建筑施工合同

時間：2023-01-09 14:14:32 施工合同我要投稿

建筑施工合同 15篇

　　在不斷進步的社會中，合同出現的次數越來越多，它可以保護民事法律關系。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的建筑施工合同，希望能夠幫助到大家。

建筑施工合同 15篇

建筑施工合同 1

　　一、建筑施工合同中管理費

　　（一）管理費全額返還給實際施工人

　　最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”《建筑法》第六十七條第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。” 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規范建筑業市場，保證建筑工程質量，進而保證人民群眾生命、財產安全。具體到本案，十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據，應當予以收繳。

　　最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規定“可以”進行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關系，及時制裁違法行為，進一步規范建筑市場，保證建筑工程質量，進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據案件實際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。

　　（二）法院酌定管理費支付比例

　　最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬元，并無不當。

　　最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據無效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用，從而酌定實際施工人管理費數額。

　　（三）根據過錯原則確定管理費數額

　　最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協議》性質為轉包合同，應認定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效后應當據實結算的工程款；盡管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇；一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。”上述案件中，非法轉包人和實際施工人對涉案承包協議的無效均有過錯，最高人民法院根據過錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。

　　（四）根據合同履行情況結算

　　最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，認定涉案管理費屬于工程價款的一部分。《解釋》第二條規定：“建設工程施工合同無效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。”上述案件中，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務，該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價款時，亦應當參照合同約定按實結算管理費。

　　（五）尚未支付的管理費無需再支付

　　最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”根據上述規定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據，二審法院對此處理并無不當。

　　二、建筑施工合同的法律含義

　　建設工程施工合同是指發包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發包方和承包方，雙方是平等的民事主體。

　　三、管理費用的法律意思是什么

　　管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的，或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。

　　管理費用屬于期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。

　　企業應通過“管理費用”科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。

建筑施工合同 2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因施工需要雇傭乙方為臨時工，經甲乙雙方協商，具體事宜如下：

　　1、甲方負責乙方上崗前的安全培訓，并經過體檢與安全考試合格者方可上崗，同時安排食宿及日常管理。

　　2、乙方人員必須遵守用工單位的各項規章制度，聽從指揮服從分配，如有違章違紀，經教育不改或不服從分配，甲方有權予以辭退。

　　3、乙方在施工中因違章作業，違反勞動紀律，發生人身傷亡事故，由乙方個人負責。

　　4、工作期間按日工資計算，按月支付，如有加班加點按用工單位的考勤辦理，乙方不享受勞動保護和福利待遇

　　5、甲方無正當理由不能借故辭退乙方，乙方在工作中由于不按作業程序擴大作業范圍等違章作業造成的事故，由乙方負法律責任，對未造成事故者可考慮后果承擔損失的費用，具體數量由甲方根據情節輕重確定。

　　6、此合同自簽訂之日起生效，至本工程結束，雙方要嚴格遵守合同內容。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　xx年xx月xx日

建筑施工合同 3

　　發包方：_________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：_________________(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、規章、道德平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就玻璃雨搭工程施工事項經協商達成一致，訂立本建筑門窗施工合同。

　　一、工程名稱：_________________。

　　二、工程地址：_________________

　　三、承包方式：_________________

　　四、工程內容：_________________

　　五、工程用料：

　　1、框架：_________________

　　2、拉筋：________________

　　3、玻璃：________________

　　六、承包總價： (1500元)每平方米，大約66平方米，總計(99000元)，拉筋單獨合算，不在總平方米造價之內，最終結算以驗收實際測量面積結算。

　　七、工期：收到預付款之日起一個月內完成工期。

　　八、付款方式：合同簽訂后，預付壹萬元訂金，主框鋼板進入現場后

　　付工程款的30%，主框安裝完畢后在付30%，完工驗收合格后付37%，留3%的質量保證金。(無質量問題按國家規定一年內返還保質金)。

　　九、違約責任：

　　1、承包人向發包方承諾按照本合同約定進行施工，在施工期間，由乙方造成停工或人員不足，質量達不到本合同規定要求，須返工重來，造成損失由乙方承擔，工期不予順延。

　　2、發包方向承包人承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款及其應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務。因甲方不按本合同約定支付工程款，乙方有權予以停工，工期順延，造成人員、機械窩工損失及產生的相應費用由甲方承擔，并在復工前支付違約費用。

　　十、本合同未盡事宜，雙方協商解決，協商不成可訴訟至肇東市人民法院。

　　十一、本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章后生效，望共同遵守。

　　甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

　　法定代表人(簽字)：_________________法定代表人(簽字)：_________________

　　_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

建筑施工合同 4

　　第一部分合同條件

　　一、詞語含義及合同文件

　　第一條詞語含義。在本合同，下列詞語除協議條款另有約定外，應具有本條所賦予的含義：

　　1．合同：是指為實施工程，發包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關系的協議。包括合同條件、協議條款以及雙方協商同意的與合同有關的全部文件。

