：

　　1.本合同書與乙方中標后甲乙雙方簽訂的《陜西省建設工程施工合同》具有同等法律效力�！蛾兾魇〗ㄔO工程施工合同》與本合同條款如有沖突，工程決算時以本合同為準。

　　2.本合同書未盡事宜，由雙方協(xié)商補充，其補充條款與本合同具有同等法律效力。

　　3.本工程項目部可開設獨立賬戶。甲方所撥付的工程款(除甲方代扣工程總額的%的管理費外)可直接撥付給項目部。

　　十一、本合同甲、乙雙方代表簽字蓋章后生效，具有法律效力。

　　十二、本合同一式六份，甲方三份、乙方一份、監(jiān)理一份、項目部一份。

　　發(fā)包人：

　　承包人：

　　法定代表人：

　　委托代表人：

　　電話：

　　開戶行：

　　賬號：

　　合同簽定地點：

　　合同簽定時間：_______年_______月_______日

建設工程施工合同 8

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其它法律法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款，共同遵照執(zhí)行。

　　第一條：工程概況

　　(1)工程名稱：

　　(2)工程地點：

　　(3)工程內(nèi)容：

　　(4)承包范圍：

　　(5)承包方式：包工包料

　　(6)開工時間：

　　(7)竣工時間：

　　(8)工程質(zhì)量標準：

　　(9)工程造價：

　　第二條:工程付款與結(jié)算辦法

　　(1)工程付款：

　　(2)結(jié)算辦法：

　　第三條：甲乙雙方的權利和義務

　　1.甲方要保證施工場地具備施工條件，提供水電通訊等便利條件，其使用費用由乙方承擔。

　　2.甲方要在開工前提供完整的施工圖紙，并在合適時間組織相關人員參加圖紙會審和技術交底。

　　3.開工前，甲乙雙方各自辦理自己應辦的各種證件和批件，并承擔相應的費用。

　　4.乙方要服從甲方現(xiàn)場人員的領導，并按時提供各種方案、計劃、報表等。

　　5.對于已完成工程在未交工之前，乙方對其成品工程義務保護直至交工。

　　6.乙方必須保證施工場地整潔衛(wèi)生，做到文明施工。

　　第四條：工程質(zhì)量和施工安全

　　1.安全施工、文明施工，要嚴把質(zhì)量關，堅持質(zhì)量第一、安全第一的施工原則。

　　2.工程質(zhì)量以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)，因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的`質(zhì)量標準，承包人承擔責任。

　　3.承包人應認真按照標準、規(guī)范、設計圖紙、施工交底要求以及甲方委派的工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，工程質(zhì)量達不到約定標準部分，承包人應按工程師要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

　　4.工程師檢驗不應影響施工正常進行，因工程師指令失誤造成損失，由發(fā)包人承擔。

　　5.工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人應自檢，并于驗收前48小時通知工程師驗收，驗收合格后并做記錄。不合格工程及違反施工程序造成的經(jīng)濟損失，乙方自行承擔。

　　6.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方自行承擔。

　　7.甲方不得要求乙方違反安全管理的規(guī)定施工，否則由甲方承擔相應責任及發(fā)生的費用。

　　8.甲乙雙方約定由乙方完成項目工作，乙方應本著“保證施工質(zhì)量、安全、文明施工”的原則，教育職工安全文明施工。否則，施工期間發(fā)生的一切安全事故全部由乙方承擔責任，由此造成甲方損失的，乙方應無條件予以賠償。

　　9.承包人負責采購材料設備的，應按照標準要求采購并提供產(chǎn)品合格證明，對材料質(zhì)量負責，并在材料設備使用前由甲乙雙方進行檢驗或試驗，費用由乙方承擔。

　　10.乙方不得將工程轉(zhuǎn)包、分包，否則甲方有權終止合同，所干工程不予支付任何費用。

　　第五條：工期

　　按照雙方約定的合同工期，乙方要保證按期或提前完成，拖延工期每天罰款500元，提前工期每天獎/元。不可抗拒的原因造成工期拖延除外。

　　第六條：工程驗收及保修

　　1.工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規(guī)定，向發(fā)包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告。

