電工施工合同(集合15篇)

　　在不斷進步的社會中，人們運用到合同的場合不斷增多，它也是實現專業化合作的紐帶。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編精心整理的電工施工合同，希望能夠幫助到大家。

電工施工合同1

　　發包單位： （簡稱甲方）法定代表人： 地址：

　　承包單位： （簡稱乙方）法定代表人： 地址：

　　風險提示：發包人的相對義務

　　根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

　　若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則。經過甲乙雙方協商簽定本合同。

　　第一條：工程地點：________________________。

　　第二條：工程內容：________________________。

　　第三條：承包方式：乙方包工包料。

　　第四條：工程價款及調整

　　1、工程價款：_______元。

　　2、發生以下情況之一經雙方協商同意后可做調整：

　�。�1）甲方代表確認的工程量增減；

　�。�2）甲方代表確認的設計變更或工程洽商；

　　（3）工程造價管理部門公布的價格調整；

　�。�4）甲方原因造成的乙方窩工損失或其他得有關損失；

　�。�5）合同條款以外得其他增減或調整。

　　第五條：付款方式

　　1、工程款支付方式：銀行轉賬。

　　2、工程付款：該工程由乙方墊資，工程竣工后政府安排資金到位，甲方一次性支付工程款。

　　3、本工程稅金由乙方到當地稅務部門自行繳納。

　　第六條：合同工期

　　1、雙方商定總工期為_______天。開工日期：________年____月____日；風險提示：關于實際竣工日期的規定

　　當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

　　工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。 竣工日期：________年____月____日。

　　2、如遇下列情況，經甲方代表簽證后，工程可以順延。

　　（1）甲方不能按合同約定提供開工條件；

　　（2）工程量變化和設計變更；

　�。�3）工程款未按時支付；

　�。�4）不可抗力（如地震臺風火災等）。

　　3、由甲方責任造成的工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。

　　4、乙方如無正當理由拖延工期，每超過一天罰款元，反之每提前一天獎勵元。但獎罰累計不超過總造價得2%。

　　第七條：工程質量要求風險提示：工程質量未符合標準的歸責

　　因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

　　因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。

　　1、乙方應嚴格對工程使用的材料和工程設備以及工程的所有部位及其施工工藝，進行全過程的質量檢查，作好質量檢查記錄，并向甲方遞交自檢報告。

　　2、乙方的質量檢測機構必須取得省級以上計量認證合格證書，并經州水利工程質量監督站認可，方可從事質量檢測工作，檢測人員必須持證上崗。

　　第八條：材料設備風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責

　　承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。

　　發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。

　　1、本工程所需材料、設備一般由承包方組織供應，按規定需群眾投工投勞備運砂石料等，承包方應積極配合。

　　2、所有材料、設備、成品、半成品均附有合格證，都要經甲方檢查驗收，簽交物資驗收合格單，方可進場，已進場的物資未經甲方許可簽署出場證書，不得運出場外。

　　3、已進場的物資，若發現不合格，供料一方必須迅速將其運出場外。

　　4、沒有合格證書，且未經試驗鑒定或經過試驗鑒定為不合格的建筑材料、設備、構配件等，均不得用于本工程，若屬材料人員失職或其他原因造成不良后果，由責任一方負責。

　　第九條：工程施工前后雙方的工作和有關責任

　　1、甲方：

　�。�1）進場前天內，甲方必須將施工現場清理干凈。為乙方提供施工人員生活住宿場地，并在乙方進場前辦妥本工程報建和消防以及施工許可證等有關手續；

　　（2）負責解決施工場地的用水用電熱力電訊保證乙方在施工期間的需求；

　　（3）按時支付工程款項；

　�。�4）協調施工現場內各交叉作業施工單位之間的關系及施工次序，保證乙方順利施工；

　　（5）組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；

　　（6）組織施工現場的隱蔽工程變更工程的驗收和簽證工作；

　�。�7）負責本工程涉及有關部門的聯系和協調工作；

　　（8）組織工程竣工驗收工作。

　　2、乙方：

　�。�1）做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況；

　　（2）做好施工安全防范措施，確保施工安全；

　�。�3）負責做好材料、設備的`采購和保管工作；

　�。�4）遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定，經甲方代表同意，需辦理有關手續的，由甲方承擔由此發生的費用，因乙方責任造成的罰款除外；

　�。�5）參加工程竣工驗收工作。

　　第十條：保修風險提示：保修責任的起算

　　工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。

　　發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。保修期限：工程竣工驗收合格及甲方在驗收證書簽字之日起計算，按國家規定的保修條款執行。本工程保修期為_____個月。

　　第十一條：工程停建或緩建：

　　1、因政策調整，人力不可抗力及甲、乙雙方之外原因導致工程停、緩建，是合同不宜繼續履行，雙方應簽訂工程停緩建協議。

　　2、工程停緩建后，乙方應妥善做好已完工和已購材料設備器具的保護及移交工作，并將自有機械設備，以及人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤離提供必要條件，并支付撤出的一切費用，同時按合同支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。

　　3、已訂貨的材料設備器具等款項，由甲方承擔，應退貨的由訂貨方負責退貨，不能退貨的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。

　　第十二條：違約責任風險提示：明確違約責任

　　在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。

　　1、乙方不能按甲方的質量、安全、進度、文明施工要求施工，甲方有權終止合同。

　　2、按經濟合同法的有關規定，如工程質量不符合設計要求，甲方有權要求乙方對工程限期處理或返工，費用乙方自理。不按甲方意見返工，甲方有權不支付費用。

　　3、乙方不服從甲方安排、指揮造成的損失由乙方承擔，由甲方造成的損失由甲方承擔。

　　4、施工中若發現乙方不能按設計要求和工期組織施工或保證施工質量，進度達不到要求時，甲方有權終止合同，變更施工隊伍，由此所造成的損失由乙方負責。

　　第十三條：糾紛處理承包單位與發包單位發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。

　　第十四條：其它

　　1、如甲方要求變更工程內容，改變安裝范圍及條件，應征得乙方的同意，并辦理書面簽證工程竣工驗收后按實際工程量結算，否則乙方有權拒絕設計和施工。

　　2、工程款項必須匯入合同指定的乙方銀行帳號，否則因此引起的法律糾紛由甲方負責全部責任。

　　第十五條：合同生效與終止本合同自甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止，保修期滿后有關保修條款終止。

　　第十六條：本合同一式____份，其中：甲方____份，乙方___份，均具有同等法律效力。

　　發包單位：

　　法定代表人：___

　　_____年____月____日

　　承包單位：

　　法定代表人：____

　　____年____月____日

電工施工合同2

　　甲 方：

　　乙 方：

　　依據《中華人民共和國合同法》之規定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，為了明確雙方的權利與義務關系，經友好協商，現就乙方承接甲方安防監控工程事宜達成如下條款，訂立本合同。

　　第一條 工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程范圍：網絡綜合布線

　　工程內容：設備購置、系統綜合布線、設備安裝和調試

　　簽約地點：

　　第二條 設備要求及設備清單

　　乙方向甲方所提供的設備應當是全新的且是合同指定的產品。

　　設備清單詳見本合同的附件1，該設備清單由雙方在簽訂本合同時一并予以確認，經簽字蓋章后作為本合同不可或缺的部分。

　　第三條 工程款及支付方式

　　本合同項下的工程款總額為￥ 元整，大寫：人民幣 整。 甲方應在合同簽署之日起3個工作日內，將款項按下列支付方式支付至以下其中一個賬戶。

　　1.對公賬戶：開戶名稱：廣州市申爵利電子科技有限公司

　　開戶銀行：建設銀行廣州海珠支行 賬號：440021330

　　2.對私賬戶：開戶名稱：曾祥輝

　　開戶銀行：交通銀行 賬號：62226xxxxxxx3462569

　　工程款支付方式為：

　　1、本合同簽定后 3 日內，甲方支付乙方總工程款的 30% 作為預付款，即￥ 元整，大寫：人民幣 整。預付款到位后乙方開始安排設備的采購，并根據甲方通知后按時進場。