　　2．協議條款：是指結合具體工程，除合同條件外，經發包方和承包方協商達成一致意見的條款。

　　3．發包方（簡稱甲方）：協議條款約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。

　　甲方的具體身份、發包范圍、權限、性質均需在協議條款內約定。

　　4．承包方（簡稱乙方）：協議條款約定的具有工程承包主體資料并被甲方接受的當事人。

　　5．甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在協議條款內指定的履行合同的負責人。

　　6．乙方駐工地代表（稱簡乙方代表）：乙方在協議條款內指定的履行合同的負責人。

　　7．社會監理：甲方委托具備法定資格的工程建設監理單位對工程進行的監理。

　　8．總監理工程師：工程建設監理單位委派的監理總負責人。

　　9．設計單位：甲方委托的具備與工程相應資質等級的設計單位。

　　本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾，甲方委托乙方部分或全部設計，且乙方具備相應設計資質，甲、乙雙方另行簽訂設計合同。

　　10．工程：是指為使建筑物、構筑物內、外空間達到一定的環境質量要求，使用裝飾裝修材料，

　　對建筑物、構筑物外表和內部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理。

　　11．工程造價管理部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程造價管理部門。

　　12．工程質量監督部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程質量監督機構。

　　13．合同價款：甲、乙雙方在協議條款內約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格。

　　14．追加合同價款：在施工中發生的、經甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

　　15．費用：甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。

　　16．工期：協議條款約定的、按總日歷天數（包括一切法定節假日在內）計算的工期天數。

　　17．開工日期：協議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。

　　18．竣工日期：協議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。

　　19．圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

　　20．分段或分部工程：協議條款約定構成全部工程的任何分段或分部工程。

　　21．施工場地：由甲方提供，并在協議條款內約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場

　　地（包括一切通道）。

　　22．施工設備和設施：按協議條款約定，由甲方提供給乙方施工和管理使用的設備或設施。

　　23．工程量清單：發包方在招標文件中提供的、按法定的工程量計算方法（規則）計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。

　　24．書面形式：根據合同發生的手寫、打印、復寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協議、備忘錄、函件及經過確認的會議紀要、電報、電傳等。

　　25．不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任造成的瀑炸、火災，以及協議條款約定的自然災害等。

　　第二條合同文件及解釋順序。合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

　　1．協議條款；

　　2．合同條件；

　　3．洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協議；

　　4．建設工程施工合同；

　　5．監理合同；

　　6．招標發包工程的招標文件、投標書和中標通知書；

　　7．工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；

　　8．標準、規范和其它有關的技術經濟資料、要求；當合同文件出現含糊不清或不一致時，由雙方協商解釋，協商不成時，按協議條款第35條約定的辦法解決。

　　第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。合同文件使用漢語或協議條款約定的少數民族語言書寫、解釋和說明。

　　施工中必須使用協議條款約定的國家標準、規范。沒有國家標準、規范時，有行業標準、規范的，使用行業標準、規范；沒有國家和行業標準、規范的，使用地方的標準、規范。甲方應按協議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規范。

　　國內沒有相應標準、規范時，乙方應按協議條款約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表和設計單位批準后執行。

　　甲方要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。本條所發生購買、翻譯和定標準、規范的費用，均由甲方承擔。

　　適用于合同文件的法律是國家的法律、法規（含地方法規），及協議條款約定的規章。

　　第四條圖紙。甲方在開工日期7天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。

　　使用國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用承擔。

　　二、雙方一般責任

　　第五條甲方代表。甲方代表按照以下要求，行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

　　1．甲方代表可委派有關具體管理人員，行使自己部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。

　　2．甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執行上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，乙方應于甲方代表發出口頭指令后7天內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求24小時后不予答復，視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙立即執行的指令或乙方加有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤而發生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的'工期相應順延。

　　3．甲方代表應按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內不予答復，應承擔由此造成的追回合同價款，并賠償乙方的有關損失，延誤的工期相應順延。甲方代表易人，甲方應于易人前7天通知乙方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。

　　第六條委托監理。本工程甲方委托監理，應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。

　　非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。

　　合同履行中，發生影響甲，乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。

　　為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。

　　總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務。

　　三、施工組織設計和工期

　　第十條施工組織設計及進度計劃。乙方應在協議條款約定的日期，將施工組織設計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代

　　表。甲方代表應按協議條款約定的時間予以批準或提出修改，逾期不批復，可視為該施工組織設計（或施工方案）和進度計劃已

　　經批準。乙方必須按批準的進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監督。工程實際進展與進度計劃不符時，乙應按甲

　　方代表的要求提出措施，甲方代表批準后執行。

　　第十一條延期開工。乙方按協議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工，應在協議條款約定的開工日期7天

