打井施工合同

時間：2023-03-13 16:55:11 施工合同我要投稿

打井施工合同(通用15篇)

　　在人們越來越相信法律的社會中，合同出現的次數越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編整理的打井施工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

打井施工合同(通用15篇)

打井施工合同1

　　甲方(業主)：

　　乙方(施工方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《____省建筑市場管理條例》的.規定，結合裝飾工程交易規則及本工程具體狀況，雙方在友善、友好的狀況下達成如下協議：

　　一、合同主要資料：

　　打井工程以形式交給乙方施工。

　　2、工程總造價(大寫)

　　3、工程資料：

　　①甲方約定乙方打井深度暫定為米，根據鉆水取樣若取水樣本達不到飲用水標準，經甲方同意，乙方可增加打井深度。

　　②暫定每米按500元標準計取打井費用。

　　③根據甲方確定的打井位置，如乙方遇到石礫性地層造成乙方鉆頭損毀的，由甲方承擔鉆頭購置費用。

　　4、工程付款方式：簽合同當天首付65%元，元。

　　5、工期天，自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　6、工程保修期________年。

　　7、工程結束后____日內結清余款。

　　8、根據甲方要求，乙方為甲方帶給取水設備一套，其中深水井泵元，井房一套，金額元，計入工程合同總額計算。

　　甲方交自己位于市路工程過半中期款30%元，工程完工付余款5%一臺，金額元，無塔供水裝置一套，金額

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

打井施工合同2

　　甲方:

　　乙方:

　　甲乙雙方經平等協商，就甲方委托乙方打井施工事宜達成如下條款：

　　一、工程地點：xx省xx市

　　二、工期要求：施工工期為20xx年月日至20xx年月日，日歷天數天。

　　三、工程項目及相關要求：

　　1、施工項目：水井一眼，成井實際下管米數不低于150米。

　　2、井管規格：內徑286mm、外徑350mm、長度8000mm，保證潛水泵上下暢通。

　　3、材料選用：管材為水泥焊接管，濾料必須為過篩的米石，并摻有粗沙。

　　4、井堡要求：必須達到堅固、表面光滑。

　　5、技術要求：保證出水量、含沙量等符合國家《機井施工規范》的標準。

　　四、工程價款：

　　1、打井每米單價元，總價款以實際打井深度(下管米數)計算為準。

　　2、單價及總價款為甲方應付給乙方的費用，含工程水泥管主材料費、輔助材料費、人工費、運雜費、稅費等全部費用，此外，甲方不再向乙方支付任何費用。

　　五、付款方式：工程結束經甲方驗收合格后，甲方支付乙方總價款的90%，預留總價款的10%作為質量保證金，待一年后付清。

　　六、甲方承擔的義務：

　　1、及時整理出施工所需場地、挖好蓄水池。

　　2、保證施工所需的水電供應，并承擔此項費用。

　　七、乙方承擔的義務：

　　1、按照國家《機井施工規范》組織施工，負責勘探工作和打井所需的.相關設施。

　　2、保證安全施工，如因違反操作規程等原因造成人員傷亡等一切事故，由乙方負全部責任。

　　3、洗井、清淤后，保證井深不小于150米。

　　4、因質量問題造成廢井、塌陷、不出水或出水不達標等，由乙方負責及時修復。

　　5、管井使用后一年(質保期)內發生質量及技術問題，乙方負責免費維修、解決。

　　6、除甲方應承擔的二款義務外，未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方負責。

　　八、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充合同，與本合同具有同等效力。

　　九、本合同一式四份，雙方各執二份，簽訂之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

打井施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方經平等協商，就甲方委托乙方打井施工事宜達成共識，并簽訂如下合同條款：

