工程施工合同匯編15篇
在人們的法律意識不斷增強的社會，很多場合都離不了合同，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編精心整理的工程施工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
工程施工合同1
發包方： （以下簡稱甲方）
分包方：xx工程有限公司 （以下簡稱乙方）
簽訂時間： ；
簽訂地點： ；
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑工程承包合同條例》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，甲、乙雙方協商達成一致，特此簽訂本合同，以明確雙方的權利義務。
一、工程概況
1.工程名稱： ；
2.工程地址： ；
3.工程面積：跨度為 米，長度為 米，檐口高 米，合計 幢，面積 平方米。
二、承包內容
聚氨酯保溫噴涂施工；
三、承包方式
包工方式：噴涂聚氨酯厚度為 mm。
四、工程期限
1.開工日期暫定為 年 月 日，竣工日期暫定為 年 月 日；
2.工期暫定為 個晴天，如遇大風、大雨、停電等不可抗力因素順延；
3.因甲方原因造成乙方不能按合同約定工期開工的，甲方應在合同約定的開工日期前一星期，以書面形式通知乙方，推遲開工日期，并相應順延工期；如甲方沒有提前通知乙方，給乙方造成的相關損失的，乙方提供相應清單及憑證，由甲方承擔。
五、工程造價及結算方式
1.工程造價：本工程總面積約為 平方米，單價為 元/平方；總造價約為 元，大寫金額 （按實結算）
2.付款方式：
材料設備全部進場付總工程價的50%，即 元；
聚氨酯噴涂至70%時付款至總工程價的90%，即 元
驗收合格后付至總工程價的97%，留3%作為質保金，一年內無質量問題，甲方一次性付清余款給乙方。
六、雙方責任
甲方責任：
1.甲方應按合同約定按時付款。
2.甲方有對乙方施工質量監督的責任。
3.甲方應為乙方提供電源、水源及可施工的場地，如果甲方不能按期提供，加工時間另議。
乙方責任：
1.乙方應按合同約定按期施工。
2.乙方應按合同約定，根據質量標準的要求保質施工。
3.乙方對施工現場原材料進行防火監管，并備有消防器材；
4.高空作業時，乙方要對工人進行安全教育，如出現安全事故由乙方負責，并承擔相應的法律責任和經濟損失。
5.乙方對甲方不按期付款，有權中止施工。
雙方未履行驗收手續，甲方即行進駐裝修場地，則視為工程驗收合格，乙方不再承擔任何責任。
七、違約責任
1.如乙方未能及時完工，延期一天罰款500元；制作安裝的產品有顯著質量問題，承擔甲方相應損失；
2.如甲方拖欠乙方工程款，影響工程進度，造成乙方停工、窩工而帶來的各種損失，或其他事項未能按合同要求履行付款，延期一天罰款500元，并承擔乙方相應損失；超過合同要求應付款項日期一個月后，應向乙方額外支付20%違約金；
3.乙方驗收通知書送達甲方后，甲方3日內不進行驗收，按規定償付逾期違約金。
八、其他
1.本合同本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，經甲乙雙方蓋章并各方法定代表人或經辦人簽署即生效；工程結算完畢，付清工程款后，合同自動失效；
2.本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成的，可向xx省鹽城市建湖縣人民法院提起訴訟。
甲方： 乙方：xx工程有限公司
地址：地址：
代表： 代表：
手機號碼： 手機號碼：
年 月 日
工程施工合同2
發包人（以下簡稱甲方）：
統一社會信用代碼：
通訊地址：
承包人（以下簡稱乙方）：
統一社會信用代碼：
通訊地址：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱：______________________________
二、工程地點：______________________________
三、工程內容：______________________________
四、承包形式：______________________________
五、工程立項批準文號：______________________
六、工程承包范圍：__________________________
第二條工程期限
一、合同工期總日歷天數_______天；
開工日期：______年______月______日；
竣工日期：______年______月______日。
二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延：
１、在施工中如因停電、停水_______小時以上或連續間歇性停水、停電_______天以上（每次連續_______小時以上），影響正常施工；停水停電_______天以上；
2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素；
３、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。
第三條工程價款、結算及付款方式
雙方同意按下述第_______方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應提供正式發票。
第一種方式：本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同包干價為_______元人民幣（大寫：__________）。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。
1、本合同簽訂后_______日內，甲方支付_______元工程款；
2、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付_______元工程款；
3、余款_______元作為質量保證金，待保修期滿后_______個工作日內無息支付。
第二種方式：本合同實行按實結算，雙方依據最新現行定額計價規范和施工期（或材料定購期）的信息價（信息價不明確的以甲方確認材料價為準）進行計算，計算后的總價下浮_______%作為本合同的結算價款。
1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元；
2、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書，經甲方審核確認后，付至結算價款的_______%，留_______%做質保金，待保修期滿后_______個工作日內付清。
3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現場代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據。
第四條建筑材料、設備的供應和采購
一、工程材料、設備由乙方采購。
二、乙方采購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的，方可用于工程；復驗不符合質量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現場簽證。
