工程施工承攬合同

時間：2022-11-30 16:11:56 施工合同我要投稿

工程施工承攬合同

　　隨著人們法律意識的建立，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的工程施工承攬合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

工程施工承攬合同

工程施工承攬合同1

　　承攬方：____（以下稱乙方）

　　定作方：____（以下稱甲方）

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、承攬名稱、方式、地點、竣工日期。

　　a、承攬項目名稱：______

　　b、承攬項目地點：______

　　c、本工程自____年__月__日開工自____年__月__日竣工，中途遇不可抗力因素，則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

　　d、承攬方式：____。

　　e、承攬價格：以實際粘貼面積____元/㎡計算。

　　f、工程量計算方法：每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

　　2、承攬工程內容：

　　窗臺______防水層、屋面____隔氣層、防水層、屋面____防水層、廚房、衛生間防水層。

　　3、質量標準：

　　a、材料由甲方自行進場。

　　b、施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。

　　4、付款方式：

　　工程完工驗收后__天內，結算全部工程款，置留工程總造價的__%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

　　5、驗收方法：

　　工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。

　　6、工程保修期限：

　　本公司承諾工程質量保修__年，__年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

　　7、工期：根據定作方的要求而定。

　　8、安全施工條例：

　　1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。

　　2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。

　　3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

　　9、糾紛的處理：

　　發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。

　　10、期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的__%作為違約金和由此引起的一切費用。本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定作方：____承攬方：____

　　定作方代表：____承攬方代表：____

　　____年__月__日

工程施工承攬合同2

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下：

　　第一條：施工項目名稱. 施工內容施工地點施工期限：_____ 年____月___日起至相應工程完工。

　　第二條施工機械及工程款計算與支付

　　一、機械設備：序號_____、機械名稱、規格_____、型號、數量_____(臺)。

　　二、工程款計價方式：累計簽發的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業次數。單價為：用挖斗___ 元/小時，用破碎___ 元/小時。

　　三、工程款計算方式說明

　　1、甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發的單據，

　　2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。

　　3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發單據，簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。

　　三、支付方式

　　甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款，完成工程進度50%時，甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項，完成工程進度100%，甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項，余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》

　　第三條機械設備的使用和管理

　　一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。

　　二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。

　　三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。

　　四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員，應當符合國家法規，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。

　　五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。

　　六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態擴大，保護現場，并報告甲方和有關部門，聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔：

　　1、屬于乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;

　　2、屬于違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;

　　3、屬于機械設備制造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障，安全裝置失效所發生的事故;

　　4、其他非因甲方原因造成的事故。

　　第四條雙方的權利和義務

　　一、甲方的權利和義務

　　1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的.工程機械進行統籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。

　　2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。

　　3、若因乙方機械出現故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權單方解除本合同。

　　4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續作業，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。

　　5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。

　　6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。

　　二、乙方的權利和義務

　　l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。

　　2、乙方應當提供技術保障，承擔機械在施工期間的維修保養義務。

　　3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度。

　　5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。

　　第五條違約責任

　　任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承擔違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。

　　一、甲方違約責任

　　甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。

　　二、乙方違約責任

　　1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。

　　2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權解除合同。

　　3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。

　　4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。

　　5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。

　　第六條不可抗力

　　一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。

　　第七條解決爭議的方式

　　本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成時，向工程所在地人民法院起訴。

　　第八條合同的生效及其他

　　1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。

　　2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準。

　　3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　__年__月__日

　　乙方(公章)：_________

　　__年__月__日

工程施工承攬合同3

　　承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）

　　定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責任公司（以下稱甲方）

　　1、承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。

　　a、承攬項目名稱：北樹小區6#樓

　　b、承攬項目地點：哈爾濱道外區三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區地段

　　c、本工程自20xx年月日開工自20xx年月日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

　　d、承攬方式：包工不包料。

　　e、承攬價格：

　　以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。

　　f、工程量計算方法：

　　每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

　　2、承攬工程內容：

　　窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。

　　3、質量標準：

　　a、材料由甲方自行進場。

　　b、施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。

　　4、付款方式：

　　工程完工驗收后天內，結算全部工程款，置留工程總造價的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

　　5、驗收方法：

　　工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。

　　6、工程保修期限：

　　本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的 %保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