　　一、工程地點

　　吉林東亞寶來利來生物工程股份有限公司院內

　　二、工程項目及相關要求

　　1、施工項目：深水水井壹眼，井深度為地面向下50M。

　　2、尺寸要求：井管外徑： CM ; 井出水口徑： CM。

　　3、材料選用：鋼化塑料管。

　　4、技術要求：保證枯水期正常用水，并出水量為30 M/小時。

　　三、工期要求

　　施工工期為日歷天數4天，年月日前交工。

　　四、工程價款

　　工程價款為150元/每進深米，總價款為人民幣7500元整(此款為50M進深米費用，如果井深增減，據實結算)。

　　以上總價款為甲方應付給乙方的費用，含工程材料費、輔助材料費、人工費、運雜費等全部費用。此外，甲方不再向乙方支付任何費用。

　　五、付款方式

　　乙方工程完工，并經甲方驗收合格，甲方將工程款一次性以現金方式支付給乙方。

　　六、其它約定

　　1、施工過程中，乙方因違反操作規程等原因造成傷亡等事故，其責任由乙方自負。

　　2、甲方為乙方施工提供方便，打井用電由甲方提供。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

打井施工合同4

　　甲方(業主)：

　　乙方(施工方)：

　　按照《民法典》和《____省建筑市場管理條例》的'規定，結合裝飾工程交易規則及本工程具體狀況，雙方在友善、友好的狀況下達成如下協議：

　　1、合同主要資料：打井工程以形式交給乙方施工。

　　2、工程總造價(大寫)

　　3、工程資料：

　　①甲方約定乙方打井深度暫定為米，根據鉆水取樣若取水樣本達不到飲用水標準，經甲方同意，乙方可增加打井深度。

　　②暫定每米按500元標準計取打井費用。

　　③根據甲方確定的打井位置，如乙方遇到石礫性地層造成乙方鉆頭損毀的，由甲方承擔鉆頭購置費用。

　　4、工程付款方式：簽合同當天首付65%元，元。

　　5、工期天，自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　6、工程保修期________年。

　　7、工程結束后____日內結清余款。

　　8、根據甲方要求，乙方為甲方帶給取水設備一套，其中深水井泵元，井房一套，金額元，計入工程合同總額計算。甲方交自己位于市路工程過半中期款30%元，工程完工付余款5%一臺，金額元，無塔供水裝置一套，金額甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：________

　　_________年____月____日

　　________年____月____日

打井施工合同5

　　為了提高打井質量，明確甲，乙雙方責、權、利關系，達到互惠互利之目的，經甲乙雙方協商同意，特立本合同：

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程概況：

　　1、井位地點：山東XX公司院內

　　2、水井深度：約400米(視地質情況而詳定)。

　　3、井孔直徑：開孔至基巖下鋼管螺旋管( )，以下入巖( )至( )終孔。

　　二、工程造價：

　　1、單價元米(按實打米數計算)。

　　2、總造價約計元。最后按實打米數計算。

　　三、付費方法

　　鉆機進入施工現場時付總造價款( 5)%，鉆至250米時，付到總造價款(30)%，鉆至350米時，付到總造價款(50)%，鉆井工程結束上水后，付到總造價款(80)%，雙方按實際井深驗收，驗收合格后付到總造價款(97)%，余款________年后無質量問題，付清全部工程款。

　　四、各方要求：

　　1、開工前甲方應做好水電路三通，(水電費有甲方負責)，就近排放泥漿，施工場地平整及治安問題。進入現場后不能正常施工，甲方應付乙方誤工費每日(500)元。

　　2、成X后，機井投入使用后，甲方應按有關要求使用水泵及配套設施，嚴禁硬物碰擊井管，嚴禁超量開采，但甲方沒違反上述規定的情況下，機井出現異常情況(________年內)由乙方負責。

　　3、本合同一式兩份，由甲乙雙方代表簽字，當日起效，具有法律效應，甲乙雙方各執一份。

　　五、經雙方協商決定：

　　1、乙方進入施工現場當日起至施工結束當日止，發生的施工人員安全事故，與甲方無關，責任全由乙方承擔;

