- 相關推薦
工程施工協議
在日新月異的現代社會中，協議起到的作用越來越大，簽訂了協議就有了法律依靠。那么你真正懂得怎么寫好協議嗎？以下是小編幫大家整理的工程施工協議，希望能夠幫助到大家。
工程施工協議1
甲方：
法定代表人：
住所地：
電話：
乙方：
身份證號碼：
住址：
電話：
丙方：
法定代表人：
住所地：
電話：
乙方作為甲方工程項目經理，丙方作為乙方擔保方，就乙方承包工程丙方作擔保的有關事宜達成以下協議資料，共同遵守。
本合同簽訂的基礎：
1、甲方系經過批準，具有工程施工資質的施工企業。類工程施工資質為級，按照國家規定承攬工程。
2、乙方作為甲方的項目經理，同時是甲方工程項目部的負責人。
3、甲方工程項目部現有的施工設備由乙方自備。
4、丙方對乙方債務承擔連帶職責保證。
本協議基本資料：
第一條承包范圍及承包方式承包范圍：工程項目，負責甲方承攬并負責施工的全部類工程的施工。承包方式：按照固定比例上繳管理費，自主聘用工作人員、自籌資金、自主施工、自擔風險。
第二條承包期限自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。
第三條工程承攬不論甲方承攬的工程，還是乙方自己承攬的工程，對外均為甲方承攬的工程，由甲方與建設單位簽署《消防工程施工合同》。
第四條財務管理：
1、甲方為乙方獨立設立財務賬簿，獨立核算，但是對外結算與支付，務必經過甲方財務統一辦理。甲方與建設單位簽署的《建設工程施工合同》應約定“本工程的所有工程款務必以轉賬的方式轉入乙方（即施工方，也就本合同甲方）的賬戶，否則視為款項未付。”
2、對外結算：工程預付款、工程進度款和工程結算款均由甲方統一結算進入甲方為乙方設立的獨立帳戶。結算方式透過銀行票據的形式結算。未經甲方書面授權，乙方不得單獨與建設單位結算工程款。3、對外支付：由甲方透過乙方的獨立帳戶，統一對外支付材料款、人員工資等各項費用。乙方申請用款時，務必要說明款項的用途，并憑甲方簽名的書面支付書方可支付，做到專款專用。
4、乙方每月向甲方匯報一次工程進度及債務狀況，甲方有權派人員到現場核對大宗建材和機械設備的購買和保管、使用、付款等狀況，發現問題及時糾正，同時，應對建設單位的工程進度款及工程款的結算進行履約跟蹤。
第五條勞保統籌基金由甲方統一繳納勞保統籌基金、農民工工資保證金，費用由乙方承擔。
第六條管理費乙方按照施工工程總造價的%向甲方繳納管理費。首次根據乙方與建設單位簽訂合同的價款進行結算，甲方能夠從乙方帳戶中直接扣除。待工程結算完畢，多退少補。
第七條人員的雇傭、工資的發放：
1、工作人員招聘及工資方法：工程施工人員全部由乙方自行招聘，工作人員的工資由乙方自行承擔。乙方應保障工作人員工資及待遇的按時發放，不得拖欠。因拖欠工資造成的糾紛，由乙方自行承擔。違反上述約定，導致甲方支付工作人員工資，甲方除有權向乙方追償外，同時乙方應賠償甲方一倍的違約金。
2、財務人員、技術人員：財務人員和技術人員由甲方委派，財務人員和技術人員的工資由乙方承擔，其工資標準不得低于甲方工作人員的工資標準。如果由乙方自行招聘技術人員，務必經過甲方考核合格后方可聘用。
第八條保險辦理、安全管理與職責：
1、乙方務必加強安全管理，確保安全施工，遵守安全生產規則，不得強令作業，施工過程中發生的安全事故全部由乙方負責。
2、甲方不定期對乙方進行安全檢查。在檢查過程中，乙方應用心配合甲方的檢查工作，同時理解并用心履行甲方提出的整改方案。
3、乙方同時要為工作人員投保各項社會統籌保險，個性要投保工傷保險，同時乙方要為工作人員投保意外傷害商業險。工作人員產生的工傷，全部由乙方承擔，甲方有權從乙方帳戶中直接代為支付。
第九條項目部內部管理：
1、材料采購：所有材料由乙方親自采購，或者由乙方書面授權方可有效。所有入賬之材料發票務必由乙方簽字方可入帳。
2、工程施工管理：
①項目經理：項目經理由乙方擔任，所有與建設單位的工作聯系、簽證的簽署均由乙方負責。
②技術人員：技術人員由甲方委派，協助乙方施工。
③施工人員：
3、人員管理：
4、施工場地管理：
第十條施工設備工程施工設備全部歸乙方所有，不足部分由乙方購買。設備的維護與保養由乙方承擔。
第十一條印章管理甲方應將所有材料采購合同以及勞務分包合同務必蓋有甲方印章，嚴格控制項目部印章的使用范圍。
第十二條違約職責：
1、乙方施工過程中出現安全事故，乙方應當用心賠償，如果沒有盡快賠償，甲方有權從乙方帳戶中直接扣除，并給付受害人。如果一方沒有盡快賠付，乙方帳戶中的款項不足以支付，導致甲方承擔職責，甲方有權向乙方追償，同時有權要求乙方承擔甲方賠償額一倍的違約金。
2、甲方用心支付應當支付給乙方的款項，但有權扣除各項稅費。甲方延期支付，每延期一日，支付應付款額萬分之二的滯納金。
3、雙方均應誠實守信履行本協議，不得損害對方利益。如有損害，需賠償對方的損失，同時賠償損失數額一倍違約金。
第十三條擔保條款
1、丙方作為保證人在本合同項下帶給的保證為連帶職責保證。
2、保證人在本合同項下的保證范圍包括本合同債務、違約金、賠償金、甲方為實現債權與擔保權利而發生的相關費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、律師費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、郵寄費、公告費等）。
3、保證期間自自簽訂本協議起到工程完工后二年。
第十四條工程竣工后的管理：
1、乙方應將竣工的相關的資料報甲方備案，并將工程上所發生的債權債務狀況以書面形式給予說明。
2、甲方可派專人至現場向業主、監理及其他相關人員了解狀況，進行債權債務核查。
第十五條協議終止本協議在下列狀況下終止：
1、協議期滿。
2、雙方協議解除。
第十六條通知條款所有的通知事項書面應送交對方，或寄往本合同首頁所列的居住地址。自通知以掛號、快遞或電傳方式發出的10日后，視為對方已收悉。任何一方變更地址的，應按上述方式通知對方，并在收到對方確認函后，地址變更方才生效。
第十七條爭議解決甲、乙雙方在履行本合同中發生的爭議，由雙方協商或透過調解解決。協商或調解不成，能夠向甲方住所地人民法院起訴。在訴訟期間內，本合同不涉及爭議的條款繼續有效。
第十八條協議生效本協議經雙方簽字蓋章生效。第十九條文本份數本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方（簽章）：
乙方（簽字）：
法定代表人（簽字）：
丙方（簽章）：
法定代表人（簽字）
簽訂時間：20xx年xx月xx日
簽訂地點：
工程施工協議2
甲方：
乙方：
甲乙雙方就中交二公局新恩鐵路樹枝障施工項目，雙方達成如下協議
一，工程名稱；新恩鐵路樹枝障施工項目。
二，工程地點；內蒙。
三，工程內容及范圍；將沙柳枝條載成45公分 長以上，將樹枝埋入25公分，外漏20公分， 方格沙障尺寸統一為1米×1米的菱形 方塊，具體要求執行甲方技術人員現場意見。
四，施工數量，據實結算
五，工程承包方式，乙方包輕工（甲方提供材料，機械）
六，開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
七，技術質量要求：達到業主驗收標準。
八，合同單價：每平米1.05元
九，付款方式：合同簽訂后，待工程全部完工后，達到業主驗收標準后一次性付清全部工程款。
十，乙方向甲方承諾，進入施工現場必須組織作業人員進行安全教育、文明施工、嚴禁打架斗毆、酗酒鬧事，嚴格遵守甲方的一切管理制度，服從項目部管理人員指揮。
十一， 施工人員的人生安全及施工期間的治療、保險問題由乙方負責，甲方不承擔任何責任 和費用。
十二，如因甲方原因延誤工期，乙方有權順延工期。由乙方原因延誤工期，每延誤一天扣500 元。
十三，甲乙雙方一經簽訂合同就必須履行本合同，如因業主、地方等問題而不能開工的一切 損失甲方負責，施工中因乙方單方面引起的糾紛、延誤施工由乙方承擔一切責任。
十四，本合同簽訂之日起生效，工程竣工驗收辦理完結算手續后付款。
十五，本合同未盡事宜雙方可另立協議，并與本合同具有同等的法律效力。
十六，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
簽訂地點：
甲方簽字：
身份證號：
年 月 日
乙方簽字：
身份證號：
年 月 日
工程施工協議3
發包方（以下簡稱甲方）：_________________
承包方（以下簡稱乙方）：_________________
經______建設局批準，本工程于______ 年______月______日邀請投標、協商議標確定由乙方承建，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，依據建設部和國家工商管理局頒發的（gf--96--0205）《建筑裝飾工程施工合同》示范文本，并結合深圳市有關規定及本工程的具體情況，簽訂本合同。
一、詞語含義及合同文件
第一條 詞語含義
在本合同中，下列詞語具有本條所賦予的含義：
1．1 合同：是指發包方和承包方之間為實施工程達成的明確相互權利和義務關系的協議，以及雙方協商同意的與合同有關的全部文件。
1．2 發包方（簡稱甲方）：合同約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
甲方的具體身份、發包范圍、權限、性質均需在合同條款中約定。
1．3 承包方（簡稱乙方）：合同約定的具有工程承包主體資格并被甲方接受的當事人。
1．4 甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：合同約定甲方在相應條款內指定的履行合同的負責人。
1．5 乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：合同約定乙方在相應條款內指定的履行合同的負責人。
1．6 社會監理：合同約定甲方委托具備法定資格的工程建設監理單位對工程進行的監理。
1．7 總監理工程師：合同約定工程建設監理單位委派的監理總負責人。
1．8 設計單位：甲方委托的具備與工程相應資質等級的設計單位。
本合同裝飾工程，甲方委托乙方部分或全部設計，且乙方具備相應設計資質，甲、乙雙方另行簽訂設計合同。
1．9 裝飾工程：是指為使建筑物、構筑物內、外空間達到一定的環境質量要求，使用裝飾裝修材料，對建筑物、構筑物外表和內部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理。
1．10 工程造價管理部門：深圳市建設工程造價管理站。
1．11 工程質量監督部門：按《深圳經濟特區建設工程質量條例》執行。
1．12 合同價款：甲、乙雙方在合同相應條款內約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格、措施費、工期補償費等。
1．13 追加合同價款：在施工中發生圖紙及措施以外的工程量，經甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1．14 費用：甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。
1．15 工期：按國家有關規定，甲乙雙方在合同相應條款約定的、按總日歷天數（包括一切法定節假日在內）計算的工期天數。
1．16 開工日期：甲乙雙方在合同相應條款約定的工程開工日期（約定期不能開工的，由責任方負責）。
1．17 竣工日期：甲乙雙方在合同相應條款約定的工程竣工日期。
1．18 圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）
1．19 分段或分部工程：在合同相應條款（或補充條款）約定構成全部工程的任何分段或分部工程。
1．20 施工場地：由甲方提供，并在合同相應條款（或補充條款）內約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場地（包括一切通道）。