三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條工程質量管理及驗收
一、質量標準：工程質量符合___________________標準。
二、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
三、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
四、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第八條質量保修
一、本工程保修期限為______年，自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收_______%的勞務費。
乙方保修聯系電話：_____________；乙方保修聯系人：_____________。
第九條違約責任
一、乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的_______向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期_______日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付違約金人民幣________元。
二、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的_______%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。
三、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
四、保密事項：
除法律規定或合同另有約定外，未經發包人同意，承包人不得將發包人提供的_________需要保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。
除法律規定或合同另有約定外，未經承包人同意，發包人不得將承包人提供的_________保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。
第十條爭議解決
本合同在履行過程中如果產生糾紛，則各方應首先友好協商解決。若無法協商，也可通過和解、調解的方式解決，非訴方式無法解決爭議時，雙方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條 簽訂地點
本合同在市 區 簽訂。
第十二條 補充協議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。
第十三條 合同生效
本合同自雙方簽字蓋章后生效。
第十四條 合同份數
本合同一式份，均具有同等法律效力，發包人執份，承包人執份。
甲方（蓋章）：
簽約日期：________年___月___日
乙方（蓋章）：
簽約日期：________年___月___日
工程施工合同3
發包方(甲方)： 承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合建筑裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的建筑裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議： 工程慨況
1.工程地址 ;
2.工程承包方式：
3.工程期限:開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。
4.工程保修：隱蔽工程為3年，裝飾工程為1年。保修期內出現的問題(屬于乙方范圍)所造成的直接損失和間接損失均由乙方負責。如甲方人為因素造成損壞，乙方不付責任。
5.合同價款：本合同工程造價為(大寫)： 元;
6.本合同生效后，甲方分 次，按下表約定支付工程款，尾款竣結算時一次結算。
7.質量要求：
a.工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。
b.本工程如甲方需要更改主要材料，則按預算表上單價為基準，多退少補，按實計價。
c.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
d.凡由甲方自行采購的材料，設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
工程施工合同4
原告：________________法定代表人_______________，職務董事長，住__________市__________區__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________
被告：________________公司，法定代表人_______________，職務總經理,住__________市__________區__________號，郵編：______________電話：_____________
案由：_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數，按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的某項目B區的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個月，項目最后的結算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發現質量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構成違約，嚴重損害了原告的合法權益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：________________有限公司
法定代表人：______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同5
發包方(甲方)：_________
承包方(乙方)：_________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》，結合本工程具體情況，經雙方協商達成如下協議：
第一條工程概況
1、工程名稱：平陸縣西街初中遷建項目一標段。
2、工程地點：平陸縣西韓窯村，砥柱廣場北側。
3、工程內容：載體樁施工
4、工程范圍：圖紙范圍內樁基工程
第二條承包方、合同價款及支付方法
1、承包方式：機械成孔，甲方提供水、電、扎絲、焊條、鋼筋、混凝土，其余機械設備、材料、人工由乙方負責。
2、合同價款：
按實際施工樁數，以65元/米按有效樁長進行結算。
3、合同價款支付方式
(1)工程進度款：1#、2#、3#樓按每棟樓載體樁完成后，付每一棟樓載體樁合同價的50%，1#、2#、3#樓載體樁全部完工后付至合同總價的70%，載荷試驗完成合格后付至合同總價的90%，剩余10%竣工驗收后一個月內付清。
