建房施工合同書13篇

　　隨著人們法律意識的建立，合同起到的作用越來越大，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的建房施工合同書，希望能夠幫助到大家。

建房施工合同書1

　　發包人(全稱)：________________

　　承包人(全稱)：________________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：建房工程。

　　工程地點：________________

　　工程內容：________________

　　資金來源：________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：包工包料、建筑總面積平米、所有房間安裝電地暖，外墻放保溫層，墻面高度為3.3米，帶一衛生間，地面鋪0.80×0.80米瓷磚、一層為框架結構、二層至四層整套房間為磚混結構、全部內帶衛生間、衛生間地墻面鋪瓷磚、裝燈開關插座、地面鋪瓷磚、窗戶全部為鋁塑(外鋼內塑)雙層窗戶、材料：構造柱鋼材為18—20、圈梁鋼材為上使用的水電路由甲方承擔、樓梯及一樓大廳鋪大理石地板磚、在施工期間工人出現任何事故均有乙方承擔、甲方不負責。地下：上下水管，通水通電。

　　三、合同工期：

　　開工日期：________________

　　竣工日期：________年________月________日

　　合同工期總日歷天數________天

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_按照現行國家施工驗收規范執行。

　　五、合同價款金額(大寫)：(人民幣)￥：元

　　六、付款方式：合同簽訂當天付預付款30%即：_____元整、二樓封頂完成付20%即：壹佰壹拾陸萬零壹佰貳拾元整、整樓主體完工后付20%即：_____拾(_____)元整、驗收合格后14天內付25%即：壹佰肆拾五萬零壹佰伍拾(_____)元整、剩余5%即：_____元的工程款為質量保證金于______年_____月_____日后的十天內質量無任何問題時一次性全部付清

　　七、違約押金：任何一方因任何原因使合同終止必須付給對方總造價5%的違約金、即：_____拾元_____元。甲、乙雙方約定工程開工后甲方因任何原因要求工程停工時乙方有權拒還30%即：_____(_____)元整的預付款作前期投入賠償款。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的.期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：________________

　　發包人：________________

　　承包人：________________

建房施工合同書2

　　甲方(發包方)： (以下簡稱甲方)

　　乙方(承包方)： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　一、工程概況

　　甲方在新家莊有一棟商住樓。一樓為車庫3米包板，二樓以上為磚混結構3米包板，樓頂為瓦屋結構。

　　二、工程承包價格及結算方式

　　1、以單包形式承包給乙方，每平方米208元整。

　　2、房屋面積按國家有關標準計算，如有修半層樓，2.2米以下50%計算面積，2.2米以上全面積計算面積，乙方按圖紙和甲方實際要求施工。

　　三、承包內容

　　1、工程所需一切大小機械設備和所有周轉材料(竹架板、木材、鐵絲、元釘、馬釘等所能拿走的東西全部包括在內)。

　　2、人工：泥付工、木工、架子工、鋼筋工、水電工、防水等。

　　3、內外墻水泥拉毛，外墻正側兩面瓷磚飾面。

　　4、墻角及窗邊瓷片包角，墻面水泥沙子拉毛(一樓地面拉毛、二樓以上不打地面，3套房子內包拉地面沙子)，墻面的平、整、直不能超過1公分，廚房、衛生間，樓梯間均為現澆板。

　　5、除樓梯間雙飛粉、門窗制作安裝、樓梯扶手外，其余均屬此項工程范圍內。

　　6、屋頂天溝以上，不算平方米。

　　7、如基礎挖樁及條形基礎土石方開挖回填屬甲方負責。

　　8、地面滴水內水溝的.制作，化糞池及化糞池外管道50米內的安裝均由乙方負責，開挖土方由甲方負責。

　　9、乙方在施工過程中及時安裝好防護網，以防過路行人發生意外事故。

　　10、乙方不能將社會閑雜人等帶入工地，如發現問題處以乙方罰款壹佰元一次。

　　11、其余增減工程按市場價格計算。

　　12、基礎開挖到位，乙方只負責小部分清理，以外的工程量另計費。

　　13、人工工資上漲到20%以上按市場行情調整。

　　四、工程質量達到合格標準，磚二皮一線，三順一丁，不許有洞口，粉刷均應雙面平整垂直，裝模不許走模，不能有蜂窩，麻面現象，如達不到質量要求，返工一切損失由乙方負責，達到驗收合格為準。