1．21 施工設備和設施：按雙方協議約定，由甲方提供給乙方或由乙方自己提供的施工和管理使用的設備或設施。
1．22 工程量清單：發包方在招標文件中提供的、按深圳市的工程量計算方法（規則）計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。
1．23 書面形式：根據合同發生的手寫、打印、復寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協議、備忘錄、函件及經過確認的會議紀要、電報、電傳等。
1．24 不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任所造成的爆炸、火災，以及相應條款約定的自然災害等。
1．25 利息：合同中所指的利息，為單位向銀行貸款利息。
1．26 合同條款中，部分甲方職責由其甲方委托的社會監理機構代為行使的，應在補充條款中明確其代為行使的內容、范圍。
第二條 合同文件組成及解釋順序
合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
2．1 協議條款；
2．2 合同條件；
2．3 建設工程施工合同，補充合同；
2．4 洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協議；
2．5 合同約定的標準、規范和有關的技術經濟標準、資料；
2．6 招標發包工程的招標文件、投標書和中標通知書；
2．7 工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；
2．8 監理合同
當合同文件出現含糊不清或不一致時，由雙方協商解決，協商不成時，按第三十六條約定的辦法解決。
第三條 合同使用標準及法律
合同必須首先約定使用國家標準、規范。其次約定使用行業標準、規范；再次約定使用地方的標準、規范。甲方應按約定的時間向乙方提供一式兩份標準、規范。
國內沒有相應標準、規范時，設計方應提供施工工藝，經甲、乙、丙三方代表批準后執行。設計要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。所發生購買、翻譯的費用，均由甲方承擔。
適用于合同文件的法律、法規是國家的法律、法規和深圳市的地方法規及規章。
深圳市建設主管部門的有關規定對雙方也具有約束力。
第四條 工程概況
4．1 工程名稱：____________________________________
工程地點：____________________________________
承包范圍：________________________
4．2 承包方式：____________
4．2．1 按定標（或邀請協商議標）價及措施費、工期補償費、包人工、包材料、包工期、包質量、包安全。
4．2．2 按國家規定由乙方繳納的各種稅收已包含在本工程造價內，由乙方向稅務機關繳納。
4．2．3 招標工程除涉及變更外，總價、單價均以定標價為準，一次包定，結算時按4．5條的約定辦理。
4．3 工期：
⑴開工日期：______年____月____日
⑵竣工日期：______年____月____日
總日歷工期天數：______天。
4．4 質量等級：______
4．5 合同價款：人民幣（ 幣） __________元，大寫：__________________其中含措施費______元。
4．5．1 上述造價為固定價格加風險系數之和。其中，甲方給予乙方的風險金額為：______元，或合同價款 ％的金額。風險承擔的范圍：
4．5．2 上述造價為可調價格合同。調整的方式為：________________________
4．5．3 全部工程造價按下列規定計算：________________________________
第五條 圖紙
5．1 甲方于合同簽訂后三日內向乙方提供完整的裝飾施工圖紙 單套（包括標準圖及有關資料兩套）。乙方需要超過雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。
5．2 甲方提供國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時，甲方應負責復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用。
5．3 本合同的裝飾工程施工圖紙，甲方委托乙方部分或全部設計，甲、乙雙方另行簽訂設計合同。
二、雙方一般責任
第六條 甲方代表
6．1 甲方代表姓名：____________；職稱（職務）：____________
6．2 甲方代表可委派有關具體管理人員，對本合同約定的工程，行使自己部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。
6．3 甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發出口頭指令后7天內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求24小時后不予答復，視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時內做出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤而發生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
6．4 甲方代表應按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內不予答復，應承擔由此造成的追加合同價款，并賠償乙方的有關損失，延誤的工期相應順延。
甲方代表易人，甲方應于易人前7天通知乙方，后任繼續履行合同約定的前任的權利和義務。
第七條 監理單位及總監理工程師
7．1 本工程甲方委托______監理。
7．2 總監理工程師姓名：____________；職稱：____________
7．3 總監理工程師職責：______________________________
非經甲方代表同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。
合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應做出公正的處理。
總監理工程師易人，甲方代表接到監理單位通知后同時通知乙方，后任繼續履行甲方賦予前任的權利和義務。
第八條 乙方駐工地代表
8．1 乙方駐工地代表姓名：____________；職務：____________
8．2 乙方任命的駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：
8．3 乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名及收到時間后生效。
8．4 乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。
乙方代表易人，乙方應于易人前7天通知甲方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。
第九條 甲方工作
甲方按該裝飾工程合同約定的內容，一次或分階段完成以下工作：
9．1 合同開工日期前 天，提供施工所需的場地，并清除場地內一切影響乙方施工的障礙；或承擔乙方在不騰空的場地內施工采取的相應措施所發生的費用，均計入合同價款內；
9．2 合同開工日期前______天，向乙方提供施工所需水、電、熱力、電訊等管道線路，從施工場地外部接至條款約定的地點，并保證乙方施工期間的需要；
9．3 負責本工程涉及的市政配套部門及當地各有關部門的聯系和協調工作；
9．4 甲方進行分部工程招標，施工中甲方應協調施工場地內交叉作業及施工單位之間的關系，保證合同按約定順利施工；
9．5 合同開工日期前 天，辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續；
9．6 合同開工日期前 天，組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；乙方負責設計的，組織由設計人員向施工人員進行技術交底。
9．7 向乙方有償提供的施工設備和設施有：
甲方不按條款約定的內容和時間完成以上工作，造成工期延誤，承擔由此造成的追加合同價款，并賠償乙方有關損失，工期相應順延。
第十條 乙方工作
乙方按約定的時間和要求做好以下工作：
10．1 甲方委托乙方設計的，在其設計資格證書允許的范圍內，按合同約定完成施工圖設計或與工程配套的設計，經甲方代表批準后使用；
10．2 向甲方代表提供年、季、月度工程進度計劃及相應統計報表和工程事故報告；
10．3 在騰空后單獨由乙方施工的施工場地內，按工程和安全需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任及所發生的費用；
在新建工程或不騰空的建筑物內施工時，上述設施和人員由工程發包單位負責，乙方不承擔任何責任和費用。
10．4 遵守深圳市政府和有關部門對施工場地交通、施工噪音、施工現場環境衛生等管理規定。經甲方代表同意，需辦理有關手續的，由甲方承擔由此發生的費用。因乙方違章責任造成的罰款由乙方負責；共12頁，當前第4頁123456789101112
10．5 遵守深圳市政府和有關部門對施工現場的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款；
10．6 按約定保護好建筑物結構和相應管線、設備；
10．7 已竣工工程未交付甲方驗收之前，負責成品保護，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。第三方原因造成損壞，通過甲方協調，由責任方負責修復；或乙方修復由甲方承擔追加合同價款。要求乙方采取特殊措施保護的分段或分部工程，其費用由甲方承擔。甲方在竣工驗收前使用，發生損壞的修理費用，由甲方承擔。由于乙方不履行上述義務，造成工期延誤和經濟損失，責任由乙方承擔。
三、施工組織設計和工期
第十一條 施工組織設計及進度計劃
乙方在合同簽訂生效后 日內，將施工組織設計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代表。甲方代表收到施工組織設計后日內予以批準或提出修改意見，逾期不批復，可視為該施工組織設計（或施工方案）和進度計劃已經批準。乙方必須按批準的施工組織設計（或施工方案）和進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監督。工程實際進展與計劃不符時，乙方應按甲方代表的要求提出趕工和施工安全的措施，甲方代表批準后執行。
第十二條 延期開工
乙方不能按時開工，應在條款約定的開工日期3天前，向甲方代表提出延期開工的理由和請求。甲方代表在3天內答復乙方，甲方代表3天不予答復，視為已同意乙方請求，工期相應順延。甲方代表認為乙方提出的理由證據不足，不同意延期請求或乙方未在規定時間內提出延期開工請求，竣工工期不予順延。
甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后，可要求乙方推遲開工日期，承擔乙方因此造成的追加合同價款，相應順延工期。
第十三條 暫停施工
甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出處理意見。乙方應按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后，可提出復工要求，甲方代表應在48小時內給予答復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內未給予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲方，由甲方承擔追加合同價款，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答復，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。
第十四條 工期順延
14．1 以下原因造成竣工日期拖延，經甲方代表確認，工期相應順延：
14．1．1 由于設計變更、工程量變化，引起施工程序變化；
14．1．2 一周內非乙方原因停電、停水造成停工累計超過八小時；
14．1．3 甲方不能按約定期限交出（騰空）施工場地、清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、電；
14．1．4 由于戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災、水災、以及臺風、大雨、暴雨、地震等。
14．1．5 甲方不按合同規定預付備料款和工程進度款而影響施工進度；
14．1．6 甲方分包或分部招標的工程，拖延了工程進度。共12頁，當前第5頁123456789101112
14．1．7 甲方提供的設備、材料等，未按乙方計劃進場或交驗時發現缺陷，需要更換而耽誤施工進度。
14．1．8 其它非乙方原因的停工。
14．2 上述情況發生后七天內，乙方就延誤的內容和因此發生的經濟支出，向甲方代表提出書面報告，甲方代表在收到報告后兩天內予以確認、答復。
14．3 非14．1列出的原因造成的工期拖延，乙方承擔違約責任；或每延期 天，由乙方付給甲方罰金 元。罰金不超過合同總造價的 ％。
第十五條 工期提前
15．1 工程若需提前竣工，雙方協商一致后簽訂提前竣工協議，乙方按提前竣工日期修訂進度計劃，報甲方批準。甲方在三天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協議內容包括：提前的時間、乙方采取的趕工措施費用的承擔和提前竣工收益的分享等。
15．2 乙方按合同規定的工期提前竣工，每提前______天，甲方獎給乙方______元。
四、質量與檢驗
第十六條 工程樣板
16．1 根據裝飾需要，甲方可要求乙方制作樣板間。乙方制作的樣板間，經甲方代表檢驗合格后，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。制作樣板間的全部費用，由甲方承擔。
16．2 乙方報價時提供的樣板，由甲乙雙方封存，作為工程驗收樣品。
第十七條 檢查和返工
乙方應認真按照標準、規范、設計和樣板間（樣品）標準的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。
以上檢查檢驗合格后，又發現由于乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔返工的全部費用，賠償甲方的有關損失，工期相應順延。
第十八條 工程質量等級
18．1 工程質量要求達到國家或專業的質量檢驗評定的 標準。
18．2 工程質量經驗收評定為優良標準，并按合同工期竣工，增加工程費用 元。
18．3 工程質量不符合規范、標準和設計要求，質量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
18．4 雙方對工程質量有爭議，按照職能分工由市（或區）建設行政主管部門進行裁決，因此造成的經濟損失和工期拖延，由敗訴方承擔。
第十九條 隱蔽工程和中間驗收
19．1 工程具備隱蔽條件或達到中間驗收條件，乙方自檢合格后，于驗收前24小時通知甲方代表。經驗收合格，甲方代表簽字后即可進行隱蔽和施工。若甲方接通知后24小時內未到場驗收，則視為驗收合格，甲方必須補簽驗收手續。
19．2 隱蔽工程質量符合規定要求，驗收24小時后甲方代表不簽字，視為甲方代表已批準，乙方可進行隱蔽或繼續施工。甲方驗收不合格，乙方在限定時間內修改后重新驗收。
第二十條 重新檢驗
無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新隱蔽或修復后隱蔽。檢驗合格，甲方承擔由此發生的追加合同價款，賠償乙方損失并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。
五、合同價款的支付方式
第二十一條 合同價款之調整
合同價款為有條件之可調價款，發生下列情況之一的可作調整：
21．1 甲方代表確認的工程量增減；
21．2 甲方代表確認的設計變更或工程洽商；
21．3 甲方代表確認的工藝標準變化或材料更換；
21．4 合同雙方確認的市工程造價管理部門公布的價格調整文件；
21．5 雙方約定的其它增減或調整。
雙方在約定的調整合同價款的范圍內，需要調整合同價款時，乙方在上述情況發生后 天內，將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表，甲方代表批準后通知經辦的銀行和乙方。甲方代表收到乙方通知后7天內不作答復，視為已經批準。
第二十二條 工程預付款
22．1 合同生效后五天內，甲方付給 價款的 ％預付款，計人民幣（幣） 萬元。
22．2 乙方在完成合同價款60％時（以甲方代表簽證的工程量為準），甲方開始按比例每月抵扣預付款的______％，在完成合同總造價的______％時抵扣完。
甲方不按協議條款約定預付工程款，乙方在約定預付時間7天后向甲方發出要求預付工程款的通知，甲方在收到通知后仍不能按要求預付工程款，乙方可在發出通知7天后停止施工，甲方從應付之日起向乙方支付應付款當時的利息并承擔違約責任。
第二十三條 工程量的核實確認
23．1 乙方于每月二十五日后三天內向甲方代表遞交已完工程量報表，甲方接報表后三天內按圖紙核實已完工程量，并提前24小時通知乙方。乙方為計量提供便利條件并派人參加。
23．2 乙方無正當理由不參加計量，甲方代表自行進行，計量結果視為有效，作為工程款支付的依據。甲方代表收到乙方報表后三天內未進行計量，從第四天起，乙方報表中的工程量視為已被確認，作為支付工程款的依據。甲方代表不按約定時間通知乙方，使乙方不能參加計量，計量結果乙方不同意時作為無效。
23．3 甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和乙方自身原因造成的返工的工程量，不予計量。
23．4 不符合工程質量標準的工程量，不計入工程量統計范圍。
第二十四條 工程款支付
24．1 甲方根據核實確認的工程量，并按構成合同價款相應項目的綜合單價計算的款額，經甲方代表簽字后 支付。
24．2 乙方按合同約定向甲方遞交已完工程量報表后，甲方在六天內未核實完畢及未支付工程進度款，乙方可向甲方發出要求付款通知，甲方在收到乙方通知仍不能按要求支付，乙方可在發生通知七天后停止施工，甲方承擔違約責任。
24．3 經甲乙雙方同意并簽訂延期付款協議，甲方可延期付款。
24．4 工程款支付達工程總造價的95％時，不再按進度付款，其余工程款待竣工驗收后辦理竣工結算時支付3％，剩余2％價款作為質量保修金驗收半年后付清。
六、材料供應
第二十五條 材料樣品和樣本
本裝飾工程除大型和特殊設備外，其它設備、材料由乙方采購。
不論甲乙任何一方供應材料都應事先提供材料樣品或樣本，經雙方驗收后封存，作為材料供應和竣工驗收的實物標準。甲方或設計單位指定的材料品種，由指定者提供指定式樣、色調和規格的樣品或樣本。
第二十六條 甲方提供設備
甲方按照協議提供的設備型號、規格、數量、單價、質量等級和提供時間、地點的清單，向乙方提供設備及其產品合格證明。甲方代表在所提供設備驗收24小時前將通知送達乙方，乙方派人與甲方一起驗收。無論乙方是否派人參加驗收，驗收后由乙方妥善保管，甲方并按“深建字[1991]234號”文的規定，另付設備價款_____％的管理費給乙方發生損壞或丟失，由乙方負責賠償。甲方不按規定通知乙方驗收，非合同約定的設備乙方不負責設備的保管，損壞或丟失由甲方負責。
甲方供應的設備與清單或樣品不符，按下列情況分別處理：
26．1 設備的型號、規格、質量等級與清單或樣品不符，乙方可拒絕接受保管，由甲方運出施工現場并重新采購；
26．2 到貨地點與約定不符，甲方負責倒運至約定地點；
26．3 供應數量少于清單約定數量時，甲方將數量補齊。多于清單數量時，甲方負責將多余部分運出施工現場；
26．4 供應時間早于約定時間，甲方承擔因此發生的保管費用。
因以上原因或遲于約定時間供應而導致的追加合同價款，由甲方承擔。工期相應順延，并由甲方賠償乙方由此造成的損失。
乙方檢驗通過之后仍發現有與清單和樣品的規格、質量等級不符的情況，甲方還應承擔重新采購及返工的追加合同價款，并相應順延工期。
第二十七條 乙方采購材料設備
乙方按照設計、規范和樣品的要求采購工程需要的材料，并提供產品合格證明。在材料、設備到貨24小時前通知甲方代表共同驗收。對與設計、規范和樣品要求不符的產品，甲方代表應禁止使用，乙方按要求重新采購符合要求的產品，承擔由此發生的一切費用。甲方未能按時到場驗收，以后發現材料不符合規范、設計和樣品要求，乙方仍應拆除、修復及重新采購，并承擔發生的費用。由此延誤的工期可相應順延。
第二十八條 材料試驗
對于必須經過試驗才能使用的材料、設備，不論甲乙雙方任何一方供應，由乙方進行防火阻燃、毒性反應等測試。不具備測試條件的，可委托專業機構進行測試，費用由甲方承擔。測試結果不合格的材料，凡未采購的應停止采購，凡已采購運至現場的，應立即由采購方運出現場，因此造成的全部材料采購費用，由采購方承擔。甲方或設計單位指定的材料不合格，由甲方（或設計單位）承擔全部材料采購費用。
七、設計變更
第二十九條 甲方變更設計
甲方變更設計，應在該項工程施工前7天通知乙方。乙方已經施工的工程，甲方應及時通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。
由于設計變更造成乙方材料積壓，應由甲方負責處理，并承擔全部處理費用。
由于設計變更，造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應損失均由甲方承擔，相應順延工期。
第三十條 乙方變更設計
乙方提出合理建議涉及到變更設計和對原定材料的代換，必須經甲方代表及有關部門批準。合理化建議節約的金額，甲乙雙方協商各按_____％和_____％分享。
第三十一條 設計變更對工程的影響
所有設計變更，雙方均應辦理變更洽商簽證。發生設計變更后，乙方按甲方代表的要求，進行下列對工程影響的變更：
31．1 增減合同中約定的工程數量；
31．2 更改有關工程的性質、質量、規格；
31．3 更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸；
31．4 增加工程需要的附加工作量；
31．5 改變有關工程施工時間和順序。
第三十二條 確定變更合同價款及工期
發生設計變更后，乙方在接到變更 天內，按下列方法提出變更價格，送甲方代表批準后調整合同價款：
32．1 合同附件中報價單已有適用于變更工程的價格，按合同附件已有報價單的價格變更合同價款；
33．2 合同附件中報價單只有類似于變更情況的價格，可以此作為基礎確定變更價格，變更合同價款；
33．3 合同附件中報價單沒有適用和類似的價格，由乙方按修改時的深圳市信息價或市場價變更價格，送甲方代表批準后執行。
設計變更影響到工期，由乙方提出變更工期，送甲方代表批準后調整竣工日期。
甲方代表不同意乙方提出的變更價格及工期可以修改，修改后7天內將修改情況通知乙方。雙方仍有異議時，可按第三十六條約定的方法解決。
八、竣工與結算