　　2.工程保修金按工程總造價待保修期滿，質(zhì)量無問題時一次支付給乙方。

　　3.電氣管線、上下水管、安裝工程為貳年;供熱及供冷為貳個采暖期及供冷期;室外給排水和道路工程為貳年。

　　4.在工程保修期內(nèi)，乙方應在接到維修通知后逾期不到，甲方可另行安排維修，其費用從質(zhì)保金中扣除。

　　5.在工程保修期內(nèi)，若甲方人為原因造成的工程質(zhì)量損壞，維修費用由甲方另行支付，不得從質(zhì)保金中扣除，若乙方工程質(zhì)量問題的原因，乙方自付。

　　第七條：其它約定

　　1.本合同一式三份，雙方簽字蓋章后生效，合同約定事項雙方執(zhí)行完畢，合同自行失效。

　　2.合同簽定地點：

　　3.合同簽定時間：

　　4..因工程實際發(fā)生合同外費用，增加補充合同，此合同同原合同同樣有效。

　　5.未盡事項，雙方協(xié)商解決。

　　甲方：(簽字蓋章)

　　乙方：(簽字蓋章)

　　_______年_______月_______日：

建設工程施工合同 9

　　甲方：

　　乙方：__________工程隊

　　根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關施工證件和批件。

　　若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。為確保______公路按時、按質(zhì)、按量完成，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　一、公路建設路線及工期要求：

　　1、公路建設路線為____________________。

　　工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。

　　2、工期要求是________年____月____日至________年____月____日。

　　二、公路建設的內(nèi)容：

　　公路路基開挖工程。

　　三、公路建設技術要求：

　　1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米，彎道地段為6.1米；每公里設置4個錯車道，錯車道有效寬度為6.1米。

　　2、線型要求滿足行車順適，特殊地段最大XX不得大于10%，XX長度不得大于80米，彎道最小半徑不得小于15米。

　　3、土質(zhì)邊坡按1：0.5－1：0.75，堅石邊坡按1：0.2，軟石邊坡按1：0.3的標準進行開挖。

　　四、工程驗收及付款方式：

　　1、乙方全部完成公路路基開挖工程后，由鄉(xiāng)政府組織相關部門進行驗收。

　　2、工程承包經(jīng)費為每公里2.75萬元，乙方進場并完成500米的路基開挖后，甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用；整個工程按時按按量完工，經(jīng)鄉(xiāng)人民政府組織相關部門驗收合格后，一次性付清工程款。

　　五、施工安全責任：

　　乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施，按照安全操作規(guī)程施工，達到安全生產(chǎn)的目的。乙方無論任何時候發(fā)生安全事故，造成的一切后果由乙方自負，甲方概不負責。

　　六、雙方的權利、責任和義務：

　　1、公路建設必須按照本合同規(guī)定的技術要求一次開挖到位，未完成整條線路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒絕支付費用，所發(fā)生的一切費用由乙方自行承擔。

　　2、甲方必須搞好公路經(jīng)過的山林田土、房屋、墳墓等的協(xié)調(diào)和搬遷工作，如因未搞好協(xié)調(diào)和搬遷造成乙方工程誤工的，從第3天算起，每天按1000元計支付乙方的誤工費。

　　3、在施工過程中，乙方的.機械燃油由乙方自行負責運輸。

　　4、甲方必須派員協(xié)助乙方進行施工。

　　七、違約處理：

　　1、甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發(fā)生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任（包括支付因其違約導致乙方增加的經(jīng)濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等），相應順延工期；按協(xié)議條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的損失。

　　2、乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達不到設計和規(guī)范的要求，或發(fā)生其它使合同無法履行的行為，甲方代表可通知乙方，支付違約金________元，賠償因其違約給甲方造成的損失。

　　3、除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。

　　4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前___天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。

　　八、爭議解決：

　　甲乙雙方因合同發(fā)生爭議，向___________的單位或人員要求調(diào)解；調(diào)解或者協(xié)商不成的向_______________人民法院起訴。

　　九、合同份數(shù)：

　　本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)___份，自雙方簽字之日生效。

　　甲方：代表：________年____月____日

　　乙方：代表：________年____月____日

建設工程施工合同 10

　　根據(jù)《建筑法》，《民法典》及有關法律法規(guī)，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議，為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規(guī)定雙方嚴格執(zhí)行，共同遵守。

　　1、建筑工程概況私人住宅建房工程是民用住宅建筑。

　　本工程設計為___一層平房兩幢建筑，建筑面積___。

　　工程預算造價：每平方米___元人民幣，總建造價格___元人民幣。

　　2、建筑設計要求。

　　3、承包施工方式

　　4、本工程施工前，甲方必須保證通電，通水，通路，建筑面積平整，不能影響施工。與周邊鄰居因地界，建筑物，線路等糾紛由甲方出面解決。本工程施工方式為包工包料，面積價格一次性包死。