　　2、乙方接甲方通知進場后，開始施工后的5天內甲方按照工程進度支付乙方總工程款的 30% ，即￥ 元整，大寫：人民幣 整。

　　3、乙方對工程安裝調試完畢后，由甲、乙雙方相關人員組建驗收小組負責工程的驗收，驗收合格并穩定運行一周后，經雙方簽字確認，甲方應在 5 日內支付乙方總工程款的 35% ，即￥ 元整，大寫：人民幣 元整。剩余工程款總額的 5% 做為兩年質保金，保修期一年屆滿后 5日 內支付5%，￥ 元整，大寫：人民幣 元整即給乙方。

　　4、上述工程款包括工程設備、部件及其運輸、安裝、調試和兩年期的設備保修、維護費用，但不包括經甲方同意所增加的預算外工料費用。乙方已經全面考察甲方場所，并保證本合同附件表格中所列設備及工料已經足夠滿足安裝設施所需。對于超出部分，甲方不予承擔相關工料費用。

　　第四條 工程建設期限

　　合同簽訂，預付款到位后，根據甲乙雙方商定日期，最多不超過7天入場，整個施工工期為 天( 年 月 日開工， 年 月 日以前乙方按照設計要求完成設備安裝調試，并能正常投入使用)

　　第五條 產品質量及安裝調試要求

　　1、乙方按照要求向甲方提供符合國家產品質量標準的正品設備，不得以任何理由以次充好。未經甲方同意不得隨意更改方案，并提供各設備有關品質證明書，合格證，說明書，相關軟件資料文件等。

　　2、乙方保證本項目所供產品為合同中指定的產品，且包裝為原包裝，內外包裝完好無損，若不能達到要求，甲方有權立即要求乙方更換合格產品直至合同解除。由此帶來的一切損失由乙方負責。產品進場時乙方提供供貨證明，經甲方驗收，不得以次充好，以假充真，如發現非正品一律以一賠十。

　　3、在簽訂合同后，乙方按照甲方要求負責在5個工作日內完成安裝布局設計圖紙，在甲方對設計圖紙確認后，方能開始設備安裝、調試，要求做到布局合理、布線規范，便于使用和維護，符合國家相關技術標準。

　　4、甲方付清總工程款的 60% 后，應負責提供系統安裝和調試的必要條件，做好施工方的現場協調工作，積極為乙方提供良好的工作環境。條件具備后，甲

　　5、系統安裝、調試過程中如有不符合技術要求的，應立即返工直到達到標準。

　　6、乙方施工過程中需保證以下起碼標準：

　　(1)所有線路封閉，不存在任何管線外露;

　　(2)所有隱蔽工程在甲方檢驗并書面確認后進行隱蔽;

　　(3)所有線路排線科學、有序，不存在任何可能導致線路混亂不清、短路的情況。

　　7、由甲方提供安裝場地和電源。

　　第六條 技術標準和質量保證

　　1、布線標準：乙方綜合布線方案，嚴格遵照國際《綜合布線系統工程設計規范》GB50311-20xx。

　　2、乙方所供設備均以生產廠家提供的產品技術資料為技術標準，該等設備應能達到系統穩定運行的要求，若不能達到要求，甲方有權要求乙方立即更換產品，由此帶來的損失由乙方承擔。

　　3、乙方對綜合布線、設備質保期限為兩年。

　　4、工程完工后如出現質量問題，乙方保證在甲方提出后24小時內派人員檢修。

　　第七條 工程設備的驗收

　　1、甲方付清預付款后，乙方應及時將工程設備及其部件運送到甲方指定的地方，乙方應要求甲方驗收后書面確認，由乙方負責保管，領料。

　　2、甲乙雙方在工程結束后，將根據甲乙雙方確認的書面驗收單進行設備、部件和安裝工程費款項結算。

　　第八條 技術支持及售后服務

　　1、在系統正式投入施工后，乙方保證派遣專業技術人員按施工的不同階段指導實施，并保證進度。

　　2、乙方的施工安裝調試應嚴格按規程進行，并接受甲方的監督。

　　3、乙方為甲方培訓2名操作人員，要求能達到正確使用和維護設備。

　　4、乙方承諾質保期內如遇產品質量和系統調試問題，經電話面授無法解決的，乙方將在5小時到項目現場進行故障排查和解決有關問題。

　　第九條 驗收和移交

　　1、系統調試開通壹周內，由乙方書面通知甲方組織驗收，并提供相關資料。甲乙雙方主管部門組成驗收小組，驗收小組由雙方各指派2名人員組成，驗收小組對系統作全面驗收，驗收合格后各方簽字確認，簽注驗收結論，并由乙方移交給甲方。

　　2、如甲方在一個月內沒有進行驗收的，則視為默認工程驗收通過。

　　第十條 設備保修

　　1、乙方所提供合同內設備，從驗收之日起，所有產品及零配件質保期按規定處理。在質保期內，若產品有質量問題，由乙方負責免費更換或維修。質保期滿后，設備維修時，乙方按成本計算。更換的產品必須為新品，且質保期從更換之日起算。

　　2、出現簡單技術問題時，乙方應提供電話咨詢，4小時內解決問題。電話咨詢無法解決的，對復雜技術問題，乙方應24小時內到現場服務重大技術問題應在48小時內到現場服務。若48小時仍不能排除故障的，則應由乙方提供不低于原設備標準的備用產品保證乙方的正常使用。

　　3、系統開通后壹年內如出現使用故障，乙方負責免費維修，如故障是因人為或意外引起的，需調換的設備或零件的費用由甲方負責，乙方負責免費維修。

　　第十一條 違約責任

　　1、甲方的違約責任

　　(1)中途變更工程的規模、設備規格、安裝地點等，應當賠償乙方因此造成的損失;

　　(2)無合理理由，中途解除合同，甲方支付乙方違約金，違約金為未履行部分工程款總額的40%;

　　(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供場地等輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付工程的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工期間的損失;

　　(4)超過合同規定日期付款，應當根據逾期款額和預期期限按照日千分之五向乙方償付違約金;

　　(5)甲方拒絕接收設備和部件，應當賠償乙方因此造成的的來往運費及額外產生的倉儲費等乙方實際所發生的損失;

　　(6)由于保管不善致使乙方提供的設備及其它物品毀損、滅失的、應當賠償乙方因此造成的損失。

　　2、乙方的違約責任

　　(1)乙方的以下行為構成違約，應承擔相應更換、重做、維修等義務外，直接影響甲方正常工作進展，或有其他嚴重違約情形的'，甲方可單方解除合同，并不承擔相應的賠付責任：

　　A、提供的設備不符合附件清單所列明細或技術要求;

　　B、未按合同規定的期限交付工程;

　　C、未按合同規定的質量技術要求交付工程。

　　(2)乙方未提供設備保質、保修服務，或乙方提供的保質、保修服務未達到合同約定要求的，甲方除要求乙方繼續承擔相關義務外，可拒絕支付質保金。

　　(3)乙方未能按時完成項目工程的按照調試，影響甲方正常工作開展的，乙方按照每天工程款總額的0.5%作為逾期滯納金支付給甲方;甲方沒有按照工程進度支付相應款項給乙方的，每逾期一天按照工程款總額的0.5%的滯納金支付給乙方。

　　(4)因乙方提供的設備及零配件質量問題或施工過程中的疏漏導致甲方損失，乙方應承擔賠償責任。

　　第十二條 責任免除

　　1、因甲方不正確的保管、使用、操作等行為引起的產品乃至系統問題，應由甲方承擔責任。

　　2、發生不可抗力造成一方或雙方損失的，均應當免除對方責任。但應當采取積極措施盡量減少損失，損失擴大的，由該方承擔責任。

　　第十三條 合同的變更和解除

　　本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　第十四條 施工期間出現乙方員工工傷事故，由乙方自行負責。施工期間出現如乙方損壞甲方財產，由乙方照價賠償。

　　第十五條 合同生效與終止

　　1、本合同自甲乙雙方蓋章并由授權代表簽字之日起生效。

　　2、本合同在設備保修、維護期屆滿之日終止。

　　第十六條 糾紛處理及其他

　　1、本合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時，依法向合同簽訂地人民法院起訴。

　　2、本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份。附件與本合同具有同等效力。

　　甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

　　代表簽字：年 月 日

　　代表簽字： 年 月 日

電工施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照中華人民共和國經濟合同法》和《建筑小安裝工程及維修承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方簽訂合同如下：