第三十三條 竣工驗收
工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。在工程竣工 天內向甲方提交竣工圖_____套。甲方代表收到竣工驗收報告后，在 天內向所屬建設行政主管部門提交驗收申請，由甲方組織、建設行政主管部門主持進行驗收，并在驗收3天內給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。
甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告 天內無正當理由不申請驗收，或驗收3天內不予批準且不能提出修改意見，視為竣工驗收報告已被批準，即可辦理結算手續。
竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，應為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
甲方不能按期申請驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔保管費用。工程保管費的計算，每天按承包工程造價的_____分之_____計算。
因特殊原因，部分工程或部位須單項竣工時，雙方訂立單項竣工協議，明確各方責任。
第三十四條 竣工結算
竣工報告批準后，乙方應按國家有關規定在交工驗收后 天內向甲方代表提出結算報告和工程結算書，辦理竣工結算。甲方代表收到工程結算書后應在15天內審核完畢或提出審核意見，在 天內將撥款通知送經辦的銀行支付工程款，并將副本送乙方。乙方收到工程款10天內將竣工工程交付甲方。
甲方收到工程結算書后 天內無正當理由不辦理結算，從第______天起按施工企業向銀行同期貸款的最高利率支付工程款的利息，并承擔每日按拖欠總額的_____分之_____的罰金。
采取按合同價款約定比率，在甲方應付乙方工程款內預留保修金辦法的，甲方應在保修期滿后20天內結清。
第三十五條 保修
35．1 保修責任范圍：除甲方使用過程人為損失、原設計錯誤隱患、甲方要求的材料代用原因、第三者故意或非故意損壞、自然災害及人力不可抗力因素損壞外，凡屬乙方施工質量原因及驗收后移交前乙方保管不力造成工程范圍各部位、部件、整體或單體、整件或單件的損壞、脫落、變質、丟失、開裂等，均屬乙方保修責任范圍。
35．2 保修內容包括：合同條款（含補充合同條款）所包含的工程項目、設計變更或修改、現場簽證或文字約定、雙方或多方會議紀要約定的全部內容。
35．3 保修期限：以單位工程竣工驗收合格之日起計算，按國家規定的保修條款執行，保修期限為半年。
35．4 保修費用：從工程結算款中截留。即：按合同總價款計算，為合同價款的2％。若發生的累計保修費超過截留的保修款總額，超過部分仍由乙方支付。
35．5 保修期間，乙方應在接到甲方書面通知后7天內派人修理，否則甲方可委托其它單位或人員修理，其費用在保修費內扣除，不足部分由乙方支付。
九、爭議、違約和索賠
第三十六條 爭議
36．1 履行合同過程中發生爭議，首先本著友好態度協商解決，若經協商仍不能解決，經雙方同意可向市（或區）建設主管部門或其授權的造價管理部門或工商局合同管理部門申請調解。如調解不成，當事人可以選擇下列一種方式解決：
36．1．1 向深圳仲裁委員會申請仲裁；
36．1．2 向人民法院起訴。
36．2 發生爭議后，除出現以下情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程：
36．2．1 合同確已無法履行；
36．2．2 雙方協議停止施工；
36．2．3 調解要求停止施工，且為雙方所接受；
36．2．4 仲裁委員會要求停止施工；
36．2．5 法院要求停止施工。
第三十七條 違約
37．1 甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定支付工程預付款或工程進度款或履行自己的其它義務而發生的使合同無法履行的行為，應承擔違約責任（包括因違約導致乙方增加的費用和從支付之日計算的應支付款項的利息等），相應順延工期，支付合同價款 ％的違約金給乙方，賠償因其違約給乙方造成的損失。
37．2 乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規范的要求，或發生其它使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任，支付合同價款 ％的違約金給甲方，賠償因其違約給甲方造成的損失。
37．3 除非雙方協議將合同終止或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
37．4 因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應以書面形式通知違約方，違約方必須在收到通知之日起7天內做出答復，超過7天不予答復視為同意中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。
第三十八條 索賠
38．1 甲方未能按合同約定提供條件、支付各種費用、順延工期、賠償損失，乙方可按以下規定向甲方索賠：
38．1．1 甲方在圖紙修改、材料變更、未付工程款或其它原因，而引起賠償事件發生，可依照合同有關條款進行賠償；
38．1．2 索賠事件發生7天內，向甲方代表發出要求索賠的意向；
38．1．3 乙方在發出索賠意向7天內，向甲方代表提交全部和詳細的索賠資料和金額；
38．1．4 甲方在接到索賠資料后5天內給予批準，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據，甲方在5天內未作答復，視為該索賠已經認可；
38．1．5 雙方協議實行一攬子索賠，索賠意向不得遲于工程竣工驗收合格后20天提出。
38．2 乙方未按合同約定交付裝飾產品或未全面履行合同約定的全部責任、義務而造成甲方經濟損失，甲方可按以下規定向乙方索賠：
38．2．1 因乙方開工不及時、工程款挪作他用或其它原因引起索賠事項發生，甲方于事件發生7天內向乙方發出要求索賠的通知；
38．2．2 乙方在接到索賠通知7天內給予書面答復或要求甲方進一步補充索賠理由和證據，乙方接通知7天內未答復，則視為該項索賠已被乙方認可。
38．3 損失的計算方法：實際直接損失加實際間接損失、再加上以經辦的銀行計劃外貸款利率計算的利息。
十、其它
第三十九條 安全施工
乙方應按國家及廣東市深圳市勞動部門和建設主管部門有關規定，采取嚴格的安全防護和防火措施，并承擔由于自身原因造成的財產損失和傷亡事故的責任與費用。非甲乙雙方責任造成的財產損失和傷亡事故，財產損失甲方承擔，乙方的傷亡事故由乙方承擔。
發生重大傷亡事故，乙方應按規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門的要求處理。甲方要為搶救提供必要條件。
乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨時交通要道附近施工前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批準后實施。由甲方承擔防護措施費用。
在不騰空和繼續使用的建筑物內施工時，乙方應制定周密的安全保護和防火措施，確保建筑物內的財產和人員的安全，并報甲方代表批準。安全保護措施費用，由甲方承擔。
在有毒有害環境中施工，甲方應按有關規定提供相應的防護措施，并承擔有關費用。
第四十條 專利技術、特殊工藝及合理化建議
40．1 甲方要求采用專利技術和特殊工藝，必須負責辦理相應的申報、審批手續，承擔申報、實驗等費用。乙方按甲方要求使用，并負責試驗等有關工作；乙方提出使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批準后按以上約定辦理。
40．2 乙方提出合理化建議涉及對圖紙、施工組織設計的更改及對原材料、設備的費用，須經甲方批準，以修改后的圖紙、材料、設備作價，調整合同價格。
40．3 甲方要求采用專利和特殊工藝，發生的一切費用由甲方承擔，獲得的收益甲方分享_____％；乙方提出使用專利技術和特殊工藝及合理化建議，發生的一切費用由乙方承擔，獲得的利益按第三十條標準分享。
第四十一條 不可抗力
41．1 不可抗力原因和因素的認定標準：
41．1．1 級以上的地震；
41．1．2 級以上的持續 天的臺風；
41．1．3 年以上未發生過、持續 天的高溫天氣；
41．1．4 自然原因發生的火災；
41．1．5 其它不可抗力原因。
41．2 上述不可抗力因素出現，乙方應立即采取措施并向甲方通報受災情況，在上述因素引起的損害終止后三日內向甲方報告損失情況和清理、修復的費用。若災害呈間歇形式繼續發生，乙方應每隔三天向甲方報告一次災害情況，直至災害結束。甲方應對災情處理提供必要條件。
工程施工協議4
工程名稱：
委托方（以下簡稱甲方）：
紐工程項目部
受委托方（以下簡稱乙方）：
經甲、乙雙方協商，甲方的云南省牛欄江—滇池補水工程德澤水庫樞紐工程試驗檢測工作由乙方完成，特訂立本合同。
一、試驗檢測范圍
本工程所涉及的在云南潤諾建筑工程檢測有限公司試驗檢測資質范圍內的試驗檢測項目。
二、雙方的義務
1、甲方的義務
（1）按本合同約定按期支付試驗檢測費用。
（2）按相關工程管理規定，提供建筑材料各產品的相關資料，并填寫試驗委托單。
（3）負責現場試驗檢測人員的住宿和辦公地點，支付試驗檢測費用。
2、乙方的義務
（1）按工程進度和試驗委托單及時完成工程的試驗檢測任務，并及時提交試驗檢測報告。
（2）按國家現行標準、規范規程安排設備、人員進行試驗檢測，并對檢測試驗成果進行評定。
（3）對甲方的工程技術保密。
（4）提供相關的工程技術咨詢服務。
（5）協助甲方送檢乙方試驗檢測資質范圍外檢測項目。
三、檢測程序
1、部分受檢樣品由乙方負責取樣送到外送實施檢測，現場施工質量檢測由乙方安排試驗檢測人員進行檢測。
2、對各種試驗檢測工作，甲方需提供技術要求，明確樣品的產品信息和檢測要求。
四、履行期限
自本工程開工開始至工程完工，共計四十二個月，甲方付清試驗檢測費用，乙方提交完試驗檢測報告為止。
五、檢測費用和支付方式
1、本工程試驗檢測費用按總價貳佰萬元（￥200萬元）包干，不含乙方試驗檢測資質范圍外送檢所支付的費用。
2、乙方試驗檢測資質范圍外的送檢試驗檢測費用由甲方支付。
3、試驗檢測費用按工程進度比例進行支付，并于工程試驗檢測資料移交后一個月內支付所有費用。
六、爭議解決
本協議如發生爭議，友好協商解決。如協商解決不成，則進行仲裁。
七、其它
1、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，自雙方義務履行完畢之日止。
2、本協議一式陸份，雙方各執三份。
委托方（簽章）：
代表人：
年月日
受委托方（簽章）：
代表人：
年 月 日
工程施工協議5
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經充分協商，就甲方和乙方簽訂的《天然氣安裝工程施工合同》達成以下補充協議：
一、甲乙雙方于 年 月 日簽訂的《 天然氣安裝工程施工合同》。
合同第四條原內容：“承包方式及材料供應：本工程由乙方包工包料統一管理。乙方須按照施工圖設計要求進行材料采購，各種材料必須有出廠合格證和相關質量檢驗報告，并經甲方現場代表及監理認可后方能使用。施工機械、機具及輔料乙方自行解決，費用由乙方承擔。”經甲乙雙方協商一致，更改為：
（1）本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程所有材料按照施工圖設計要求由甲方進行材料采購，各種材料必須有出廠合格證和相關質量檢驗報告，并經監理認可后方能使用。
（2）施工機械、機具及輔料乙方自行解決，費用由乙方承擔。