　　工程必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減5料，使用劣質(zhì)材料。

　　5、因施工過程中，發(fā)現(xiàn)設計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，重新簽定變更合同書后方能生效。

　　否則方概不承認，不承擔經(jīng)濟責任。

　　6、乙方在施工中必須做到安全生產(chǎn)，安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施，因乙方不注意安全，出現(xiàn)安事故，甲方不承擔一切責任。

　　乙方在施工中必須接受甲方監(jiān)理工程人員的.監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。

　　7、本工程預定工期為120天。

　　8、本工程的附屬工程：大門，圍墻，化糞池，貯藏室，院內(nèi)硬化等項目不包括在本合同內(nèi)，附屬工程價格另議，價格商定后簽定建造附屬工程合同書。

　　9、工程付款方式

　　工程付款方式為現(xiàn)金支付。

　　10、工程其它事項工程在建設過程中，雙方都要嚴格遵守合同，不得隨意終止合同。

　　如遇不可抗力的自然災害，可終止合同進行清算。

　　11、工程在建設過程中，因市場發(fā)生變化，原材料上漲或下降，必須嚴格遵守合同約定價格，不得隨意漲價或價。

　　12、違約責任

　　13、工程未盡事宜，雙方隨時協(xié)商解決，并簽定工程輔助合同書。

　　本合同確需修改必須經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，一致同意。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　本合同自甲乙雙方簽字后生效，生效后甲乙雙方必須共同遵守。

　　甲方：私人住宅建房工程總負責人：_____

　　乙方：私人住宅建房工程總承包人：_____

　　___年__月__日

建設工程施工合同 11

　　甲方(建設單位)：_________________

　　乙方(施工單位)：_________________

　　遵照《建設工程施工招標投標監(jiān)督管理規(guī)定》要求，經(jīng)工程項目報建和市招標辦備案，甲、乙雙方對本工程項目進行了商議。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，特定協(xié)議如下。

　　一、工程項目的綜合說明

　　1、名稱：_________________

　　2、地址：_________________

　　3、規(guī)模：_________________

　　4、結(jié)構(gòu)及層數(shù)：_________________

　　5、發(fā)包方式：_________________

　　6、發(fā)包范圍：_________________

　　7、xx年xx月xx天。

　　8、質(zhì)量要求。

　　二、工程造價

　　1、經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商定本承包協(xié)議造價為：_________________

　　人民幣：_________________元(大寫：_________________)

　　2、價格計算依據(jù)：_________________

　　(1)標定的定額為：_________________

　　(2)標定的取費標準：_________________

　　(3)政策性調(diào)價文件截止日期：_________________

　　三、材料采購供應

　　1、材料采購、運輸、保管的責任和計價依據(jù)：_________________

　　2、對材料質(zhì)量的要求：_________________

　　四、工程款支付方式

　　1、在合同簽署后，開工前%作為工程付款。

　　2、甲方按工程月進度向乙方準時付款。

　　3、按天津市有關文件規(guī)定，工程竣工后甲方向乙方撥付工程款至總造價的%;留%做維修款，待工程竣工維修期滿后一個月內(nèi)全部付清。

　　4、施工期允許調(diào)整的內(nèi)容和依據(jù)：_________________

　　五、工程基礎的'處理和重大設計變更費用的計取

　　1、施工過程三通一平由甲方負責，其費用不含在總價內(nèi)。

　　2、基礎墊層以下的地基處理有乙方負責，其費用不含在總價內(nèi)，待竣工結(jié)算時按實際發(fā)生給與調(diào)整。

　　3、結(jié)構(gòu)、規(guī)模、標準等重大設計變更由該工程圖紙設計部門出變更圖紙或變更說明，并由乙方負責施工，其費用不含在總價內(nèi)。待竣工結(jié)算時按實際發(fā)生給予調(diào)整。

　　六、工程保修。本工程保修按《建設工程質(zhì)量管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　七、遇有本合同未盡事宜，由甲、乙雙方通過協(xié)商另訂補充條款，作為本合同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等法律效力。

　　八、甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，按本合同約定的下列方法之一進行解決：_________________

　　1、由仲裁委員會仲裁;