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程建設地點：烏恰縣文化體育廣播電視和旅游局

　　3、工程內容：施工維修

　　5、承包形式：包工包料

　　第二條合同工期：年月日至年月日質量標準：合格

　　第四條合同價款

　　第五條合同價（大寫）：

　�。ㄐ�寫）：合計:元

　　第五條甲方權利和義務

　　1、發現質量問題可單方終止合同并責令乙方賠償一切損失。

　　2、在乙方保證質量完成全部工程后支付工程款的義務。

　　第六條乙方權利和義務

　　1、要求甲方提供圖紙和施工方案，協同辦理開工前的手續。

　　2、所有的.施工材料必須是合格產品。

　　3、工程項目價格造價具體以建筑工程預算書為準。

　　4、乙方必須按要求施工、如期完工、保證工程質量達到優質。工程完工后及時清除場地內的全部雜物。

　　第七條付款方式

　　1、竣工后經驗收合格一次性付清。

　　第八條未盡事宜甲乙雙方協商解決

　　以上合同除不可抗力外和自然災害無權無過失單方解除合同。

　　合同份數：一式三份

　　后附詳細清單

　　發包方（蓋章）：承包方（蓋章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　合同訂立時間：合同訂立時間：

電工施工合同4

　　甲方: 乙方：x

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規的規定，結合本工程實際，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，經友好協商，就本工程施工事宜協商一致，達成如下協議。

　　第一條 工程概況及承包范圍

　　1、工程名稱：x行政中心幼兒園10KV配電工程電力線管非開挖110PE線管頂管工程

　　2、工程地點：x行政三路

　　3、承包范圍：本次110PE電力穿線管頂管工程所需的所有工作內容

　　4、承包方式：包工包料交鑰匙工程。

　　第二條 工期

　　1、本工程工期總天數為：5天。即從20x年9月13日20x年9月17日

　　第三條 甲方應承擔的工作與責任

　　1、甲方負責向乙方免費提供施工現場材料、機具堆放場地、施工用水用電接駁點。

　　2、甲方負責按本合同約定及時支付工程款。

　　第四條 乙方應承擔的工作與責任

　　1、乙方在本合同生效后，應派技術人員到現場做好開工前的準備工作，施工現場調查方面要查清地下各種管通訊、供水、輸氣、輸油、電力、照明、交通信號、化工、供熱、排水管線。查找，收集管線資料，借助管線儀查找。將管線的位置、深度、走向用油漆標記在地面上。用坐標紙繪制管線分布平面圖、剖面圖備用;在施工過程中由于乙方原因造成的一切事故與損失由乙方負責。

　　2、乙方應在施工場地做初步地質調查，查清地層結構，地質成份，地下水埋深。目前，鉆孔鋪管僅限于土層、沙層、污泥地層施工，要在砂卵石地層、基巖地層、塊石回填土地層施工，必須借助其他的鉆探工具和具備一定的條件才能施工。

　　3、水源是鉆孔鋪管施工必備條件。要求查清施工現場的水源，現場缺水，施工前備好水。

　　4、負責辦理本頂管工程相關的.一切政府批文、批件及相關法律、法規手續，若因此造成的責任由乙方全部負責承擔。

　　5、乙方負責施工范圍內的設備和人身安全，做好防盜、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身傷亡事故，均由乙方自行負責。

　　6、嚴格遵守電力部門的有關規定，不準私自開啟，操作電力門的電氣設備，如有違反，造成一切責任及損失由乙方自己承擔。

　　7、乙方應主動配合甲方進行階段工程質量的檢查、驗收，做好記錄。

　　8、乙方保證工程質量，嚴格按有關行政主管部門的規章制度要求及施工規范、技術要求施工，按期完成工程內容。

　　9、乙方應文明施工，做到工完、料凈、場地清，費用已包含在工程總價中。

　　第五條 工程價款及支付

　　1、本工程包干價，單價為x元/米,按水平方向直線長度結算。

　　2、本工程施工完畢，驗收合格三日內甲方向乙方一次性現金結清工程款。

　　第六條 工程質量驗收

　　1、驗收方式：乙方應向甲方提供本工程驗收報告，材料質檢合格證書。工程應滿足甲方符合電力質量要求布線的通暢管道，對驗收不合格的工程應由乙方負責修理、更換、其費用由乙方承擔。如在頂管施工期間遇不能改變的障礙物，通過多方努力確實不能頂管成功達到電力管穿線要求，乙方無條件撤離現場并不能要求甲方支付任何工程款。

　　2、驗收時間：甲方接到乙方完工報告后2日內組織竣工驗收，逾期不組織竣工驗收，則視為本工程質量全部合格。

　　第七條 違約責任

　　如一方擅自終止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的義務，應依法承擔違約責任，并賠償因此而給對方造成的全部經濟損失。

　　第八條 爭議的解決方式

　　如因履行本合同發生爭議，甲乙雙方應本著互諒互讓的原則協商解決。如經協商不能達成一致意見，任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　第九條 本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。經協商達成的補充合同、補充協議，與本合同具有同等法律效力。

　　第十條 本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十一條 本合同共一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

法定代表人：

　　授權代表人：

授權代表人：

　　電話：

電話：

　　簽章日期： 年 月 日

簽章日期： 年 月 日

電工施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方共同協商，就××××××××工程達成如下協議，為了明確甲、乙雙方各自的權利、責任義務，根據國家合同法及相關規定，經甲、乙雙方協商，達成以下條款：

　　一、工程名稱：××××××××廠房吊頂工程

　　二、工程地點：×××××××××××號

　　三、吊頂單價：含17%增值稅均價46元/㎡

　　此價格含主材、輔料及配件和人工費、搬運費、搭架等全部費用。

　　四、吊頂材料：天誠牌600×600紙面防潮石膏板(石膏板須提供消防檢驗合格資料)、得地50×14×1.0主龍骨、五杰牌T24烤漆黑線凹槽副龍骨、∮8鍍鋅絲桿。實到材料如與所提供的樣品不符，甲方有權責令乙方更換材料或單方解除施工合同，所造成工期延誤按第六條執行。

　　五、工程價款及工程結算：工程預算以施工圖工程量為準，預算額××××元，最終根據完成的實際工程量及合同單價進行結算。

　　六、工程工期：根據甲乙雙方商定，乙方備料5天，于20xx年11月8日進場施工，20××年××月25日前完成所有工程安裝。在乙方安裝過程中，如遇不可抗拒自然因素，工期順延。如乙方原因造成工期延誤，甲方在工程結算時按照延期天數扣除乙方工程預算總價0.5%每天的工程結算款。

　　七、付款方式：

　　(1)工程付款：乙方人員、材料全部到場后5天內，甲方支付乙方預算總價款40%，竣工驗收合格后，乙方提供全額增值稅專用發票給甲方，甲方在收到全額增值稅專用發票并扣除工程總價5%質保金后付清余款。

　　(2)工程保質期：保修期限為一年，自工程竣工驗收合格之日起計算。工程保修期內若工程未出現質量問題甲方應如數退還乙方質保金。

　　八、雙方責任：

　　甲方：

　　1、提供施工圖紙1套。

　　2、提供乙方在施工現場的施工通電及施工場地。

　　3、監督乙方做好現場安全保衛工作，協調各施工單位之間的關系。

　　乙方：

　　1、嚴格按甲方要求進行施工，不得隨意更改設計，若出現責任事故其責任及經濟損失一切由乙方承擔。

　　2、乙方進場后，在1天內編制切實可行的施工組織設計，施工技術措施，質量保證措施和安全技術措施并上報甲方備案。

　　3、乙方在施工期間，做好安全生產、文明施工，尊重甲方單位駐派人員，并處理好與各施工單位的關系。

　　4、乙方不得將工程分包或轉包給其他單位或個人施工。

　　九、質量驗收：

　　1、乙方在工程安裝過程中，嚴格按照甲方要求和有關規范、標準進行施工，確保工程質量達到設計標準要求，如未達到標準，甲方有權要求乙方返工，直至符合標準。

　　2、工程安裝質量檢查、驗收的簽證單，作為工程款結算支付的依據。

　　3、乙方在施工過程中，無條件服從監理工程師和甲方的質量檢查。

　　4、由乙方自行采購的材料，必須提供質量檢驗合格資料，堅決杜絕使用不合格的材料。

　　十、安全管理：

　　1、乙方必須認真貫徹國家的有關安全生產法規，牢固樹立安全生產，責任重于泰山的高度責任感，建立完善的安全管理機構，嚴格執行安全技術操作規程，加強安全管理工作，強化安全技術措施的.實施，并接受甲方和地方安檢部門的監督和檢查。