二、本協議一式四份，雙方各執兩份，每份具有同等效力，經甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方：
乙方：
負責人：
現場代表：
乙方代表：
年 月 日 年 月 日
工程施工協議6
發包單位：
施工單位：
根據《中華人民共和國合同法》尊重平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就擎天柱廣告牌基礎撼沙工程的有關事項協商一致，達成如下協議：
第一條工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3承包范圍：根據基坑的設計范圍內的全部內容(毛石擠淤、毛石基礎、撼沙層)。
1.4工程量:結算時按現場實際工程量計算。
1.5質量目標：基礎持力層承載力特征值fak大于160kpa。
第二條合同工期
2.1開工日期：(以實際進場時間為準)XX年6月5日。
2.2竣工日期：(即完工時間)XX年7月5日。
2.3該工程工期不予調整，除不可抗拒自然災害及現場條件以外發包方原因影響，可順延工期。但必須有發包方簽證和蓋章。
2.4承包方未在雙方約定日期前完成全部承包內容，將在總價中扣除工期違約金，拖延一天罰金1000元，以此類推，最高不超過總價的10%。
第三條工程造價及付款方式
3.1合同價款：以實際完成工程量結算，執行XX遼寧省建設工程計價定額。
3.2此工程單獨結算，不予廣告牌工程掛鉤。
3.3承包方向發包方提交工程進度表，發包方向承包方支付工程進度款。
第四條雙方的工作和義務
4.1甲方的工作義務
(1)甲方派駐工地代表：全權負責本工程施工中的一切事宜。
(2)負責對乙方所施工的質量、安全、進度、文明施工等進行全面監督和指導。
(3)負責向乙方進行技術、質量、安全、進度、文明施工的交底。
(4)負責本工程的對外聯系工作。
4.2乙方的工作義務
(1)乙方派駐工地代表：全權負責承包范圍內施工的一切適宜。
(2)保證項目管理成員的完整及至工程竣工不得隨意更換上訴人員。
(3)服從甲方管理，執行發包方各部門制定的各項管理規定。
(4)嚴格按設計圖施工，質量技術指標符合工程的各類標準和規范的要求。
(5)施工中發現問題及時向發包方報告并提出解決方案。
第五條關于工程驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙和國家制訂的施工及驗收規范為驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
5.3雙方應及時辦理中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加中間工程的驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。
5.4由于乙方原因造成質量或人員事故，其一切后果由乙方承擔，工期不順延。
5.5工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知3日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。
5.6工程竣工后，乙方提出將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料3天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意
第六條違約責任
6.1若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000違約金。
6.2乙方除自然力(臺風、龍卷風、地震、冰雹、大雨等)、政府、戰爭、火災等不可抗力之因素外，應按本協議約定之要求，完成各項工作，否則視為乙方違約。
6.3如甲方未能按本協議約定的時間內付款，使乙方不能及時開展各項工作，因此而給乙方造成的工作延誤或影響，乙方不承擔任何損失或責任，乙方保留單方面終止合作和追討經濟損失的權利。
第七條爭議或糾紛處理
7.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
7.2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。
第八條附則
8.1本合同一式兩份，雙方各持1份，均具有同等法律效力。
8.2在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽定補充協議，并具有同等法律效率。
發包方： 承包方：
年 月 日 年 月 日
工程施工協議7
發包方(簡稱甲方)：______
住址：__________________
承包方(簡稱乙方)：______
住址：__________________
經雙方協商同意，甲方將部分_________________砌磚單項工程發包給乙方施工，為明確雙方責任，特簽訂本協議，具體內容如下：
一、工程名稱：
________________________________
二、工程期限：
自______年______月______日起，至______年______月______日止，共計______日。本合同簽訂后乙方應按甲方要求，分段分期完成工作量。否則每延誤一天工期，罰款______元。在施工中乙方應聽從甲方的安排，不得干擾其他工序的施工。未經甲方同意無故停工，因此給甲方造成的損失，由乙方賠償。
三、質量標準：
乙方所承擔的各分項工程應達到當地政策規定的技術標準和的要求，以及滿足國家、地方有關質量的法律、法規、條例、規定等，確保建成優良工程。
四、工程單價：
________________________________
五、結算方式：
由于工程設計變更而引起的工程量增減，價格按相關定額進行增減，按實結算。
六、質量責任：
1、本工程如因施工質量問題，造成返工由乙方負責全部經濟損失從結算中一次扣除。
2、乙方在施工期間，如達不到甲方要求和優良工程標準，甲方有權停止施工并終止合同。其工程所用費用由乙方負責。
七、安全責任：
1、乙方在施工中必須嚴格遵守甲方的相關規章制度，嚴格按照國家安全操作規范施工。如因乙方施工人員違章操作引發安全事故，一切責任及經濟損失全部由乙方承擔。
2、乙方負責本職工的安全教育工作。
八、工程驗收：
1、工程質量驗收務必按規范進行，所有工程資料須與工程施工同步進行，隨時供有關部門及人員查閱，不合格資料及時修正。
2、分項工序驗收，以及隱蔽工程驗收，務必經甲方及監理簽字驗收后方可進行下道工序施工。
3、甲方及監理應在收到乙方請驗報告后小時內驗收完畢并出具書面驗收意見。平時甲方定期或不定期抽查，發現質量問題時，出具限期書面整改意見，乙方務必按甲方要求限期整改。若多次發現質量問題，或經兩次整改仍不貼合要求，甲方有權根據狀況要求支付違約金，嚴重的責令退場，一切損失由乙方負責。
九、違約責任：
1、雙方應嚴格遵守協議，如有違反，按本協議相關約定承擔違約職責。
2、如延誤工期，每超過一天，按合同總價款的承擔違約金，或每一天按1000元向甲方支付違約金。
3、如出現質量問題，以及違反本協議其它約定，乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外，甲方可視具體狀況，要求乙方按合同總價款的1%-10%承擔違約金。
十、爭議糾紛解決：
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
1、提交_________仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
十一、其他約定
1、本協議經雙方簽字、蓋章后生效，工程結算付款后廢止。
2、本協議于_______年____月____日在__________________(地點)簽署。
3、本協議一式_____份，雙方各執_____份，具有同等法律效力。
4、本協議未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：_______________乙方：_______________
代表人：_____________代表人：_____________
聯系電話：___________聯系電話：___________
簽約地點：___________簽約地點：___________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
工程施工協議8
甲方：
乙方：
一、工程概況：
1 、工程名稱：
2 、工程地點：
3 、工程內容：
二、承包內容：
1、工程量乙方按甲方提供的中標價為 （小寫： ），甲方收取管理費000%,若結算工程量超出合同工程量，其超出合同工程量部分甲方收取000%的管理費。
2、甲乙雙方各負責稅金50%；若結算工程量超出合同工程量，超出合同工程量部分稅金由乙方支付。
3、乙方承包范圍按業主提供的圖紙范圍、中標分部、分項清單中所包含的全部內容。
4、乙方必須按業主提供的設計施工圖紙及技術規范進行施工，保證按時、按質完成本工程分部分項任務。工程質量達到合格，并通過業主竣工驗收。
三、甲方責任
l 、在施工前甲方應協調業主做到水通、電通、路通到施工現場，協助乙方簽證工程量及一切事項。
2 、不可抗拒的自然災害損失，甲方協助乙方與業主補償。
3 、工程竣工后，達到驗收條件，甲方在15日內協調相關單位進行驗收，并協助辦理結算。
四、付款方式
l 、針對本工程量大、時間緊，在乙方簽定合同起30天內，乙方支付工程
保證金人民幣為貳佰萬元整（小寫：2014000.00元），在管理費中扣除。
2 、根據乙方實際完成工程量，每月28日前報量進度款，工程款到甲方賬戶后7天內除扣管理費后支付給乙方。
3、甲方支付乙方工程款時，甲方在工程款匯中代扣代繳稅金。
五、施工工期為180天，以開工令下發當日算起，若工期延誤，乙方承擔一切責任。
六、乙方需為施工過程中的安全負全責。
七、未盡事宜經雙方協商解決，協商解決不了的送相關法律部門仲裁。
八、本合同雙方應共同遵守履行，中標分部、分項工程量清單附后雙方簽字蓋章。
九、本合同一式肆份，雙方各持兩份。
甲方：
簽字（蓋章）:
乙方
簽字（蓋章）:
年 月 日
工程施工協議9
甲方：
乙方：
甲方現有商住房600平方米左右建筑工程，給乙方組織施工，考慮到乙方瓦工隊為民間組織，既無資質等級證書，又無安全施工許可證，為確保安全、優質、高效地搞好該工程，分清責任、避免爭議，經甲、乙雙方充分協商簽定如下協議：
一、工程工資費用：甲乙雙方協商，實行人員工資及費用大包干，數額為人民幣七萬元整，乙方必須完成主體工程中假二層以及輔助工程，其中包括所有地板磚、面磚、衛生間、廚房間的配套設施，以及圍墻、滴水、室外地平、室內鋼化涂料、外墻立幫柒(或面磚)等。
二、付款方式：瓦工隊住進施工場地后，甲方預付生活費給乙方人民幣5000元，二層封頂結束后甲方預付給乙方工資人民幣XX0元整，主體工程(包括假二層)全部結束后，甲方預付給乙方工資人民幣XX0元整，輔助工程全部結束后甲方預付給乙方工資人民幣10000元整，余款15000元質量保證金待半年后甲方認可沒問題的全部結清，甲乙雙方經濟往來均以條據為憑(上梁紅紙包和節餉飯、煙等計入工資但不需條據)。
三、工期：從簽字之日起，除一層大梁和屋面凝固期外全部工程工期為60天(雨天順延)，甲乙雙方應制定出晴雨表，延期每天罰款200元，提前每天甲方獎勵200元。
四、質量及施工：乙方必須按建筑工程規范和技術標準進行施工，確保甲方的建筑工程為優良工程，施工中甲方有權對乙方的不規范操作提出整改意見(如立模板必須由專業人員施工、保持施工現場文明、整潔、腳灰回收干凈等)，因乙方責任，造成質量隱患，或需返工造成材料浪廢和工期延長的，后果由乙方負責，對工程結構改變或減少工程量的，如模板費、地板磚、面磚等，在工資總額中作相應減少。