　　前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內答復乙方。甲方代表7天內不予答復，視為已同意乙方要求，工

　　期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，竣工工期不予順延。

　　甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后，可要求推遲開工日期，承擔乙方因此造成的追加合同價款，相應順延工期。

　　第十二條暫停施工。甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出處理意見。乙方應按

　　甲方要求停止施工，并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后，可提出復工要求，甲方代表應在48小時內給予答

　　復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內未予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲

　　方，由甲方承擔追加合同價款，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答復，施工無

　　法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。

　　第十三條工期延誤。由于以下原因造成工期延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。

　　1．甲方不能按協議條款的約定提供開工條件；

　　2．工程量變化和設計變更；

　　3．一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

　　4．工程未按時支付；

　　5．不可抗力；

　　6．其它非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情況發生后7天內，就延誤的內容和因此發生的追加合同價款向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告后7天

　　內予以確認、答復，逾期不予答復，乙方可視為延期及要求已被確認。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按協議條款約定承擔違約責任。

　　第十四條工期提前。施工中如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議。乙方按協議修訂進度計劃，報甲方批

　　準。甲方應在7天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容：

　　1．提前的時間；

　　2．乙方采取的趕工措施；

　　3．甲方為趕工提供的條件；

　　4．趕工措施的追加合同價款和承擔；

　　5．提前竣工受益（如果有）的分享。

　　四、質量與檢驗

　　第十五條工程樣板。按照協議條款規定，乙方制作的樣板間，經甲方代表檢驗合格后，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。制作樣板間的全部費用，由甲方承擔。

　　第十六條檢查和返工。乙方應認真按照標準、規范、設計和樣板間標準的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。

　　第十七條工程質量等級。工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的追加合同價款，對工期有影響的應給予相應的順延。

　　第十八條隱蔽工程和中間驗收。工程具備隱蔽條件或達到協議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后，在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。

　　第十九條重新檢驗。無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新隱蔽或修復后隱蔽。檢驗合格，甲方承擔由此發生的追加合同價款，賠償乙方損失并相應順延工期。

　　第三十五條爭議

　　35．1 爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意由＿＿＿仲裁委

　　員會仲裁（雙方不在合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。

　　第三十六條違約

　　36．1 違約的處理：

　　36．2 違約金的數額：

　　36．3 損失的計算方法：

　　36．4 甲方不按時付款的利息率：

　　第三十七條索賠

　　第三十八條安全施工

　　第三十九條專利技術和特殊工藝

　　第四十條不可抗力

　　40．1 不可抗力的認定標準：

　　第四十一條保險

　　第四十二條工程停建或緩建

　　第四十三條合同生效與終止

　　43．1 合同生效日期：

　　第四十四條合同份數

　　44．1 合同副本份數：

　　44．2 合同副本的分送責任：

　　44．3 合同制訂費用：

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代理人：代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　合同訂立時間：年月日

　　鑒（公）證意見：

　　經辦人：

　　鑒（公）證機關（蓋章）：

　　年月日

建筑施工合同 5

　　委托方：_______________________________________________（以下簡稱甲方）

　　承攬方：_______________________________________________（以下簡稱乙方）

　　經友好協商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方進行建筑施工，為明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經雙方協商一致，特簽定如下協議，以供雙方共同遵守執行。