　　2、加強施工現場對特殊工種人員的安全管理工作，堅持持證上崗。

　　3、對于從事高空作業的施工人員，必須設置必要的安全設施和配備防護用品，對于危險地段，設置必要的警示標志和防護設施。

　　4、乙方必須重視施工現場的文明生產和消防防火工作，杜絕發生安全責任事故。如果施工中發生機械設備損壞、材料損失以及施工人員安全事故，所發生的一切費用由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任和給予經濟補償。

　　十一、違約、仲裁：

　　1、甲、乙各方不得無正當理由拒不履行合同。如一方違約，對方有權按《經濟合同法》和《建設安裝工程承包合同條例》追究其經濟責任，違約方必須賠償對方經濟損失。違約金按工程承包預算總價10%進行處罰。

　　2、甲、乙雙方在執行合同過程中發生糾紛時，雙方友好協商解決，當不能協商時，可按當地法律有關程序執行，其發生的費用由違約方承擔。

　　十二、其他：

　　1、乙方在施工期間應加強內部施工人員的教育和管理，保持好施工設施和施工場地的環境衛生。

　　2、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

　　3、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

電工施工合同6

　　為明確責任，保障雙方利益，保證工程的順利進行，甲方與乙方經過友好協商，在自愿以及完全清楚并理解本合同條款的基礎上，按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、行政法規，根據本工程的具體情況，于 年 月 日在 簽署本合同。

　　鑒于：

　　1．甲方委托乙方負責 工作。

　　2．乙方承諾按照甲方的要求，依據甲乙雙方確認的合同價格，在本合同規定的時間內保質、保量的完成上述工作，圖紙范圍內如有錯項、漏項，概由乙方自行承擔。

　　3．乙方作為有經驗的承包商，在投標及簽訂本合同前已充分了解、研究并考慮到現行的有關規定和行業等現狀、 （總承包工程）項目的'進展情況、全部施工圖紙、技術說明、承包范圍、工地周邊環境、交通道路、現場條件、包裝運輸及二次搬運、人員、材料、機械、安全施工、冬（雨）季施工、夜間及節假日施工、外地施工、施工組織設計、施工技術措施、文明施工措施、建筑垃圾自行清理、施工期間的氣候影響、甲方對工期和質量的要求、設計及工程變更、成品和半成品的保護、檢驗、調試、驗收、樣品、工程管理、工程保險、所有稅費的規定和繳納等因素。

　　甲乙雙方達成如下協議：

　　1.工程概況

　　1.1.工程名稱：

　　1.2.工程地點：

　　1.3.承包范圍：

　　1.4.本工程采用總承包方式，包人工、包材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包維護、包風險、包驗收合格、包質保期維修。

　　1.5.本工程乙方未經甲方書面同意不得分包，乙方若擬對部分工程采取分包，須上報甲方，征得甲方書面同意后方可實施，并實行分包對乙方負責，乙方對甲方負責的責任制。由乙方對全部工程的質量、安全、工期、文明施工等負完全責任。

　　2.工期及施工進度

　　2.1.本工程絕對日歷工期為 日，

　　開工日期： ；

　　竣工日期： 。

　　以上日期如有變化，以監理單位的進場通知或甲方書面通知為準。

　　2.2.以上工期已充分考慮可能出現的除雙方約定的不可抗力外各種外部不利因素及甲方分包工程的合理工期等。

　　3.合同價款

　　本合同為固定總價合同，合同總價為 元（大寫： ）。

　　4.質量標準

　　本工程質量標準：合格。

　　5.附則

　　5.1.本合同采用漢語語言文字書寫、解釋和說明。

　　5.2.本合同適用中國內地現行的法律、法規。

　　5.3.本合同自甲乙雙方法定代表人或其合法的委托代理人簽字，加蓋甲乙雙方公章，且乙方向甲方提交履約保函后生效。

　　5.4. 本合同一式 份，甲方執叁份，乙方執 份，具有同等法律效力。

　　發包方（公章）： 承包方（公章）：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　法定代表人（或授權人）： 法定代表人（或授權人）：

　　主管領導： 主管領導：

　　經辦人：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳號：

　　年 月 日 年 月 日

電工施工合同7

　　上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________

　　法定代表人：__________，職務經理。

　　被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。

　　上訴請求：

　　請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。

　　事實與理由：

　　原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。

　　首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。

　　內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南__項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的任何利害關系。

　　上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的.河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南__項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南__項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。

　　上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。

　　其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。

　　原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南__建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。

　　總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。

此致

　　_______中級人民法院

　　上訴人：_______燃氣有限公司

　　_____年_____月_____日

電工施工合同8

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　身份證號碼：

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　身份證號碼：

　　根據《中華人民共和國合同法》及國家其他法律、法規，經過甲、乙雙方充分協商，本著平等、公正、自愿的原則，簽訂本協議，雙方共同遵守，嚴格履行。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程范圍及施工內容：消防弱電穿線、安裝、調試(不含配電室氣體滅火)

　　四、計價方式：按設備每點元計算(以消防主機點數為準)。以上價格不含稅、不開發票。

　　五、施工工期：以主合同工期一致、滿足甲方進度要求，并不影響項目的進度計劃。

　　六、承包方式：人工費承包。

　　七、工程材料要求：

　　1、本工程材料由甲方提供，乙方對不符合要求的材料可提出異議，若甲方同意使用，由此造成的責任、損失，由甲方自行承擔。

　　2、甲方進場材料必須符合現行“施工驗收規范”規定，滿足設計要求。

　　3、甲方進場材料必須按規定及時送檢、提供合格證及檢驗報告等，需經監理進場驗收合格后，乙方方可進行施工。

　　4、乙方應節約用水用電，對甲方的各種材料合理使用，不得浪費，做到工完場清，垃圾自行清理，由于乙方原因，破壞土建已經完成的成品，由乙方負責賠償，所有由乙方施工的項目，必須做好成品保護，直至竣工驗收合格并移交給建設單位后為止。

　　八、結算方式及付款方式：

　　1、乙方應在每月1日前申報上個月(1-31日)完成工程量，合同外工程量應另列計算清單并說明原因，由甲方審核后并經現場代表評定合格后每月15-20日支付進度款。每月按進度支付已完成工作量的80%人工費。

　　2.工程完工消防驗收合格并移交給建設單位后，乙方編制工程人工費用結算書經甲方審核后一個月內再付17%，預留3%作為人工保修費

　　3工程量分析(穿線部分占總工程量的35%，設備安裝部分占總工程量的35%，設備調試部分占總工程量的30%)

　　九、工程質量：

　　本工程質量要求為合格工程(相關職能部門規定的驗收合格標準)，乙方必須按照施工圖紙、有關圖集及施工驗收規范和驗評標準施工，若因乙方原因造成驗收不合格，乙方承擔全部責任。

　　十、文明、安全施工：

　　1、乙方參加施工人員必須穿著整齊，嚴禁赤膊進場，文明施工。

　　2、乙方安排專人負責自己施工區域內安全巡查，監督工作，做到安全施工。

　　3、做到使用材料堆放有序及做好現場衛生清理工作，保持施工場所整潔衛生，當日工完場清。

　　4、由于乙方施工原因造成的安全事故，費用由乙方負責。、

　　十一、乙方按圖施工完成后，若甲方要求變更或增加的施工項目，則費用另計。

　　十二、違約責任：

　　1、甲方應按工程進度及時支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延長的經濟損失，由甲方承擔，乙方有權暫停施工，追討已施工完成部分工程款;若驗收合格后，甲方仍未按合同約定支付工程款，乙方有權暫停甲方使用所安裝消防設施，直至甲方按約定付款時為止，所造成的一切責任損失均由甲方承擔。

　　2、甲方應及時提供材料，如材料原因造成的.經濟損失，甲方應承擔責任。乙方應提前報送材料清單，以便甲方有足夠的時間采購。

　　3、甲方免費提供乙方水、電、施工條件，工具由乙方自理。

　　4、乙方在施工過程中，必須嚴格按照設計圖紙要求，甲方的《施工組織設計》及“技術安全交底”要求進行施工操作，保證所施工的工程質量達到合同所約定的質量要求，若施工質量達不到合同要求和圖紙要求，乙方必須無條件返工整改至符合要求。

　　5、所有安裝必須配合土建工程施工，服從建設單位或監理單位合理安排，保證按期完成。

　　如乙方無法按期完成工程進度，甲方有權單方提出清退處理，乙方不得有異議，并按已完成工作量的60%給予結算.

