怎么寫道路施工合同范本
在當今不斷發展的世界，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同協調著人與人，人與事之間的關系。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的怎么寫道路施工合同范本，歡迎閱讀與收藏。
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規，遵循平等、公平、誠信的原則，就瀘州酒業集中發展區道路交通安全設施施工的相關事宜協商一致，具體內容如下：
一、工程概況
（一）工程名稱：
（二）工程地點：
（三）工程范圍：道路標線施劃、道路標志標牌安裝，具體施工內容見附圖。
（四）承包方式：包工包料。
（五）材料及工藝補充說明見施工附圖。
二、合同工期及順延條件
（一）施工工期
合同總工期以實際進場施工之日起計算，約五十三天，竣工日期為20__年11月25日。
（二）工期順延條件
1、甲方未能按約定提供施工圖紙；
2、設計變更或工程量增加；
3、因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時；
4、因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。
（三）乙方滿足工期順延條件后1個工作日內，以書面形式向甲方提出順延要求，甲方在收到報告后1個工作日內予以確認，逾期不予確認，視為同意順延工期。
三、施工及安全要求
（一）施工要求
1、甲方應協助乙方辦理相關施工允許手續，協調各方面關系。
2、乙方應嚴格按照國家相關要求，無償為甲方設計施工規劃，在合同簽定后七個工作日內，將規劃方案提交甲方。
3、乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知后，七個工作日內完成主構件的加工并運抵工地現場。
4、乙方嚴格按照施工圖紙中的'要求進行采購和加工，并提相關材料供質量保證書。
5、乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工，因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。
（二）安全要求
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，并接受甲方代表的監督檢查。
四、工程質量、驗收及質保
（一）質量標準
乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規范》GBJI0—87、《公路交通標志和標線設臵規范》JTGD82—20__明確要求施工，保證工程質量。
（二）工程驗收
1、乙方提前十個工作日將竣工驗收通知，以書面形式送達甲方，如甲方不能按期參加驗收，須在三個工作日內書面回復乙方，并另行商定驗收日期。
2、甲方收到乙方的驗收通知未提出異議，但到期未組織驗收的，視為工程竣工并合格。
3、自工程竣工驗收合格后，自驗收合格次日起三個工作日內辦理工程移交完畢。
（三）工程質保
自工程竣工驗收合格次日起壹年內為工程質保期，乙方對工程負責保修，質保期內除不可抗力因素造成的工程維修外，涉及的材料費、人工費等所有費用，由乙方全部承擔，質保期屆滿后，乙方提供終身維護服務。
五、合同金額及費用結算
（一）合同金額：人民幣貳佰捌拾叁萬陸仟肆佰捌拾叁圓，小寫￥2，836，483元。
（二）自合同簽訂后五個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的30%作為第一階段進度款。
（三）自設施安裝完成后七個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的50%作為第二階段進度款。
（四）自工程竣工驗收合格次日起二十個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的15%，作為第三階段進度款。
（五）合同總額的5%作為質保金，保修期壹年，在質保期內未出現質量問題的，甲方于質保期界滿后十個工作日內，將質保金全額支付給乙方。
六、違約責任
（一）甲方違約
因甲方原因未能按合同約定，按時支付工程進度款，造成乙方工期延誤，甲方應承擔因工期延誤產生的材料保管、誤工等附加費用。
（二）乙方違約
1、除不可抗因素，由于乙方的原因未按本合同規定的日期全部竣工驗收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同總價款千分之一違約金，計算至全部工程驗收合格之日時止。
2、因乙方造成工程質量問題未能正常投入使用，乙方需向甲方支付合同總額10%的違約金，并承擔因此給甲方造成的各項損失。
3、乙方施工過程中未按安全生產規范要求，造成的安全事故，由乙方承擔全部責任，并賠償因事故給甲方帶來的各項損失。
七、爭議解決
甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應盡量協商解決，若協商不成，任何一方可向合同履行地法院起訴。
八、附則
（一）本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，自雙方簽字蓋章后生效。
（二）本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定補充協議，與本合同具有同等效力。
（三）合同附件
1、標準、規范及有關技術文件；
2、施工圖紙；
3、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件。
甲方：_________乙方：_________
___年___月___日___年___月___日
【怎么寫道路施工合同】相關文章：
道路施工通告怎么寫09-07
道路施工通告怎么寫-通告02-22
怎么寫道路施工合同范本03-14
道路施工合同07-11
道路施工合同06-09
鄉村道路施工合同06-18
道路施工合同模板06-27
規范道路施工合同07-12
道路施工采購合同02-07