　　2、乙方要保證竣工后，能打出水源，并保證甲方用水需要，如果無水，則甲方有權利扣除乙方所有相關設備并承擔甲方所有經濟損失;

　　3、乙方要保證在規定的.期限內，完成甲方的作業，否則甲方有權對乙方逾期每日扣除(1000元)的違約金。

　　4、根據地層如2736鋼管不能下至300米，平均每米減去50元。

　　5、雙方約定工期為

　　六、附則：

　　1、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　2、另附技術協議。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

打井施工合同6

　　發包方（以下稱甲方）：________

　　承包方（以下稱乙方）：________

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：麻城宋埠40MW光伏發電項目光伏板安裝工程

　　二、工程地點：麻城宋埠

　　三、承包方式：包工、包機械、包安全

　　第二條工程期限

　　合同工期總日歷天數10天

　　第三條工程價款、結算及付款方式

　　本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組（一組24塊電池板）。

　　1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。

　　3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價________安裝組數進行費用結算。

　　4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。

　　第四條甲乙方責任

　　1、甲方需把料運至安裝現場。

　　2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。

　　3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

　　4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

　　5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。

　　第五條安全施工

　　乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的`費用，由乙方承擔。

　　第六條獎懲責任

　　1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結算。

　　2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第七條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條附則

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。

　　甲方：________乙方：________

　　代表：________代表：________

　　________年_____月_____日________年_____月_____日

打井施工合同7

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲乙雙方經平等協商，就甲方委托乙方打井施工事宜達成共識，并簽訂如下合同條款：

　　一、工程地點

　　吉林XX公司院內

　　二、工程項目及相關要求

　　1、施工項目：深水水井壹眼，井深度為地面向下______________。

　　2、尺寸要求：井管外徑：______________;井出水口徑：______________。

　　3、材料選用：鋼化塑料管。

　　4、技術要求：保證枯水期正常用水，并出水量為______________小時。

　　三、工期要求

　　施工工期為日歷天數_______天，________年____月____日前交工。

　　四、工程價款

　　工程價款為______________元每進深米，總價款為人民幣______________元整(此款為50進深米費用，如果井深增減，據實結算)。

　　以上總價款為甲方應付給乙方的費用，含工程材料費、輔助材料費、人工費、運雜費等全部費用。此外，甲方不再向乙方支付任何費用。

　　五、付款方式

　　乙方工程完工，并經甲方驗收合格，甲方將工程款一次性以現金方式支付給乙方。

　　六、其它約定

　　1、施工過程中，乙方因違反操作規程等原因造成傷亡等事故，其責任由乙方自負。

　　2、甲方為乙方施工提供方便，打井用電由甲方提供。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

打井施工合同8

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　經過甲乙雙方協商同意打（吃水井/工業用井/灌溉用井）一眼，協商條件如下：

　　1.井深___________根管，管高_________，直徑_________。

　　2.價格每根水泥管_____元。打井地點在__________________________

　　3.甲方負責打井隊的吃住。香煙。物品看管和所用的電費。壓水。跟班。機油。柴油以及拉管運費，負責打井機的進出廠地碾壓地的.賠償，下管人工等事宜。

　　4.乙方負責機井能按拔水泵為標準，負責井管費用，不負責出水量大小。

　　5.打井進料前預支___________元，其余放架子算清帳，不欠帳。

　　6.雙方各自負責自己人員安全問題。

　　7.如果發生糾紛，由甲乙雙方簽字負責人負責，以此為據，雙方共同遵守。

　　電話：

　　甲方負責人：

　　乙方負責人：

　　___年____月____日

打井施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　為了保證打井質量及打井工程的順利進行，經甲乙雙方友好協商，簽署本合同:

　　第一條、施工地點：____市____區西大街信用合作銀行院內

　　第二條、工程范圍及技術要求

　　1、鉆井深度依地層實際情況確定;