　　6、乙方在施工過程中，必須做到節約用料，若發現浪費材料現象，甲方有權給予處罰。

　　7、工程完工后，乙方提供技術，配合、協助甲方組織驗收。

　　十三、其他事項：

　　1、施工圖紙中的廣播算半個點數，多線盤按一個點計算，其他點數以消防主機顯示點數為準。

　　2、7、8、9#樓上部如出現預埋管道堵塞及漏埋，乙方應及時通知甲方并以書面形式體現，以便甲方處理。

　　3、地下室如出現管道堵塞及漏埋，由乙方自行處理，甲方楖不負責。

　　十四、本合同未競事宜，由雙方協商解決，可另行簽訂補充協議，補充協議與本協議效力同等，若協商不成，可向工程所在地人民法院起訴。

　　十五、本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章即產生法律效力。本合同一式貳份，雙方各執一份，效力等同。工程款付清后，本合同自行失效。

　　甲方：乙方：

　　開戶行：開戶行：

　　聯系電話：聯系電話：

　　簽訂日期：簽訂日期：

電工施工合同9

　　合同編號：

　　XX小區送電工程建設協議書

　　工程名稱： XX小區二期送電工程 建設單位：XX開發有限公司

　　實施單位：

　　簽訂日期：

　　茲因建設需要，甲乙雙方就本合同所列供電工程的辦理業務，為經雙方自愿，協商一致，簽定本合同，并共同履行。

　　合同雙方當事人：

　　建設單位:XX有限公司（以下簡稱甲方）

　　法定代表人（簽章）： 聯系電話：

　　委托代理人（簽章）： 聯系電話：

　　實施單位:（以下簡稱乙方）

　　負責人（簽章）：

　　委托代理人（簽章）： 聯系電話：

　　第一條：乙方承擔的送電工程建設任務

　　工程名稱：XX送電工程

　　工程地址：XXXXXXX

　　工程竣工后按實際面積計算，費用進行相應增減。

　　第二條：甲乙雙方責任

　　甲方責任如下：

　　（一）甲方負責按照供電部門審定的設計圖紙建設小區配電室、箱變的土建房屋、基礎、小區紅線內電力土建管線、橋架、樓內通道的建設。

　�。ǘ�）依據供電部門提供的高壓供電方案配合乙方到規劃部門辦理路由批復手續。

　　乙方責任如下：

　�。ㄒ唬┚用褡≌�：從供電線路（或變電站、開閉站的電纜接頭）至居民表計以上的所有供配電設施。

　　（二）公建設施：從供電線路至計量點以上的所有供配電設施。

　　（三）送電工程費包括以上兩條供配電設施的前期、設計、材料和設備購置、安裝、調試等費用。

　�。ㄋ模┮曳皆谑┕み^程的安全由乙方負責。

　　第三條：合同金額及付款方式

　　經雙方商議，合同總金額為人民幣 XXX元，大寫肆佰陸拾陸萬元整。（甲方前期購買的變壓器等裝臵費用150萬元，施工建設完工后資產無償移交給供電部門。）

　　甲方先交伍拾萬元做為前期費用。

　　如甲方交款逾期則工程送電日期順延。

　　第四條：規劃、設計變更的約定及違約責任

　　合同簽訂后，如有任何變更，甲方應在有關部門批準同意之日起3日內，書面通知乙方，如乙方已開始設備材料采購，則本合同價款不變，如乙方還未開始進行設備材料采購，則按照變更后的工程量重新商定合同金額。

　　第五條：質量保證

　　（一）乙方應保證所建設的配套電力設施建設符合國家相關標準和規定。

　　（二）甲方應保證按照乙方審定的設計圖紙向乙方提供配電設施用房及線路通道，并能滿足國家標準及規范，同時符合電力部門安全運行要求。

　　第六條：甲方應按約定的時間和要求完成以下工作：

　�。ㄒ唬┨峁┦┕�條件：甲方負責配合乙方進行配電施工。辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地；向乙方提供本工程征地范圍地形圖及施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確；協助解決甲方紅線內對乙方施工有干擾的外部條件。施工場地具備施工條件的要求及完成的`時間：開工前使施工現場具備施工條件，開工后繼續協調遺留問題。

　�。ǘ�）提供場地條件：負責辦理紅線內青苗、樹木賠償，負責協調處理地下管線和臨近建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木的保護工作。負責房屋拆遷，清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等工作。

　�。ㄈ�）提供水電及交通條件：負責開通公共通道與施工場地間的道路，滿足施工運輸的需要。負責在開工前將紅線內施工所需的水、電接至施工場地，滿足供應需要。

　　（四）提供技術資料：向乙方提供工程地質報告以及水準點、坐標控制點等技術資料，并組織進行設計交底及現場校驗。甲方對其提供的上述資料的真實性負責。

　�。ㄎ澹�對已完工紅線內的電力管線，甲方應協調其他施工單位注意保護，如有損壞，甲方負責協調處理。

　�。�六）提供開放式、無遮攔的居民及底商的電表箱安放位臵，方便居民及底商客戶使用。

　　甲方不按合同約定完成以上工作造成工程延誤，承擔由此造成的經濟支出及各項損失。

　　第七條：乙方應按約定的時間和要求完成以下工作：

　　（一）確保工程進度與質量：按設計圖紙、技術標準及相關規范要求進行施工，建立健全施工質量保證體系。

　�。ǘ�）乙方在甲方紅線內施工，需接受甲方的調度安排，如因此引起工程延誤，則工期順延；甲方提供紅線內其他管線圖，乙方注意對沿線已完工程進行保護，如有損壞，應及時修復或賠償相關費用。

　�。ㄈ�）遵守國家的法律、法規。

　　第八條：工程延期

　　對以下造成竣工日期推遲的延誤，工期應相應順延。

　�。ㄒ唬� 工程量變化和設計變更。

　　（二） 一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 8小時。

　�。ㄈ�） 不可抗力。

　�。ㄋ模� 自甲方項目資料齊全遞交規劃部門之日起，建設工程規劃許可手續未在二個月內辦理完畢。

　�。ㄎ澹� 約定或甲方代表同意順延的其它情況。

　　第九條：送電日期

　　甲方交納全部付款后，組織人員施工送電。

　　第十條：協議期限

　　協議期限自雙方簽字蓋章之日起，至合同履行完畢為止。

　　第十一條：違約

　　甲方不按約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任（包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支

電工施工合同10

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)： 工程(部分) 施工承包合同

　　甲方經 文批準，建設 工程，已于 年 月 日經過招投標，由乙方中標承包。按照《中華人民共和國合同法》和相關法律法規的規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程項目批準單位：