　　2、向人民法院起訴。

　　以上協(xié)議經(jīng)雙方單位蓋章、負責人簽字生效。

　　甲方(蓋章)：_________________

　　乙方(蓋章)：_________________

　　代表人(簽字)：_________________

　　電話：_________________

　　簽約日期：_________________

　　簽約地點：_________________

建設工程施工合同 12

　　甲方（發(fā)包方）：______________

　　法定代表人：__________________

　　乙方（承包方）：_____________

　　法定代表人：_________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。

　　第一條：工程項目

　　1、工程名稱：________________

　　2、工程地點：________________

　　3、工程內(nèi)容：________________

　　4、承包形式：________________

　　第二條：工程期限

　　1、合同工期

　　開工日期：_____年____月____日

　　竣工日期：_____年____月____日

　　2、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期可相應順延

　　（1）在施工中如因停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電3以上（每次連續(xù)4小時以上），影響正常施工；停水停電2天以上；

　�。�2）因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素；

　　（3）因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。

　　3、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。

　　第三條：工程價款、結(jié)算及付款方式

　　甲方付款前，乙方應提供發(fā)票。

　　本合同實行固定總價，經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價為人民幣__________元（大寫:________）。任何政策性因素和市場因素均不調(diào)整包干價。

　　1、本合同簽訂后___日內(nèi)，甲方支付人民幣________元工程款；

　　2、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付人民幣____元工程款；

　　3、余款人民幣______元作為質(zhì)量保證金，待保修期滿后十五個工作日內(nèi)無息支付。

　　第四條：建筑材料、設備的供應和采購

　　1、工程材料、設備由乙方采購。

　　2、乙方采購的材料、設備，必須附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經(jīng)復驗符合質(zhì)量要求的，方可用于工程；復驗不符合質(zhì)量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。

　　第五條：施工與設計變更

　　1、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據(jù)，乙方不得擅自修改。

　　2、甲方因使用功能提出的變更內(nèi)容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現(xiàn)場簽證。

　　3、設計變更增減數(shù)應以甲方代表簽證單為依據(jù)，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協(xié)商確認。

　　第六條：工程質(zhì)量管理及驗收

　　1、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現(xiàn)場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。

　　2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。

　　3、工程質(zhì)量應符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質(zhì)量檢驗評定的`“合格”標準。

　　第七條：安全施工

　　乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。

　　第八條：質(zhì)量保修

　　1、本工程保修期限為年，自工程竣工驗收合格起算。

　　2、在保修期內(nèi)，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后12小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。

　　乙方保修聯(lián)系電話：___________；乙方保修聯(lián)系人：______________。

　　第九條：違約責任

　　1、乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的千分之三向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期15日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付工程總價款的20%的違約金。

　　2、工程出現(xiàn)質(zhì)量問題視為乙方嚴重違約，視情節(jié)輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。

　　3、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第十條：糾紛解決辦法

　　因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第十一條：附則

　　1、甲方代表為，乙方代表為。

　　2、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。

　　甲方（蓋章）：______________

　　聯(lián)系人：_____________________

　　聯(lián)系方式：___________________

　　地址：_______________________

　　乙方（蓋章）：______________

　　聯(lián)系人：_____________________

　　聯(lián)系方式：___________________

　　地址：_______________________

　　簽署時間：_______年____月_____日

建設工程施工合同 13

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依照《民法典》、《_________》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　1、工程名稱及地點：_________

　　2、工程承包內(nèi)容及范圍：_________

　　(1)變電站一般土建工程：施工圖設計中變電站站址范圍內(nèi)的基礎及電纜溝開挖、基礎混凝土的澆筑、道路平整、站內(nèi)綠化工作。

　　(2)變電站建筑工程：主控樓、高壓配電間、辦公樓等主要建筑物的土建工作及裝飾工作;變電站圍墻、大門的土建工作。

　　(3)變電站輔助設施工程：全站照明、給排水、通風、空調(diào)、消防、防雷接地等輔助設施建筑及安裝工作。

　　(4)變電站安裝工程：變電站主輔設備的安裝、設備交接試驗、單體調(diào)試、系統(tǒng)調(diào)試。

　　(5)線路工程：至送電線路架設;全線基桿塔組裝及附件安裝;全線基桿塔基礎開挖及澆筑;桿塔接地;線路參數(shù)測試等工作。(線路全長公里)

　　(6)通信工程至光纖通信線路架設工程。(線路全長公里)

