工程施工合同(精選15篇)

　　隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編為大家收集的工程施工合同，希望能夠幫助到大家。

工程施工合同1

　　1、工程概況：

　　2、工程名稱：工程地點：承包范圍：承包方式：承包內容：

　　3、開工日期：工期：

　　4、工程質量標準：

　　5、工程造價：(人民幣大寫)（人民幣小寫）

　　6、施工單位須在水電管理部門指導下安裝水電表，按實用數繳納水電費，如無法安裝水電表，則按規定將從工程款中扣除水電費。

　　7、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。

　　8、付款方式：合同經雙方簽字蓋章后生效。工程全部完工、驗收合格，經工程審計，并經業主負責人簽字，支付至審計后決算價的%。尾款%做質保金。質保金支付程序，在質保期內，由用戶通知施工單位所需維修事項，若施工單位盡心盡責的服務，用戶滿意，則________年后，無任何質量問題，經用戶單位及有關職能部門簽字，支付施工單位尾款。若施工單位不能及時響應及處理維修事項，用戶有權另找工程隊維修，經費從尾款中支付。

　　9、工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一發票。

　　10、結算按執行。1

　　1、違約責任

　　1）、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失，未造成損失的，應支付合同總價的%為違約金。；

　　2）、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失；

　　3）、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責整改，工期不予順延；

　　4）、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付合同總價的%為違約金；1

　　2、合同爭議的解決方式雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第___種方式解決：

　　1)、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁；

　　2)、向合同簽訂地人民法院起訴。1

　　3、其他具體規定1

　　4、附則

　　1）、本合同由甲、乙雙方共同簽訂，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同經甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　2）、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　3）、本合同若有附件，則附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。甲方乙方單位名稱：單位名稱：（加蓋合同專用章）單位地址：單位地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人（簽字）：委托代理人（簽字）：聯系電話：聯系電話： 帳號： 稅號：郵編： 郵編：傳真號碼：傳真號碼：開戶銀行：開戶銀行：戶名：戶名：賬號：賬號：簽約日期（即合同生效日期）：________年____月____日

工程施工合同2

　　承包方(甲方)

　　施工單位(乙方)

　　為了明確雙方在施工中的權利義務，搞好配合協調，確保工期和工程質量，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，經雙方充分協商，簽訂本合同，以資共同遵守執行。

　　一、工程名稱： 山韻佳苑B區

　　二、工程單價： 壹拾叁元(13.00)每米

　　三、工程內容范圍：

　　四、承包方式： 單包人工 (工程量約23000m)

　　五、工程造價：大寫 約貳拾玖萬玖仟元小寫 約299000.00元

　　六、結算方式：合同單價不變，工程量按實結算，辦好簽證，驗收手續。

　　七、施工方案和工期：施工組織方案乙方應提交甲方、監理批準。乙方必須按計劃組織施工并接受甲方、 監理對施工質量和進度檢查監督，嚴格按圖施工。

　　工期包括：開工日期 按實際開工日期 竣工日期 20xx年2月10日 除以下原因工期順延： ①天氣原因 ②設計變更 ③地質原因 ④場地影響 ⑤甲方供樁影響⑥其他雙方均能接受的客觀原因

　　八、付款方式： 首期：機械設備進場試樁完成后甲方付工程總造價的20%。中期每完成兩千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程總造價的90%。余款樁基驗收合格甲方基礎底版澆完后結清余款。

　　九、乙方在施工期內，甲方、監理隨時派員到現場檢查工藝和質量，如發現不符有關 規定時，甲方有權指正，乙方應負責及時改正。

　　十、乙方在施工中，如乙方責任者發生工傷，設備損壞等事故，均由乙方自行負責處理及賠償，甲方概不負責。

　　十一、甲乙雙方應明確工作代表，甲方工地代表 同志，監理單位 工地代表 徐惠明 同志，乙方工地代表 孫海燕 同志。

　　十二、工程質量驗收，由甲方會同乙方等有關單位，對工程按規定進行總體驗收。凡 在驗收中發現必須返工或修補的部分，以書面議定修補措施和期限，乙方完工后要經再驗 收合格移交甲方，此發生的費用由乙方承擔。工程質量乙方負責保修期貳年。

　　十三、違約責任：

　　1、按《經濟合同法》。

　　2、甲方責任：未能按照合同規定履行責任，竣工期得以順延，由于圖紙及其它原因變 更而造成的返工、停工，應采取補救措施，以減少損失，同時給予乙方相應補償。

　　3、乙方責任：

　　(1)按照國家、省市有關質量驗收規范驗收，由乙方造成工程質量問 題，乙方負責無償修理。并承擔由此產生的一切經濟損失。

　　(2)工期延誤，每天按工程價 款總額的萬分之五付給甲方作為違約金。

　　十四、解決合同糾紛方式：

　　(1)本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時解決。

　　(2)雙方同意由 / 仲裁委員會仲裁、

　　(3)可向無錫人民法院起訴。

　　十五、其它：

　　1、 甲方負責場地清理，做到三通一平。乙方嚴格安施工圖紙設計要求施工。

　　2、 如因甲方原因造成停工須由甲方負責補貼乙方損失，標準為500.00元每天、每臺機。

　　3、 施工過程中，產生的壓樁以外的費用由甲方負責。

　　4.乙方不開據工程發票。

　　5.送樁部分超出2.5米按實結算。

　　十六、本合同一式 貳 份，甲方執 壹 份，乙方執 壹 份，本合同經雙方簽字后生效。

　　十七、本合同訂立時間

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程施工合同3

　　發包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　經甲乙雙方共同協商，甲方同意將下列工作承包給乙方完成，為了更好地完成此工作，雙方同意簽定此合同。合同條款及內容如下。

　　一、工作內容與勞動報酬。

　　（1）地下負二層砌水溝、地面砌磚坎分格，人工費單價元/米。水溝按雙邊計算。

　　（2）地下室負二層地面30cm厚找平混凝土澆筑，要求澆筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成，人工費單價元/立方米。

　　（3）地下室負二層地面10cm厚找平混凝土澆筑，要求人工澆筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成，人工費單價元/平方米。