　　五、安全責任

　　乙方在施工中，必須注意安全，如施工過程中所發生一切大小安全事故，責任及費用均由乙方負責，與甲方無關。甲方規定，乙方必須有建筑資質以供甲方購買保險所需。升降機不許載人，進入工地必須戴安全帽，違者一次罰款伍拾元。

　　六、付款方式

　　每完工一層付款60%，在外粉刷完工后，付款15%，內粉刷完工付款15%剩余工程款除留2%的質量保證金外，其余款工程驗收合格后，兩個月內付清。在一年內如工程未出現質量問題，所留的保質金付給乙方。

　　七、竣工日期

　　工期為12個月，從動工之日起，按有效施工日計算。如甲方要求加班，乙方無任何理由拒絕，如果政府部門阻工、停工相差2小時以上，甲方負責補償當天上工工人適當的工資。

　　八、如乙方不能按時交房，乙方將承擔一定的經濟處罰，由甲乙雙方共同協商解決。如甲方資金不足造成停工30天以上付乙方每人每天10元生活費。因政府部門原因造成乙方停工2個月以上，由甲乙雙方協商解決。

　　九、如果本合同任何一方違約無法履行時，一切后果由違約方負責。

　　十、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，希雙方共同遵守執行。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建房施工合同書3

　　甲方：

　　乙方：

　　經雙方協商，甲方將xxxxxxx的住宅樓主體工程建筑以包工不包料的形式發包給乙方施工。

　　一、甲方工作責任：

　　1、趕在乙方施工以前做好三通一平及運料到工地，及關系協調。

　　2、負責調直鋼筋及大鋼筋變勾（由鋼材店負責）。

　　3、負責鐵釘、鐵絲及搭工棚用的`水泥瓦、水管。

　　二、乙方工作責任：

　　1、按甲方設計圖紙，進行施工（天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等）服從甲方指導、檢查、檢驗，確保工程質量好。

　　2、工程技術質量如有不合格，需要返工，所返工料等損失由乙方自行負責。

　　3、施工安全由乙方全權負責。

　　4、工程承包內容主體工程從0.00以至天面斜蓋頂為主體工程。

　　5、包工價格按每層樓投影面積每平方米玖拾捌元（98元/㎡）計算。封閉欄桿同樣按平方計價。基礎地梁每米長按60元計算，鋪地臺每平方米12元，不包回填土。化糞池1000元，樓上水池1200元，以上工程乙方自帶施工工具（如模板、頂木、機械、鐵鏟、漿桶等）。

　　6、乙方按圖施工完成后，甲方指揮失誤，或不如意，須變更的甲方另付工錢。

　　7、乙方不得任意浪費甲方材料，不準有盜竊甲方材料行為，一經發現按偷一罰十處理。

　　8、主體工程完成后，乙方負責清理房內所有雜物。

　　三、乙方進場三天后，甲方按乙方工作量，支付部分生活費給乙方，每施工完成一層樓面，按每層樓工程款的80%支付工錢給乙方，余款待主體工程完成驗收合格后十天內一次性付清給乙方。

　　以上條款，雙方如有未盡事宜雙方協商解決，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，完工帳清自動失效。

　　甲方：

　　乙方：

建房施工合同書4

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　經各方友好協商，本著平等、自愿、有償、誠實信用原則，就土地轉讓事宜達成協議如下：