　　7、工期：根據定作方的要求而定。

　　8、安全施工條例：

　　2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。

　　3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

　　9、糾紛的處理：

　　發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。

　　10、期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

　　如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

　　本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定作方：

　　承攬方：

　　定作方代表：

　　承攬方代表：

　　20xx年月日

工程施工承攬合同4

　　發包方：______________(以下簡稱甲方)

　　承包方：_______________(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國民法典》等有關法律規定，經甲、方雙方協調，一致同意簽訂本合同，以便雙方共同遵守執行。具體條款如下：

　　一、安裝內容

　　1、工程名稱：___________________

　　2、工程地點：___________________

　　3、承包范圍：____________________

　　4、承包方式：承包方式(施工總包干)包輔材，水系統甲方只提供管材、設備、閥門、卡箍件、瑪鋼件、法蘭螺絲、管道油漆、型鋼、套管，報警系統甲方只提供線管、線纜、線盒、絲桿及報警設備。

　　其余材料均由乙方負責提供，且保證所提供材料符合規范及設計要求。

　　二、工程工期

　　1、依照本工程總承包合同的規定，乙方總工期為日歷_________天，開工日期以甲方的進場通知為準，竣工日期為在具備系統運行的條件下，乙方應于______天內完成全系統的調試運行。

　　2、在規定工期內如遇不可抗拒的原因或因甲方原因而造成工期延誤，工期順延，以甲方核實簽字的文字記錄為準。

　　3、工期每延遲一天罰款_________元，甲方的臨時搶工要求視為工期，工期提前獎勵______元。

　　4、如果采取措施后仍完成不了工期,按第八條第三款執行,并處以合同金額______%的罰款.

　　三、工程質量要求：

　　1、嚴格按照相關施工驗收規范組織施工,如發生嚴重質量事故,甲方有權處以合同金額_____%的罰款,且無條件解除合同,并由乙方承擔由此造成的一切損失。

　　2、一般質量問題，經甲方指出不整改的，處以______元罰款，處罰之后仍不整改的，甲方有權無條件解除合同。

　　3、鼓勵合理化建議。建議被采納后產生了效益，給予創造效益的_______%現金，當場予以獎勵。

　　四、工程價款：

　　工程包干價：人民幣___________________圓整(小寫￥_______________元)。

　　其中：

　　1、火災自動報警系統：人民幣____________元;

　　2、自動噴淋滅火系統：人民幣_________________元;

　　3、消火栓系統：人民幣_______________元;

　　五、結算方式

　　1、進度款的結算：水噴淋、消火栓系統以管道延長米作為結算依據，消防報警系統，以報警點為結算依據。

　　2、最終結算以報警點和噴淋點為結算依據，新做消火栓__________元/個,移改消火栓_________元/個。

　　3、工程設計變更，以簽證單為結算依據，減量____點以下不減價，增量的人工費據實結算。

　　4、乙方進場后，做完每層(管道試壓完)甲方支付完成工程量的_______%作為進度款。工程施工完畢進入試運行后，甲方向乙方支付至工程暫定總額的______%，通過政府及使用方驗收并移交后，施工費付至工程結算總價的________%;________%作為工程質保金，一年后支付。