　　一、主要要求：

　　（一）工程項目名稱：______________________________________________

　　（二）承攬施工內容：____________________________________________

　　（三）施工地點：_____________________________________________________

　　（四）樓層高度：一層_______米，二層_______米，三層_______米，四層_______米，五層_______米

　　（五）預算總造價：__________________________________________________

　　（六）技術資料及圖紙提供方法：_______________________________________

　　二、施工時間：

　　本合同內容從____年____月____日起執行，到樓層蓋頂施工完成后結束。

　　三、付款方式：

　　四、施工、拆除與設計變更：

　　1、乙方根據甲方提供的圖紙和要求組織施工。

　　2、施工過程中甲方應積極配合乙方現場的協調工作。

　　3、施工過程中，如因甲方的原因造成的停工，停工期間甲方應承擔乙方施工人員的生活費和誤工費。

　　4、施工圖紙發生技術變更應及時將變更后的圖紙交付乙方，如因變更圖紙交付滯后產生的返工、料損等費用，應由甲方承擔。

　　五、工程交驗與保修：

　　1、乙方在工程結束后通知甲方兩天內驗收。如逾期不驗收，甲方使用的，則乙方做驗收合格通過。

　　2、驗收時，如發現甲方責任而造成的質量問題，提出返工或補修意見時，乙方應收取相應人工費、材料費等實際發生的費用。如乙方造成質量問題，則由乙方免費處理。

　　六、工程負責人：

　　甲方委派x為駐現場負責人，并與乙方委派x的為現場負責人，共同履行本合同的各項規定。

　　七、特別說明：

　　該項目現場如需要用電源應安排在安全距離范圍內，并做好絕緣處理。現場安裝定位及其他涉及安裝需要協調之事由甲方解決。

　　八、其他條款：

　　1、委托方在審定承辦涉及內容時，請仔細審核項目中的每一細節內容，審定后簽字或認可說明，經確認后發生差錯，由委托方承擔所有責任及全部內容。

　　2、合同簽定后，如有單方面違約，全部責任將由違約方承擔。任何一方

　　九、爭議解決：

　　本合同執行中，如發生爭議，雙方應盡力協商解決，如協商不成，任何一方都可向有管轄權的仲裁機構，進行仲裁或向法院提起申訴。

　　1、合同附件及補充合同與本合同具有法律同等效力。

　　2、本合同一式肆份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：

　　聯系電話：

　　業務代表：

　　地址：

　　乙方：

　　地址：

　　聯系電話：

　　業務代表：

　　簽訂日期：

建筑施工合同 6

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　經甲乙雙方磋商，甲方同意將自已的建筑裝修分項工程承包給乙方，現將雙方有關事且宣訂以下合同。

　　一、工程名稱及地點：

　　1、xx工程名稱及地點：

　　二、工程概況及質量要求。

　　1、xx裝修標準：住宅樓室內裝修：

　　2、xx工程質量：乙方按圖紙和甲方的要求進行施工。各工程施工程序嚴格按國家建筑規范進行及做好有關保養工作，凡隱蔽工程均需甲方有關人員驗收合格后方可進行隱蔽，施工各項工作質量必須達到合格，努力爭取優良。

　　三、工程承包方式及施工內容：

　　1、xx工程承包方式，乙方包工不包料，一切施工程序均按單包方式進行施工及管理。

　　2、xx工程施工承包內容：

　　住宅樓室內外裝修：

　　四、雙方職責：

　　1、xx甲方職責，甲方負責征地、折遷、用地規劃、建筑設計、報建等有關建房的行政手續和三通一平工作，按時保量將工程所需施工材料運到工地50米以內，適時裝配所需施工機械備，按規定做好甲方本職內各項工作，確保工作順利進展。

　　2、xx乙方職責，乙方依據承包施工內容，認真組織好工程施工所需達標人員，按規范要求做好技術交底和制訂施工計劃等施工前期的相關工作，各項工作必須做到安全

　　第一、質量

　　第二、時間

　　五、施工單價及結算付款方式。

　　1、施工單價：

　　2、結付方工式：

　　六、工程有關事項：

　　1、xx乙方必須遵守國家法律、法規、嚴格執行甲方的各項制度，服從甲方分工和指揮，實行層級管理，如有違約和乙方人為造成的一切民事、刑事、經濟等一切責任，均由乙方自負，甲方有權取消乙方合同并追究其所造成的一切損失。

　　2、xx安全生產：乙方必須嚴格遵守安全的規章制度，加強安全生產專項思想教育，認真做好安全生產的各項工作，如有違反和不符合要求的人員，一律不準上崗并按有關規定從嚴處理。如有出現任何人為事故，均由乙方自負，與甲方無關。

　　3、xx工程材料、用具、設備等一切用料，均由甲方依據工程所進行分配并按規定存放在指定的場所內。每道工序完成后必須清理場地并經甲方有關人員驗收合格后，方可進行下道工序。

　　4、xx甲方提供地切機械、用具和領原料，乙方要妥善保管好，并按規范保養好，否則造成一切損失，均由乙方按價賠償或加倍處罰。

　　5、xx任何員工不得在工地吵架、斗毆、洶酒、賭博、鬧事等一切違規行為，做到尊上愛下，文明施工，如有違法亂紀行為者，均送有關執法部門依法嚴懲。

　　6、xx未盡事宜欄：

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　日期：_______________日期：_______________

建筑施工合同 7

　　發包方：_________________(以下簡稱甲方)________________

　　承包方：_________________(以下簡稱乙方)__________________

　　經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方建造_____________工程，簽訂以下協議：_________________

　　一、工程內容：_________________

　　________________主體框架結構工程(詳見圖紙)。以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　二、工期：_________________

　　1、開工日期：_________________本項目工程工期從_____________年_____________月_____________日起至_____________年_____________月_____________日止，共________________個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。

　　2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　4、發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　三、工程合同價款：_________________

　　經協商本合同總承包價款為人民幣_____________：_________________。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　四、承建方式

　　乙方對建筑工程包工、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、甲方負責提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經雙方確認方可進料施工。