　　一、地塊概況

　　1、該地塊位于_______________。宗地四至：_______________。

　　2、該地塊的用途為住宅。

　　二、轉讓方式

　　1、甲方把該地塊轉讓給乙方，作住宅用地。

　　2、土地的轉讓價為______元，轉讓總價為人民幣______元。

　　3、甲方無條件將預先制好的地牽梁及柱子轉讓給乙方使用。

　　4、甲方必須保證無任何人以任何理由干涉和阻礙乙方施工。

　　三、違約責任

　　1、甲方誠邀乙方參與其土地的`所有處理事宜，并承諾創造條件讓乙方取得該塊土地，若乙方未能取得該地塊，甲方愿意雙倍返還定金及轉讓款，

　　2、乙方未能按時支付地價款，應以每月未付部分的萬分之貳作滯納金支付給甲方。否則，視同終止履行本協議，并有權處置已付定金。

　　3、甲方應創造合理條件讓乙方施工，施工過程中會給甲方帶來出入住所不便，甲方應當保證安全的情況下自行解決。

　　四、其他

　　1、在出讓過程中，乙方承擔相應的土地契稅和交易費用。

　　2、乙方的開發建設應依法律、法規和規定辦理有關手續。

　　3、本協議未盡事宜，須經各方協商解決，并簽訂相應的補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　4、本協議在執行過程中發生矛盾、爭議，經協商無效時，提請法院裁決。

　　5、本協議經各方代表簽字蓋章后生效。

　　6、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　證明人：_______________

建房施工合同書5

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　甲方擬在______村______組______基上修建房屋，乙方長期從事農村房屋修建，具有一定的專業水平和知名度，甲方現將修房承攬給乙方施工，雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成如下合同：

　　一、房屋結構及承攬范圍：

　　甲方擬建磚混結構一層平房，甲方已完成打地基及底圈梁，現將房屋地上的修建承攬給乙方施工，承攬范圍包括砌墻修建主體、打上圈梁、上屋面、房屋內粉刷、貼瓷(門前墻面外貼瓷、客廳墻面內貼瓷、廚房及衛生間內貼衛生瓷)、地面水泥壓光、房屋東側水泥外粉墻;

　　二、房屋計價面積及工價支付方式：

　　1、面積計算方式：房屋修建完后雙方先丈量所建房屋長度與寬度，是從一側房屋滴檐水起到另一側房屋滴檐水止，相乘得到的面積減去院內亮天面積后為房屋計價面積。房屋計價面積為______平方米;

　　2、價格：雙方約定單工價為______元/平方米(大寫______元/平方米)，總工價(房屋計價面積乘以單工價)為______元;

　　3、支付方式：在本合同簽訂之日前，甲方向乙方支付______元(大寫______元)作為定金，在主體修建打上圈梁上屋面后甲方向乙方支付______元(大寫______元)，在粉刷完畢甲方驗收質量合格后，向乙方支付______元(大寫______元)，下剩款項在_________年______月___日前付清。

　　三、合同期限：

　　本合同的期限從_________年______月___日起到_________年______月___日止。其中砌墻修建主體、打梁上屋面在_________年______月___日前完成，房屋內粉刷、貼瓷、地面水泥壓光、房屋東側水泥粉外墻在_________年______月___日前完成;

　　四、雙方的權利與義務

　　1、甲方根據約定向乙方支付價款，并根據乙方施工進度其提供建房所需的.水泥、沙子、鋼筋等建筑材料;

　　2、甲方應當提供乙方使用的水、電，并保證水電能正常使用;

　　3、乙方根據甲方修建房屋設計意圖保證按期完成工程，且房屋質量符合行業要求及一般要求，所需的專業設備如攪拌機、架板及架管等由乙方提供;

　　4、乙方施工中自行指揮所雇人員各負其責，組織施工并進行監督，對房屋質量負責，乙方積極采取安全措施，確實抓好安全生產，施工中如發生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　5、甲方不參與乙方組織的施工，但有權對乙方施工過程進行監督，如發現乙方修建房屋存在出現質量問題，甲方應當及時與乙方溝通，有權讓乙方進行及時糾正。甲方驗收乙方所建房屋質量合格后雙方簽字，乙方完成交付義務。

　　五、違約責任：

　　1、甲方應當按約定期限內向乙方支付工價，如果違約，每逾期一日，甲方按向乙方支付違約金______元;

　　2、乙方應當按約定期限內保質完成施工，如果違約，每逾期一日，乙方按向甲方方支付違約金______元;