　　(7)系統(tǒng)試運行。

　　(8)用于工程實體的`設備、裝置性材料、消耗性材料的采購。

　　以上工程內(nèi)容的細項最終以甲方審定的概算書或工程量清單相對應的條目為準。

　　3、工程承包方式：本工程由乙方進行施工總承包。

　　4、工程合同金額：人民幣整。(項目建設所需的備品備件購置、管理車輛購置、工器具辦公生產(chǎn)生活家具購置以及甲方生產(chǎn)職工培訓及提前進場費用等均未包含在此合同價格內(nèi)。)

　　5、工程質(zhì)量要求：單位工程合格率100%，整體工程達到優(yōu)良標準。

　　6、工程工期要求：開工日期為________年____月____日，竣工日期為________年____月____日，合同工期天。

　　7、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。

　　8、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　9、本合同包括：

　　(1)協(xié)議書

　　(2)專用條款

　　(3)通用條款

　　10、本合同訂立時間：________年____月____日，合同訂立地點：_______。本合同經(jīng)雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別加蓋本單位公章(或合同專用章)后生效。

　　11、本合同一式捌份，其中正本貳份，雙方各執(zhí)壹份;副本陸份，雙方各執(zhí)叁份。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

建設工程施工合同 14

　　發(fā)包方：簡稱甲方

　　承包方：簡稱乙方：

　　依照《_________》及《_________》及有關行政法律法規(guī)遵循平等、自愿、公平、誠實守信的原則在雙方自愿的基礎上達成以下協(xié)議，如下：

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　結(jié)構(gòu)類型：

　　二、承包范圍。

　　三、承包內(nèi)容。

　　1、基礎土方開挖，含機械、清土、換沙層、土方回填夯實。主體工程基礎部份至上部結(jié)構(gòu)鋼筋，混凝土，磚砌筑，內(nèi)外墻粉刷，外墻磚，層面磚，樓面找坪層，樓梯花崗石，屋面保溫層，保護層，植筋工程，構(gòu)件及構(gòu)筑物工程，室外散水，散水溝，化糞池及施工圖紙的全部內(nèi)容，砼養(yǎng)護工作等等。

　　2、鋼管腳手架模板，釘子，鐵絲，拉片，鋏子，扣子，安全網(wǎng)，含材料費及一切費用。

　　3、機械吊機，含機械備案，砂漿攪拌機，閃光對焊機，切斷機，豎焊機，彎曲機，調(diào)直機，平板振動機，振動機棒，電纜線，燈線，三級配電箱，打夯機，電纜線及燈線含材料費及一切費用。

　　4、井吊，攪拌機操作人員，由乙方提供，人工費由乙方支付。

　　四、設計變更及圖紙修改增減工程。

　　圖紙會審后所發(fā)生的圖紙修改和設計變更產(chǎn)生的增加工程量大于1000元以上的按市場單價計算，小于1000元的不計。減少工程大于1000元的按市場單價扣減，小于1000元的不扣。

　　五、合同單價及結(jié)算付款方式。

　　1、單價：按建筑面積計算/㎡

　　2、結(jié)算方式和付款方式：建筑面積按云南省建設廳頒發(fā)的現(xiàn)行工程，結(jié)算定額及有關規(guī)定的建筑面積計算規(guī)范進行計算。乙方進場基礎工程施工完，按工程量的80%支付上部結(jié)構(gòu)，按每月進度工程量的80%支付，工程竣工驗收后支付95%。其余款項保修期滿一次性付清。

　　六、工期要求。

　　1、總工期：天，進度按甲方與業(yè)主簽訂合同工期為準，同時必須按項目部的旬、月、周進度計劃要求執(zhí)行。

　　2、延誤進度處罰條款：按甲方的`總進度計劃，月計劃，周計劃要求。在施工中，按分部，分項工程進行周計劃計算。拖延一天罰款1000元，提前不獎。停電、停水、下雨、材料不到位則工期延誤，無論以任何理由乙方擅自停工，罰款5000元。

　　七、工程質(zhì)量要求

　　1、質(zhì)量標準：按照國家現(xiàn)行建筑施工技術及安全技術施工規(guī)范建筑工程。施工質(zhì)量驗收標準，單位工程，一次性驗收合格，如工程質(zhì)量不合格產(chǎn)生二次驗收。驗收的一切費用及損失由乙方承擔費用，從工程款中扣除。

　　2、分項工程質(zhì)量要求處罰：模板頂板為清水模，在施工中，如出現(xiàn)崩模及撐不穩(wěn)垮塌，頂板不平。損失的材料費及其它經(jīng)濟損失由乙方承擔。