　　2、施工期間甲方負責甲方施工發生的水電費用。

　　五、工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：_________________

　　(1)合同生效后，發包人按時直接向承包人支付工程款：_________________支付次數分三次支付。

　　第一次：_________________工人進場后____________月____________日預付總工程費用的____________%。

　　第二次：_________________工程進入第二階段____________月____________日預付總工程費用的____________0%。

　　第三次：_________________工程進入最后階段____________月____________日付總工程費用的____________%。

　　(2)此合同所描述款項不含稅金。

　　六、工程質量要求：_________________

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關古建筑施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

　　七、工程竣工驗收結算：_________________

　　乙方于竣工后____________天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后____________天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后____________天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于____________個工作日內結算完畢。

　　八、延期違約責任：_________________

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣____________元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣____________元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

　　九、質保內容

　　質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

　　十、質保期限

　　以工程竣工驗收合格之日起計算工程、水電工程質保期為____________個月。保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　十一、雙方在施工中的幾項規定：_________________

　　1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。

　　2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

　　3、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

　　4、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

　　十二、合同生效與終止：_________________

　　本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議，補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

建筑施工合同 8

　　甲方：(發包方)______________________________

　　乙方：(承包方)______________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規等規定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經甲乙雙方協商同意簽訂本合同。

　　第一條工程概況

　　(一) 工程名稱：__________________________________

　　(二) 工程地點：__________________________________

　　(三) 工程范圍：_________________________________________________。

　　(四) 工程總造價：經雙方確定本工程實行雙包(包工包料)，含框架及內外粉，門窗和水電安裝，綜合單價為500元每平方米，工程量為按實際收方結算，全部工程造價暫定為人民幣__________萬元，大寫__________。

　　第二條工程期限

　　根據雙方協商工程期限自20xx年5月20日起至20xx年6月5日止。乙方必須在雙方約定期限完成施工，超過期限則由乙方承擔一切后果。因惡劣天氣或自然災害引起誤工則工期順延。

　　第三條工程質量

　　乙方根據甲方的要求進行施工，確保工程質量。

　　第四條工程價款結算

　　(一) 本合同全部工程造價的結算按下列方式辦理：

　　本合同的工程量是暫定數量，待甲乙雙方共同校定后作為最終結算的依據。按實際簽證結算。

　　(二) 工程價款結算與撥付辦法；第二層完工付第二層工程量的80%，第三層完工后付第三層工程量的100%，所有工程完工并經甲方驗收合格后付清尾款。

　　第五條雙方責任

　　(一) 甲方責任

　　1、甲方應負責施工現場周邊鄰居關系協調，以保證施工材料、設備等能順利進出場。

　　2、甲方應提供乙方施工所需的水、電接口。

　　3、工程竣工后，甲方應組織專門人員在______日內進行驗收。

　　(二) 乙方責任

　　1、乙方根據甲方的要求施工編制施工方案，并經甲方同意后施工。

　　2、乙方應按照雙方約定的施工方案嚴格組織施工。

　　3、乙方應制定安全措施，加強對現場施工人員的安全教育，如發生事故應由乙方自行負擔。

　　4、乙方應合理組織施工和機械車輛調配，保證工程按期完成。

　　5、乙方應服從甲方工地代表的統一指揮。

　　第六條合同糾紛

　　因履行本合同發生的一切爭議，由當事人雙方協商或調解解決，協商或調解不成，從以下兩種方式種選擇其中一種(在所選項下打，如選擇仲裁方式，請注明具體仲裁委員會)。

　　1、提交_______________仲裁委員會( )

　　2、依法向人民法院起訴( )

　　第七條附則

　　(一) 本合同自雙方簽字后生效，合同履行完畢后自行無效。

　　(二) 本合同如有未盡事宜，雙方可以根據具體情況議定附加條款，以便共同遵守。

　　(三) 本合同正本甲、乙雙方各執一份，副本應按相關法律法規的規定向有關部門簽證備案。

　　第八條附加條款

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同 9

　　甲方：XXX

　　乙方：XXX

　　根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定，XXX（以下簡稱甲方）將在北五十家子鎮升弘養殖場建筑工程承包給XXX（以下簡稱乙方），經雙方協商，達成如下承包協議：

　　一、建設物料及施工費用共239萬元，核算標準如下：

　　2、圈舍主體建筑：圈舍總面積2000平方米，包工包料600元/平方米，合計120萬元。

　　3、辦公室及防疫室200平方米，工料及施工費20萬元。飼料加工車間200平方米，工料及施工費12萬元。

　　4、青貯池3000立方米，工料費合計45萬元，干草棚300平方米，工料費6萬元，沼氣池200立方米，工料費16萬元。

　　5、院墻及廠區綠化、路面硬化施工及物料費20萬元。

　　二、施工期限

　　工程建設自20xx年4月份開始，20xx年10月30日前交工驗收。

　　三、甲方前期撥付乙方預備資金50萬元，用于園區建設前期施工人員的日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結束驗收交付后由甲方從乙方施工費中一并扣除。其余款項189萬元甲方根據施工進度分3次支付給乙方。