　　3、如房屋質量存在問題，甲方有權讓乙方及時重作或者修理，如甲方通知乙方后______天未到，甲方有權讓他人進行修理或者重作，所需的拆除及修理、重作等費用由乙方承擔;

　　六、施工過程中，本合同未盡事宜或者變更承攬內容由雙方及中間人友好協商解決，可簽訂補充合同，與本合同具有同等法律效力;

　　七、本合同經甲、乙雙方簽字后生效，一式三份，由甲乙各執一份，中間人執一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_______________ 乙方(公章)：_______________

　　法定代表人(簽字)：_______________ 法定代表人(簽字)：_______________

　　_________年______月___日 _________年______月___日

建房施工合同書6

　　發包方：_______________(以下簡稱甲方)

　　承包方：_______________(下簡稱乙方)

　　甲方將校園內部分_____級房屋拆遷項目委托乙方進行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權利和義務，經甲乙雙方共同協商，簽訂本協議。

　　一、施工內容及工程量：

　　1、施工內容：建筑物拆除，渣土清運。

　　2、拆除標準：按甲方招標要求拆除范圍內的房屋以及渣土清運。

　　3、施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有，均由乙方自行處理。

　　二、工程價款及結算方式：

　　1、工程價款：

　　經公開招標，拆除項目總金額為：_____元(￥_____元)

　　2、結算方式：

　　(1)合同簽訂時，乙方一次性付清工程款。

　　(2)乙方報名時的報名費轉為押金，待拆除工程全部結束，渣土清運完成，平整好施工場地，經甲方組織驗收合格后，退還乙方的.押金。

　　三、施工日期：

　　1、本合同工程定于_________年______月___日開工，于_________年______月___日竣工。

　　2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時，甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。

　　四、雙方責任及權力：

　　甲方：

　　1、乙方進場后，甲方向乙方進行施工交底，交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項并提供有關技術資料。

　　2、負責協調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、通信等線路。

　　3、配合乙方對施工人員進行安全教育。

　　4、甲方指定葛杰善為工程項目負責人，負責協調施工中有關事宜并監督乙方的施工全過程。

　　乙方：

　　1、負責編制施工方案，制定安全、環保措施。

　　2、積極配合甲方的工作。

　　3、認真貫徹執行國家有關部門對建筑施工提出的各項要求和規定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務。

　　4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業，注意環保要求：控制噪聲，避免不安全因素發生。

　　5、負責機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施，確保施工中萬無一失;并負責其施工人員的安全保險，對因管理不善所發生的任何安全責任事故，責任由乙方承擔。

　　6、服從甲方現場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。

　　7、乙方指定倪前鵬為工程項目負責人，全權負責工程拆除事宜并及時向甲方通報工程拆除有關情況。

　　五、違約責任：

　　1、違反本合同規定，甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。

　　2、合同執行中發生糾紛，雙方應做好協商解決，協商解決不成的可向當地人民法院起訴。

　　六、其他：

　　1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經方協商同意并簽訂補充協議。

　　2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力，雙方須共同遵守。

　　3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。

　　4、本合同一式四份，甲乙雙方、局基建辦、監察室各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_______________ 乙方：_______________

　　代表人：_______________ 代表：_______________

　　_________年______月___日 _________年______月___日

建房施工合同書7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方兄弟倆在隆回縣桃洪鎮梨子園街12號修建房屋一棟兩戶，兄弟倆靠垛不重垛，乙方自愿承包施工，為確保工程質量、進度及施工安全、明確雙方責任，經雙方協商簽訂以下合同：