　　（4）水溝抹灰，要求水溝底最溥處厚度5cm，按1%坡度找坡，表面用水泥粉壓光，水溝口要抹成放蓋板的子口，水溝口要平直光滑。人工費單價元/米。

　　（5）集水坑抹灰，口部做法與水溝口一樣，人工費單價元/個。

　　（6）不澆混凝土的人防門口地面做水泥砂找平及四周抹灰，要求灰面光面。人工費單價元/平方米。

　　（7）水溝蓋板鋪設及刷黑色油漆。人工費單價元/塊。

　　（8）墻腳水泥砂踢腳線抹灰。要求線口離地12cm，厚度9mm，表面水泥粉壓光。人工費單價元/米。

　　二、施工質量標準及承包責任要求。

　　（1）以上單價包括施工工藝上必須進行的水平線彈設，混凝土厚度定點的費用，以及水溝邊按混凝土厚度定出標高的灰條抹灰費用。

　　（2）以上單價包括商品混凝土施工的輸送泵管接拆及清洗用工。

　　（3）乙方必須在此單價內承擔地下室地面工程的一切手尾工作，包括防火門框腳及其它一切地面手尾修補。

　　（4）地面水泥砂施工技術及質量必須符合以下要求：

　　1、根據水溝位置，分設地面找坡方向，然后定出地面標高灰餅，灰餅間距2米設置一個。

　　2、地面做4cm高分水坡面，水溝完成面寬度20cm，坡向集水坑，不得有積水。

　　3、澆砼要分段澆筑，每段均按同一個方向澆筑，使得混凝土能同一個方向先后凝固，方便面層找平。表面找平時，有積水的地方要吸光表面水，然后補充砂漿，用鋁合金方刮平。避免積水的地面凝

　　4、待混凝土開始凝固可以站穩人腳時，即對混凝土表面進行打磨，灑水泥粉，固后起皮。

　　5、完成地面不得有積水，不得起皮，表面平整度允許偏差5mm。地面墻腳必然后再壓光。須平整，且不能污染墻面。

　　（5）如地面完成后有大片的積水或地面起皮或地面起砂眼面，則按每個位置處罰100元。

　　三、施工進度要求及工資發放方式。

　　乙方按甲方要求從地面定點開始，20天內完成本合同的（1）至（5）項內容，（6）至（7均數）項何時完成則何時才能進行工程量結算。如乙方無法按甲方要求進行施工，甲方則有權終止施工合同。

　　由于該合同工程施工期較短，人工費結算一次性完成，在整個地面完成，包括所有手尾工程全部完成后，10天內結算人工費。

　　乙方當施工完成每項工作內容時，應及時通知主管施工員、項目部質量檢查小組對完成的工程進行質量驗收，驗收合格才有資格進行結算。如上述驗收人員發現施工質量不合格，項目部會發出質量整改通知給乙方。乙方應及時對質量毛病進整改，整改完畢后再通知主管施工員及項目部質量檢查小組驗收，驗收合格經得上述有關人員簽名確認才給予結算。

　　工程量計算方法：按實際地面的可見面積計算（地面+高低差面），澆砼地面按30CM砼地面的實際計算量。

　　四、甲乙雙方責任及施工條件

　　（1）甲方提供施工場地及施工材料。

　　（2）甲方提供混凝土輸送泵、混凝土磨面機、砂漿攪拌機、運輸手推斗車。

　　（3）甲方提供施工照明所需的電燈及地拖線。該用品屬于借用，完工后乙方必須按數歸還，否則按價賠償。

　　（4）甲方提供踢腳線施工用的9厘木板壓條。

　　（5）甲方提供工人的住宿場地、生活用水及照明用電。

　　（6）甲方負責給乙方施工工人購買工傷保險（保險范圍由保險公司指定，如超出保險范圍由乙方自負，與甲方無關。）

　　（7）甲方指定地方給乙方自行做飯，乙方炊事員、炊具及柴火（煤氣）自理。

　　（8）乙方必須自帶施工用的小型工具（如鐵鏟、灰桶、鋁合金方、灰刀、灰板、灰抹子等）

　　（9）乙方按工程施工規范及技術交底進行施工，做到工完場清，節約使用材料。

　　五、安全文明施工管理有關規定

　　（1）凡進入本工地施工的人員須持有身份證或深圳市勞務工暫住證。凡屬三無入員及國家通緝犯均不準進入本工地務工。一經查獲，送公安部門處理。

　　（2）乙方所有工人不準帶家屬進住工地。進場的工人必須領用安全帽及工作卡，由乙方負責人到工地辦公室統一辦理。其中安全帽10元，工作卡5元，共15元作為押金，在乙方人工費中扣押，在乙方人員退場時歸還領用物品時統一退回押金。如領用物品損壞，則按價賠償。

　　（3）乙方進場人員必須經過項目部安全教育才能上崗工作。施工時必須遵守甲方的安全管理。如有違反安全操作規程且不聽指揮的，每次給予50元的罰款。嚴重者給予停工退場處理。

　　（4）不能讓砂漿硬結在地面上、斗車上及攪拌機內。一經發現，每次給予乙方500元的處罰。

　　（5）乙方所有人員必須遵守《工地管理條例合約》。如有違反，按條例規定處罰。

　　六、合同生效與終止

　　本合同自甲乙雙方簽字或蓋章后生效。乙方完成該項工作結清帳款后合同自動失效。

　　七、合同份數

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　八、合同爭議

　　（1）甲乙雙方若因故不能履行合同，應征得對方的同意，并賠償另一方的損失，損失大小由雙方協商解決。若甲方有足夠證據認證乙方無能力完成本合同任務，可隨時取消乙方施工資格，并按本合同第三條結算乙方人工費。

　　（2）本合同解釋權在甲方，乙方需詳細閱讀以上各條款，一經簽字即視為認可。因

　　甲方乙方

　　代表簽名：代表簽名：電話：電話：

　　合同簽訂日期：20xx年x月x日

工程施工合同4

　　發包方： （以下簡稱甲方）

　　分包方：xx工程有限公司 （以下簡稱乙方）

　　簽訂時間： ；

　　簽訂地點： ；

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑工程承包合同條例》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，甲、乙雙方協商達成一致，特此簽訂本合同，以明確雙方的權利義務。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱： ；

　　2.工程地址： ；

　　3.工程面積：跨度為 米，長度為 米，檐口高 米，合計 幢，面積 平方米。

　　二、承包內容

　　聚氨酯保溫噴涂施工；

　　三、承包方式

　　包工方式：噴涂聚氨酯厚度為 mm。

　　四、工程期限

　　1.開工日期暫定為 年 月 日，竣工日期暫定為 年 月 日；

　　2.工期暫定為 個晴天，如遇大風、大雨、停電等不可抗力因素順延；

　　3.因甲方原因造成乙方不能按合同約定工期開工的，甲方應在合同約定的開工日期前一星期，以書面形式通知乙方，推遲開工日期，并相應順延工期；如甲方沒有提前通知乙方，給乙方造成的相關損失的，乙方提供相應清單及憑證，由甲方承擔。

　　五、工程造價及結算方式

　　1.工程造價：本工程總面積約為 平方米，單價為 元/平方；總造價約為 元，大寫金額 （按實結算）

　　2.付款方式：

　　材料設備全部進場付總工程價的50%，即 元；

　　聚氨酯噴涂至70%時付款至總工程價的90%，即 元

　　驗收合格后付至總工程價的97%，留3%作為質保金，一年內無質量問題，甲方一次性付清余款給乙方。

　　六、雙方責任

　　甲方責任：

　　1.甲方應按合同約定按時付款。

　　2.甲方有對乙方施工質量監督的責任。

　　3.甲方應為乙方提供電源、水源及可施工的場地，如果甲方不能按期提供，加工時間另議。

　　乙方責任：

　　1.乙方應按合同約定按期施工。

　　2.乙方應按合同約定，根據質量標準的要求保質施工。

　　3.乙方對施工現場原材料進行防火監管，并備有消防器材；

　　4.高空作業時，乙方要對工人進行安全教育，如出現安全事故由乙方負責，并承擔相應的法律責任和經濟損失。

　　5.乙方對甲方不按期付款，有權中止施工。

　　雙方未履行驗收手續，甲方即行進駐裝修場地，則視為工程驗收合格，乙方不再承擔任何責任。

　　七、違約責任

　　1.如乙方未能及時完工，延期一天罰款500元；制作安裝的產品有顯著質量問題，承擔甲方相應損失；

　　2.如甲方拖欠乙方工程款，影響工程進度，造成乙方停工、窩工而帶來的各種損失，或其他事項未能按合同要求履行付款，延期一天罰款500元，并承擔乙方相應損失；超過合同要求應付款項日期一個月后，應向乙方額外支付20%違約金；

　　3.乙方驗收通知書送達甲方后，甲方3日內不進行驗收，按規定償付逾期違約金。

　　八、其他

　　1.本合同本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，經甲乙雙方蓋章并各方法定代表人或經辦人簽署即生效；工程結算完畢，付清工程款后，合同自動失效；

　　2.本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成的，可向xx省鹽城市建湖縣人民法院提起訴訟。

　　甲方： 乙方：xx工程有限公司

　　地址：地址：

　　代表： 代表：

　　手機號碼： 手機號碼：

　　年 月 日

工程施工合同5

　　合同編號：

　　甲方（發包人）：

　　乙方（承包人）：

　　簽訂地點：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建設工程質量管理條例》及有關法律、法規的規定，并結合工程的實際情況，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，經雙方友好協商，在平等自愿、公平和誠實信用原則的基礎上，雙方自愿簽訂本合同。

　　第一條工程概況

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、承包工程范圍和內容：

　　四、工程工期：開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

　　五、本合同為固定綜合單價合同，工程量及固定綜合單價見附表。工程總價款為（小寫）￥________萬元（大寫_______）。

　　第二條工程質量

　　一、雙方約定的工程質量標準：符合甲方企業標準。

　　二、鋪裝的產品名稱、型號、規格：符合甲方標準或見附件。

　　三、工程完工后，乙方應在3日內通知甲方及時驗收。

　　第三條工程價款的支付與結算

　　一、本合同簽訂后3日內，甲方支付合同價款的30%作為預付款；

　　二、工程施工期間，完工80%前，付至合同價款的60%；

　　三、工程驗收合格后5日內，付至合同價款的80%；

　　四、結算完成后7天內付至結算價的95%；

　　五、剩余工程總價款的5%作為質量保修金。在達到合同約定的質保期限后支付。

　　第四條雙方的權利和義務

　　一、甲方權利義務：

　　1、對乙方進行安全、質量、文明施工等方面的教育，做好日常監管工作。

　　2、負責對乙方施工人員的安全、文明施工等方面的工作進行指導、監控，并按規定及時做好驗收工作。

　　3、按照合同約定支付工程款。

　　4、負責完成乙方施工前所應具備的施工條件。

　　5、甲方現場負責人：_______身份證號：_______聯系電話：_______

　　二、乙方權利義務：

　　1、乙方具有本合同履行所需的施工資質。

　　2、按甲方的要求，委派有專業經驗的技術人員，嚴格按國家操作規范，精心組織施工、完成工程。

　　3、乙方技術人員按施工方案組織施工，對工程質量、安全、工期等全面管理、負責，并按甲方工期計劃要求完成所承包的任務，如不符合甲方或國家質量標準，，乙方要進行返工處理，由此造成的損失由乙方承擔。

　　4、乙方在施工過程中必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程。

　　5、盡量減少對周圍辦公人員的不利影響，否則，所造成的一切后果由乙方負責。

　　6、在本工程竣工后清理現場。

　　7、乙方未經甲方允許不得與建設單位或甲方上級發包單位聯系。

　　8、乙方現場負責人：_______身份證號：_______聯系電話：_______

　　第五條承包方的安全責任

　　一、工程開工前，必須向施工人員進行安全技術交底，讓全體施工人員掌握工程特點及施工安全措施。

　　二、承包方必須按照國家有關規定，為施工人員配備合格的勞動防護用品及安全用具，并保證施工工具、器械使用安全。

　　三、承包方對所承擔的施工項目，必須制定施工方案，并結合工程實際做好安全工作，設立相應的安全防護或警示措施。

　　四、承包方必須貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法令、法規，遵守國家、行業有關安全施工、文明施工的規定。