　　3、混凝土分項工程：澆筑時出現(xiàn)空洞麻面、脫節(jié)，不干整，裂紋，振動不密實，影響質(zhì)量外觀及公司形象處罰5000-10000元。嚴重者清出工地現(xiàn)場賠償一切經(jīng)濟損失。

　　4、磚砌筑分項工程：在施工中，未按圖紙規(guī)范施工的出現(xiàn)工程質(zhì)量問題或大面積返工，破壞，修補，材料按定額的3倍賠償單價，按材料進行計算并處罰。

　　5、室內(nèi)外墻體抹灰工程：未按施工技術人員底方案操作的，出現(xiàn)墻面空鼓，開裂造成大面積反工，修補，每平方米扣材料費100元并處罰1000-5000元。外墻磚，施工出現(xiàn)表面不干整，空殼，砂漿不飽造成反工。賠償材料費的3倍，并每棟處罰5000元。

　　6、出現(xiàn)任何質(zhì)量事故，不聽施工技術人員指揮整改修補，多次發(fā)生質(zhì)量問題，甲方有權對乙方進行經(jīng)濟處罰直至。終止施工合同一切損失乙方自負。所有工程款，待交工驗收后再進行結(jié)算。

　　八、安全文明施工要求：按云南省安全文明施工相關要求達到建設局示范工地標準要求。

　　九、甲方安全生產(chǎn)職責：按法律法規(guī)要求進行安全教育，并督促和提供安全所需要的生產(chǎn)條件。認真執(zhí)行各項安全標準，督促現(xiàn)場施工人員必須按照安全技術規(guī)程作業(yè)，做好班前安全技術交流并作記錄進行安全檢查。并提出現(xiàn)時整改意見及措施標準，把安全生產(chǎn)放至首位，杜絕重大安全事故。乙方安全生產(chǎn)職責：確保進場人員必須具備滿足安全生產(chǎn)所需的基本技能和接受過安全知識培訓教育，必須按相應的安全技術規(guī)程作業(yè)，嚴禁違章作業(yè)，違章指揮和野蠻施工。遵守勞動紀律，參加安全交底會并作記錄，參加安全檢查并對提出的隱患定人定時整改正確使用三寶，四口，把安全生產(chǎn)放在首位杜絕發(fā)生重大安全事故，若違章操作，違規(guī)作業(yè)，發(fā)生任何安全事故由乙方承擔一切經(jīng)濟損失。

　　十、質(zhì)量保證金

　　簽訂施工合同日，乙方需繳納工程質(zhì)量保證金5萬元，如在施工過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量事故導致工程大量反工，影響工期，損壞公司形象返工的材料費。從工程款扣除公司形象損失費不夠的從保證金中扣除，每處現(xiàn)一次扣10000元。不夠的，從工程款中扣除。.

　　2、保證金退還：竣工驗收后，一年不出現(xiàn)質(zhì)量問題全部退還。

　　十一、保修責任。

　　1、工程竣工驗收后保修期一年屬乙方承包合同內(nèi)。

　　2、若在保修期內(nèi)，墻體出現(xiàn)空鼓，開裂，不平，由乙方負責維修。

　　3、乙方接到甲方維修通知，24小時內(nèi)乙方若不派人維修，甲方有權指派他人維修，費用從乙方尾款中扣除，若尾款不夠，從保證金中扣除。

　　4、不屬乙方維修部位，因其它原因造成的質(zhì)量問題，乙方無權維修，由甲方承擔維修

　　十二、其它事項。

　　1、乙方在基礎開挖施工中，必須控制標高，若出現(xiàn)基礎挖深的換砂費用由乙方承擔。

　　2、乙方進入施工現(xiàn)場必須配一名施工技術人員配合甲方施工人員管理施工，在施工放線中乙方各班組必須配和施工人員放線，鋼筋，模板，主體，各1人，缺席1人每次罰款200元。

　　3、材料計劃由乙方在使用前一周提供材料計劃，超出預算定額損耗的材料費由乙方承擔。

　　4、在施工過程中，乙方應做到材料節(jié)約，磚，砂漿，混凝土在運輸途中發(fā)現(xiàn)亂潑亂倒，不聽施工管理人員的指揮發(fā)現(xiàn)一次罰款100-500元，若干次出現(xiàn)給予重罰，并請出現(xiàn)場。

　　5、各施工班組嚴守把關維護人格尊嚴，如發(fā)現(xiàn)偷盜行為將所偷盜的材料款按10倍進行賠償。并給予經(jīng)濟處罰，致嚴重的移交執(zhí)法部門處理。