　　一、工程內容

　　1、主體工程：按圖施工，從正負零開始所有土建工程都屬于乙方承包范圍。

　　2、一樓至三樓框架結構，其余混凝土澆灌。

　　3、外墻粉刷，乙方負責安裝前墻一面的拉毛和貼瓷磚，后墻外墻水泥粉刷、拉毛兩次，分格，門窗遮陽(雨)罩制作，空調板制作，貼波形瓦，房屋兩側拉毛另計工資。

　　4、內墻粉刷，樓面貼地板磚(規格由甲方確定)，掃腳線。

　　5、廚房衛生間墻面貼瓷磚到頂，地面貼防滑地板磚，大便器，洗臉盆、地漏。

　　6、房屋地面全部做防潮彩色水磨石地板，頂層地面用水泥掃平并拋光。

　　7、樓梯踏步貼大理石或防滑地板磚。

　　8、房屋前坪地面至規劃水泥路段，用水泥搗制，南面地面適當護墻，所有立柱貼大理石或瓷磚。

　　9、乙方負責兄弟倆二樓各砌灶臺一套，大小按各自廚房現場而定，其它樓面廚房價格再議。

　　10、正負零以下基礎工程和化糞池由乙方承包施工，價格26000元整。

　　11、施工中，甲方如需改變設計方案，需雙方協商同意方可施工。

　　12、凡在合同書中未注明的地方，而又需乙方負責的工程，概由乙方負責施工，甲方拿掃把進屋。

　　二、承包方式

　　1、乙方包工不包料，但施中工所需的架材、模板、釘子、鐵絲、扎絲、馬丁及一切施工工具、生活用品等由乙方負責，乙方必須保證兩套完好模板。

　　2、甲方負責水、電到工地。

　　3、施工所需的磚、河沙、石灰、水泥，甲方負責到工地20米內。

　　三、工程質量和施工要求、安全要求

　　1、乙方必須按圖施工。結合國家有關規定、規程進行施工。接受工程質監部門的.指導和監督。甲方將根據有關規定和標準進行驗收，確保工程質量達到合格標準。如驗收不合格，乙方必須返工，因返工所造成的一切損失由乙方負責賠償。

　　2、砌體工程要求沙漿飽滿，砌墻、安裝門窗和墻壁裝修需平、正、光、直，灰縫均勻，底層水磨石和樓面地板磚、墻面磚及內、外墻壁平整，不能出現空鼓現象，綁扎鋼筋要求無松動、分布均勻。

　　3、乙方要認真負責，組織施工，合理節約使用建筑材料，乙方人為或故意造成建筑材料浪費或損壞的由乙方負責賠償。

　　4、乙方在施工過程中，必須嚴格遵守安全生產操作規程，隨時接受甲方質監和安全生產主管部門的監督。確保安全生產、文明施工，施工現場安全和生產管理由乙方負責，因乙方施工人員造成的安全事故以及危害他人財產和生命安全和損失的，概由乙方承擔全部法律和經濟責任。

　　四、工價及結算方式

　　1、本工程建筑面積按實際建筑面積乘樓層計算。

　　2、所有的門、窗、遮雨(陽)罩、空調板不計算面積，出檐計算全面積，頂層砌1米高女兒墻及裝飾不計算工資。

　　3、本工程建筑按每平方米壹佰叁拾捌元計算(138元/m)

　　五、付款方式

　　1、基礎工程及化糞池工程，驗收合格，付乙方工程款 元。

　　2、主體工程按進度付款，每完成一層主體工程包括搗制樓面，驗收合格，甲方付乙方工程款60% 元，裝修工程按進度付款。

　　3、全部工程驗收完工，經甲方驗收合格，甲方為保證質量，保留乙方整個工程款10%作為保質金，保質金期限為壹年，其它剩余款一次付清。

　　4、所有工程款只能由包工頭羅電球一個領取，其它任何人甲方有權拒付。

　　六、工程期限

　　本工程定于 年 月 日(農歷 月 日)動工，至 年 月 日(農歷 月 日)竣工驗收，歷時 個月。

　　七、違約責任

　　乙方在施工中，由于乙方施工人員以種種借口增加工程費用而導致施工停止或影響施工期限延時竣工，扣除整個工程款10%作為違約金。

　　八、本合同從雙方簽字之日起生效，至保質期滿，甲方付清乙方保質金之日終止。

　　九、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。

　　十、本合同一式三份，甲方執二份，乙方執一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建房施工合同書8

　　甲方：____________(姓名，身份證號碼)

　　乙方：____________(姓名，身份證號碼)