　　2、井孔開孔直徑不小于600;

　　3、下入12寸離心與懸輥成型的鋼筋混凝土水泥井管(以下簡稱井管)，井管的質量標準不低于國家或行業標準。

　　4、成X通過洗井后做到水清砂凈，含砂量不得超過120萬。

　　5、要做到井孔圓、直，下管順利。

　　6、負責鉆孔、備料、成X、洗井、清污等。成X后修建觀測井并配置井蓋，配合甲方安裝抽水設備。

　　7、本工程費用包括施工過程中的水費、電費、鉆井、井管、回填、清污直至成X的全部費用。

　　8、打井時間除中午12：00-14：30、晚上21：00-7：00以外時間段，可以打井。

　　第三條、工程造價

　　該工程為三口井，其中一口取水井，井深暫定為100米，二口回灌井，井深暫定為30米，合計160米。每米單價為人民幣元米，工程總造價人民幣，大寫。

　　第四條、付款方式

　　甲方在合同簽定、乙方進場安裝完畢打井設備后，____日內支付人民幣 ,大寫。成X、洗井合格、交付使用后____日內支付人民幣，大寫。余款做為質保金________年后無質量問題的'，合部付清。

　　第五條、工程期限

　　自開始施工，至竣工交付使用。

　　第六條、甲方責任及義務

　　1、甲方負責辦理打井審批的有關手續。

　　2、負責協調現場的關系，以方便乙方施工作業。

　　第七條、乙方責任及義務

　　1、乙方在施工作業中應嚴格按照安全規范操作，造成的人身安全事故由乙方自負，甲方不承擔任何責任。

　　2、乙方在施工過程如出現卡鉆、吊鉆、井孔坍塌等，一切經濟損失均由乙方承擔。

　　3、若在________年內因為成X工藝、材料質量問題造成X無法使用、報廢，乙方負責重打。

　　第八條、本協議一式貳份，雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執壹份。

　　第九條、本協議如有未盡事宜，雙方協商解決，協商不成可提交仲裁或起訴至法院。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

打井施工合同10

　　甲方(業主)：

　　乙方(施工方)：

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《河南省建筑市場管理條例》的規定，結合裝飾工程交易規則及本工程具體情況，雙方在友善、友好的情況下達成如下協議：

　　一、合同主要內容：

　　打井工程以形式交給乙方施工。

　　2、工程總造價(大寫)

　　3、工程內容：①甲方約定乙方打井深度暫定為米，根據鉆水取樣若取水樣本達不到飲用水標準，經甲方同意，乙方可增加打井深度。②暫定每米按500元標準計取打井費用。③根據甲方確定的打井位置，如乙方遇到石礫性地層造成乙方鉆頭損毀的`，由甲方承擔鉆頭購置費用。

　　4、工程付款方式：簽合同當天首付65% 元，元。

　　5、工期天，自年月日起至年月日止。

　　6、工程保修期壹年。

　　7、工程結束后三日內結清余款。

　　8、根據甲方要求，乙方為甲方提供取水設備一套，其中深水井泵元，井房一套，金額元，計入工程合同總額計算。

　　甲方交自己位于市路工程過半中期款30% 元，工程完工付余款5% 一臺，金額元，無塔供水裝置一套，金額

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

打井施工合同11

　　建設單位（甲方）：

　　施工單位（乙方）：

　　甲方為解決辦公及生活用水，新打一眼 150米左右深水井。現委托乙方施工。為保證該工程按期、保質、保量的建成，經雙方充分協商，簽訂本合同。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：深水井工程