(2)合同價款的調整：合同價款簽訂后，任何一方不得擅自改變，但發生下列情況之一時，合同價款按實際情況進行增
1)甲、乙雙方代表確認的工程量增減;
2)甲方代表確認的設計變更或工程洽商;
第三條工期
施工現場達到“三通一平”，基坑開挖至標高，具備開工條件后，以監理書面簽署的開工令日期為開工日期。有效工期為日歷天，雨天除外。
第四條工程質量
乙方嚴格按照國家有關規定、樁基施工驗收規范及工程設計圖紙要求進行施工，質量達到合格。
第五條甲方的權利和義務
1、甲方應向乙方提供樁基施工所需的圖紙、勘察報告、測量成果等有關資料負責放線、乙方人員配合。
2、甲方負責在開工前施工現場達到“三通一平”，水、電接入施工現場相應位置，保證滿足施工期間的需要。
3、甲方委托樁基檢測試驗、材料試驗、水電費、稅收并承擔相關費用，協調處理好周邊關系，保證施工正常進行。
4、對乙方施工過程進行質量安全的監督和檢查。
5、甲方負責放主軸線，乙方負責放線施工。
6、嚴格按合同約定及時支付工程款項。
第六條乙方的權力和義務
1、乙方在施工前認真熟悉施工圖紙，并按圖紙要求進行放線
2、嚴格按照國家有關規定、規范施工，接受甲方與監理的監督和檢查，服從甲方的現場管理;
3、保證施工機械正常工作;
4、乙方按有關規定采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用。
5、負責載體樁施工資料的現場記錄、收集、整理、負責建設單位、監理單位的簽字蓋章。并按照山西省地方標準20xx裝訂，裝訂完成后交付給甲方。
第七條雙方施工現場代表
本工程甲方指派同志、乙方指派同志為現場代表，共同解決施工中的有關問題，行使合同約定的權力、履行合同約定的義務。
第八條違約責任
甲乙雙方應嚴格履行各自合同條款，保證合同順利履行。如任何一方發生使合同無法履行的行為，應承擔對方的經濟損失。
第九條本合同履行過程中根據合同發生的會議紀要、簽證、各種通知文件、委托、證書等書面形式資料均應作為合同條款的補充內容，與合同條款具有同等效力。甲乙雙方認真履行合同，雙方發生糾紛應友好協商解決，若解決不成，可向項目所在地人民法院訴訟。
第十條本合同一式兩份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同6
合同編號：_________________
發包方：(甲方)_____________________
承包方：(乙方)_____________________
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同。
一、工程項目：
（一）工程名稱：________________________
（二）工程地點：________________________
（三）工程內容：________________________
（四）承包范圍：________________________
（五）承包方式：________________________
（六）承包單價：________________________
二、工程合同造價(含應納稅費)：___________________________
三、工程工期：
施工工期為_________天，自_________年_________月________日至________年________月________日。實際工期以甲方通知進場的次日起計。
四、工程質量標準和保修期：
（一）工程質量必須符合國家標準gb5768-1999《道路交通和標線》和行業標準jgj100-98《汽車庫建筑設計規范》。并符合交警部門驗收標準。
（二）保修期從竣工驗收之日起算。車位標線保修期為_________年，反光標牌保修期為________年，其余保修期為________年。人為或不可抗力影響損壞除外。保修期內，如發現施工及材料質量問題，乙方負責免費及時維修。
五、材料設備供應：
（一）工程所需材料：由負責采購至施工現場施工。
（二）工程材料要求：_________________________
六、工程款支付和結算方式：
工程竣工甲方驗收合格后，甲方向乙方支付________%工程款；乙方取得公安交警支隊停車場驗收合格證交付甲方后，甲方向乙方支付_________%工程款；余下的工程款，待保修期滿年后一次性付清。
七、雙方責任
（一）甲方責任：
按本合同第六條中所規定的期限和辦法向乙方支付工程款。
（二）乙方責任：
1．收圖后，在開工前完成施工圖會審、編制施工組織設計和組織材料進場；
2．按施工規范做好施工質量、安全管理，指定安全防火責任人；凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責，并報告甲方及有關部門；
3．做好施工原始記錄，按甲方要求報施工計劃和完工報表；
4．委派為項目經理為現場代表負責施工期間的施工質量、進度、安全問題；
5．施工中因乙方責任造成的停工、返工及材料、器材損失等均由乙方承擔；
6．施工中如發現設計與現場施工實際情況不符時，應立即書面通知甲方和設計單位到現場進行處理；
7．工程竣工天內完成場地清理，保質保量、按時交付甲方。
八、工程驗收：________________________
九、違約責任：
（一）甲方違約責任：
甲方未能按照合同的規定履行，出現以下情形的工期順延，實際工期以甲方確認為準。
1．不按期交出施工場地、接通水、電源；
2．因圖紙或設計變更未及時送達乙方；
3．逾期組織驗收；
4．其他甲方原因造成的。
（二）乙方違約責任：
1．乙方提供的用料與約定不符的，乙方必須無條件更換為與約定相符的用料，且工期不順延。
2．乙方逾期完工的，每逾期一天，須向甲方支付合同總造價________%的賠償金。
3．如因乙方質量原因無法通過交警部門驗收，乙方須及時無償返工，工期不順延，并賠償由此給甲方造成的一切經濟損失。
十、其它約定條款：
（一）乙方必須按圖施工，如施工圖發生變更，甲方應以書面形式通知乙方。
（二）在施工期間乙方必須教育好工人，搞好防火安全、文明施工及衛生工作。在施工期間乙方做好安全措施，一切安全責任由乙方負責。
（三）甲方提供施工及生活用水源、電源，由乙方自行安裝分表計費，施工及生活水電費由乙方支付。
十一、爭議解決辦法:
本合同發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成的，雙方同意按以下第________種方式解決：
（一）向武漢仲裁委員會申請仲裁；
（二）向甲方所在地人民法院起訴。
十二、合同期限及時效
本合同自雙方蓋章簽字之日起生效，至工程竣工驗收付完款保修期滿后止。本合同正本________份，雙方各執________份，均具同等法律效力。
建設單位：_________（蓋章）施工單位：_________（蓋章）
簽約代表：_________________簽約代表：_________________
簽約日期：______________年______________月_____________日
工程施工合同7
甲方：______省_____市_____建筑公司 乙方：_____（身份證：____________________）
為優質、高效完成_____二級公路第五合同段工程的施工，充分發揮各方優勢，經甲乙雙方平等協商，甲方將_____二級公路第五合同段工程的技術方面的工作承包給乙方，并達成以下協議：