　　6、乙方進入施工現(xiàn)場必須進行安全三級教育及技術交底方可施工上班，必須佩帶安全帽，施工現(xiàn)場嚴禁穿拖鞋，發(fā)現(xiàn)一次罰款20-50元。外來施工者，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。

　　7、乙方進場，甲方不提供食宿，由乙方自行安排，工地現(xiàn)場不允許搭建工棚和食宿。

　　8、外粉施工中，砂漿落地灰必須早晚清收，如發(fā)現(xiàn)不收的施工管理人員給予經(jīng)濟處罰，并以每小桶50-100元罰款。

　　9、材料進入施工現(xiàn)場，由甲方指定堆放，工地內(nèi)現(xiàn)場二次搬運由乙方承擔。

　　10、電泵，蹦管由乙方保管，清洗。如人為損壞，丟失，被盜，由乙方賠償。

　　十三、未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。

　　本合同雙方簽字日具法律效力，工程完后，雙方履行合同義務后，自動失效，如乙方違反合同規(guī)定，甲方有權解除或終止合同更換施工班組，造成的損失由乙方承擔全部責任。

　　十四、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，工程結(jié)束后，付清尾款，合同終止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

建設工程施工合同 15

　　發(fā)包方：____（以下簡稱甲方）

　　承包方：____（以下簡稱乙方）

　　經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方將恩施思源實驗學校建設項目二標段教學辦公樓泥工工程承包給乙方完成。為了明確雙方的權利和義務，保證工程質(zhì)量和安全，雙方本著平等、自愿的原則，達成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：____實驗學校建設項目二標段教學辦公樓。

　　2、工程工期：____年____月____日至____年6月1日。

　　二、工程承包方式、包含內(nèi)容及價款

　�。ㄒ唬�、工程承包形式：采用包工包機具不包料的形式、自負盈虧

　�。ǘ�、承包內(nèi)容及承包單價

　　1、基礎工程：基礎地梁承臺墻體砌筑、上口找平；砂漿防水防潮層；土方回填后的整平及打夯（甲方負責回填土的機械配合）；

　　2、混凝土工程：①甲方負責供應商品砼至施工現(xiàn)場，乙方接管及加固，甲方派人技術指導，乙方負責下料、振搗、抹平、收面、覆蓋、養(yǎng)護，現(xiàn)場混凝土澆筑后的余料收集利用以及清潔沖洗場地，混凝土清理、鑿毛、缺陷修補、后澆帶清理、澆筑抹平等，配合管理人員做試壓塊、泵管污水管道的安裝等；

　　3、砌體工程：建筑施工圖范圍內(nèi)的磚、砌塊澆水、運輸、砌筑、砂漿拌制、運輸安裝、落地灰的及時收集利用；強制式攪拌機由甲方供應，乙方負責安裝、維護保養(yǎng)及清潔；二次結(jié)構(gòu)及室外散水臺階踏步的施工等；

　　4、裝飾工程：圖示范圍內(nèi)的抹灰、保溫、掛防裂網(wǎng)、貼磚、水磨石地坪、腳手架墊層、屋面工作的全部內(nèi)容、樓地面屋面墻面的變形縫處理、連廊的土建及裝飾等；

　　5、泥工班組所用材料進出場的上下車（砂石料加氣磚除外）、現(xiàn)場材料的堆碼整齊；現(xiàn)場材料的二次轉(zhuǎn)運、余料入庫；塔吊基礎、料場、項目部所需的其他零星泥工工作的施工；

　　6、甲方只負責提供施工所需原材料，供電至三級配電箱、供水至每樓層（每層不低于兩個接水點），乙方自行負責三級箱以外的電線、電纜、照明工具、對講機、水管、軟管、振動棒、斗車及水磨石機具等所有必備工具及工人食宿等

　　7、施工圖紙、招標清單、設計變更內(nèi)所有泥工工作（單項變更對泥工影響超過5000。00元以上的另行協(xié)商）；

　　8、承包單價為綜合包工單價，此單價是工程達到甲方要求的質(zhì)量標準所需的全部價格，乙方不得以任何理由要求甲方索賠。

　　9、承包單價為____元/m2，竣工結(jié)算建筑面積計算以《 ____ 》規(guī)范為準。

　　三、質(zhì)量要求

　　1、乙方必須按設計要求、施工驗收規(guī)范要求及相關標準要求組織施工及驗收，質(zhì)量不得低于相關規(guī)范標準要求。質(zhì)量達不到驗收規(guī)范標準要求及項目部制定的質(zhì)量要求，按項目部制定的標準對乙方進行處罰。如因乙方原因達不到要求標準，甲方有權另找施工人員，并雙倍扣除其所需費用。