　　五、現場施工中，遵守現場的各項規章制度。

　　六、乙方在施工過程中發生的一切人身、財產等事故賠償、罰金等均由乙方承擔。

　　第六條違約責任

　　一、當發生下列情況之一時，甲方應承擔違約責任：

　　甲方不按約定支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付合同工程總造價0.5‰的違約金。

　　二、當發生下列情況之一時，乙方應承擔違約責任：

　　1、乙方因自身原因延期完工的，每延誤一日，應向甲方支付合同工程總造價的0.5‰的違約金。

　　2、乙方不按本合同的其他約定履行的，每出現一次應向甲方支付合同工程總造價的5‰的違約金。

　　3、如上述違約金不足以賠償甲方的損失，仍應賠償因此給乙方造成的經濟損失及相關的所有費用。

　　第七條質量保修

　　一、保修內容及期限：保修_______年。

　　二、保修期起始時間：自工程驗收合格之日起計算。

　　三、乙方保修范圍：施工范圍內的所有內容。

　　四、在質保期內，如果發生質量問題，乙方需在接到甲方通知4個小時內派專業人員到現場進行排查、維修。

　　五、如乙方未按約定維修，甲方有權自行或委托第三方維修，相應費用從質保金中扣除或由乙方支付。

　　第八條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中如發生爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成的按下列第2種方式解決。

　　1、提交北京仲裁委員會仲裁。

　　2、依法向甲方所在地人民法院起訴。

　　第九條附則

　　本合同一式4份，合同附件：工程量及固定綜合單價表1份，與合同具有同等法律效力，甲乙雙方各執2份。自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人簽字（蓋章）：法定代表人簽字（蓋章）：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　簽訂時間：簽訂時間：

工程施工合同6

　　建設單位(以下簡稱甲方)：_______________

　　施工單位(以下簡稱乙方)：_______________

　　根據《中華人民共和國經濟民法典》，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　(一)工程地點：_______________

　　(二)工程內容：具體詳見附件一改造項目工程表

　　(三)承包方式：包工包料

　　第二條工程造價為_______________人民幣

　　第三條合同工期

　　1.雙方商定總工期30天。

　　開工日期：_____年05月20日，竣工日期：_____年06月20日

　　2.如遇下列情況,經甲方代表簽證后,工期可以順延。

　　①因遇人力不可抗拒的.自然災害(臺風、火災、地震)等造成的停工。

　　②因設計圖紙修改，增加了工程量，而受影響時。

　　③因停水、停電等情況達六小時以上時。

　　④甲方因財力不足或不按合同規定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。

　　⑤甲方不能按合同規定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。

　　第四條工程質量標準和保修期

　　(一)工程質量標準按國家現行施工規范驗收

　　(二)工程保修按建設有關規定執行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，

　　(三)屬乙方施工范圍的工程項目，因施工質量問題造成損壞的，乙方應給予免費修補。

　　第五條材料設備供應

　　(一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。

　　(二)材料設備附有出廠合格證明，材料設備有異議進行檢驗。

　　第六條付款方式

　　(一)由乙方完成工程量的30%，甲方付總造價的30%給乙方;

　　(二)乙方完成工程量的60%，甲方再付總造價的30%給乙方;

　　(三)當工程竣工驗收后七天內甲方支付竣工結算總價的37 %;

　　(四)剩余3 %工程款在竣工驗收之日起三年內一次結清。

　　第七條責任范圍

　　(一)甲方責任：

　　1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;

　　2、及時組織工程竣工驗收工作;

　　3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。

　　(二)乙方責任：

　　1、按施工安全規范保證施工質量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。

　　①承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，后果自負。

　　②乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定，無條件服從場地內保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關系，否則一切后果自負。

　　③乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設施應負責一切后果。

　　2、負責做好材料、設備的采購，保管工作：

　　3、負責及時清理建筑垃圾，工程施工結束后，負責清理完畢場內建筑垃圾。

　　第八條其它事項

　　(一)合同簽訂后，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：

　　1、經雙方充分協商，發出設計變更通知單

　　2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整后，甲方須分別簽字蓋章認可;

　　3、增加或變更內容所需材料必須落實;

　　(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;

　　(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，并賠償乙方停工的誤工損失;

　　(四)合同未盡事項，經雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議，應通過友好協商解決。協商無效，可提交有關仲裁機構裁決。

　　(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款后失效。

　　第九條本合同一式貳份,其中:甲方一份、乙方一份，均具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同7

　　工程發包方：(甲方)__________________

　　工程承包方：(乙方)__________________

　　為保證工程順利施工，雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、法規經協商達成以下協議條款：

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________

　　工程地點：_________

　　工程內容：_________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　1、工程施工日期_________年_________月_________日機械進場。

　　2、打試樁結束時間_________月_________日。

　　3、正式施工全部工期為_________天有效工作日，正式施工為_________年_________月_________日，正式施工日期有提前或退后業主提前_________天通知承包方。

　　4、因雨天、停水、停電、設備變更、群眾阻礙、地下障礙物及不可抗拒的自然因素影響則工期順延。(發包簽證為準)。

　　5、試樁檢測時間不包括在有效工作日內。

　　四、質量標準

　　1、工程質量標準：

　　2、承包方施工的管樁必須達到一、二類標準。不得出現三、四類樁。

　　五、合同價款

　　合同總價：施工費用約_________元(_________元)，管樁材料費用約_________元( _________元)，結束后按實調整。

　　六、雙方權利和義務

　　(一)發包方的權利和義務

　　1、施工現場三通一平(路通、水通、電通電源至施工現場100米內、施工現場平整)，由發包方在機械設備進場前3日內完成，并能滿足樁機運輸車輛正常通行，提供地下管網平面圖并負責清理現場障礙物(便道位置由乙方指定，甲方負責實施)。

　　2、負責在開工前3日提供施工圖，場地地質勘探報告各二份，并組織圖紙會審，形成書面紀要。

　　3、負責協調建筑物主軸線的定位，確定現場水準點和坐標控制點。

　　4、負責管樁的及時供應且運至樁機施工地點的30米范圍內。

　　5、有權監管承包方施工過程中的一切生產活動，但不得強行干涉或違背可觀規律去亂指揮，否則造成一切安全生產質量事故由發包方承擔。

　　6、有義務協調解決施工現場四鄰關系。

　　(二)承包方的權利和義務

　　1、按照國家驗收規范完成工程樁基設計圖紙及相關變更內部內容。

　　2、提交承包方有效的資質文件。

　　3、做好開工前的各項準備工作，包括場內定位放線，設備進場并調試完畢做好施工人員的組成工作。

　　4、編制施工組織設計，提交開工報告于開工前報業主或監理，經審批后方可正式開工。

　　5、現場施工必須按照設計圖紙、國家規范及安全操作規程，按章操作。

　　6、應對施工人員進行安全教育后再上崗，做好文明施工，確保無安全質量事故。

　　七、工程量確認

　　1、工程量計算辦法：

　　(1)樁長度計算方法：按設計圖紙及相關設計變更有效樁長以延長米計算。

　　(2)施工綜合單價：PHC600(130)AB：_________元∕米

　　(3)材料單價：PHC600(130)AB：_________元∕米

　　2、工程樁檢測合格，甲方在接到決算報告30天內，按圖紙核定已完工程量。若發包人在收到承包人決算報告30天內未進行計量或以各種理由不計量，則從第31天起報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付依據。