　　2、工程地點：

　　3、工程內容及承包范圍：鉆孔、井管安裝，投礫、封孔、固井、泵體安裝、抽水、水量、水溫檢測。

　　二、施工前的準備

　　1、施工前雙方確定好井位。

　　2、乙方施工所用電、水、泥漿的排放。

　　3、甲乙雙方共同商定于20xx年6月30日開工到20xx年7月2日竣工。

　　4、乙方不得將此工程轉包或合同給第三人施工。

　　三、工程范圍及成井標準

　　1、本合同的打井工程由乙方以包工包料的方式承包，工程所需的施工設施、工具及人員完全由乙方承擔。乙方應具有施工工程所認定的資質條件。

　　2、合同所指的工程為：打井孔徑直徑≧600mm，圈井管用鋼筋混凝土焊接管（長4m×內徑300mm）。

　　3、成井后三日內甲乙雙方共同到施工現場驗收，井孔垂直度以能夠順利使三寸潛水泵頭下落至井底為準。

　　（1）工程價格每米單價500元。最新打井合同范本最新打井合同范本。

　　（2）乙方應按打井進尺及實際打井深度收費，待驗收合格后乙方開據發票10天后付清。

　　（3）打井所需水、用電、耗油圈井耗材費用由乙方承擔。

　　四、成井驗收

　　1、分段驗收（包括井深、布管直徑、填充料）。甲乙雙方及相關部門簽字為驗收依據。

　　2、打井深度以測量驗收認可的深度作為結賬的憑據。

　　五、其他事宜

　　1、乙方應保證成井的出水量達到每小時≧10——15噸，如果出水量每小時低于10噸甲方支付單井工程費的50%。

　　2、施工期間，乙方應注意安全施工，如發生傷亡事故，乙方應承擔傷亡人員的全部費用。

　　3、乙方將打井設備運至施工地點以后，因停電及人為因素施工遇到不可抗力情形，工期可以順延。

　　4、其他事宜雙方協商解決，以不影響工期為原則。

　　本合同一式四份，雙方各執二份，合同自雙方簽訂蓋章生效

　　甲方（公章）：乙方（公章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授權委托人：授權委托人：

　　簽訂日期：**年月日

　　甲乙雙方經平等協商，就甲方委托乙方打井施工事宜達成如下條款：

　　一、工程地點：校門房旁

　　二、工期要求：施工工期為20xx年12月20 日至20xx年 12 月25 日，日歷天數5 天。

　　三、工程項目及相關要求：

　　1、施工項目：水井一眼，成井實際深度視地下水位情況而定。

　　2、井管規格：內徑90cm、外徑100cm、，保證潛水泵及維修人員上下暢通。

　　3、井堡要求：必須達到堅固、表面光滑。

　　4. 水深要求：60cm

　　四、工程價款：

　　1、打井深6米以內1800元，如超50厘米以下不另收工價，()超50厘米以上按每米人工價300元支付，總價款以實際打井深度（下管米數）計算為準。

　　2、工程總價款為甲方應付給乙方的費用，含工程輔助材料費、人工費、運雜費等全部費用，此外，甲方不再向乙方支付任何費用。

　　五、付款方式：工程結束經甲方驗收合格后，甲方支付乙方總價款的`90%，預留總價款的10%作為質量保證金，待一年后付清。

　　六、甲方承擔的義務：

　　1、及時整理出施工所需場地。

　　2、保證施工所需的水電供應，并承擔此項費用。

　　七、乙方承擔的義務：

　　1、負責勘探工作和打井所需的相關設施。

　　2、保證安全施工，如因違反操作規程等原因造成人員傷亡等一切事故，由乙方負全部責任。

　　3、洗井、清淤后，保證井深不小于7米。并協助學校將挖出的土方填于操場的沙坑內。

　　4、因質量問題造成廢井、塌陷、不出水或出水不達標等，由甲方按每米100元支付人工費，但另選址打井，工價同前，由乙方負責及時修復。

　　5、井使用后一年（質保期）內發生質量及技術問題，乙方負責維修、解決。

　　6、除甲方應承擔的二款義務外，未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方負責。

　　八、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充合同，與本合同具有同等效力。

　　九、本合同一式二份，雙方各執一份，簽訂之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　本合同簽訂日期：年月日

