民房建筑施工合同(7篇)
隨著人們對法律的了解日益加深，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面是小編收集整理的民房建筑施工合同，歡迎大家分享。
民房建筑施工合同1
甲方建房者:
乙方承包者:
以下簡稱甲乙雙方,經友好協商達成如下協議:
1、甲方與乙方商議,甲方計劃拆舊建平房工程,以的方式承包給乙方做建房工程。
2、具體協議如下：
(1)瓦工部分：基礎由自然地面下挖公分，打地圈梁為，套子為c，地梁主筋根，套子間隔c;外墻為墻，屋內隔斷為墻;打頂鋼筋為，間隔c。打頂水泥抹光，不包括防水工程。
(2)裝修做法：外墻水泥砂漿抹光。屋內水泥砂漿抹光，大檐水泥砂漿抹光;屋內頂棚用插板;地面鑲磚ca;2;，價格每平米不超過元;屋內頂棚和墻面998膩子粉兩遍，不包括內墻涂料。屋內燈具只要按上燈泡亮就算完工。其余不包括組合柱、上圈梁、外墻保溫、外墻涂料、前臉鑲磚等。屋內不包括坐便、洗手池、窗簾、廚房用具等。
3、結算方式：按基礎外皮墻體長度乘以寬度計算每平米元結算。
4、付款方式：分三次付清所有款項，
1)工人進場時，甲方預付給乙方材料款占全部的30%。
2)主體長完墻時，甲方需向乙方預支付打頂費用占全部款項的30%。
3)拆模時，甲方需向乙方支付裝修預付款以及安裝窗戶的費用占全部的20%。
4)完工后____日內，甲方需向乙方支付剩余全部款項的20%
5)另注：乙方在承建甲方工程過程中需使用人工費可與甲方商議，臨時支取使用。
5、甲方可以要求乙方注意施工安全和工程質量等問題，乙方的施工人員在施工過程中出現事故由乙方負責，甲方不需要承擔任何責任。
6、甲方對乙方有質量監督的責任，當發現工程質量問題應及時與乙方進行有效溝通，并核實質量問題，友好協商解決問題，盡量避免施工材料的損失和浪費，并使該質量問題得到有效改善。當乙方盡最大努力達到甲方滿意成果時，甲方不得再以任何借口克扣和拖欠乙方各種費用。
7、甲方在施工過程中，需要自行支付乙方所用鉛絲。
此協議一式兩份，一經簽字，即可生效!
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
民房建筑施工合同2
反訴人(本訴被告)：_________________許__________，男，漢族，出生于_______年_____月_______日，住址_______________省_______________縣_______________鄉立志村隊。
被反訴人(本訴原告)：_________________肖_____，男，漢族，出生于_______年_____月_______日，住址：_________________省_______________縣_______________鎮_______________村.
本訴被告：_________________沈陽_______________房地產有限公司，法定代表人：______________。住所地：_________________沈陽市_______________區_______________中路27號;
本訴被告：_________________江蘇省_______________建設集團有限公司，住所地：_________________省蘇州市黃__________路。
反訴請求
1、請求判決被反訴人賠償反訴人因質量不合格返工造成的損失人民幣______元;
2、請求判決被反訴人承擔訴訟費及相關阿費用。
事實與理由
________年____月____日反訴人與被反訴人簽訂一份外墻瓷磚工程合同，即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”_______號樓的外墻粘磚的人工費。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下，提前履行了支付人工費的義務，可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務，而中途私自退場，且已做完的部分工程多處不合格，導致反訴人返工。被反訴人的行為造成反訴人人工費和材料損失高達_______元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償，可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人為了維護自己的合法權益，特依法向貴院提出反訴請求，請求貴院依法支持反訴人的訴求。
此致
_____________區人民法院
反訴人：_________________
________年____月____日
民房建筑施工合同3
甲方(戶主)：
住址：
乙方(承包人)：
住址：
甲方私人居住樓委托給乙方承包施工，經雙方友好協商達成如下協議。
一、承包方式：
包工不包料。
二、承包價：
按每平方米元計算，本承包價格包括工人的務餐費、香煙費。
三、付款方法：
工程開工甲方預付元，結構結束(屋面蓋好)預付元，余款年春節前結清。
四、工期：