　　3、決算審核，承包人必須派專人配合，如無人配合審計，中途缺席超過2天，甲方直接審計或事務所審計，結果仍然有效。

　　八、工程款的支付

　　針對樁基工程的特殊性雙方約定：

　　1、施工至_________付至工程量的_________%。

　　2、施工結束后付總價款的_________%。

　　3、樁基檢測結束后質量齊全已完工程量的_________%。

　　4、樁基工程資料提交主體封頂付至合同額的_________%。

　　5、材料費用款到發貨，合同簽訂后付材料費用的20%。

　　九、竣工驗收

　　1、樁基竣工驗收由甲方組織。

　　2、乙方負責提交三套完整的樁基技術資料在驗收后15天內提交給發包方。

　　3、工程未經驗收若發包方自行上部施工，出現一切問題由發包方負責。

　　十、違約、索賠和爭議

　　(一)違約

　　1、發包人違約;

　　1)發包人不按時支付工程款，導致施工無法進行時;

　　2)發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;

　　3)發包人不履行合同義務或不按合同履行義務的其他情況，發包人承擔違約責任，賠償因其違約給承包人造成的直接經濟損失，順延的工期，并支付違約金。

　　4)因發包人原因造成承包人停工，由此造成承包方樁機臺班停置費按1000元/天計算。

　　2、承包人違約

　　1)承包人不能按協議所約定的工期或監理工程師(業主)同意順延的工期內完成。

　　2)因承包人施工質量達不到協議書約定的質量標準。

　　3)承包人不履行合同內義務的其他情況等，則承包人賠償因其違約給發包人造成的一切損失。

　　4)開始正式打樁后，發包方發現承包方不能滿足經現場監理審批的工期要求(合同天數)，發包方有權另加工程隊伍，承包方不得阻撓。

　　(二)索賠

　　1、當一方向另一方提出索賠時，要有正當的索賠理由，且有索賠事件發生的有效證件;

　　2、當一方向另一方提出索賠要在索賠事件發生后28天內送交報告，受理方要在28天內予以回復，否則視為該索賠已認可。

　　(三)爭議

　　雙方約定，在履行合同過程中或未盡事宜發生爭議時，在協商未果的情況下，可直接向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　十一、有關事項

　　1、為保證工程能順利實施，發包方委派同志為工地代表，承包方委派為工地代表，隨時協調處理工程施工中的一切事項。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，工程款結清后自行廢止。

　　3、本合同條款與國家、省、市有關法律相抵觸時，一律以國家、省、市法律法規為準。

　　十二、其它

　　1、合同價款中含第一次試樁檢測期間的機械停滯周期為15天，超過此期間停滯費用另計。

　　2、如因第一次試樁結果未能滿足設計要求，再次要求打試樁，機械停滯費臺班按投標報價所報費再行結算。兩種規格一種試樁合格不計停滯費，兩種都不合格按20xx元/天/臺。

　　3、如需引孔或增加其它的技術施工措施所造成的費用另行協商結算。

　　4、按照合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以獎勵或處罰20xx元/天。因付款不及時造成工期延誤，按機械停滯臺班補償。

　　5、合同簽訂后，若乙方無正當理由機械設備不進場或甲方無故拒絕乙方進場施工，則違約方賠償另一方10000元整。至合同簽訂后2天內。

　　6、甲方要滿足本合同簽訂幢樓樁基工程連續施工，如果中途停滯時間超過一周，甲方補償乙方一周以外每天停滯費20xx元/天，需要臨時樁機退場，甲方補貼進退場費陸萬元/次。

　　7、合同中未盡之處，以現場實際進行簽證。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著精誠合作、互利共盈的原則，經友好協商，就進賢縣20xx年、20xx年標準化養殖場沼氣工程一事，達成如下協議：

　　一、工程基本情況：

　　1、20xx年及20xx年縣獎勵資金標準化規模養殖場沼氣及其附屬設施工程。

　　2、本工程地點為：梅莊鎮、南臺鄉、池溪鄉、白圩鄉、張公鎮、溫圳鎮、民和鎮等。

　　二、承包形式及建設主要內容：

　　1、甲方將梅莊鎮、南臺鄉、池溪鄉、白圩鄉、溫圳鎮、張公鎮、民和鎮等鄉鎮的沼氣工程一次性包工包料方式承包給乙方施工。

　　2、工程內容分二類：

　　①一類沼氣池壹佰陸立方的2個（規格：直徑5米*4米深）化尸池肆拾立方、儲氣柜拾個立方、進料池叁拾立方、養化塘貳佰立方（含出料池貳拾立方）。

　　②二類沼氣池壹佰貳拾立方的1個（規格：直徑6.2米*4米深）化尸池肆拾立方、儲氣柜拾個立方、進料池叁拾立

　　方、養化塘壹佰伍立方（含出料池貳拾立方。

　　三、承包金額：

　　甲方一次性包工包料給乙方，一類金額為捌萬肆仟元整；二類金額為柒萬伍仟元整。

　　四、付款方式：

　　1、乙方進場開挖時，甲方應付給乙方每個工程開挖時的工程款叁萬元整。

　　2、如乙方每完工一個結工程款的90%，剩余10%作為工程質保金，如未付清，乙方有權停工，乙方損失由甲方承擔。

　　3、作為保證金的工程款，在全部的工程能正常產氣使用后甲方一次性付清給乙方。（時間不得超過完工產氣半年內）。

　　五、工程質量

　　1、乙方在本工程過程中，須按照建筑施工規范進行施工操作，確保工程合格。

　　2、如因乙方在施工過程中少量而造成甲方的損失，應由乙方全部承擔。

　　3、如因乙方在施工過程中造成本工程不合格或不產氣等重大質量問題，如需返工乙方應付全部責任。

　　六、施工工期：

　　1、乙方應在二O**年十月一日之前進入工地施工。

　　七、安全生產：

　　乙方在該工程項目的施工全部過程，必須充分注意安全，嚴格按照《安全生產操作法規》施工，指安全保障措施，杜絕一切大小安全事故的發生，如小事故，由乙方承擔，如出現大事故，甲、乙雙方共同承擔。