　　2、乙方在施工中造成的不合格產(chǎn)品，甲方有權拒付工程款，有權要求乙方返工，并向甲方賠償因質(zhì)量不合格造成的一切損失（誤工費、材料費及其他損失費等），并對乙方處以返工總價值2—5倍的罰款。

　　四、甲乙雙方責任

　　1、甲方必須保證材料及時運到工地。

　　2、甲方對工程質(zhì)量進行監(jiān)督，有權對乙方在施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題要求乙方整改，并對乙方進行經(jīng)濟處罰。

　　3、乙方必須嚴格按要求施工，注意節(jié)約材料、合理用料，不準浪費材料，如發(fā)現(xiàn)有浪費現(xiàn)象則承擔所浪費材料價值2倍以上的損失費。

　　4、在施工過程中，乙方必需保證施工所需要的人員滿足施工要求，無條件服從項目部管理人員的安排。

　　5、乙方在施工過程中，若達不到甲方要求，甲方有權解除合同，并按照已完成工程量的70%結(jié)算工程款，其付款方式同第七條付款方式。若乙方需解除合同，其結(jié)算方式及付款方式同本條。

　　6、認真做好工完場清，不得出現(xiàn)浪費材料的現(xiàn)象，若發(fā)現(xiàn)材料浪費現(xiàn)場，根據(jù)浪費的多少進行不低于500。00元的罰款，并雙倍賠償所浪費的材料款。

　　五、安全管理

　　1、乙方對質(zhì)量、安全負責，必須熟悉質(zhì)量、工藝的規(guī)范和標準，懂得安全知識，對操作工人進行安全技術交底。嚴格執(zhí)行機械安全技術操作規(guī)程，杜絕違規(guī)指揮，作業(yè)前應對本次作業(yè)所使用的`機械、設備、防護用具及作業(yè)環(huán)境進行安全檢查，消除安全隱患，發(fā)生安全事故所造成的誤工費、傷者護理費、生活費、醫(yī)療及其他賠償費用由乙方自行承擔。

　　2、進場后一切聽從甲方安排，嚴格遵守《中華人民共和國治安管理條例》及工地的規(guī)章制度之規(guī)定。不許打架鬧事，不許酒后上崗，違者罰款；嚴重的送到公安機關處理。

　　3、維持良好的社會秩序，嚴禁偷盜，如發(fā)生進行嚴處，偷一罰十。

　　4、不得損壞甲方財產(chǎn)，如損壞，照價賠償。

　　5、乙方所雇傭的工人每天必須持身份證上崗，每天上班前在門衛(wèi)處登記打卡，如有遺漏造成不良后果，甲方概不負責。

　　六、工期要求

　　1、工期按照項目部的生產(chǎn)要求由項目部下達生產(chǎn)計劃，雙方簽字認可，每個節(jié)點必須在雙方認可的工期內(nèi)完成，逾期完工則由乙方按1000元/天予以賠償。

　　七、付款方式

　　根據(jù)工程進度，驗收合格，分段付款，主體工程完工驗收合格后一月內(nèi)付總價款的20%，竣工驗收合格后一個月內(nèi)付至工程款總價款的80%，余款待工程審計完后一個月內(nèi)付至總價款的95%，下余5%待質(zhì)保期滿后一個月內(nèi)付清。每次支付工程款都應由項目部相關人員簽字認可后方可支付。每次領取工程款時乙方必須向甲方提供員工工資表。

　　八、違約責任

　　合同一旦簽訂，雙方必須遵守，一方如有違約，要承擔相應的一切損失和法律責任，并承擔支付違約金壹萬元（小寫：￥10000。00元）。

　　九、其他未盡事宜，雙方協(xié)商解決，作為本合同的補充條文。

　　十、本合同一式兩份，承包方與發(fā)包方各執(zhí)一份。自雙方簽字之日起生效，工程竣工付款完畢后合同終止。

　　發(fā)包方：____

　　承包方：____

　　代表簽字：____

　　聯(lián)系電話：____

　　____年____月____日

【建設工程施工合同】相關文章：

建設工程施工合同12-10

建設工程施工合同01-08