五、安全生產：按照誰組織施工誰負責安全生產的原則，乙方在施工期間發生任何大小事故(包括交通)，由乙方負責，費用自理，與甲方無關，甲方不承擔任何責任。
六、其它事項：甲方須提供乙方簡易住所和施工現場的水、電，其余一切生活費用和施工用的模板、吊車、腳手等所有建筑設備以及用具均由乙方自行解決，費用自理，乙方所需建筑材料須提前二天向甲方提出，否則造成停工乙方負責。
七本協議書一式兩份，未盡事宜雙方協商解決，甲、乙雙方各執一份，簽字蓋章或按手印后生效。
甲方： 簽字并蓋章或按手印
乙方：： 簽字并蓋章或按手印
工程施工協議10
甲方：_________
乙方：_________
經甲乙雙方協商制定以下補充協議：
一、工程概況
1、工程名稱：_________
2、地址：_________
3、建筑面積：7.2萬平方米。
4、框架結構共計2層。
二、工程內容及承包范圍：
1、乙方對本工程進行施工總承包，承包范圍基礎、主體、裝飾、裝修等、
2、乙方在本工程施工中不可以用宿遷本地農民工，若發現使用本地民工，所發生的任何事故均由乙方自行處理，以及在工程施工全過程所發生的任何事故，均由乙方全權負責，甲方均不承擔經濟責任。
3、乙方承包范圍內的設計變更而引起的增減工程由甲乙雙方共同協商。施工合同補充協議三、付款方式：
1、乙方在接到甲方開工通知后，進場施工，本工程施工過程。甲方不支付預付款。
2、本工程付款在1#車間封頂后付工程總價的30%，二層封頂后付工程總價的60%，砌墻捄灰室內地坪結束后付工程的80%，竣工驗收合格后付工程總價的95%，余款作為質量保證金，在竣工兩年后房屋正常使用，全部。
3、本工程若出現民工因工資鬧事后果有乙方負責，甲方不承擔，支付民工工資及其它任何費用。
四、開竣工日期：
1.開工，竣工：，若遇停水停電，地方政府政策性調整和人力不可抗拒的情況下工期順延。
五、違約責任：
1.本工程所有材料(水泥、鋼筋、混凝土試塊、水管、電線)等等必須驗收報告取出后合格方可進行下一道工序，若野蠻施工，若情節嚴重甲方可令乙方無條件出場。若乙方竣工日期提前5000元每天獎勵，工期拖延每天5000元罰款。
2.本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字后生效。
甲方：_________乙方：_________
電話：_________電話：_________
身份證號：身份證號：
____年____月____日
工程施工協議11
發包方(以下簡稱甲方)：_____________________
委托代理人(姓名)：_____________________ 民族： _____________________
住所： _____________________ 身份證號： _____________________
聯系電話： _____________________ 手機號： _____________________
承包方(以下簡稱乙方)： _____________________
住所： _____________________ 營業執照號： _____________________
法定代表人： _____________________ 聯系電話：_____________________ 委托代理人： _____________________
聯系電話： _____________________ 建筑資質等級證書號：_____________________
本工程設計人：_____________________ 聯系電話：_____________________
施工隊負責人：_____________________ 聯系電話：_____________________
保證人：(市場主辦單位)： _____________________
法定代表人：_____________________ 委托代理人：_____________________ 聯系電話：_____________________
依照、《中華人民共和國建筑法》、《天津市消費者權益保護條例》及其他有關法律、法規的規定，結合本市住宅裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：_____________________
1.2 工程裝飾裝修面積： _____________________
1.3 工程戶型：_____________________
1.4 工程內容及做法(見工程報價單(附件一)和施工圖紙(附件六));
1.5 工程承包，采取下列第 _____ 種方式：
(1)乙方包工、包全部材料(見附件三)。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附件二、三)。
1.6 工程期限 _____ 日(以實際工作日計算);
開工日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日;
竣工日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日。
1.7工程款和工程報價單
(1)工程款：本合同工程造價為(人民幣) _____________________
金額大寫： _____________________
(2)工程報價單應當根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件一。
(3)工程報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。(監理工程師需提供資格證)
第三條 施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書
3.1 施工圖紙采取下列第 _____ 種方式提供：
(1)甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。
(2)甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書的費用，均包涵在合同工程造價中。
3.2 雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書(附件六)，必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325—20__)的要求。
3.3 雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
3.4 雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。
第四條 甲方工作
4.1 開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。
4.2 無償提供施工期間的用于施工的水源、電源和冬季供暖。
4.3 負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。
4.4 遵守物業管理部門的各項規章制度。
4.5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。
4.6不得有強令乙方違章作業施工的下列行為：
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、衛生間地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。
4.7 凡必須涉及4.6款所列內容的，甲方應持有房屋管理部門批準文件。4.8施工期間，甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作;居室中有滯留物的，甲方應做好保護，說明注意事項。
4.9 參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條 乙方工作
5.1 施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
5.2 嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定：
(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。
(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設等滯留物的保護。
(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。
(6)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。
5.3 通過告知網址、統一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書等書面資料的查閱條件。
5.4 甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
第六條 工程變更
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面工程變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。
第七條 材料供應
按本合同《甲方供給工程材料、設備明細表》(附件二)、《乙方供給工程材料、設備明細表》(附件三)所約定的供料方式和內容進行提供。
(1)應當由甲方提供的材料、設備，甲方在材料、設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收，由乙方書面確認。
(2)應當由乙方提供的材料、設備，乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收，由甲方書面確認。
(3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料，必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》，并持有由有關行政主管部門認可的專業檢測機構出具的檢測合格報告。
(4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。
(5)甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認，辦理完交接手續后，在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方書面確認，工期應當順延：
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2 對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的';
(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
8.3 因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程不能如期竣工驗收的，工期不順延。
8.4 判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協議”為確定雙方責任的依據。
第九條 質量標準
9.1 裝修室內環境污染控制方面，應當嚴格按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325—20__)的標準執行。