　　八、其它：

　　1、本合同未盡事宜，甲、乙雙方共同商討，可簽補充協議，與本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　年 月 日

工程施工合同9

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根據（中華人民共和國合同法）有關規定，結合工程的具體情況，簽訂本合同。

　　一、工程項目

　　1、工程名稱：二期施工臨時道路

　　2、工程地點：新塘鎮白江村田嚇社

　　3、工程內容：二期施工臨時道路，總長330米，寬8米。

　　4、乙方不得將本合同項目下的工程轉包或分包給其它施工單位。

　　5、承包方式為總價包干。乙方采取包工包料的承包方式，包含稅金、水電費等。

　　二、工程造價：人民幣65、32511萬元（陸拾伍萬叁仟貳佰伍拾壹元壹角整）。

　　三、工期：工程總工期為15天，自20xx年12月10日開工，至20xx年12月25日竣工驗收止。

　　四、工程質量達到合格標準。

　　工程保修期為兩年，保修期自竣工驗收簽字之日起計。

　　五、材料及設備由乙方采購供應至施工場地，材料要經甲方驗收后，方可使用。

　　六、工程款支付

　　1、甲方在合同生效后5日內支付合同總價款的30%、

　　2、工程完工，竣工驗收后，付至合同總價款的100%。

　　七、雙方責任

　　甲方委派現場管理代表，監督檢查工程質量、進度，工程期間的質量驗收及其他事宜。

　　凡施工期間發生的施工質量、安全事故均由乙方負責。施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔，對竣工驗收后保修期內發現的施工質量問題負責免費返修。

　　八、工程驗收以施工圖、相關驗收規定為依據，達到合格標準。

　　九、違約責任

　　1、乙方逾期完工，每逾期1天，由乙方付給甲方300元罰金。

　　2、工程驗收達不到合格標準的，由乙方付給甲方罰金1萬元，并負責無償返修。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。

　　甲方： 乙方：

　　負責人： 負責人：

　　日期： 日期：

工程施工合同10

　　發包單位：________________（以下簡稱甲方）

　　承包單位：________________（以下簡稱乙方）

　　為貫徹“安全第一，預防為主”方針，明確雙方的安全責任，確保施工中人身、設備等安全，根據國家有關法律法規及企業安全管理制度，經雙方協商一致簽訂本協議。

　　一、工程項目：________________

　　二、施工地址：________________

　　三、甲方安全責任

　　1.開工前甲方對乙方進行施工安全技術交底，并應有書面記錄或資料。

　　2.甲方應要求乙方制定施工安全措施，在開始施工前報甲方備案。

　　3.甲方有協助乙方搞好安全生產、防火管理以及督促檢查的義務。甲方有權檢查督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定，對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發出安全整改通知書，直至清退出場。

　　4.甲方指派同志負責與乙方聯系安全生產方面的工作。

　　5.發生以下情況停工整頓，因停工造成的違約責任由乙方承擔：

　　（1）人身傷亡事故；

　　（2）發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故；

　　（3）發生廠內火災事故；

　　（4）發生違章作業、冒險作業不聽勸告的；

　　（5）施工現場臟、亂、差，不能滿足安全和文明施工要求的。

　　第四條乙方安全責任

　　乙方作為工程項目的承包單位，對工程施工過程中發生的人身傷害、設備損壞事故承擔安全責任。乙方應切實履行以下安全責任：

　　1.乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。

　　2.乙方必須貫徹執行國家有關安全生產的法律法規，必須制定相應的安全管理制度；嚴格執行《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全生產管理條例》等有關安全生產、施工規定、制度。

　　3.現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全，勞務用工法律法規及規章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。

　　4.施工期間，乙方應設有專職安監人員。乙方指派____作為安全工作聯系人。

　　5.乙方一切施工活動，必須編制安全施工措施，施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底，并在整個施工過程正確、完整地執行，無措施或未交底嚴禁布置施工。

　　6.乙方用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數量和質量必須滿足施工需要，并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規定，乙方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備損壞負責。

　　7.開工前，乙方應組織全體施工人員進行安全教育，并將參加安全教育人員名單（包括臨時增補或調換人員）與培訓記錄報給甲方備案。特種作業人員必須有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。

　　8.開工前，乙方應組織人員對施工區域、作業環境及使用甲方提供的設施設備、工器具等進行檢查，確認符合安全要求，一經開工，就表示乙方已確認施工現場、作業環境、設施設備、工器具符合安全要求并處于安全狀態。

　　9.乙方應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志，不得超越指定的施工范圍進行施工，禁止無關人員進入施工現場。未經甲方同意，乙方不得擅自使用與施工無關的甲方設施設備；不得擅自拆除、變更甲方防護設施及標示。

　　10.乙方施工過程中需使用電、水源，應事先與甲方取得聯系，不得私拉亂接。中斷作業或遇故障應立即切斷有關開關。

　　11.乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清，確保安全文明施工，做到防火、防盜、防破壞、防事故。

　　12.乙方必須接受甲方的監督、檢查，對甲方提出的安全整改意見（或整改通知書）必須及時整改，并將整改方案交由甲方備案。

　　13.乙方施工過程中發生人生傷亡、設備事故或危及生產運行的不安全情況，應立即報告甲方，并積極配合調查。

　　乙方應執行國務院《特別重大事故調查程序暫行規定》、《企業職工傷亡事故報告和處理規定》和《電業生產事故調查規程》。對人員在施工中發生的人身傷亡事故，還必須立即用電話、電傳或電報等向事故所在地的政府安全管理部門、公安部門、工會報告，按規定組織調查處理，并由乙方統計上報；如發生國務院《特別重大事故調查程序暫時規定》所規定的特大事故，還應立即通知當地政府、公安部門，并要求派人保護現場。

