- 相關推薦
扣冷棚膜施工合同
在當今社會，人們對合同愈發重視，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編整理的扣冷棚膜施工合同，希望對大家有所幫助。
甲方：
乙方：
經過雙方共同協商，甲方將寶塔區二莊科經濟適用房項目周邊噴錨支護工程委托乙方實施。為了明確雙方責任權利，互相配合，達成以下條款以資雙方共同遵守。
工程名稱：
工程地點：
一.范圍：
生態時代土釘錨噴支護及中風化巖層釘錨噴支護包括邊坡修整、打花管，注漿、鋪鋼筋網片、噴射砼等工程范圍詳見設計說明和施工圖的全部要求。
二.工作內容：
依據甲方提供的確認圖紙、設計說明和施工圖要求的全部內容。包括：制作、安裝、交驗、保修等。
三、合同工期：
工程計劃 年 月 日開工， 年 月 日竣工工期
天 (累計施工天數)。若因甲方原因或不可抗力影響施工，經甲方代表書面簽字確認后工期順延。
四、質量等級為合格，符合國家相關規范、標準規定。保證施工期間坑壁安全直至回填土完成。
五、承包方式及單價：本項目實行輕包：即包工不包料，保質量保工期。噴錨支護綜合單價140元/平方米，此單價為含稅及配合費單價，此單價在施工過程中市場價格如有浮動，不再調整。配合費用乙方自理，如有必要甲方配合協調。工程量按實結算，實測實量。
六、施工規范和驗收標準：
1.乙方必須嚴格按照設計圖紙、設計選用的標準圖集，施工規范和標準進行施工。乙方必須做好自檢記錄，隱蔽工程記錄和各種試驗記錄。
2.工程驗收前乙方必須將施工資料(含竣工圖、質量保證資料、各種試驗報告)整理齊全，一式兩份交甲方審查合格后方可申請驗收。
3.甲方嚴格按照設計圖紙及驗收規范進行上下工序之間驗收及竣工驗收，并及時進行隱蔽工程交底和簽認。配合乙方做好中間環節的簽字驗收。
七、雙方責任：
甲方：
1.甲方負責現場管理、協調，進行現場交底。
2.對工程進度、質量進行監督檢查、組織隱蔽工程和竣工驗收。
3. 按合同約定支付工程款。
4. 提供施工藍圖二份(圖紙由乙方自理)。
乙方：
1、必須遵守甲方的現場管理和有關規章制度，隨時接受甲方監督檢查，確保工程質量，保證工程按期完成。
2、材料進場及施工中及時向甲方提請驗收檢查。上道工序未經甲方簽字驗收不得進入下道工序施工，否則無條件返工處理;若乙方強行施工，甲方有權終止合同，拒付工程款。在乙方提出申請2個工作日小時內進行驗收，如不能在約定期限內現場驗收，無條件承認乙方的施工成果。
4.竣工驗收前的成品、半成品保護由乙方負責，竣工驗收后的成品保護由甲方負責。
5.承擔保修責任和義務。
6.甲方進行現場交底，由乙方實施保護施工現場設施，若有損壞，恢復原狀或照價賠償。
7.在施工過程中，嚴格按照國家有關安全政策法規和工程技術規范組織施工，要采取安全文明施工措施，保證安全文明施工。工程施工過程中及甲方今后的施工過程中，如因乙方工程質量或管理不善發生不安全事故，乙方承擔全部責任和經濟損失，以及延誤工期給甲方及第三方造成的損失。
8.施工中相關人員必須持證上崗，項目負責人和技術員必須堅守崗位，否則按違約論處，每次扣除工程款100元。
為使工程有序進行，便于聯系協調，甲方委派 同志，乙方委派 同志為雙方各自代表，負責現場有關事宜的處理。
八、工程款支付辦法
1、噴錨支護施工完成后，甲方支付結算價的60%，余款待竣工驗收合格后結清余款。
2、現場施工用水、電甲方負責協調，指定接口，乙方承擔費用。
九、違約責任
1、甲方沒按時結算、付款，每遲付1天，按欠付工程款的萬分之五違約金付給乙方。
2、乙方未按甲方指定的日期進場開工，承擔由此給甲方造成的損失。超過5天者，甲方有權終止合同，另行委托。乙方未按約定的期限竣工，每推遲一天，每天乙方向甲方支付 元違約金。工期延誤壹拾天以上時，甲方有權終止合同，乙方在甲方發出的通知5日內撤離施工現場，由此造成的一切責任及損失由乙方承擔。
3、本合同由乙方負責實施，乙方不得轉包第三方。若發現轉包，甲方有權終止合同，另行委托他人施工，乙方承擔全部違約責任。
4、乙方工程質量達不到圖紙規范和標準要求的，乙方無條件返工處理，如拒不返工處理，甲方有權拒付工程款。情況嚴重的甲方有權終止合同。因施工原因造成的一切質量及安全問題，其責任和損失全部由乙方承擔。
5、任何一方不履行合同或違約向對方支付承包價格10%違約金。
十、爭議解決
1、本合同在執行過程中，如發生爭議，雙方協商不能解決時，任何一方可申請工程所在地人民法院訴訟解決。
2、未定事宜雙方根據具體情況協商簽訂補充協議。
十一、本合同一式五份，甲方三份，乙方兩份，經雙方簽字蓋章后生效，工程款付清(含保修金)后，自動失效。
本頁無正文
甲方：
乙方
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
年 月 日
年 月 日
【扣冷棚膜施工合同】相關文章：
彩鋼棚施工合同09-07
玻璃膜施工合同09-14
彩鋼棚施工合同范本02-09
彩鋼棚施工合同4篇03-25
鋼架棚工程施工合同范本（通用9篇）07-14
搭建星鐵棚施工合同范本（通用5篇）06-08
玻璃貼膜施工合同范本（通用8篇）06-28
攝影棚租賃合同09-09
鋼架棚承攬加工合同09-09