　　4、承包范圍和內容：

　　5、 其他需要約定的工程概況內容

　　第二條 工程期限

　　1、本工程開工日期------年-------月-------日，竣工日期-----年----月-----日。

　　2、如遇下列情況，經甲方現場代表和監理單位現場代表簽證后，工期相應順延，并用書面形式確定順延期限。

　　(1)甲方在合同規定開工日期前未能提供施工場地，道路、水、電源未能接通而影響施工。

　　(2)甲方負責供應的設備、材料在交驗時發現有缺陷，需要修、配、改、代、換而影響進度的。

　　(3)因設計變更而延誤工期的。

　　(4)一周內非乙方原因停水、停電累計8小時以上而影響進度。人力不可抗拒的因素而延誤工期。

　　第三條 工程總價

　　1、 本工程承包總價為人民幣-----------元。大寫

　　2、工程的承包方式為按甲方審定的本工程預算總額承包，包工包料(其中：不含 )。

　　3、 預算、結算編制依據：

　　4、遇下列情況，承包總價可作相應調整：

　　(1)本工程承包總價為暫估價，經雙方確認暫估價有變化;

　　(2)在合同工期內政策性調整所發生的費用變化;

　　(3)經雙方審查確認的設計變更或工程量變更;

　　(4)經甲方批準在施工中增加了工程項目;

　　第四條 工程承包價款的支付與結算

　　1、本合同生效后，甲方向乙方支付工程預付款----------萬元。

　　2、甲方收到乙方的工程進度月報后，在-------天內按核實的工程進度支付工程進度款，工程進度款支付達到合同總價的---------%時，逐步按比例開始扣回預期付款。

　　3、工程進度款支付達到合同總價的--------%時，不再按進度付款。待工程竣工驗收合格、竣工資料交齊后的-------天內支付到合同總價的--------%，其余-------%的價款留做質保金，待質保期滿后，未發生乙方責任的質量問題，甲方一次付清。

　　4、工程竣工驗收合格后------內，乙方將竣工資料(含發生的單項設計變更竣工資料)送交甲方，經甲方審核后辦理結算手續。

　　第五條 設備、材料供應

　　1、以下設備、材料的供應和費用由甲方負責，乙方在甲方指定的倉庫領取并負責運輸到施工現場及運輸費用：

　　2、除甲方供應以外的其他設備、材料由乙方負責采購和費用。

　　3、甲、乙雙方所提供的設備、材料在設備、材料到貨前一天應相互及時通知，雙方組織有關人員進行開箱檢查、質量驗收。

　　4、甲、乙雙方所提供的設備、材料，必須符合設計要求和國家規定的質量標準，并有產品合格證才能用于工程。任何一方認為對方提供的材料、設備需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的，由提供材料、設備方承擔其復驗、退換、返工、停窩工等一切費用。

　　第六條 工程分包

　　1、未經甲方同意，乙方不得將承包工程的任何部分分包。經甲方同意分包的專業工程，乙方必須將分包人資質交甲方備案后，乙方才可與符合資質的分包人簽訂分包合同，否則，乙方將承擔違約責任，甲方將扣除分包部分合同款的 %的違約金。

　　2 、乙方不得將其承包的全部工程轉包給他人，也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人。

　　3、工程分包不能解除乙方任何責任與義務。乙方應在分包場地派駐相應管理人員，保證本合同的履行。分包人的任何違約行為或疏忽導致工程損害或給甲方造成其它損失，乙方承擔連帶責任。

　　第七條 雙方權利、義務

　　1、甲方的義務和責任

　　(1)遵守法律、法規和規章

　　甲方應在其實施本合同的全部工作中遵守與本合同有關的法律、并承擔由于其自身違反上述法律、法規和規章的責任。

　　(2)提供施工場地，提供開工條件。

　　(3)提供設備材料

　　甲方應負責提供合同約定應由甲方提供的設備、材料及其他實物。

　　(4)發布開工通知

　　甲方委托監理工程師按合同規定的日期前向乙方發布開工通知。

　　(5)提供已有的水文和地質勘探資料

　　甲方應向乙方提供已有的與本合同工程有關的水文和地質勘探資料，對資料的真實性準確性負責，不對乙方使用上述資料所作的分析、判斷和推論負責。

　　(6)及時提供圖紙

　　甲方委托監理工程師在合同規定的期限內向乙方提供施工圖紙，并組織圖紙會審和設計交底。

　　(7)支付合同價款

　　甲方應按合同規定支付合同價款和調整合同價款。

　　(8)工程竣工驗收

　　甲方委托監理工程師負責或自行組織工程的竣工驗收工作。

　　2、乙方的義務和責任

　　(1)遵守法律、法規和規章，按時完成各項承包工作。乙方應在其負責的各項工作中遵守與本合同工程有關的法律、法規和規章，并保證甲方免于承擔由于乙方違反上述法律、法規和規章的任何責任。

　　(2)提交施工組織設計、施工措施計劃、統計報表和施工資料，并配合設計完成竣工圖。

　　(3)乙方應按合同規定的內容和時間要求，編制施工組織設計、施工措施計劃、統計報表和由乙方負責的施工資料，報送監理工程師審批，并對現場作業和施工方法的完備和可靠負全部責任;工程竣工后及時提交施工圖和有關變更、洽商，配合設計院完成竣工圖，否則乙方將承擔違約責任。

　　(4)施工準備

　　乙方應在接到開工通知后及時按照施工組織設計要求，調遣人員和調配施工設備、材料進入工地，按施工總進度要求完成施工準備工作。

　　(5)執行監理工程師的指令

　　乙方應認真執行監理工程師發出的與合同有關的任何指令，按合同規定的內容和時間完成全部承包工作。

　　(6)文明施工

　　乙方應按國家有關規定文明施工，并應在施工組織設計中提出施工全過程的文明施工措施計劃。

　　(7) 保證工程質量

　　乙方應嚴格按施工圖紙和本合同中規定的質量要求完成各項工作，對因自身原因引起的質量問題負責。

　　(8)保證工程施工和人員的安全

　　乙方應按有關安全規定認真采取施工安全措施，確保工程和由其管轄的人員、材料，設施和設備的安全，并應采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命財產遭受損害，對因自身原因引起的安全問題負責。

　　按工程需要設置施工使用的照明、圍欄及警衛，并做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔全部責任。

　　對出現重大人身傷亡事故、重大設備事故和其他重大事故的，一經確認，并對此而產生的后果負責。

　　(9) 保證工程施工進度

　　乙方應在保質量、保安全的前提條件下，按照合同上的施工進度要求按期完工，對因自身原因引起的總工期滯后，并對為此而產生的后果負責。

　　(10)環境保護

　　乙方應遵守環境保護的法律、法規和規章，并應采取必要措施保護工地及其附近的環境，免受因其施工引起的污染、噪聲和其它因素所造成的環境破壞和人員傷害及財產損失。

　　(11)采取有效措施

　　實施地方政府和有關部門對施工現場交通、施工噪音、安全生產和環境保護的管理規定，并按相關規定辦理有關手續并承擔相應的費用。手續辦理完畢后，乙方應以書面形式通知甲方。如因乙方的責任，造成甲方因上述事宜罰款，乙方還應向甲方賠償因此產生的損失。因技術、經濟條件限制，對環境的污染不能控制在規定范圍內的，應由乙方會同甲方事先報請當地政府有關部門批準。

　　(12)設備及材料保管

　　乙方應按照與甲方簽訂的現場設備及材料代保管合同要求，對現場設備及材料進行保管，但乙方不得擅自通知設備和材料廠家提前或推遲設備和材料的合同交貨期。

　　(13)報送工程進度

　　每月 25日 前向甲方報送工程進度月報表一式二份(包括工程量、工作量和形象進度等)和《甲方供應設備材料》月供應計劃一式二份。

　　(14)完工清場和撤離

　　乙方應在合同規定的期限內完成工地清理并按期撤退其人員、施工設備和剩余材料。否則，甲方可代其處理。

　　(15) 工程維護和保修

　　工程在移交甲方前，乙方應無償負責照管和維護，移交后乙方應承擔保修期內的缺陷修復工作.若工程移交時尚有部分未完工程需在保修期內繼續完成，則乙方還應無償負責該未完工程的照管和維護工作，直至完工后移交給甲方為止。

　　(16)完成工程總結

　　乙方應在工程竣工投運后(以工程啟動時間安排為準)一月內，完成針對自身在本工程中對合同的執行情況的工程總結，并以電子文件(1份)和書面形式(四份)上交甲方。

　　第八條 合同適用的標準和法律適用

　　合同文件的法律是國家的法律、法規，以及電力工業部規章和約定的其它行業規章、工程所在地地方法規。

　　施工應當使用國家標準、規范和電力行業標準、規范。國家、電力行業沒有相應的標準、規范時，可約定使用其它行業的或工程所在地地方的標準、規范。

　　第九條 施工圖紙要求

　　1、根據工程施工要求，甲方可向乙方提供完整的施工圖紙，并保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，乙方做好圖紙保密工作。