一、合作項目工程名稱_____二級公路第五合同段（昔董至瓦曉段）
二、工程技術承包范圍
1）工程施工復測及相關資料編制。
2）工程施工放樣及相關資料編制。
3）工程試驗及相關資料編制。
4）工程質檢及相關資料編制。
5）工程計量及相關資料編制。
6）工程變更及相關資料編制。
7）工程施工技術及工程的現場管理。
8）工程施工工藝及工序的控制。
9）工程竣工資料的編制。
三、合同工期
1）從甲方通知乙方人員進場復測開始至工程交工為止。
2）雙方擬定施工合作時間為_____個月，即從________年_____月_____日到_______年_____月_____日，工期共_____個月。
3）以上合同工期，包括施工復測時間、雨季及因建設方、甲方等原因造成工程停工的時間，不包括工程竣工資料編制時間。
4）竣工資料編制時間為_____個月。
5）若因建設方、甲方及雨季等原因工程無法完成，乙方不負任何責任。
6）如工期超出_____個月，甲方應支付乙方超出工期的工程技術費。
四、工程技術承包費用
1）施工投標工程技術費：甲方投標工程總價，扣除第100章費用及工程備用金后按_____%計。
2）工程變更增加工程技術費：在施工過程中所產生的工程變更增加金額總量按_____%計。
3）工程中的非計量增加工程技術費：按該款項_____%計。
4）前兩項總計所產生的技術費若低于__元人民幣，則甲方支付給乙方_______元人民幣；若超出則按前兩項計算。
5）工程延期費：超出雙方約定的_____月的工期甲方每月支付乙方__________元人民幣的工程技術費。
6）施工復測費：__________元人民幣/每公里。
7）竣工資料編制費：__________元人民幣。
工程施工合同8
發包人（全稱）：_________________________________________
承包人（全稱）：_________________________________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱：__________________________________________________________________________
工程地點：__________________________________________________________________________
工程內容：__________________________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）
工程立項批準文號：________________________
資金來源：________________________________
第二條 工程承包范圍
承包范圍：___________________________________________________________________________
第三條 合同工期
開工日期：___________________________________________________________________________
竣工日期：___________________________________________________________________________
合同工期總日歷天數_____________天
第四條 質量標準
工程質量標準：_______________________________________________________________________
第五條 合同價款
金額（大寫）：_______________________________元（人民幣）￥：_____________________元。
第六條 組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、中標XX知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同XX條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《XX條款》中分別賦予它們的定義相同。
第八條 承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
第九條 發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
第十條 合同生效
合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點：_______________________________________________________________________
本合同雙方約定___________________________________后生效。
發 包 人：（公章）： 承包人：（公章）
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：
賬 號： 賬 號：
郵 政 編 碼： 郵 政 編 碼：
工程施工合同9
發包人：（全稱）________________
承包人：（全稱）________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
1.工程名稱：_______________________________________
2.工程地點：_______________________________________
3.工程承包范圍
承包范圍：___________________________________________________________________
4.計劃工期
計劃開工日期：________年________月________日
計劃竣工日期：________年________月________日
計劃工期總日歷天數________天。
5.質量標準
工程質量標準：________________________
6.計價方式與簽約合同價格
本合同采用計價方式為________________
金額：________萬元人民幣
________（小寫）
7.組成合同的文件
7.1組成本合同的文件包括：
（1）合同協議書及合同附件;
（2）中標通知書（如果有）;
（3）投標函及投標函附錄（如果有）;
（4）專用合同條款;
（5）通用合同條款;
（6）技術標準和要求;
（7）圖紙;
（8）已標價工程量清單（如果有）;
（9）其他合同文件。
7.2雙方有關工程的變更等書面文件視為本合同的組成部分。
8.承包人向發包人承諾按照合同約定施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
9.發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
10.合同生效
10.1合同訂立時間：______年______月______日