　　四、雙方權利和

　　（一）甲方：

　　1、認真履行協議要求，按合同要求支付乙方施工費用。

　　2、為乙方提供勞動食宿場所，保證水、電設施正常使用。

　　3、負責維護乙方施工期間的正常生產秩序，保證乙方正常施工、

　　（二）乙方：

　　1、嚴格按甲方圖紙，在技術人員指導下進行施工。

　　2、施工所用原材料應按甲方建筑要求選擇，嚴格執行采購制度，保證原材料質量。

　　3、施工期間負責施工隊伍的管理，保證施工安全，無責任事故。

　　4、按甲方規定的時間內保質保量如期交工。如延誤交工期限，負責賠償甲方相當于正常生產收入數額的違約金。

　　甲乙雙方各執一份，協議自簽訂之日起執行。未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

　　代表（簽字）：_________ 代表（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同 10

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方在_____________，建筑總面積約__________平方米，由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：

　　一、承包方式

　　采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、圖紙，乙方負責包括：_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。

　　二、承建項目

　　乙方按照設甲方提出的要求承建。甲方房屋主體為活動板房，同時作好防滲處理。

　　三、承包價格

　　______元

　　四、付款方式：

　　工程竣工驗收后全部付清。

　　五、質量要求

　　乙應當按照甲方要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

　　六、注意安全

　　文明施工，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

　　七、工期要求：

　　二十天

　　八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)：_________________

　　乙方簽字(章)：_________________

　　日期：_________________

建筑施工合同 11

　　發包人（全稱）：_________________

　　承包人（全稱）：_________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________________

　　工程地點：_________________

　　工程內容：_________________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）

　　工程立項批準文號：_________________

　　資金來源：_________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：___________

　　三、合同工期

　　開工日期：___________

　　竣工日期：___________

　　合同工期總日歷天數___天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_________

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：______元（人民幣）

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：_________年_____月_____日

　　合同訂立地點：___________

　　本合同雙方約定___________后生效。

　　發包人：（公章）_________________承包人：（公章）_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　_________年_____月_____日 _________年_____月_____日

建筑施工合同 12

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　經甲乙雙方商定，甲方將從化市灌村中學西教學樓重建工程的施工任務交給乙方承擔。為了明確雙方責任，確保工程的進度與質量要求，在公平、自愿、平等、互利的基礎上雙方協商議妥本協議以下各條款，共同監督，嚴格遵守。

　　第一條：承包方式：

　　乙方包工不包料，乙方負責自帶一切工程所需機械設備、架材、模板等。以規定的建筑投影面積計算規則計算投影面積，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價￥350元/㎡人工機械架材費用。

　　第二條：承包范圍：

　　施工圖紙文件中所注明的建筑主體土建部分的所有分部分項工程。

　　1、乙方負責施工中用的模板，支架，排山，鐵釘，扎線和建筑中的人工，以及升降吊機等一切工程所需機械設備和工具。

　　2、乙方負責主體的裝模，扎鐵、倒水泥、砌體、批蕩、貼瓷片、鋪地磚、貼外墻鋪水泥沙及一切的磚瓦工序和工地周邊外圍圍閉。

　　3、乙方負責本工程圖紙內的磚瓦工程，如有更改，增加項目，雙方協商解決。

　　第三條：質量要求：

　　合格工程

　　第四條：開竣工日期：

　　本工程定于年月日開工，定于年月日竣工。日歷工期天。

　　第五條：人機費支付辦法：

　　按照形象進度撥付。乙方進場后，基礎施工至正負零時，甲方預付人機費13萬元(拾叁萬元)給乙方;主體部分按210元/㎡，裝修部分為140元/㎡的人機費計算標準，甲方按照完成每層樓工程量人機費的80%的進度款支付給乙方。工程完工并交工驗收合格之日甲方按總人機費的95%結算給乙方，其余款項交工驗收合格后一個月內一次性撥付至總人機費的100%。每次付款，一切稅收與乙方無關，由乙方寫出書面報告和支付收據，經甲方技術人員按照合同要求核對工程量及質量情況后簽署意見，審批后撥付。

　　第六條：雙方責任

　　一、甲方責任

　　1、按照資金撥付辦法及時撥付人機費。

　　2、協調好開工前及施工中的水電供應，協調好施工道路的暢通，達到三通一平，并承擔水電及道路三通一平所需的費用。

　　3、保證施工中所需材料和構件的及時供應，做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠合格證等工作。