　　甲方：

　　乙方：**限公司經甲乙雙方友好協商，現就乙方承包甲方所屬四冶六區的屋頂、外墻及伸縮縫防水維修工程事誼達成如下協議：

　　一、工程具體范圍：四冶六區部份墻體、屋面滲漏、伸縮縫。

　　二、單價方式：伸縮縫按防水長時間作業質量維護條款進行施工，單價 560 元/m，質量保修二十年。普通型伸縮縫 230 元/m，質量保修三年。聚胺脂注漿按市場價補漏，每戶價格分別 700 元至 900 元之間。外墻防水按市場價格每平方 46 元，質量保修五年。

　　三、付款方式：經甲乙雙方驗收合格后，沒有滲漏情況甲方一次性付清給乙方工程款。

　　四、乙方責任：乙方進施工現場，要做到與小區之間的客戶溝通關系，不能發生打架、斗毆、鬧事行為，如一但發生此現象，甲方有權解除合同。

　　五、安全與責任：乙方在施工期間不得喝酒、穿拖鞋，施工時間為 30 天，不得拖延。施工好的地方要保持干凈、整潔，保持與物業公司領導交待好按照甲方方案施工和維護。

　　六、乙方在施工期間，如發生一切安全事故，全部責任有乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　本協議一式二份，簽字后即生效，如有未經事宜待雙方協商后作補充協議，甲乙雙方具有同等的法律效力。

　　甲方簽字（蓋章）：

　　乙方簽字（蓋章）：

　　20__ 年 8 月 26 日

打井施工合同12

　　建設單位(甲方)：

　　施工單位(乙方)：

　　甲方為解決辦公及生活用水，新打一眼米左右深水井。現委托乙方施工。為保證該工程按期、保質、保量的建成，經雙方充分協商，簽訂本合同。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：深水井工程

　　2、工程地點：

　　3、工程內容及承包范圍：鉆孔、井管安裝，投礫、封孔、固井、泵體安裝、抽水、水量、水溫檢測。

　　二、施工前的準備

　　1、施工前雙方確定好井位。

　　2、乙方施工所用電、水、泥漿的排放。

　　3、甲乙雙方共同商定于________年____月____日開工到________年____月____日竣工。

　　4、乙方不得將此工程轉包或合同給第三人施工。

　　三、工程范圍及成X標準

　　1、本合同的打井工程由乙方以包工包料的方式承包，工程所需的施工設施、工具及人員完全由乙方承擔。乙方應具有施工工程所認定的資質條件。

　　2、合同所指的工程為：打井孔徑直徑a;ge;600，圈井管用鋼筋混凝土焊接管(長4內徑300)。

　　3、成X后____日內甲乙雙方共同到施工現場驗收，井孔垂直度以能夠順利使三寸潛水泵頭下落至井底為準。

　　(1)工程價格每米單價元。

　　(2)乙方應按打井進尺及實際打井深度收費，待驗收合格后乙方開據發票天后付清。

　　(3)打井所需水、用電、耗油圈井耗材費用由乙方承擔。

　　四、成X驗收

　　1、分段驗收(包括井深、布管直徑、填充料)。甲乙雙方及相關部門簽字為驗收依據。

　　2、打井深度以測量驗收認可的`深度作為結賬的憑據。

　　五、其他事宜

　　1、乙方應保證成X的出水量達到每小時a;ge;噸，如果出水量每小時低于噸甲方支付單井工程費的%。

　　2、施工期間，乙方應注意安全施工，如發生傷亡事故，乙方應承擔傷亡人員的全部費用。

　　3、乙方將打井設備運至施工地點以后，因停電及人為因素施工遇到

　　不可抗力情形，工期可以順延。

　　4、其他事宜雙方協商解決，以不影響工期為原則。

　　本合同一式四份，雙方各執二份，合同自雙方簽訂蓋章生效

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人：

　　授權委托人：

　　簽訂日期：________年____月____日

打井施工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　一.乙方承包甲方打井工程，乙方，甲方付款,供水，供電及食宿于開工日期前，為乙方提供100平方米無安全隱患的施工場地。地表無房屋、林木、空中無高壓電、通訊電纜、地下無暗溝等施工障礙。保證至施工場地的`公路和航道暢通，使乙方在施工期間能正常運送機具和工程材料。