9.2 本工程施工質量按《天津市住宅裝飾裝修工程技術標準》(DB—29—35—20__)的標準執行。
9.3 在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付，并最終由責任方承擔。
第十條 工程驗收
10.1 在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
10.2 工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后，雙方簽署保修單，結清尾款。同時，乙方應當向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
10.3 雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
10.4 雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。
10.5 竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為工程竣工驗收單附件)后，亦可先行入住。
10.6 本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。
10.7 本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方應當在三日內向甲方辦理移交手續，清理并退出施工現場。
第十一條 工程款支付方式
11.1 合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
支付次數支付時間工程款支付比例應支付金額
第一次開工三日前60%
第二次工程進行過半35%
第三次竣工驗收合格5%
11.2 工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。
11.3 工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起30日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
11.4 工程款全部結清后3日內，乙方向甲方開具正式統一發票，為工程款結算憑證。
第十二條 違約責任
12.1 一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
12.2 一方當事人不繼續履行合同的，應當在兩日內通知另一方，并由責任方承擔因解除合同而造成的損失;若由于乙方責任造成無法繼續履行本合同的，甲方有權責令乙方在兩日內無條件退出施工現場，乙方承擔一切損失。
12.3 由于甲方責任未按合同約定期限支付第二、三次工程款，賠償乙方實際損失，且每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款 _____ %。的違約金(即 _____ 元/每個延誤日)。
12.4 由于乙方責任延誤工期的，賠償甲方實際損失，每延誤一日，乙方支付給甲方本合同工程造價金額 _____ %。的違約金(即 _____ 元/每個延誤日)。
12.5 由于乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：
(1)對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，賠償甲方實際損失，按12.4的標準支付違約金。
(2)對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤，賠償甲方實際損失，按12.4的標準支付違約金。
(3)室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方責任的，乙方應當向甲方返還工程款;在扣除乙方提供的與不達標無關材料的成本價后的剩余部分，甲方對不達標也負有責任的，乙方可相應減少返還比例。
本條中未約定違約金，違約方還應向對方支付合同工程造價 _____ %的違約金。
第十三條 爭議解決方式
本合同若發生爭議，雙方應當協商解決，或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決，協商或調解解決不成時，可采用下述第 _____ 解決方式：
①向 _____ 仲裁委員會申請仲裁。
②向人民法院起訴。
第十四條 附則
14.1 本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
14.2 本合同簽訂后工程不得轉包、違法分包。
14.3 雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。
14.4 因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協商解決。
14.5 市場主辦單位為乙方履約責任、保修責任提供保證擔保的，擔保有效期為本合同簽訂之日起至合同約定的保修期滿之日止。如乙方未履行本合同約定的義務，由市場主辦單位承擔擔保責任。主辦單位承擔責任之后，有權向乙方追償。
14.6 本合同履行完畢后自動終止。
14.7 本合同的附則、補充條款、附件，均為合同不可分割的組成部分，具有同等法律效力。
第十五條 其他約定事項 _____________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
甲方(簽字)： _____________________ 乙方(蓋章)：_____________________
委托代理人：_____________________ 法定代表人：_____________________
委托代理人：_____________________
年 月 日 年 月 日
保證人：(蓋章)：_____________________
法定代表人： _____________________ 委托代理人：_____________________
聯系電話： _____________________ 年 月 日
工程施工協議12
發 包 方：
承 包 方：
根據《中華人民共和國合同法》和有關基本建設與工程管理的規定，為保證工程質量，加快工程建設進度，本著平等和公平的原則，經甲、乙雙方協商，簽訂本合同，以資共同遵守。
一、合同簽訂單位：
發包方： (簡稱甲方)
承包方： (簡稱乙方)
二、工程名稱：
三、工程地點：
四、工程建設規模：10KV配電工程
五、工程合同承包范圍：本工程施工圖預算書中所列項目內容的工程物資采購和施工。
六、工程合同承包內容：
1、工程安裝：10KV配電變壓器安裝、調試及送電;高壓電纜預埋，包括電纜管道敷設以及電纜敷設。
2、工程物資：工程合同承包范圍內的工程設備和線纜等工程物資按照國家電網電力行業相關標準，由乙方進行采購。
3、土建施工：紅線范圍內。
七、工程建設工期：甲方施工場地具備進場施工條件后 天 內完成工程施工，工程完工且具備送電條件后 日內完成工程送電。
八、工程承包方式：按照甲、乙雙方共同商定的費用和工程合同承包范圍內的內容由乙方包工包料，包費用的大包干方式。
九、工程合同價款：包干費用為： 萬元整(￥ 萬元整)
十、合同價款支付：
合同簽訂后3天內，甲方向乙方支付至工程合同價款(小寫：￥ 萬元整,大寫： 萬元整)作為工程預付款。 主設備運至施工現場后3天內甲方向乙方支付工程合同價款(小寫：￥ 萬元整,大寫： 萬元整)。 工程完工驗收合格后3天內，甲方向乙方一次性支付工程合同價款余款(小寫：￥ 萬元整,大寫： 萬元整)。
十一、合同價款支付方式：轉賬
十二、雙方責任：
1、工程驗收：
(1)驗收組織方式：由乙方提出工程驗收申請，甲方組織相關人員到施工現場與乙方共同進行工程竣工驗收。
2、驗收標準：
(1) 設計文件、施工圖紙及設計變更文件。
(2) 制造廠家提供的設備圖紙、技術說明中的技術標準和要求。
(3) 國家和部頒的"規程"、"規范"、技術標準等。
(4) 整套設備、線路帶負荷正常運行，不能中斷。
3、雙方責任：
(1)甲方：
①按合同規定的時間和數量向乙方發放工程施工相關資料。
②負責審定線路停電過渡方案以及特殊施工工藝的技術措施。
③按合同規定辦理工程款結算。
④負責工程停、送電協調工作。
(1)乙方：
①負責施工區域內的用電、用水、臨時設施的施工。
②負責工程施工標準化作業指導書和"三措"的編寫，并提交甲方審查。
③在工程施工過程中及時向甲方提出中間驗收、隱蔽工程驗收通知，并積極配合甲方做好此項工作。
④嚴格按國家、部頒的"規范"、"規程"、"標準"、供電方案進行施工，確保工程質量按合同規定的時間按期、保質量地完成并交付使用，并參與保電和保電前的工程物資保護等工作。
⑤負責工程物資質量(注：物資供應商應為國家電力行業的合格供應商)。
⑥負責對已完成的線路、設備移交前的保管工作。
⑦妥善處理施工關系，協調處理工程施工的相關事宜。 ⑧承擔工程施工中的一切安全和質量責任。 十三、其他：
1、 甲方有權對工程質量、工藝存在問題的工作項目做出限期整、返工處理，造成的損失由乙方承擔。
2、 乙方如增加工程費用，需由甲方簽證認可。
3、 乙方應承擔在工程物資移交前，工程物資被盜、損壞等所造成的一切責任。
4、 甲方有權對工程施工過程中的安全進行監控，并處以處罰。
5、 工程未經甲方驗收提前使用，由此造成的質量或其他問題，一切責任由乙方承擔責任。
十四、合同有效期：雙方蓋章簽字后生效。
十五、合同份數：合同份數：本合同一式六份，甲方執三份，乙方執三份。
十六、其它未盡事宜，雙方另行協商。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工協議13
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、誠信的原則。甲乙雙方就水電安裝工程施工事項友好協商，雙方一致達成共識訂立如下協議：
一、工程概況
1、工程承包范圍及形式
由乙方承包室內給水及排水系統安裝（包括消火栓系統、雨水、空調冷凝水系統），強電系統安裝，弱電系統工程安裝，暖通系統工程安裝。以單包工、包機械的形式完成甲方與建設單位提供、設計施工圖、圖紙會審紀要及設計變更中的全部工作內容。
二、工期要求：
依據甲方與建設單位簽訂合同的約定以及有關通知執行，（具體配合土建工期為準則）。但乙方應隨土建進度合理的安排，進行穿插施工，不得以各種原因拖延工期，否則甲方有權另聘水電班組進行施工。趕工期所超出的費用均由乙方負責，如延誤一天扣款500元-201元/棟。
三、工程質量要求：
工程質量為優良，乙方應嚴格按照：《建筑電氣工程質量驗收規范》（gb50303-201），《建筑給排水工程施工質量驗收規范》（gb50242-201），及施工圖紙，設計變更通知書進行施工。
四、甲方責任：
1、組織施工技術及安全交底，對工程質量、進度進行監督與控制。
2、 提供施工圖紙一份，以及各種會審圖和施工設計變更通知書。
3、協調業主、監理以及設計人員現場配合工作。
五、乙方責任：
1、乙方按甲方的進度、質量要求組織人員進場施工，服從甲方現場委派人員配合管理和現場各工序驗收、交接工作。
2、負責搞好班組人員的內部事務關系。配合項目部將進場施工人員做好三級教育，花名冊及相關證明材料報送給甲方備案，在施工中不準聚眾用各種形式賭博、打架、不得使用電器，否則每次扣款200元。
3、所有用料、領用由班組開單，施工員簽字，經材料負責人審核后開領料單，實領材料及時返回到開單處作領料登記。所領材料按圖紙以公司預算部結算量加定額內損耗率為準，超過范圍、多領材料由乙方負責在結算時工程款中扣回。
