高速公路防護網施工合同

時間：2022-06-07 09:49:47 施工合同我要投稿

高速公路防護網施工合同范本（通用5篇）

　　在人們越來越相信法律的社會中，合同出現的次數越來越多，它也是實現專業化合作的紐帶。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編整理的高速公路防護網施工合同范本（通用5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

高速公路防護網施工合同范本（通用5篇）

　　高速公路防護網施工合同1

　　發包方：_____________

　　承包方：_____________

　　根據《中華人民共和國合同法》和建筑安裝工程承包合同條例及有關規定，結合工程的具體情況，為明確雙方的權利義務，簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　(一)工程名稱：_________________

　　(二)工程地點：_________________

　　(三)工程內容：_________________

　　(四)承包范圍：_________________

　　第二條工程造價(預算或概算)人民幣：_________________支付方式：_________________

　　第三條工期

　　第四條工程質量標準和保修期

　　第五條雙方責任

　　(一)發包方責任：_________________

　　(二)承包方責任：_________________

　　第六條本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________

　　住所：_________________住所：_________________

　　甲方代表(簽字)：_________________乙方代表(簽字)：_________________

　　電話：_________________電話：_________________

　　傳真：_________________傳真：________________

　　郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________

　　簽訂地點：_________________簽訂地點：________________

　　_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

　　高速公路防護網施工合同2

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲乙雙方本著公平、公正、平等、互利的原則訂立合作協議如下：

　　一、甲方將土石方工程和乙方進行合作。由乙方出資，乙方占總利潤的70%;甲方不出資，負責管理及項目的簽訂、收款等工作，甲方占利潤的30%。

　　二、本合作協議期即土石方工程施工合同期滿全部工程尾款收回完，協議自動失效。

　　三、甲乙雙方合作期間，盈利或虧損各自按比例分配。

　　四、合作期間雙方一方持卡，一方負責保管該儲蓄卡密碼，以確保項目資金安全工程施工正常運作。任何一筆款項支出都必須雙方簽字認可或電話告知，以短信的形勢等。

　　五、合作期間，甲乙雙方均不得以任何理由借用或暫用資金。

　　六、雙方的共同管理和施工期間收到的工程進度款，只限本著本項目工程的機械費及民工勞務費用的支出，或工程相關的費用支出。與本項目無關的資金費用不得支出，每個月按比例支付部份分成。

　　七、合作期間隊伍的選擇及分項工程的定價由雙方共同協商確定。

　　甲方(蓋章) ___________ 乙方(簽章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日

　　高速公路防護網施工合同3

　　發包單位：_(以下簡稱甲方)

　　承包人：_(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。

　　第一條：工程概況

　　湖畔護坡工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按___米計算。

　　第二條：施工方案

　　1、護坡

　　(1)、基底寬___米，厚___米，自下而上慢慢收至高度為___米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為42.5，磚要好質量的青磚或紅磚)。

　　(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。

　　(3)、完工后做圍墻10米左右。

　　(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。

　　第三條：合同工期

　　1、經雙方協商確定,工程期為___日，暫定于自_年_月_日起至_年_月_日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。

　　2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。

　　第四條：價格及付款方式

　　1、工程總承包價為___元。

　　2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。

　　3、付款方式：竣工驗收后付___元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分___付，質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。

　　第五條：甲方義務

　　1、按合同向乙方撥付工程款。

　　2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。

　　第六條：乙方義務

　　1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩定。

　　2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。

　　第七條：施工安全

　　承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用，均由乙方承擔。

　　第八條：驗收

　　工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。

　　第九條：違約責任

　　1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。

　　2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。

　　第十條：其它

　　本合同于_年_月_日由雙方在___簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式___份，上方各執一份，上交__份。

　　發包單位(甲方)(蓋章)

　　授權代理人(簽字或蓋章)_：___聯系電話：

　　承包人(簽字或蓋章)：___聯系電話：

　　高速公路防護網施工合同4

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　第一條合同依據

　　本合同的法律依據是《建設安裝工程合同及施工條例》；工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110KV變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。

　　第二條工程名稱、地點和范圍及內容

　　一、工程名稱：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明安裝工程。

　　二、工程地點:清鎮寒坡嶺110KV變電所內。

　　三、工程范圍及內容:

　　1：清鎮寒坡嶺110KV變電所防雷接地安裝。

　　2：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所照明安裝。

　　第三條承包方式

　　本工程甲方將工程以包工包料xx按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。（結算定額采用20xx年北京地區價目本；裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字（20xx年價）的通知》；費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》（20xx年版）；根據貴州省電力公司電技經[20xx年。

　　第四條雙方協作事項

　　甲方負責：

　　一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。

　　二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有有關部門進行中間驗收。

　　乙方負責：

　　一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。

　　二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。

　　三：竣工資料報有關部門審核。

　　第五條違約責任

　　按國家的相關法律法規追究對方的`違約責任。

　　第六條發生經濟糾紛處理方式

　　如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

　　第七條施工工期

　　本工程xx年xx月xx日前完工。

　　第八條工程承包方式

　　本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

　　第九條安全責任

　　施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。

　　第十條工程造價

　　本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整（129760.00），本工程包工包料按實結算。

　　第十一條合同份數

　　本合同正本2份，雙方各執正1份。

　　第十二條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。

　　甲方：（公章）

　　乙方：

　　負責人：（簽章）

　　日期：

　　高速公路防護網施工合同5

　　發包方：_____________

　　承包方：_____________

　　簽約時間：_________________

　　簽約地點：_________________

　　為了保證_____________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：________________

　　二、建筑面積(工程形式)：________________

　　三、施工地點：_____________

　　四、工期：_________________(一)開工：_________________年_____月_____日;(二)竣工：_________________年_____月_____日;(三)合同工期總共歷時__________天。

　　五、承包形式：______________

　　六、工程質量標準：______________

　　七、工程價款：_________________共計人民幣元。

　　八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款項的_____%，計__________元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的_____%，計__________元;質保金______元，質保期滿后支付。

　　九、質保期：_________________年。

　　十、雙方的責任義務

　　(一)發包方的責任義務

　　1、為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;

　　2、監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;

　　3、給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;

　　4、按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;

　　(二)承包方的責任義務

　　1、按發包方要求及圖紙要求進行施工;

　　2、如期完成施工任務;

　　3、接受發包方的技術指導和質量標準要求;

　　4、負責發包方提供料物及設備的保護;

　　5、教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;

　　6、承擔施工中的一切安全事故責任及費用;

　　十一、其他

　　(一)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　(二)本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　(三)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。

　　發包方：_________________承包方：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：___________________

　　__年__月__日__年__月__日

【高速公路防護網施工合同范本（通用5篇）】相關文章：

高速公路附屬工程勞務合同范本（通用5篇）06-06