　　乙方應將事故調查組的事故調查報告及乙方事故處理意見提交甲方備案。

　　14.發生事故時甲乙雙方聯系方式及響應時間：發生事故時甲乙雙方應于第一時間以電話、工作聯系單、傳真、電傳等書面形式送達對方。雙方在接到對方的聯系時，雙方負責人及相關人員要及時到達現場。

　　六、違約責任

　　1.乙方在施工過程中造成對甲方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失，由乙方承擔責任，并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。

　　2.本協議履行中，發現乙方提供的有關資質材料無效，甲方有權解除合同，并由乙方承擔由此造成的一切損失。

　　3.發現乙方現場作業人員有違章行為（本協議及安全技術交底）的，處以____元到____元的罰金。

　　4.乙方未設置安監人員；未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施；用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔。

　　5.乙方使用甲方提供的設施設備、工器具等造成損壞的，應照價賠償。

　　6.乙方對甲方提出的安全整改意見不及時整改的，每逾期一天，乙方按____元至____元/天承擔違約責任。

　　7.施工過程中發生人身傷亡、設備事故有隱瞞行為的，除接受政府有關部門處理外，過錯方應承擔____元至____元/次的違約責任。

　　七、本協議有效期限：

　　自____年____月____日起至____年____月____日止。

　　八、本協議經雙方負責人或委托代理人簽字蓋章后生效。

　　九、本協議一式____份，甲乙雙方各執____份。

　　十、本協議簽訂地點在甲方住所地。

　　十一、以下七項為本協議附件：

　　1.承包工程要求的乙方相關資質證明材料。

　　2.乙方項目經理、管理人員、技術人員相關證明材料及施工人員名單。

　　3.乙方特種作業人員上崗資格證書（復印件）。

　　4.乙方施工人員安全技術、安全工作規程和安全教育記錄。

　　5.乙方施工安全技術組織措施。

　　6.乙方具有應對緊急突發事件應急預案并以書面形式提供甲方三份。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________

　　聯系電話：______________聯系電話：______________

　　簽訂時間：______________

工程施工合同11

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　第一條合同依據

　　本合同的法律依據是中華人民共和國《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》；工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110KV變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。

　　第二條工程名稱、地點和范圍及內容

　　一、工程名稱：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明安裝工程。

　　二、工程地點:清鎮寒坡嶺110KV變電所內。

　　三、工程范圍及內容:

　　1：清鎮寒坡嶺110KV變電所防雷接地安裝。

　　2：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所照明安裝。

　　第三條承包方式

　　本工程甲方將工程以包工包料xx按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。（結算定額采用20xx年北京地區價目本；裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字（20xx年價）的通知》；費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》（20xx年版）；根據貴州省電力公司電技經[20xx年。

　　第四條雙方協作事項

　　甲方負責：

　　一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。

　　二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有

　　有關部門進行中間驗收.

　　乙方負責：

　　一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。

　　二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。

　　三：竣工資料報有關部門審核。

　　第五條違約責任

　　按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。

　　第六條發生經濟糾紛處理方式

　　如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

　　第七條施工工期

　　本工程xx年xx月xx日前完工。

　　第八條工程承包方式

　　本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

　　第九條安全責任

　　施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。

　　第十條工程造價

　　本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整（129760.00），本工程包工包料按實結算。

　　第十一條合同份數

　　本合同正本2份，雙方各執正1份。

　　第十二條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。

　　甲方：（公章）

　　乙方：

　　負責人：（簽章）

　　負責人：（簽章）

　　日期：

工程施工合同12

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　浙江家博云科技股份有限公司

　　根據《中華人民共和國合同法》、和《浙江省建筑安裝工程預算定額》的規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 工程項目、地址、工程量、價款或酬金、完成期、備注

　　1、工程項目：

　　2、工程地址：

　　3、工程預算價款：

　　4、工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式。

　　(1)乙方包工，包全部材料。

　　(2)乙方包工，包部分材料。

　　(3)乙方包工，甲方包全部材料。

　　5、開工日期： 年月日

　　6、竣工日期：年月日，開竣工期限共計天。

　　7、若因人力不可抗拒的因素影響工期，經雙方駐工地代表簽證后順延。

　　第二條 工地代表

　　1、甲方駐工地代表： ________________________________________________

　　2、乙方駐工地代表：________________________________________________

　　第三條 甲方準備工作

　　1、施工現場具備開工條件和完成時間的要求： 正式開工前完成現場踏勘

　　2、 辦妥相關部門批準施工手續的日期：

　　第四條 乙方準備工作

　　1、施工圖紙完成的時間及要求：

　　2、施工防護工作的要求：未驗收之前由乙方自行負責

　　3、材料及配套用品的存放、保護的要求：

　　4、施工現場的安全及衛生要求：安全衛生自行負責，并遵守工程施工相關規定。

　　第五條 結算方式

　　工程竣工驗收合格后，甲、乙雙方根據實際完成量進行結算。

　　第六條 設計變更

　　1、乙方對原設計進行變更，須經甲方代表同意。

　　2、施工中甲方對原設計進行變更，須向乙方發出變更通知，乙方按通知變更。否則，乙方有權拒絕變更。

　　3、因設計變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第七條 其他事項

　　本合同一式4份，雙方各執2份，并具等同法律效應。

　　(甲方)：

　　代表人：

　　電 話：

　　(乙方)：

代表人：

電話：

工程施工合同13

　　合同編號：

　　簽訂地點： 簽訂時間：

　　甲方（業 主）：_____________________________________________ 乙方（承包方）：_____________________________________________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民 共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規的規定，遵循公平、誠 實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致，訂立本合同。

一、工程概況 裝飾工程施工地點： 施工內容： 承包方式：

　　合同總工期______天，目____年____月____日開工至____年____月____日 竣工。

　　合同總價款（金額大寫）；

　　其中：人工費________元；材料費________元。（見附表一）

二、雙方工作

1．甲方工作

　　1．1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現場 交底。騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留 的家具、陳設等采取保護措施，并經乙方書面確認。

　　1．2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續，協調鄰里關系， 保證乙方施工時間。

　　1．3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備，并說明使用注意事項。 協調做好垃圾清理等工作，并承擔相應費用。

2．乙方工作

　　2．1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現 場交底，交甲方進行書面認定。

　　2．2乙方指派 （姓名）為乙方駐現場代表，負責合同履行。按 要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。