　　4、負責組織隱蔽工程、驗槽、基礎及主體工程的驗收。

　　5、負責協調社會、主管部門及四鄰關系。

　　二、乙方責任

　　1、必須嚴格按照施工圖紙和現行施工質量驗收規范進行施工。

　　2、必須聽從甲方和上級主管部門、監督、監理的指揮，配合檢查，執行處理意見。

　　3、認真組織施工，編制施工進度計劃，質量保證措施、施工安全措施、技術節約措施、主要技術要求的技術經濟指標等，嚴格執行措施條款，確保工程質量。

　　4、提供材料使用計劃，在各種材料使用前7天內向甲方提出書面材料用量計劃。

　　5、編制現場文明施工措施，加強文明施工管理，保證道路暢通，并懸掛文明施工和安全施工圖片。負責每天將施工現場清理干凈，材料、架材堆放整齊，現場無長流水、無長明燈，場地無積水和生活垃圾，達到文明施工的要求。

　　6、嚴格安全施工管理，明確事故責任，確保安全施工，杜絕事故的發生。如發生安全事故，一切責任均由乙方負責承擔。

　　7、提供所有所需的施工人員、機械架材及生產工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線用的鋼絲、鋼筋綁扎用的扎絲等)，腳手架桿、板、扣件等，測量設備及小型用具鋼尺、線繩、線墜等，并承擔其全部費用。

　　8、已竣工工程未交工前，負責已完工程的成品保護。

　　9、乙方對分部、分項工程、隱蔽工程自檢合格后，經甲方監理、質檢站驗收合格后，方可進入下道工序。

　　10、如因乙方未按圖紙施工或未按甲方要求施工造成施工不合格而返工等后果，乙方負責承擔由此引發的一切損失和費用。

　　11、人為造成材料半成品損壞的，按照實際價格從撥付人機費內扣除。

　　12、乙方不得將工程轉包，如轉包，甲方有權中止合同，下余人機費甲方拒付。

　　13、施工現場的臨時用電應嚴格按照操作規程進行，嚴格執行三相五線制，臨時用電所用的電料必須合格，接電后把閘刀蓋蓋好，確保用電安全。

　　第七條工程變更

　　本項目承包范圍內無任何計時工，停水、停電、圖紙變更、機械故障等原因引起的停工，工人的生活費、人工費及機械架材的停滯費等，均由乙方承擔，甲方不承擔任何費用。如遇第三方要求或不可抗力造成停工的，甲方應按照乙方完成工程量的人機費結算，并在10天內一次性付清人機費給乙方。如需要工人在工地等待的按30元/天/人的補助計算標準支付給乙方。補助期限最長不得超過20天。

　　本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，本協議自簽訂之日起生效，至人機費撥付完畢之日失效。

　　未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方負責人：乙方負責人：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　聯系電話：聯系電話：

　　年月日年月日

建筑施工合同 13

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商達成如下協議：

　　一、在施工過程中所有的水電路三通，由甲方負責

　　二、在施工中安全質量第一，現場工傷事故由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　三、在施工中如：砌墻要正，不能誤差太大，灰份要勻，磚縫要一條線，井樁、地梁、防震柱、上圈梁，殼子板要正、平、不能偏，扎鋼筋混凝土比例必須按要求，粉墻要平、瓷磚要粘土正，上下左右要均勻，地磚必須要平、正、不能有斜塊，頂要平整。房頂、防水要做好、保證不漏水。

　　四、在施工中甲方發現乙方不按要求操作，或偷工減料現象者，第一以說服，第二再說服，要是第三次發現甲方有權終止合同或扣10%的現金。

　　五、施工中如果甲乙雙方有不同意見發生爭吵，先由村委會調協，如果調協不成則在鄉一級調協。

　　六、在付款方面，第一次減5%，第二次減5%，這10%在交付鑰匙時一次性付清。

　　七、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，簽合同簽字之日起生效。

　　九、工程完工時自動結束。

　　十、工期為：3月9日動工，5月10完工，甲乙雙方合作愉快。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同 14

　　甲方：

　　乙方：

　　為增強企業內部競爭機制，發揮各自優勢，甲方同意將(xx研發基地工程)。委派乙方組織施工，為明確甲、乙雙方的權利、義務和責任，本著公平自愿、互惠互利、誠實守信的原則，經雙方協商一致，就有關承包事項特訂立本協議，雙方遵照執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：xx研發中心、辦公樓、地窖