10.2合同訂立地點：________________________
10.3本合同雙方約定________________后生效。
發包人：（公章）承包人：（公章）
地址：地址：
法定代表人：（簽字）法定代表人：（簽字）
委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
郵政編碼：郵政編碼：
經雙方遵照公平、自愿、誠信的原則下達成以下協議：甲方將位于潞西市芒拐寨子角(未來“云河新村”)田壩上的一幢自家的住宅民房以包工包料的方式承包給乙方。
一、承包工程范圍：
1、乙方負責主體工程的材料施工，水電安裝、腳手架(水電不含材料費)不負責任何裝修工程和基礎土方拉出拉進。
2、在施工用電方面，乙方負責電線、電表，施工水電費。甲方負責拉接，電表落戶，甲方還要保證在施工期間道路暢通及建房所需頂桿。
二、付款方式
按實際面積計算840元/㎡，總面積在200㎡左右，開工時支付貳萬元整(￥：20xx0元)，地圈梁灌起付叁萬元整(￥：30000元)，到20xx年4月份付壹拾萬元整(￥：100000元)。其余施工費甲方盡量籌集，不得超過兩年付清。
三、工期
開工時間：20xx年11月23日
完工時間：20xx年3月底(雨季前)
四、在施工中，雙方各盡其責，保質保量安全文明完工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同10
甲方：_________________
乙方：_________________
由于甲方對其小區號的家裝工程項目現因甲方，使雙方簽定的施工合同無法得到有效的履行。現應甲方要求，解除雙方簽定的《住宅室內裝飾裝修施工合同》。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就施工合同解除事項協商一致，訂立本協議書。
一、工程概況：_________________
1、工程地點：_________________小區號。
2、工程內容：_________________房屋間數室廳；總建筑面積平方米。
3、承包范圍：_________________室內裝飾裝修。
4、工程造價元（大寫）：_________________元。
二、協議內容：_________________
1、甲乙雙方同意解除年月日簽訂的小區號《住宅室內裝飾裝修施工合同》及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
2、甲乙雙方同意對于合同訂立、執行過程中各自的任何形式的損失自行負責擔。
3、鑒于合同未能履行是由于客觀形勢變遷造成的，乙方同意不收取甲方任何費用。
4、本協議簽訂之日乙方將一次性退還甲方已經交納的預付工程款共計：_________________元（大寫）。本協議由雙方簽字蓋章后，立即生效。
協議書一式份，由雙方各收執份。
甲方（蓋章）___________
乙方（簽章）___________
____年_____月_____日
工程施工合同11
發包方(以下簡稱甲方)：_________
委托代理人(姓名)：_________
民族：_________
住所：_________
身份證號：_________
聯系電話：_________
手機號：_________
承包方(以下簡稱乙方)：_________
營業執照號：_________
住所：_________
法定代表人：_________
聯系電話：_________
委托代理人：_________
聯系電話：_________
建筑資質等級證書號：_________
本工程設計人：_________
聯系電話：_________
施工隊負責人：_________
聯系電話：_________
依照中華人民共和國合同法a;及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況
1、1工程地點：_________
1、2工程裝飾裝修面積：_________
1、3工程戶型：_________
1、4工程資料及做法(見報價單和圖紙);
1、5工程承包，采取下列第種方式：
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方帶給其余部分材料(見附表二、三)。
1、6工程期限____日(以實際工作日計算);
開工日期________年____月____日;
竣工日期________年____月____日。
1、7工程款和報價單
(1)工程款：本合同工程造價為(人民幣)金額大寫：_________
(2)報價單應當以四川家庭裝飾工程參考價格a;為參考依據，根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。
(3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂工程監理合同a;，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書
3、1施工圖紙采取下列第種方式帶給：
(1)甲方自行設計的，需帶給施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。
(2)甲方委托乙方設計的，乙方需帶給施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。
3、2雙方帶給的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書務必貼合民用建筑工程室內環境污染控制規范a;(gb50325-)的要求。
3、3雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
3、4雙方不得將對方帶給的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。
第四條甲方工作
4、1開工____日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。
4、2無償帶給施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4、3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。
4、4遵守物業管理部門的各項規章制定。
4、5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。
4、6不得有下列行為：
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。
4、7凡務必涉及
4、6款所列資料的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。
4、8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。
4、9參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條乙方工作
5、1施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程資料。