　　2、乙方如有要求增加圖紙份數，甲方應按約定的時間予以復制、交付，費用由乙方承擔。

　　3、乙方發現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求，應及時通知甲方代表，酌情按合同約定處理。

　　4、乙方未經甲方同意，不得將工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿后，除乙方存檔需要圖紙外，應將全部圖紙退還給甲方。

　　5、乙方應在施工現場保存一套完整的圖紙，以供有關人員進行工程查驗時使用。

　　第十條 工程質量和檢查驗收

　　1、質量目標：

　　(1)保證貫徹和實施工程主要設計的技術原則及國家、行業頒發的規范、規程;

　　(2)杜絕重大質量事故和質量管理事故的發生;

　　(3)工程施工質量標準：分項、分部工程合格率 %;

　　2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建設工程施工驗收規范、質量標準進行施工，并接受甲方派駐代表和管理人員、監理單位現場代表的檢查和監督，確保工程質量達到一次驗收合格。

　　3、乙方應按工程進度，及時提供關于工程質量的`技術資料，如材料、設備合格證、 試驗、試壓、測試、報告等資料。材料代用必須經設計單位和甲方同意并簽證后，方可使用。

　　4、為了確保工程質量，甲方委托 按國家規定對工程進行全過程工程監理。乙方必須接受甲方現場監理工程師或工程師代表的監督檢查。

　　5、乙方應按質量驗證標準對工程質量進行評定，并及時將工程質量評定結果送甲方。隱蔽工程必須經甲方派駐代表、監理單位現場代表檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序。

　　6、重新檢驗

　　雖經監理工程師進行驗收，當甲方認為需要對已經隱蔽的工程重新檢驗時，乙方應按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的追加費用，并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的全部費用，工期不得順延。

　　7、乙方在施工中發生質量事故，應及時報告甲方。其處理方案，應經甲方、設計 單位、監理單位及質量監督單位共同研究確定，并經甲方、設計單位簽證后實施，一切費用由乙方自負。

　　8、由于施工原因造成的低于施工圖設計及質量標準的質量問題，經甲、乙雙方及設計單位確認確需返工者，一切費用由乙方負責。

　　9、工程竣工后，乙方按規定整理提供完整的技術檔案資料，并在工程竣工前5天以書面形式通知甲方，經雙方協商確定驗收時間，由甲方組織有關單位進行竣工驗收。

　　10、工程竣工驗收，應以竣工圖紙及說明書、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。

　　竣工驗收中如發現有不符質量要求，需要返工的工程，應分清責任。屬施工原因造成的，按雙方驗收時商定的時間，由乙方負責修好再進行檢驗�？⒐と掌谝宰詈髾z驗合格的日期為準。

　　驗收合格后，雙方簽署竣工驗收證書，并將工程移交給甲方。如甲方拖延接收，其保管費用和造成的損失由甲方承擔。

　　11、已竣工未驗收工程，在驗收前由乙方負責保管，甲方不得動用，若甲方已經使 用，即視同已驗收，由于乙方原因，應交工驗收而不交不驗的工程，除按拖延工期條款外，并賠償因此而造成的經濟損失。

　　12、其他

　　(1)質量管理乙方應建立和健全質量保證體系，配備專職的質量檢查人員，建立完善的質量檢查制度。

　　(2)按本合同約定的質量標準，乙方對工程使用的材料和工程設備以及工程的所有部位及其施工工藝，進行全過程的質量檢查，詳細作好質量檢查記錄。

　　(3)施工中出現工程質量問題，必須無償返工。對后序施工造成較大影響的，不論最終結果如何，或出現永久性質量缺陷。

　　(4)因乙方責任造成施工不當，或因自身原因造成設備和材料不合格或損壞 ，應由乙方更換、返工，增加的費用和工期延誤由乙方承擔。

　　(5)質量爭議

　　對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

　　第十一條 安全施工

　　1、按照國家《安全生產法》的規定，乙方應如實向甲方提供符合要求的安全施工資質的有關文件。

　　2、乙方要嚴格執行安全作業規程(包括有關的電業安全工作規程)，制定切實可行的安全工作方案和各項安全措施，確保施工安全。

　　3、工程項目開工前，乙方應對所屬施工人員及其他有關人員進行安全培訓，并經考試合格后方可上崗工作。

　　4、甲方認為需要和乙方簽訂安全協議并交納安全保證金的，乙方應與甲方簽訂安全協議并向甲方交納安全保證金。

　　5、甲方對乙方的施工進行監督和指導。甲方安全監督人員對乙方施工提出的安全整改意見，乙方無正當理由不得拒絕。

　　6、乙方應制訂嚴格的安全施工方案并認真執行，乙方在完成本工程過程中因違反安全規定、規程或制定的安全措施不合理，不認真執行安全措施等原因造成的自身人員或第三人的人身或財產損害的，乙方應無條件承擔全部賠償責任。由此給甲方造成損失的，乙方將按實際損失賠償給甲方。

　　第十二條 附則

　　1、本合同在執行過程中出現未盡事項，雙方按《中華人民共和國合同法》和相關法律法規的規定協商解決，并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　2、除合同另有規定或甲方書面同意外，乙方不得將工程的全部或部分分包或轉包給其他單位和個人。

　　3、如合同中任何一方有需要保密的技術、圖紙、資料，對方應負有保密的義務。

　　4、本合同經甲、乙雙方法定代表人或授權代表人簽字并加蓋合同專用章(或公 章)之日起生效，至工程竣工交驗，結清工程尾款，保修期滿后自行失效。

　　5、本合同正本------份，其中甲方執------份，乙方執------份，副本-------份，正、副本具有同等法律效力。

　　6、合同簽約地點： **市**區

　　甲方(蓋章)： 法定代表人： 委托代理人：

　　乙方(蓋章)： 法定代表人： 委托代理人

　　簽約日日

電工施工合同11

　　甲方：(以下簡稱甲方)___________

　　乙方：(以下簡稱乙方)___________

　　根據《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。

　　一、工程名稱：地點：___________。

　　二、承包方式___________。

　　三、甲方責任

　　甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。

　　甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。

　　四、乙方責任.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，并符合驗收要求。

　　建筑工程申請認證!財富值雙倍檢索優先專屬展現同行交流

　　因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款元。

　　五、工程質量、安全及保修

　　乙方應按照圖紙精心施工，工程質量符合驗收標準。

　　凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。

　　甲方不承擔任何責任。

　　工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修一年。

　　六、爭議及解決辦法未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

　　和解、調解不成的，按以下方式解決爭議：第一種解決方式：雙方達成仲裁協議，向約定的'仲裁委員會申請仲裁;第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。

　　七、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(蓋章)___________乙方(蓋章)___________

　　法定代表人：___________法定代表人：___________

　　開戶行：___________戶名：___________賬號：___________

　　_____年_____月_____日

電工施工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，明確甲乙雙方的權利和義務，結合全合同具體情況，雙方達成如下協議：

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　4、承包方式：

　　5、開工日期：

　　6、竣工日期：

　　第二條：工程造價及結算方式

　　按工程內容進行施工。工程總造價為 萬元（人民幣）。

　　第三條：雙方責任

　　1、甲方責任

　　甲方須委派駐工地代表。

　　甲方對工程質量進行評定，核實確認工程量，對工程質量進行驗收，隱蔽工程和中間驗收由乙方自檢合同后通過甲方驗收，驗收合格甲方在驗收記錄上簽字后進行隱蔽工程的繼續施工，驗收不合格，乙方在限定時間內重新交驗，同時承擔違約責任。

