暖氣片工程施工合同

時間：2023-03-01 17:20:03 施工合同我要投稿

相關推薦

暖氣片工程施工合同

　　隨著法律觀念的深入人心，合同起到的作用越來越大，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的暖氣片工程施工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

暖氣片工程施工合同

暖氣片工程施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　1、工程概況

　　1)工程地址：

　　2)工程內容

　　3)工程造價

　　總造價：

　　2、付款方式：

　　1)合同簽訂即付合同款20%作為定金￥

　　2)管道鋪設完畢打壓完成付合同款30%￥

　　3)暖氣片安裝完畢打壓完成后一次性付清合同款50%￥

　　3、工程期限

　　管道施工天，暖氣片施工天，地暖施工天。

　　4、雙方責任

　　甲方責任：

　　1.甲方在乙方施工前，負責協調清理施工現場的前期垃圾，創造現場施工條件;

　　2.施工過程中，如遇須報物業、消防、政府等有關部門確認，由甲方負責處理，并承擔相關費用;

　　3.施工過程中，如在地面開槽走管，切斷原有水路電路，甲方應配合乙方修復

　　乙方責任：

　　1.乙方須按照雙方商定的設計方案進行安裝并保證施工質量和施工進度;

　　2.乙方負責設備及附件的購置、運輸、安裝及交付甲方使用;

　　3.由乙方原因造成工期延期或設備損壞，應由乙方負責。

　　5、工程驗收及保修

　　1)設備及材料進場甲方負責驗收;設備的數量、規格及外觀無異常乙方開始施工

　　2)管道質保50年，暖氣片質保20年，保修期從乙方安裝完畢后的驗收單日計算

　　3)在保修期內因產品質量引起的.故障，由乙方負責維修，因甲方操作等人為因素引起的故障，乙方負責排除。

　　4)工程竣工后，乙方通知甲方驗收。甲方應自接到通知后2天內組織驗收，填寫工程驗收單。甲方無正當理由不參加工程驗收或到期未提出異議即視為驗收合格，并在3日內結清余款。如甲方在竣工驗收合格后3日內或其他原因未向乙方付清全部余款，則視為甲方自愿放棄保修權及終生維護權。

　　6、其他約定條款

　　1)乙方施工時，甲方提供施工用水、用電、一袋水泥、兩袋黃沙，由乙方負責設備安裝后的土建修補及填充工作。

　　2)工程階段成品在裝潢期間必須被保護，非乙方造成的破壞乙方不負責任，如需乙方維修，乙方酌情收取合理費用。

　　7、附則

　　1)本合同一式兩份雙方各執一份，同具法律效益

　　2)本合同自雙方簽字后生效

　　3)合同未盡事宜，雙方作出補充協議，與本合同具同等法律效益

　　8、補充協議

　　甲方：乙方：

　　日期：年月日年月日

暖氣片工程施工合同2

　　發包方(以下簡稱甲方)：_____________________

　　承包方(以下簡稱乙方)：_____________________

　　根據《中華人民共和國經濟民法典》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　(一)工程名稱：_____________________

　　(二)工程地點：_____________________

　　二、工程承包范圍

　　___________________________________

　　安全維護及整改

　　三、合同工期_______天

　　四、工程造價

　　工程造價為：______________元整

　　五、質量標準

　　5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。

　　5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)

　　5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。

　　5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計價

　　7.1本工程計算編制原則：按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號《建設工程工程量清單計價規范》(_______，《_______省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第_______號)，《_______省建設工程計價辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。

　　7.2人工、材料價格的.確定：人工工資按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《_______建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。

　　7.3具體工程量以甲方簽證單為準。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報告為準)，一次停水、停電_______小時以上。

　　8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

　　8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

　　8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

　　九、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在_______內向乙方支付工程預算價的_______%.

　　9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的_______%，工程保修金留結算總價的_______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題_______天內全額返還，保修金不計利息。

　　十、違約責任

　　10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案民法典及相關法規執行。

　　10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

　　十一、安全生產和文明施工

　　認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

　　十二、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：______________________乙方：______________________

　　代表人：___________________代表人：_____________________

　　日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日

【暖氣片工程施工合同】相關文章：