5、2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定：
(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的職責。
(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳X的保護。
(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。
(6)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。
5、3透過告知網址、統一公示等方式為甲方帶給本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。
5、4甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
第六條工程變更
在施工期間對合同約定的工程資料如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。
第七條材料供應
7、1按由乙方編制的本合同家裝工程材料、設備明細表a;所約定的供料方式和資料進行帶給。
(1)應當由甲方帶給的材料、設備，甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收并辦理交接手續。
(2)應當由乙方帶給的材料、設備，乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收，由甲方確認備案。
(3)雙方所帶給的建筑裝飾裝修材料，務必貼合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的室內裝飾裝修有害物質限量標準a;，并具有由有關行政主管部門認可的專業檢測機構出具的檢測合格報告。
(4)如一方對對方帶給的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。
(5)甲方所帶給的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續后，在施工使用中的保管和質量控制職責均由乙方承擔。
第八條工期延誤
8、1對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應當順延：
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他狀況。
8、2對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方職責造成工期延誤的其他狀況。
8、3因乙方職責不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
8、4決定造成工期延誤以雙方認定的文字協議為確定雙方職責的依據。
第九條質量標準
9、1裝修室內環境污染控制方面，應當嚴格按照民用建筑工程室內環境污染控制規范a;(gb50325-)的標準執行。
9、2本工程施工質量按下列第項標準執行：
(1)四川家庭居室裝飾工程質量驗收標準a;(db1-43-);
(2)四川高級建筑裝飾工程質量驗收標準a;(db01-27-)。
9、3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付，并最終由職責方承擔。
第十條工程驗收
10、1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
10、2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后____日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
10、3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
10、4雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。
10、5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂解決竣工驗收遺留問題協議(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
10、6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為________年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為________年。
第十一條工程款支付方式
1、1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
支付次數支付時間工程款支付比率應支付金額
第一次開工____日前50%
第二次工程進度過半45%
第三次竣工驗收合格5%
1、2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。
1、3工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起____日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
1、4工程款全部結清后，乙方向甲方開具正式統一發票為工程款結算憑證。
第十二條違約職責
2、1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償職責;因違反有關法律規定受到處罰的，最終職責由職責方承擔。
2、2一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，并由職責方承擔因合同解除而造成的損失。
2、3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第
二、三次工程款，每延誤____日，應當向乙方支付遲延部分工程款2的違約金。
2、4由于乙方職責延誤工期的，每延誤____日，乙方支付給甲方本合同工程造價金額2的違約金。
2、5由于乙方職責導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：
(1)對工程質量不合格的部位，乙方務必進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按12、4的標準支付違約金。
(2)對室內空氣質量不合格，乙方務必進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤，按12、4的標準支付違約金。
(3)室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方職責的，乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標也負有職責的，乙方可相應減少返還比例。