　　甲方擬建房屋______座，位置在____________，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。

　　一、雙方權利義務

　　⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前通知甲方購買所需材料。

　　⒉乙方應具有從事農村房屋建設的成熟經驗和相關證件，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　⒋工期從_________年______月___日開始建設，工期為______天。如發生下雨、停電等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

　　⒌乙方加強對其人員的`安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。施工過程中出現安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

　　⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、質量要求

　　⒈乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。

　　⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。

　　⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　⒋房屋建成后______年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

　　三、付款方式

　　⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。

　　⒉付款時間：_______________

　　本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份，本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方簽字：_______________

　　乙方簽字：_______________

　　_________年______月___日

建房施工合同書9

　　發包方：_______________(以下簡稱甲方)

　　承包方：_______________(下簡稱乙方)

　　甲方將校園內部分___級房屋拆遷項目委托乙方進行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權利和義務，經甲乙雙方共同協商，簽訂本協議。

　　一、施工內容及工程量：

　　1、施工內容：建筑物拆除，渣土清運。

　　2、拆除標準：按甲方招標要求拆除范圍內的房屋以及渣土清運。

　　3、施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有，均由乙方自行處理。

　　二、工程價款及結算方式：

　　1、工程價款：

　　經公開招標，拆除項目總金額為：_________元(￥_________元)

　　2、結算方式：

　　(1)合同簽訂時，乙方一次性付清工程款。

　　(2)乙方報名時的報名費轉為押金，待拆除工程全部結束，渣土清運完成，平整好施工場地，經甲方組織驗收合格后，退還乙方的押金。

　　三、施工日期：

　　1、本合同工程定于_________年______月___日開工，于_________年______月___日竣工。

　　2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時，甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。

　　四、雙方責任及權力：

　　甲方：

　　1、乙方進場后，甲方向乙方進行施工交底，交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項并提供有關技術資料。

　　2、負責協調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、通信等線路。

　　3、配合乙方對施工人員進行安全教育。

　　4、甲方指定葛杰善為工程項目負責人，負責協調施工中有關事宜并監督乙方的施工全過程。

　　乙方：

　　1、負責編制施工方案，制定安全、環保措施。

　　2、積極配合甲方的工作。

　　3、認真貫徹執行國家有關部門對建筑施工提出的各項要求和規定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務。

　　4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業，注意環保要求：控制噪聲，避免不安全因素發生。

　　5、負責機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施，確保施工中萬無一失;并負責其施工人員的安全保險，對因管理不善所發生的.任何安全責任事故，責任由乙方承擔。

　　6、服從甲方現場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。

　　7、乙方指定______為工程項目負責人，全權負責工程拆除事宜并及時向甲方通報工程拆除有關情況。

　　五、違約責任：

　　1、違反本合同規定，甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。

　　2、合同執行中發生糾紛，雙方應做好協商解決，協商解決不成的可向當地人民法院起訴。

　　六、其他：

　　1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經方協商同意并簽訂補充協議。

　　2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力，雙方須共同遵守。

　　3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。

　　4、本合同一式四份，甲乙雙方、局基建辦、監察室各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_______________ 乙方：_______________

　　代表人：_______________ 代表：_______________

　　_________年______月___日 _________年______月___日

建房施工合同書10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方建房屋一棟，建筑總面積約300平方米，由乙方承包施工，經雙方協商同意，特簽訂如下合同：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的`要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、郎淶孛婕扒矯嫣勺滄按膳琛⒋蟊閆鰲⑾濾艿饋⒙淥;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。

　　三、承包價格

　　每平方米伍拾肆元，建筑面積按每層樓外墻計算。女兒墻按每米壹拾元計算，包括水泥砂漿抹面。樓面混凝土搗制另請施工隊伍，所需費用甲乙雙方各負擔50%。

　　四、付款方式

　　完成第一層磚砌并搗制好樓面付叁仟元，完成第二層付款叁仟元，完成第三層付款叁仟元，工程全部完工，經驗收合格后一次付清。

　　五、雙方責任

　　甲方負責水電供給及原材料及時進常乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質量要求

　　乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

　　七、注意安全

　　文明施工，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

　　八、工期要求

　　主體工程工期為4個月，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在20___年___月__日前完成主體工程，完工時間不能超過10天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料，應兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。