　　2．3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。

　　2．4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，嚴格執行 施工規范、安全操作規程、防火及環保規定。

　　2．5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行 保護。

三、工期

1．工期延誤

　　1．1因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

（1）甲方不能按約定提供開工條件。

（2）設計變更和工程量變化。

　　（3）甲方同意工期相應順延的其它情況。

　　1．2由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、設備閑置所 造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方__________元。

　　1．3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方________元 違約金。

　　四、工程價款支付

　　開工日前三天，甲方支付總價款的________%，計________元；

　　工程日期過半，甲方再支付總價款的________%，計________元； 驗收合格三日內，甲方支付總價款的剩余部分，計__________元。

五、材料供應

1．甲方供應材料

　　甲方供應的材料、設備應有材料設備表（見附表二） 。甲方供應的材料、 設備有質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的， 由此造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場____日 內，經乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責。

　　甲方供應的材料、設備未經甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方 應按相應價款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。

　　2．乙方采購的材料

　　乙方采購的材料、設備，必須有材料設備表，（見附表三）注明品牌、規 格、等級、數量、單價和總價，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設 備與材料設備表不符，不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用，造成的損 失由乙方負責。

　　六、工程變更

　　在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與 乙方代表聯系，在簽訂變更單（見附表四）后方可進行該項目施工。凡私自 與施工作業人員商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造 成損失的，甲方應負責賠償。

　　七、質量與驗收 1．工程質量

　　1．1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據，以《天津市建筑裝 飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。

　　1．2 乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工，隨時接受 甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件， 乙方應按甲方的要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費 用。

　　2．竣工驗收與保修

　　2．1回工程完工后，乙方應當向甲方提交工程驗收單（見附表五）。甲方自 接到工程驗收單七日內驗收，在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收， 超過七日的視為竣工驗收已被確認。

　　2．2雙方約定隱蔽工程和中間驗收部位：___________________________ 。

2．3雙方約定的保修項目內容期限為：______________________________ 。 （本條2．2和2．3款的內容過多可另加頁）

八、安全和防火

　　1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合忡華人民共和國消 防法）和有關防火設計規范。

　　2．由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，導致發生安全或 火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

九、違約責任

　　甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，甲方不能及時給出必要 的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務，或其他使合同無法履行的行 為，甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到標準 要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。

　　甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_______%向對方支付違約金， 若違約金不能彌補損失時，當事人可以要求對方予以增加。

　　十、合同爭議解決方式

　　雙方約定在履行合同過程中發生爭議，由雙方協商解決或請 __________________________調解。協商或調解不成時，雙方可以按下述第 _____________種方式解決：

　　1．由_______________仲裁委員會仲裁；

　　2．向人民法院起訴。 十一、其他約定

　　___________________________________________________________________________________________________________________________________。

　　十二、本合同未盡事宜，經雙方共同協商作出補充規定，補充規定與本 合同具有同等法律效力。

　　十三、組成本合同的文件包括：

1、本合同條款及合同附表；

2、施工圖紙及做法說明；

　　3、雙方有關本工程洽商的其他書面協議；

4、補充規定。

十四、其他

　　1、本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。雙方約定 可根據需要確定合同副本的數量，雙方約定（簽字、鑒證、公證）后生效。

　　2、乙方收到本裝飾工程價款尾款，本合同即告終止。

　　業主：（簽章）承包方： （公章） 注冊地址： 住地： 法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：聯系電話：

　　年 月 日 年 月 日 鑒（公）證單位： （公章） 經辦人：

　　鑒（公）證日期：

　　年 月 日

工程施工合同14

　　發包方（以下簡稱甲方）__________________

　　承包方（以下簡稱乙方）__________________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：__________________.

　　2、工程地點：__________________.

　　二、工程承包范圍

　　安全維護及整改。

　　三、合同工期

　　______天。

　　四、工程造價

　　工程造價為：__________________元整

　　五、質量標準

　　1、質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。

　　2、使用標準、規范（包括但不限于以下內容）

　　（1）本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規程和規范。

　　（2）本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計價

　　1、本工程計算編制原則：按____________________________________統一解釋進行編制。

　　2、人工、材料價格的確定：人工工資按__________________計取，材料價格按照__________________執行。

　　3、具體工程量以甲方簽證單為準。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

　　3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

　　4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

　　九、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.

　　2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。

　　十、違約責任

　　1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。

　　2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

　　十一、安全生產和文明施工

　　認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

　　十二、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）__________________

　　乙方（公章）__________________

　　______年______月______日

工程施工合同15

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲乙雙方根據國務院《裝飾管理條例》及有關規定，簽定本合同，并共同遵守。

　　一、施工內容：

　　尺寸詳見附件。

　　二、施工日期：____年____月____日至____年____月____日完工，如工程日期需要續延，經甲乙雙方協商確定。

　　三、施工總造價：___￥此造價為最終結算價。

　　四、結算方式：簽訂合同后甲方先付元預付款給乙方，余款在工程完工后日內甲方一次性付給乙方，金額。

　　五、雙方責任：甲方認真履行合同各項條款，并向乙方提供必須的施工場地及水、電源和必要的施工條件;負責施工隊清理好場地障礙物，做好施工前的準備;負責驗收、簽證、結算;如有外來因素對施工不利，應做好協調和排除工作。施工中由甲方所造成對乙方人員損傷，由甲方負責。乙方必須嚴格按圖紙的要求進行施工;應遵守甲方所在單位的一切規章制度，做到安全文明施工;保質、保量按時交工。工程中乙方所造成人員損傷由乙方負責(如停電、水、天氣變化等延誤工期，不算施工工期)。

　　六、工程維修：工程安裝驗收后，乙方負責保修月，保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期內，乙方施工原因造成的質量問題由乙方無償保修。

　　七、違約責任：若一方違約，違約方需向對方支付合同總金額%的違約金。

　　八、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　九、設計方案樣稿、樣本為合同附件，與合同一并保存，具有同等的法律效力。

　　十、未盡事宜，經雙方協商解決。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【工程施工合同(精選15篇)】相關文章：

工程施工合同04-25

工程施工合同04-22

工程施工合同12-02

建設工程施工合同精選15篇05-01

裝修工程施工合同精選15篇04-26

護坡工程施工合同04-29

道路工程施工合同04-25

景觀工程施工合同04-25

關于工程施工合同04-25