　　二.乙方打井采用的材料為管。

　　三.打井深度米左右。打井費用每米元。 XX工具不包含在此價格內。(如水泵、泵管、電線、控制箱)。

　　四.乙方設備進場后甲方付乙方進場費10%元。其余款項乙方施工完成出水時，甲方一次性把余款付給乙方。e86.c

　　五.甲方確保乙方能夠順利施工，如有外來干涉，施工不能正常進行造成乙方損失由甲方全權負責使工程中途不能施工，甲方補助乙方10%元。

　　六.本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，經雙方簽字生效。

　　甲方代表人

　　乙方代表人：

　　________年____月____日

打井施工合同14

　　甲方:

　　乙方:

　　甲乙雙方經平等協商，就甲方委托乙方打井施工事宜達成如下條款：

　　一、工程地點：省市

　　二、工期要求：施工工期為________年____月____日至________年____月____日，日歷天數天。

　　三、工程項目及相關要求：

　　1、施工項目：水井一眼，成X實際下管米數不低于150米。

　　2、井管規格：內徑28

　　6、外徑350、長度8000，保證潛水泵上下暢通。

　　3、材料選用：管材為水泥焊接管，濾料必須為過篩的米石，并摻有粗沙。

　　4、井X要求：必須達到堅固、表面光滑。

　　5、技術要求：保證出水量、含沙量等符合國家《機井施工規范》的標準。

　　四、工程價款：

　　1、打井每米單價元，總價款以實際打井深度(下管米數)計算為準。

　　五、付款方式：工程結束經甲方驗收合格后，甲方支付乙方總價款的90%，預留總價款的10%作為質量保證金，待________年后付清。

　　六、甲方承擔的義務：

　　1、及時整理出施工所需場地、挖好蓄水池。

　　2、保證施工所需的`水電供應，并承擔此項費用。

　　七、乙方承擔的義務：

　　1、按照國家《機井施工規范》組織施工，負責勘探工作和打井所需的相關設施。

　　2、保證安全施工，如因違反操作規程等原因造成人員傷亡等一切事故，由乙方負全部責任。

　　3、洗井、清淤后，保證井深不小于150米。

　　4、因質量問題造成廢井、塌陷、不出水或出水不達標等，由乙方負責及時修復。

　　5、管井使用后________年(質保期)內發生質量及技術問題，乙方負責維修、解決。

　　6、除甲方應承擔的二款義務外，未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方負責。

　　八、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充合同，與本合同具有同等效力。

　　九、本合同一式四份，雙方各執二份，簽訂之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

打井施工合同15

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲方在建房屋___棟，建筑層數___層，___層約_____平方米，___層約_____平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

　　乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的.一切用具等。

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

　　三、承包價格

　　每平方米人民幣大寫：_______________元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

　　四、付款方式

　　合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付___%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到___%，完成第___層以及屋頂付到___%付款___元，工程全部完工，交驗完畢付到___%，預留___%為質量保證金，完工___年內無質量問題，清尾款。

　　五、雙方責任

　　甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質量要求

　　乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

　　八、工期要求

　　主體工程工期為___（日歷天），從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在_____年___月___日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

　　九、后期維修

　　因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任

　　十、其它

　　其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

　　本合同___式___份，甲乙雙方各執___份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字（章）：____________

　　日期：_____________

　　乙方簽字（章）：____________

　　日期：_____________

【打井施工合同】相關文章：

打井施工合同04-28