　　九、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　代表(簽字)：_________

　　代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

建房施工合同書11

　　甲方委托乙方承建民房，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規定，結合建房具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房安全、優質、高效、低耗，現經雙方協商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。

　　一、施工安全

　　1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任與一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。

　　2、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質量。

　　二、施工要求

　　1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。

　　2、甲方負責提供飲用的純凈水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。

　　3、乙方盡量避免在下雨天施工，以防影響房子質量。

　　4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由乙方負責。

　　4、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。

　　5、所有瓦工的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

　　三、工程質量

　　1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。

　　2、乙方施工時要保證質量。使用前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的`飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即（一塊磚、一鏟灰、一擠揉）。

　　3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。

　　4、房屋建成后，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關損失。

　　四、工期延誤

　　無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：

　　1、因停電或下雨等造成停工；

　　2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等；

　　3、甲方同意給予順延的其它情況。

　　五、工程造價

　　1、全部工程手工費合計人民幣，大寫： ，小寫

　　2、澆圈梁、上樓板或大澆房頂時，甲方不支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、煙酒等費用。必要的招待與其他人家蓋房招待相同。

　　3、每平方米建筑面積 元，含抹內外墻面、搞地平、起隔墻等。搞地平 元/平方米。

　　六、建房工期：建房工期為 天，自 年 月 日開始施工算起。開工起 個晴天完工。

　　七、付款方式：

　　先按工程進度付款，待整個工程完工后，房屋經過甲方驗收，若無漏雨、樓梯積水等質量問題，甲方在3個月內必須向乙方付清工錢。

　　八、違約責任和爭議的解決辦法

　　1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄；造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

建房施工合同書12

　　甲方(發包方)：____身份證號碼：____

　　乙方(承包方)：____身份證號碼：____

　　甲方將位于惠州市惠陽區新圩鎮長布村自住房的建房施工工程承包給乙方施工。為明確雙方權利和義務，本著平等、互利、誠信的原則，根據本工程的具體情況，經雙方協商同意簽訂本合同，以期共同遵守：____

　　一、承包方式：____

　　采用包工不包料方式承包：____甲方提供建房所需的建筑材料，包括：____建筑用水、用電、紅磚、水泥、沙、碎石、鋼材、鐵釘、扎絲、安全網等一切建筑材料;乙方提供勞務、施工技術、施工工具、施工所需的木料、板材及生產、生活的一切用具等。

　　乙方負責施工過程中組織、管理工人，指揮工人施工，施工人員的生活由乙方妥善安置，乙方及其施工工人與甲方不存在雇傭關系，乙方及施工人員就餐、飲用水、煙等均自理。施工工人用工合同及工資由乙方負責，如有勞資等用工糾紛與甲方無關，乙方須負全責并處理好。

　　二、施工范圍：____

　　在甲方一棟自住房三層基礎上再承建三層，一層毛坯房約100m2(以實際面積計算)。乙方嚴格按照甲方提供的要求或圖紙進行施工(如有更改，雙方應提前協商)，承建結果以甲方實際情況而定，如出現其他情況甲方可以就此工程的一個階段做為結束可以終止施工(如主體建好、外墻裝修內部毛坯、全部建成并裝修完工);乙方接受承包后不得以任何理由單方面終止施工。