4、甲方所采購的材料、設備等運至現場時，乙方應及時組織人員卸車，不計取費用（大型設備除外），收集材料合格證及檢測報告；乙方應協助甲方對所采購的材料質量進行把關，發現甲方采購材料質量和設備型號規格不符合設計、規范及有關規定的，應及時與甲方聯系。
5、乙方應根據工程施工進度，認真做好施工材料的計劃工作，并及時報送采購，具體報送材料的時間為：一般本地區（市區）能采購的材料應提前五天，需要定貨和大宗材料的應提前一個月；由于乙方未能根據施工進度計劃工程使用材料而延誤工期的由甲方視具體情況給予500～1000元/次的經濟處罰。
6、乙方在施工過程中，在保證質量及規范要求前提下，積極配合甲方節約材料，如發現浪費材料，亂扔材料均按原價的10倍賠償，不得在工地上大小便，否則每次扣款100元。
7、乙方負責指導施工人員遵紀守法、安全生產，如果因乙方原因造成安全事故一切費用均由乙方負責。
8、在給排水施工過程中，管道離墻應統一，管道坡度、垂直度、支、吊架、管卡間距未在規范允許偏差范圍內，凡超一處扣款200元。
9、管道系統未按要求做水壓實驗、灌水實驗、通水實驗、通球實驗，每立管扣款300元。
10、地漏安裝應統一標高，不宜過高或過低，影響觀感及使用，不按要求安裝的每個扣款50元。
11、在樓坪混凝土澆灌過程中，應安排人員執勤及看模。如經現場管理人員發現未到場執勤及看模每次扣款300元。
12、電氣器具及線路絕緣電阻未測試合格就進行安裝電器及通電試驗的每系統扣款800元。
13、未按設計要求做總等電位聯結、輔助等電位聯結、局部等電位聯結的每處扣款500元。
14、插座線路未按強制性標準要求的相序連接的每個扣款100元。
15、接地裝置焊接中，搭接長度、施焊面不符合規范要求的每處扣款200元。
16、暗埋燈頭未彈線定位的，暗配管接口未成品保護的各部位扣款500元。
17、同一場所、開關、插座、配電箱未彈線定位在同一規范標高的每個扣款150元。
18、風管成品不許有變形、扭曲、開裂、孔洞，法蘭脫落等現象，發現每處扣款100元。
19、風管支、吊架制作完畢后，應進行除銹，刷一遍防銹漆，如發現每處扣款100元。 20、風管水平度、支、吊架、間距未在規范允許偏差范圍內，凡超一處扣款200元
21、強弱電導管安裝墻體時，切割管槽和敲打應在內墻粉底前完成，甲方提供材料由乙方自行補洞并滿足土建粉刷要求；給排水管洞應在地面找平前補完；如延誤土建墻體粉刷一天扣款500元-201元/棟。土建墻體粉刷施工完畢后，仍需切割或敲打所產生的管槽，由乙方自行委托專業泥水工修補并滿足土建質量要求。如達不到土建質量要求每處扣款150元。
22、給排水管洞修補完后應及時做蔽水試驗并通知施工員驗收，如發現一處未做扣款
300元。
23、在施工過程中必須嚴格按施工圖施工，不得擅自更改自主施工，不聽施工員及現場人員指揮安排的每次扣款1000元。
24、在交房保修期間水電質量問題要及時的在一天內維修完畢，若超過時間甲方有權自行維修，費用雙倍收取。
六、工程結算及付款方法：
1、按建筑面積結算。質量達到優良要求的每平方元、地下室部分每平方質量達不到優良要求的每平方扣除元
2、本單價已包括施工中的所有機械及操作人員，也包括切割片、電焊條、鋸片、鐵釘等部分輔材。電線管彈簧每棟提供φ16：8條、20：φ5條。
3、付款方法
(1)付款方式按分期執行，地下室頂板完成后付其所完成工程量，工程封頂后每月付完成量的，工程預驗收前付至總工資的,綜合驗收后付至總工資的，交房后付至總工資的，余下的等所有房屋全部交接完成后付清。
(2)付款方法，領款人必須由施工員認可和簽字后方可領取所申請的款項。如在施工過程中未按施工員要求和指揮施工和整改的，施工員有權拒簽所申請的款項，并此致按要求整改到位后再簽所申請的款項。其他任何人都無權領取一切款目，乙方領到款目后應及時支付給工人工資，若發現任何拖延或拒付工人工資引起糾紛，由此產生的一切責任及經濟損失均由乙方負擔。若工程在施工途中因乙方原因造成乙方退場的，按完成工作量的40%計算。
(3)未盡事宜面議，以上合同款雙方認真執行，甲、乙雙方簽字生效，工程竣工交房驗收，款項付清后自然失效。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
乙方代表：
甲方代表：
時間：
工程施工協議14
甲方：__________
乙方：__________
為貫徹“安全第一，預防為主”方針，明確雙方的安全責任，確保施工中人身、電網和設備安全，根據國家有關法律法規，經雙方協商一致簽訂本協議。
第一條工程項目
托克遜三川建材有限公司熟料水泥生產線項目
第二條施工地址
托克遜縣能源重化工工業園區
第三條甲方安全責任
1、開工前甲方對乙方進行施工安全技術交底，并應有書面記錄或資料。
2、甲方應要求乙方制定施工安全措施，在開始施工前報甲方備案。
3、甲方有協助乙方搞好安全生產、防火管理以及督促檢查的義務。甲方有權檢查督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定，對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發出安全整改通知書，直至清退出場。
4、甲方指派__________負責與乙方聯系安全生產方面的工作。
第四條乙方安全責任
乙方作為工程項目的承包單位，對工程施工過程中發生的人身傷害、設備損壞事故承擔安全責任。
乙方應切實履行以下安全責任：
1、乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。
2、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全，勞務用工法律法規及規章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。
3、施工期間，乙方應設有專職安監人員。
4、乙方一切施工活動，必須編制安全施工措施，施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底，并在整個施工過程正確、完整地執行，無措施或未交底嚴禁布置施工。
5、乙方用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數量和質量必須滿足施工需要，并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規定，乙方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備損壞負責。
6、開工前，乙方應組織全體施工人員進行安全教育，特種作業人員必須有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。
7、開工前，乙方應組織人員對施工區域、作業環境及使用甲方提供的設施設備、工器具等進行檢查，確認符合安全要求，一經開工，就表示乙方已確認施工現場、作業環境、設施設備、工器具符合安全要求并處于安全狀態。
8、乙方應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志，不得超越指定的施工范圍進行施工，禁止無關人員進入施工現場。未經甲方同意，乙方不得擅自使用與施工無關的甲方設施設備；不得擅自拆除、變更甲方防護設施及標示。
9、乙方施工過程中需使用電、水源，應事先與甲方取得聯系，不得私拉亂接。中斷作業或遇故障應立即切斷有關開關。
10、乙方必須接受甲方的監督、檢查，對甲方提出的安全整改意見必須及時整改。
11、乙方施工過程中發生人生傷亡、電網和設備事故或危及生產運行的不安全情況，應立即報告甲方，并積極配合調查。
第五條甲乙雙方聯系方式及響應時間
甲乙雙方應以工作聯系單、傳真、電傳等書面形式送達對方。雙方在接到對方的書面聯系時，應于4小時內予以響應。
第六條施工安全保證金
甲方預留工程款5萬元作為乙方的安全保證金。乙方在施工過程中未發生人身重傷、電網和設備及以上事故，工程竣工驗收后將該保證金全額退還；若施工過程中發生下列有乙方責任的安全事故，扣除相應數額的安全保證金：
1、發生人身死亡事故、電網和設備重大事故，扣除全部安全保證金；
2、發生人身重傷事故、電網和設備事故，扣除50%安全保證金；
3、乙方人員發生違章行為的經濟處罰，按處罰規定從安全保證金內扣除。
第七條違約責任
1、由于甲方或乙方責任造成對方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失，由責任方承擔相應責任，并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。
2、乙方使用甲方提供的設施設備、工器具等造成損壞的，應照價賠償。
3、乙方人員無故到其他生產區域或擅自動用甲方的設施設備等，乙方按100 —500元/人次承擔違約責任。
4、乙方對甲方提出的安全整改意見不及時整改的，每逾期一天，乙方按200—1000元/天承擔違約責任。
第八條本協議執行過程中，如發生爭議，由雙方協商、調解解決；若經協商、調解不能解決爭議的，任何一方可以向當地人民法院提起訴訟。
第九條甲乙雙方必須嚴格執行本協議，本協議的法律效力獨立于主合同。
第十條本協議有效期限：自___年___月___日起至項目竣工之日止。
第十一條本協議一式四份，甲乙雙方各執兩份。
第十二條本協議簽訂地點：新疆托克遜縣。
甲方：__________乙方：__________
簽章：__________簽章：__________
聯系電話：__________聯系電話：__________
___年___月___日___年___月___日
工程施工協議15
發包方：XXXX天然氣有限公司 （以下簡稱甲方）
承包方：陜西北方管道建設工程有限公司 （以下簡稱乙方）
為保證甲方天然氣工程建設正常進行，明確甲乙雙方權利、義務，根據《中華人民共和國合同法》等有關規定，經甲乙雙方友好協商，就乙方承包甲方天然氣工程達成以下協議：
一、 甲方XX玉祥天然氣有限公司將其天然氣管道安裝工程委托給乙方進行工程施工，施工地點為甲方項目（工程）所在地。
二、乙方成立陜西北方管道建設工程有限公司第一項目部代表乙方專門負責甲方所委托的各類燃氣工程施工任務。
三、各單項工程施工的具體內容及結算方式等由乙方成立的陜西北方管道建設工程有限公司第一項目部另行與甲方簽訂單項工程《安裝工程施工合同》，結算按單項工程的約定執行。
四、乙方保證其施工資質滿足甲方工程建設的需要，并經甲方審核同意且將相關資質文件報甲方備案后方可承包甲方天然氣工程；乙方所承包天然氣工程不得轉包或者違法分包。
五、乙方成立的第一項目部必須做到安全、文明施工，禁止違章、違規作業；乙方對其成立的第一項目部在工程施工過程中發生的事故負責。
六、合同承包期限到期后，乙方承包甲方的天然氣工程未完工的，乙方必須按該單項工程施工合同約定內容負責該單項工程施工直至完工，同時做好工程交工資料和決算的編制、移交等相關工作。
七、本合同未盡事宜，經雙方協商簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。
八、本合同簽字蓋章后生效，期限暫定貳年。
九、本合同在履行過程中，雙方發生爭議的，協商解決；協商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
十、本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，具有同等法律效力。
合同簽訂地：陜西 楊凌
發包方： 承包方：
負責人（簽字）： 負責人（簽字）：
20xx年 4月 1 日 20xx年 4 月 1 日
【工程施工協議】相關文章：
工程施工承包協議12-26
工程施工安全協議05-04
工程施工勞務協議12-07
工程施工的協議書04-19
工程施工協議書06-11
工程施工協議書06-08
工程施工合同解除協議11-29
工程施工補充協議12-26
工程施工合同04-22