　　六：保修

　　執行國務院第279號令《建筑工程質量管理條例》。

　　保修期限_______年，保修期從驗收之日算起。質保期的維修工作由施工隊全面負責，其中發生的費用由乙方自行承擔。

　　七、雙方責任

　　(一)甲方責任：

　　1、提供施工圖及有關技術資料，并將施工技術交底。

　　2、及時組織材料進場。

　　3、為乙方提供合適的工作條件。

　　4、按照乙方工程進度及時付款，乙方施工完畢，及時組織驗收。

　　(二)乙方責任：

　　1、嚴格按照施工圖、國家技術規范及施工工序組織施工，沒有甲方的設計變更通知，乙方不得擅自改變原設計。按甲方的要求參加施工協調會和技術商討會。

　　2、負責與監理的協調工作，及時完成施工中的原始記錄、隱蔽工程記錄，施工中的技術資料、竣工圖等，收集整理成冊后呈交甲方。

　　3、負責已完工程的成品保護，承擔在交付之前發生損失的費用，接受甲方對已完部分工程采取特殊保護措施的要求。

　　4、乙方派駐現場的人員應保持穩定，如調離應事先征得甲方同意，未經同意離崗或變相離崗，甲方將處以每次_________元罰款。

　　5、做到文明施工，如發生有損甲方企業形象的行為并造成不良影響者，視情節輕重將予以乙方人民幣___________元的罰款。

　　6、統一著裝，安全施工，凡在現場發現未穿工作服的，每人每次罰款________元，未戴安全帽的每人每次罰款______元。高空作業未系安全帶每人次罰款_______元。

　　7、乙方必須給所有施工人員購買意外傷害保險。如發生安全責任事故，一切經濟責任由乙方承擔，甲方還將扣除合同總額的______%作為處罰，情節嚴重的應無條件退場。

　　8、負責甲方提供材料的現場保管，丟失和被盜由乙方全額賠償。

　　9、乙方在施工中的材料損耗，不得大于定額材料損耗系數，否則由乙方承擔差額費用。

　　10、乙方不得截留工程款、拖欠工人工資，凡發生工人因工資找到甲方或建設方的行為，則每次扣除合同總額的_______%作為處罰。

　　八、其它事項：

　　1、甲、方雙方必須嚴格遵守合同各項條款，單方違約，由違約方承擔經濟損失責任。

　　2、乙方應保持通訊暢通，發生乙方關機、停機、換號等原因聯系不上的，第一次罰款_______元，其后每發生一次罰款_______元。

　　3、當乙方不能按照甲方的工期進度或質量要求完成施工任務時，甲方有權采用如下方式進行處理

　　①無條件更換現場管理人員;

　　②無條件進行經濟處罰;

　　③無條件接受項目部的工作面割讓;

　　④中止雙方合同，無條件退場。

　　4、本合同一式貳份，甲、方雙方各執壹份。

　　5、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。

　　甲方：________________

　　地址：_______________

　　電話：________________

　　日期：_________年____月____日

　　乙方：_____________

　　地址：_______________

　　電話：________________

　　日期：_________年____月____日

工程施工承攬合同5

　　建設方：___（以下簡稱甲方）

　　承包方：___（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商后同意簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　（1）工程名稱：___

　　（2）工程地點：甘肅玉門黃花農場

　　（3）工程范圍和內容：本房為___跨鋼結構廠房，規格：長___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。

　　（4）建筑外包面積：___平方米。

　　（5）工程總造價：本工程總造價人民幣（大寫）：___，（小寫￥：___）

　　二、鋼結構施工準備

　　（一）甲方：

　　（1）做好建筑紅線以外的“三通”，負責進場道路的維修，保證施工材料能運達到場。

　　（2）負責接通施工現場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。

　　三、鋼結構工程期限

　　（1）根據需要，商定工程總工期為天（日歷天，以甲方預付款到帳之日起計算），___年___月___ 10日至___年___月___日規定范圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應順延。

　　四、鋼結構工程價款的支付與結算

　　（1）本合同的總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯系單形式可作調整，將調整后的金額以書面形式通知對方。

　　（2）本合同簽訂后，甲方須付預付款___％計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___％計人民幣___元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的％，計人民幣___元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___％，計人民幣___元作為工程款，

　　（3）工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

　　（4）如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟責任。

　　（5）本合同結算方式：___。

　　五、附則

　　（1）本合同一式___份，甲乙雙方各執一份。

　　（2）本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。

　　（3）本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　附：

　　甲方：___乙方：___

　　法定代表人：___法定代表人：___

　　委托代理人：___委托代理人:___電話：___電話：___

　　本合同簽訂日期：___年___月___日