　　三、承包工程內容及金額：____

　　按滴水平方面積計算，毛坯房三層按叁佰叁拾圓整(￥元)每平方米結算，乙方工程含吊所有建筑材料、搭排山(協助圍網)、做板面、樓梯、砌內外墻、外墻貼瓷片、內墻過水泥沙漿、安裝排污管道、協助鉆孔、建筑垃圾清理至一樓墊底。其他：____泵車費用甲乙雙方各付一半;甲方應付原三層搭排山人工竹架款，按排山面積每平方柒圓整(￥元)結算;甲方應付原三層外墻貼瓷，每平方按墻面面積計算，門窗不除，每平方叁拾圓整(￥元)結算;甲方應付訂網人工費共陸佰圓整(￥元)，如甲方有協助做就減少貳佰圓整(￥元);甲方按每倒好一層板面補助人工加餐伙食貳佰圓整(￥元)、倒板面時每個人工一包煙、一瓶水;最頂層樓梯間按每平方貳佰叁拾圓整(￥元)的百分之七十結算(以曾來方屋主的樣式做);協助完成天面四周截水墻;天面欄河砌紅磚不計，有貼瓷片按每平方伍拾圓整(￥元)結算。在20--年6月1日前裝修完工四、五、六層按叁佰捌拾圓整(￥元)每平方結算，在原來毛坯房基礎上增加如下項目：____四層房間和廳地板，規格為60 cm -60cm，廳地板規格為80 cm -80 cm;房和廳墻面貼瓷片米高，規格為25cm-40cm;廚房衛生間墻面貼瓷片至頂，需要做防水工程。五、六層房間地板規格為60 cm -60cm，貼地腳線;廳地板規格為80 cm-100 cm，廳墻面貼瓷片至頂;廚房衛生間墻面貼瓷片至頂，需要做防水工程。樓梯墻面貼瓷片米高;協助安裝門窗等裝修;天面另計。甲方需要另行增加工程，雙方協商定價。

　　四、施工工期：____

　　按毛坯房建筑工期自公歷從____年____月____日至____年____月____日完工，工期前后不超過____天;全部裝修完工甲乙雙方具體協商。乙方應按時

　　施工，如因乙方的原因造成工期拖延三個月以上，甲方有權按總工程款每天扣除1%的費用。

　　五、付款方式：____

　　甲方按每層倒好樓面后五天內付壹萬伍仟圓整(￥元)給乙方;砌磚完，付壹萬伍仟圓整(￥元)給乙方;其他工程款按工程進度的`80%付款，工程完工結算所有工程款。總工程款拖欠不得超過壹萬伍仟圓整(￥元)，拖欠時間最長不超過壹年(1年)，如甲方經濟許可應提前付款。一年內甲方房屋出現有工程質量問題，乙方須重新修繕。

　　六、施工安全：____

　　在施工過程中，乙方必須做到安全生產、文明施工，全程對施工安全負完全責任。乙方應在工地安裝一切必要的安全防護裝置，不得違法違規操作，確保施工人員人身安全，甲方不承擔乙方在施工過程中發生的一切傷亡事故的賠償責任。由于乙方對施工工地管理疏忽等原因造成施工人員以外的第三方人身及財產損失，乙方應對此負全部責任。如遇當地有違建執法，造成乙方建筑用具被沒收、拖走，甲方應給予賠償。

　　七、其它未盡事宜

　　雙方協商解決;本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份;一經簽字即具有法律效力，雙方必須共同遵守本合同條款。

　　甲方簽字：____乙方簽字：____

　　日期：____日期：____

建房施工合同書13

　　甲方：____________(姓名，身份證號碼)

　　乙方：____________(姓名，身份證號碼)

　　甲方擬建房屋一座，位置在______區______鎮______村______組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。

　　一、雙方權利義務

　　⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前通知甲方購買所需材料。

　　⒉乙方應具有從事農村房屋建設的成熟經驗和相關證件，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　⒋工期從_________年______月___日開始建設，工期為 天。如發生下雨、停電等影響施工的不可抗力情況的'，可順延工期。

　　⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。施工過程中出現安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

　　⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、質量要求

　　⒈乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。

　　⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。

　　⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　⒋房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

　　三、付款方式

　　⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。

　　⒉付款時間：

　　本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份，本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方簽字：_______________

　　乙方簽字：_______________

　　_________年______月___日

【建房施工合同書】相關文章：

建房施工合同書02-02

農村建房施工合同書09-07

建房工程施工合同書12-21

建房施工單包合同書12-09

包工包料建房施工合同書（精選7篇）09-19

建房施工合同03-22

建房施工合同08-16

承包建房合同書08-31

農村建房合同書11-26

合資建房合同書11-26