開工日期為農歷____月____日(____月____日)開工，施工日歷天天即________年____月____日竣工。
五、質量：
乙方施工中應注重質量，施工存在質量問題甲方提出后乙方應立即整改，如堅持不整改甲方有權拒付工程款。
六、安全管理：
施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的安全，如疏于管理發生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無關。
七、雙方責任和義務：
甲方：
�、賾ＷC建筑材料及時到場不影響乙方使用。
乙方：
①負責建筑施工的垂直運輸設備、拌料機械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。
�、诮ㄖ牧线M場時間乙方應提前通知甲方提供，否則甲方不負有責任。
�、鄢邪秶喊磮D紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發包。
八、本合同一式叁份，雙方簽字后生效，工程款結清后失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
民房建筑施工合同4
甲方(發包方)：
乙方(承包方)：
甲方現有私人住宅一幢需要建，經甲乙雙方協商交由乙方張正發承攬施工，為明確雙方權利義務，訂立如下協議：
一、承包方式：采用包工不包料，甲方保障材料供應，乙方負責施工。
二、價款：按建筑面積每平方米270元(貳佰柒拾元整)計價，該價款已經包括該幢房屋水、電安裝，化糞池建在院子內，污水處理必須與公共設施相連接，必須處理與相連房屋墻縫防水部分等費用。(樓頂和衛生間防水膏油施工，門窗安裝由甲方負責，乙方配合)
三、建筑面積計算方式：按照國家規定的建筑面積計算方法進行計算。
四、驗收標準：達到國家驗收標準。
五、保質期：從房屋驗收之日起一年。
六、價款支付和時間：開工時，由甲方支付乙方5000.00(伍仟元整)，一層頂澆完后支付10000.00(壹萬元整)，二層頂澆完后3日內支付10000.00(壹萬元整)，三層頂澆完后3日內支付10000.00(壹萬元整)，四層封頂后5日內支付20xx0.00(貳萬元整)。其余款項等全部工程驗收結束后支付30000.00(叁萬元整)，剩余部分等一年保質期滿后全部支付。
七、工程時間：20xx年10月14日至20xx年2月28日，若因特殊原因(政府行為或甲方原因)按照停工天數順延工期。
八、乙方必須嚴格按照甲方提供的'圖紙及甲方意圖施工。
九、第四層房頂全部貼地板磚，外墻前后貼瓷磚
十、 甲方權利、義務
1. 甲方提供圖紙，保證建筑材料的及時供應，支付工程款，承擔施工中的水、電費用和做防水層費用。
2. 工程質量監督權力。甲方(含聘請的工程技術人員)有權監督乙方施工工程中的每一個環節;遇有重要部分和隱蔽工程部位，在隱蔽前甲方應進行驗收，驗收不合格或乙方不按圖紙及更改要求施工，甲方有權要求乙方返工，乙方不得拒絕。
3. 因乙方不按期完工或不按質量施工，以及無故停工的，甲方書面通知3日仍不改正或施工的，甲方可以將所剩余工程收回發包給他人。
4. 不屬于甲方支付的稅收和費用，甲方拒絕支付，乙方自負。
十一、乙方權利、義務
1. 乙方嚴格按照設計圖紙和更改要求以及施工操作規范質量標準進行施工，不得浪費材料和偷工減料，確保工程質量;若因不按照相關要求施工，和經過甲方驗收不合格，造成工程返工的應承擔返工材料費和工時費。
2. 自帶施工所需建筑工具、用具，包括模板、機械等，如：沙漿攪拌機、混凝土攪拌機、震動器、電焊機、抽水機等。
3. 乙方負責施工工程中所需的水、電架設和水、電安全管理，甲方除支付水、電費外，因乙方對水、電管理不善所導致的一切后果由乙方承擔責任。
4. 重要部位和隱蔽工程部分，乙方在施工前和隱蔽前應通知甲方進行驗收合格后方可繼續施工，不得以任何理由擅自施工。
5. 乙方對所需要的材料提前做出計劃，并在合理期限內通知甲方備料，不得無計劃而影響甲方備料。
6. 乙方負責整個工地施工人員及周圍人、畜安全，若發生工傷事故及傷害他人事故，一切責任由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
7. 乙方在施工工程中造成甲方的物品及材料損失的，由乙方賠償。
十二、未盡事宜雙方本著公平、合理原則進行協商。價款支付、工程竣工期限，雙方均不得違反，否則支付對方5%的違約金。
本合同一式二份，由雙方共同簽字后即發生法律效力，雙方不得任意更改、違反，否則應承擔相應法律責任。
甲方： 乙方：
年月日：
民房建筑施工合同5
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方在建房屋一棟，建筑層數兩層，一層約平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：_________________
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫：_________________元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐
乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。
六、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。
八、工期要求
主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
九、后期維修
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任
十、其它
其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：_________________
乙方簽字(章)：_________________
民房建筑施工合同6
甲方(戶主)：住址：
乙方(承包人)：住址：
甲方私人居住樓委托給乙方承包施工，經雙方友好協商達成如下協議。
一、承包方式：包工不包料。
二、承包價：按每平方米元計算，本承包價格包括工人的務餐費、香煙費。
三、付款方法：工程開工甲方預付元，結構結束(屋面蓋好)預付元，余款年春節前結清。
四、工期：開工日期為農歷月日(月日)開工，施工日歷天天即年月日竣工。
五、質量：乙方施工中應注重質量，施工存在質量問題甲方提出后乙方應立即整改，如堅持不整改甲方有權拒付工程款。
六、安全管理：施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的安全，如疏于管理發生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無關。
七、雙方責任和義務：
甲方：
�、賾ＷC建筑材料及時到場不影響乙方使用。
乙方：
①負責建筑施工的垂直運輸設備、拌料機械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。
②建筑材料進場時間乙方應提前通知甲方提供，否則甲方不負有責任。
�、鄢邪秶喊磮D紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發包。
八、本合同一式叁份，雙方簽字后生效，工程款結清后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
民房建筑施工合同7
甲方：（房屋方）
身份證號：
乙方：（承包方）
身份證號：
甲、乙雙方通過充分了解和協商，本著公平、自愿、誠實、信用的原則，經雙方同意，就下列房屋建筑施工承包事項，簽訂本合同，共同遵守。
一、甲方將座落在住房建設工程交給乙方施工建設。
二、承包方式：采用包工包料方式承包。甲方只提供建房所需的用電用水。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等以及建筑材料（如：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等）。
三、承建項目：乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；裝飾室內粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
四、質量要求：乙方必須按甲方提供的施工圖按圖施工，如有尺寸改動，必須經雙方協商一致后才能改動。如施工不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
五、工程款結算方式：總工程完工每平方米元正（整）。主體工程每平方米（），裝修工程每平方米（）。每層倒水泥混凝土樓面完成，預付款（）。
六、乙方包人工、毛板、頂架、鐵釘、扎線、電纜、灰機、震筆、震船、電介泥漿攪拌機、排山、防護網等工具機械所需費用。
七、工期要求：本工程工期為個月，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在_____年月_日前完成本工程，完工時間不能超過xx天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。
八、施工安全：乙方應遵守工程建設的施工安全管理規定，嚴格按安全標準規范施工，指派專人負責，采取積極的安全防范措施，消除一切安全事故隱患。如果乙方施工人員出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。
九、本工程完工后，雙方驗收一個月內結完全部工程款。
十、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，具有同等法律效力。
甲方簽名：
乙方簽名：
簽訂日期：
簽訂日期：
【民房建筑施工合同】相關文章：
民房建筑施工合同10-20
民房建筑施工合同標準范本04-25
民房建筑施工合同6篇11-14
民房建筑施工合同7篇12-04
民房建筑施工承包合同05-04
民房施工合同06-17
民房施工標準合同06-20
民房建筑合同模板06-12
民房建筑施工承包合同范本03-16