　　2、乙方責任

　　乙方委派駐工地代表及相關技術人員。

　　乙方嚴格按照設計要求進行施工，施工中乙方采購的材料須符合相關技術質量標準。工程施工和竣工驗收中發現質量問題由乙方負責在特定的期限處理，費用自負。

　　乙方在施工完畢后負責及時向電管部門辦理驗收，報批，備案等所有用電手續，及時接火通電，并承擔相關費用，做到交鑰匙工程。

　　第四條：施工工期

　　施工工期 小時。

　　第五條：工程款支付

　　1、工程款支付方式：按工程進度支付工程款。

　　2、工程竣工驗收后，支付39000元，余下1000元留作保修金，待質保期滿后再行支付。

　　第六條：工程施工的安全措施

　　1、乙方設置專職安全員。

　　2、安全施工。乙方要嚴格遵守《電業安全工程規程》，按《大修、基建、更改工程組織、技術、安全三大措施》有關規定，制定安全施工作業，操作規程和嚴格的'安全防護措施。因措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

　　第七條：違約責任

　　合同簽訂后，雙方不得隨意變更合同內容，不得違約，乙方延期開工或者延期竣工后，按延期每日向甲方支付20x元違約金。

　　第八條：工程保修和保修金的支付

　　工程保修期為 年，期間發生的工程質量問題乙方負責無償維修及更換，保修金1000元，自工程交付驗收后一年內付清。

　　發包人：（公章） 地址：法定代表人：委托代理人：工地代表：電話號碼：郵政編碼：

　　承包人：（公章）地址： 法定代表人： 委托代理人： 工地代表： 電話號碼： 郵政編碼： 合同訂立時間：

電工施工合同13

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等有關法律、法規之規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，在甲乙雙方完全清楚理解本合同條款的基礎上，甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方承擔xx公司弱電工程有關事宜達成一致，簽訂本合同供雙方共同遵守：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、承包方式：本工程實行包工包料、包工期、包質量、包安全文明施工、包驗收。

　　二、乙方承包范圍

　　完成報價表中所包含的全部內容,滿足設計使用功能。

　　三、合同價款

　　本項目合同包干價人民幣大寫： (小寫：￥ 元)。

　　四、工程工期

　　開工日： 年 月 日;

　　完工日： 年 月 日。

　　乙方根據開工日期、完工日期、實際施工工期的變化，按照甲方的要求調整工程進度計劃及施工組織方案。在合同約定的完工工期不變的情況下，調整及采取相應的措施而增加的'任何費用，均已包含在本合同價款內。

　　五、付款方式

　　本合同簽訂后，主要設備進場經抽檢符合要求后三個工作日內甲方支付乙方合同價約 %，人民幣 元定金，竣工驗收合格后三日內將余款結清。

　　六、甲方責任及工作

　　1、甲方應提供乙方正常進場施工的工作條件，負責施工現場的全面組織協調工作。

　　2、甲方向乙方提供施工用電接口，電源容量由乙方提供需要數據，乙方掛表計量，費用由乙方自理。

　　3、在設備安裝、調試開始時，甲方即派出熟悉計算機應用的操作人員，以掌握弱電系統整體情況。

　　4、甲方負責組織本工程施工圖紙答疑工作，提供相關技術資料和支持。

　　5、接到乙方的驗收通知后，甲方應積極配合并承擔規定由甲方支付的費用，組織相關單位和人員按時參加驗收工作。

　　七、乙方責任及工作：

　　1、乙方必須保證嚴格按照報價表中規定的設備品牌及型號提供全新的、未使用過的材料及設備，驗收時如發現乙方所購材料及設備與附件報價表中的品牌或型號不相符的或有瑕疵的，甲方有權要求更換，乙方承擔由此引起的工期及費用損失。

　　2、甲方負責提供施工用電源接駁位置，但到具體用電作業區的接線及計量表由乙方自費接駁、安裝。

　　八、竣工驗收

　　1、乙方對工程質量自檢合格并符合本合同要求后，通知甲方組織人員進行驗收。

　　2、工程經竣工驗收合格符合本合同要求，乙方清理好場地可辦理場地移交，竣工驗收合格證之日為竣工日。

　　九、工程保修

　　自工程竣工驗收合格符合合同要求并將工程、資料全部移交之日起開始計算保修期，保修期為二年，保修期內由乙方保修并承擔維修費用。

　　十、爭議的解決

　　雙方因履行本合同發生爭議時，應當協商解決，當雙方協商不能達成一致，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　十一、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式兩份，雙方各執一份，均具有同等效力;手寫涂改雙方未同時蓋章無效;在甲乙雙方履行完各自義務后自行終止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

電工施工合同14

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國務院建設部有關建設工程管理的相關規定，結合山西省有關規定和本工程的具體情況，經雙方協商一致簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　1.1工程名稱：徐莊新村東3排2號加層

　　1.2工程地點：徐莊新村東3排2號

　　1.3工程內容：加層磚混結構

　　第二條 工期

　　計劃開工時間： 20______年6月6日 ;

　　計劃完工時間： 20______年 7 月 6 日

　　第三條 工程質量要求期。

　　本工程按圖紙設計及國家現行相關規范施工，工程質量標準：合格。

　　第四條 承包方式及合同價款

　　5.1承包方式：包工包料。

　　5.2合同價款(大寫)：肆萬陸仟元整

　　第五條 甲方項目負責人及甲方義務

　　甲方義務：

　　甲方向乙方提供水、電接入

　　第六條 乙方義務

　　在保證質量的'前提下保證工期、保證安全生產，乙方在施工中應采取妥善安全措施，乙方承擔由于自身安全措施不力，違反操作規程等造成的安全事故的責任。

　　第七條 材料和設備

　　工程所需材料和設備，均由乙方采購，產品質量必須合格。

　　第八條 安全施工

　　乙方按有關規定采取嚴格的安全保護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。

　　第九條 工程分包

　　本項工程合同涉及內容均應由乙方完成，不得分包。

　　第十條 合同的生效與終止

　　本合同自簽訂之日起生效，在竣工結算甲方付款完畢，乙方將工程交付甲方后，除有關保修條款仍然生效外，其它條款即告終止。

　　第十一條 合同份數

　　本合同一式貳份，甲方持壹份，乙方持貳份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

電工施工合同15

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　第一條、 工程項目：

　　1. 工程名稱：

　　2. 工程地點：

　　3. 工程范圍及內容：綜合布線工程

　　乙方具體負責：

　　(1) 綜合布線工程中的配管、配槽、穿線、底盒安裝

　　第二條、 工程期限：

　　1. 開工日期：

　　2. 完工日期：

　　第三條、 工程計價方式：

　　本工程采用竣工圖定額計價法。采用20xx年《建筑與建筑群綜合布線系統預算定額》、《通信建設工程價款結算辦法》、《通信建設工程施工機械臺班費用定額》、《通信建設工程費用及預算定額的使用說明》。

　　按照《通信建設工程費用及預算定額的使用說明》的規定，本工程為通信線路工程二類工程，相應取費標準按照二類工程計取。

　　工程決算以竣工圖為準。該工程的工程造價以竣工決算為基礎，工程取費標準由審計部門依照定額確認，工程最終造價以審計部門認定為準。工程最終審定的審減率超過8%，則超出部分由乙方承擔審計費用。(審計費標準為審減額的4%計取)

　　第四條、 承包工程付款方式：

　　1. 合同簽訂后，在乙方進入工地施工之日起10日，甲方先向乙方發放工程造價經審計審定后的部分工程款。

　　2. 其他工程費按照形象進度付款至70%，每月25日由乙方向甲方報當月的工程結算書，一式四份，甲方對乙方所報的`書面結算進行審核，審核后

　　10日內向乙方支付所報進度款的70%。

　　3. 系統工程結束, 竣工并調試驗收合格后，工程造價經審計審定后,甲方向乙方支付到合同款總額的95%。

　　4. 甲方留乙方工程款的5%作為質保金, 調試并竣工驗收合格一年后如未有質量問題,甲方向乙方支付全部余款。

【電工施工合同】相關文章：

電工施工合同07-27

水電工施工合同11-10

電工施工合同20篇12-12

電工施工合同15篇12-12

電工施工合同范本12-24

電工施工合同(15篇)03-03

電工施工合同(精選15篇)03-03

弱電工程外包施工合同11-18

弱電工程施工合同06-23

電工施工合同(匯編15篇)03-03