　　2、工程地點：

　　3、建筑面積：約5.3萬平方米

　　4、工程造價：工程價款按照實際完成的建筑面積計算x固定單價。

　　5、工期：按甲方與本工程建設單位簽署的大合同和總體施工進度安排執行。

　　6、承包范圍：施工圖紙范圍內的結構工程、建筑工程(建筑物散水外30cm以內)。

　　7、本合同不包括項目：防白蟻工程、欄桿工程、止水螺桿，門窗工程、幕墻工程、室外工程、安裝工程(電梯、空調、通風排煙、電氣、給排水、消防、智能化工程等)。

　　二、承包方式

　　1. 包工包料：、結構工程、建筑工程，模板工程、腳手架工程、水電工程、防水工程、塔吊、施工電梯。

　　2. 甲方供鋼筋、砼

　　3. 乙方包施工所需的機械設備、工具、用具、勞保用品。

　　4. 乙方包工期、包質量、包安全文明施工、包社會保險。

　　5. 完工清場、包工程驗收合格。

　　6. 包冬季、雨季、夜間施工、交叉施工、不屬于不可抗力惡劣自然條件下施工等的人工降效費、施工措施費等費用。

　　三、質量標準及安全生產、文明施工目標

　　1、工程質量標準：按照國家驗收標準達到合格標準

　　2、安全、文明施工目標：滿足合同要求及國家有關強制性施工規范要求。

　　四、承包方式

　　1、包工、包材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包文明施工;

　　2、乙方自行負責組織施工和管理，甲方管理人員監管。工程所需材料除甲方提供以外的、材料設備、機械等由乙方自行提供或解決。

　　3、甲方未指定的部分、材料、設備等的品牌、生產廠家、供應商等，均由乙方自行采購，，但須通過質監站復檢合格。

　　4、本工程須設立專款專用銀行賬號，本工程的財務事宜由乙方管理。

　　五、承包價款及支付

　　1、本項目中的單位工程屬于幾類就套用幾類收費標準，主工執行20xx年《山東省建筑安裝工程消耗定額》，20xx年《山東省建筑安裝工程取費定額》，施工期間執行《xx地區建筑材料市場信息價目表》沒有價目表的技術項目執行清單計價方式確認人工費按當地政府具體文件執行，所有取費標準、措施項目費、規費等執行定額及相應文件，按實際計取，取費標準為1類取費。

　　2、研發中心和辦工樓基礎完工三日內甲方按乙方已完工程量付給結構部份80%的工程款。

　　施工階段：各層砌體項目施工完成按建筑面積計算，按天泰大合同付款。

　　六、甲方的權利和義務

　　1、甲方協助乙方處理履約過程中的有關事宜。

　　2、協助乙方辦理開工、中間驗收、竣工驗收、工程結算和工程款項的回收等事宜，協調與上級主管部門、建設單位的關系。

　　3、在施工過程中，甲方對乙方的工程技術、質量、安全、文明施工、施工進度進行監督和協助。

　　4、甲方不干預乙乙方方的正常施工與管理，不參與或介紹推薦材料供應商、勞務班組、分包隊伍給乙方。

　　5、嚴格按照本協議給乙方支付工程款項。

　　七、乙方的權利和義務

　　1、負責組建完善的項目管理機構，編制計劃、統計、施工方案等資料，并接受甲方的領導和管理，執行甲方的管理規章制度及管理規定，維護甲方利益和形象。

　　2、負責全面履行甲方與業主簽定的施工合同。施工合同中，甲方有關的權利和義務全部由乙方承擔。

　　3、乙方負責抓好安全文明施工，樹立良好的施工企業形象。

　　4、負責按規定協助施工、竣工技術資料等相關文件，負責工程的移交，按規定進行保修。

　　5、施工中乙方發生的一切質量、安全、文明施工及由此引起的債務糾紛等由乙方處理,其經濟責任由乙方承擔。

　　八、其他

　　1.工程所發生的設計變更、現場簽證以及增加工程的計價方法按以下辦法執行：依據20xx年《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省安裝工程消耗量定額》、《山東省安裝工程量計算規則》、20xx年發布的《山東省建筑安裝工程消耗量定額補充冊》、《山東省建筑安裝工程計價依據綜合解釋》、《山東省建筑工程價目表》、《山東省安裝工程價目表》、《濟南市建筑工程價目表》和《濟南市安裝工程價目表》計算，材料價格按施工期間同期信息價執行。

　　2.在變更工程(或現場簽證)完成之日起七日內，乙方向甲方報送變更工程價款報告(或現場簽證資料)以便雙方確認，甲方在收到乙方遞交的變更價款報告后的七日內給予回復或提出異議，否則視為甲方默認，待雙方完成結算工作并確認審核造價后一個月內一次性支付，對于甲方審定的簽證或變更意見，乙方如有異議，應于七天內回復，并以積極的態度配合，如在規定的時間內乙方不能答復，甲方視為乙方默認，乙方現場進度不得以此而拖延工期

　　九、附則

　　1、本合同經雙方簽字后生效，在工程竣工驗收達合同要求、辦理完畢竣工決算、建設單位付款完畢、保修義務完成及有關債權、債務清算完畢后，合同條款自行終止。

　　2、本合同壹式肆份，甲方執貳份、乙方執貳份，具同等法律效力。

　　3、本合同未盡事宜，由雙方協商解決，另簽補充協議。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日