第十三條爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決，協商或調解解決不成時，向人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。
第十四條附則
4、1本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
4、2本合同簽訂后工程不得轉包。
4、3雙方能夠書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由乙方承擔的職責的，仍應以本合同為準。
4、4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協商解決。
4、5乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔賠償職責;主辦單位承擔職責之后，有權向乙方追償。
4、6本合同履行完畢后自動終止。
第十五條其他約定事項
甲方(簽字)：_________乙方(蓋章)：_________
法定代表人：_________委托代理人：_________
________年____月____日________年____月____日
市場主辦單位(蓋章)：
法定代表人：_________
委托代理人：_________
聯系電話：_________
________年____月____日
工程施工合同12
發包人（全稱）：__________________________________________________________________
承包人（全稱）：__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：______________________________________________________________________
工程地點：______________________________________________________________________
工程內容：______________________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批準文號：___________________
資金來源：______________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍：______________________________________________________________________
三、合同工期：
開工日期：______________________________________________________________________
竣工日期：______________________________________________________________________
合同工期總日歷天數_________________天
四、質量標準
工程質量標準：__________________________________________________________________
五、合同價款
金額（大寫）：_____________________________元（人民幣）
￥：_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點： _________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________
住所：_______________________________住所：______________________________________
法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________
委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________
電話：_______________________________電話：______________________________________12
工程施工合同
傳真：_______________________________傳真：______________________________________
開戶銀行：___________________________開戶銀行：__________________________________
賬號：_______________________________賬號：______________________________________
郵政編碼：__________________________郵政編碼：_________________________________。12
工程施工合同13
甲方：
乙方：
甲乙雙方通過充分了解和協商，本著公平、自愿、誠實、信用原則簽訂房屋建筑施工承包合同。
一、甲方將座落在____區方施工建設。
二、工程結構：全框架、墻體采用粘土空心磚砌筑。
三、本工程采用大包干形式，包工包料、包質量、包安全，按建筑面積乘以平方米單價，建筑面積計算方式以國家建筑預結算方式計算，在承包范圍內設有任何預算外資金。
四、施工工期：________年____月____日至________年____月____日，以公歷為準，乙方必須在規定時間內完工，如有拖延，乙方承擔違約責任。
五、承建內容：
1、本棟工程土建部分按甲方提供的正規設計院施工圖施工，除外墻保溫、門窗、內墻瓷磚、樓地面裝飾、樓梯扶手、內墻涂料外，內墻及地面砂漿抹灰。外墻為甲方認可的外墻磚。所有工程質量按國家標準驗收，不合格立即返工至合格。
2、本棟工程水電部分按施工圖的標準安裝施工。乙方負責強電弱電的電線盒、按線盒、開關盒、防雷、落水管等。
其余材料如電纜開關箱、開關、燈具、給排水管及配件均由甲方提供乙方負責安裝保管。
六、施工安全：
1、慚方應遵守工程建設和施工安全管理規定。嚴格按安全標準規范施工。指派專人負責，采取積極的安全防范措施，消除一切安全事故隱患。
2、乙方對所有施工作業人員進行安全教育和安全培訓，切記安全
第一，人人個個講安全。
3、乙方必須給所有施工作業人員簽定勞動合同，購買足額保險甲方不承擔，任何安全事故帶來的經濟損失和其他損失。
4、若遇重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定，立即上報有關部門，同時按政府有關部門要求處理，事故發生的費用一切由乙方承擔。
七、工程價款：
八、工程款支付方式：
1、簽定合同乙方向甲方支付金后進行開工建設。
2、基礎完工驗收合格后
3、工程款支付每完成一層樓面甲方付給乙方
4、屋面驗收合格后甲方向乙方總計付款達
5、外墻磚驗收合格后甲方向乙方總計付款至
6、工程驗收合格后一個月內，甲方向乙方支付至全部工程款的97%，全款3%為質量保證金，________年后全部付清。
九、其他要求：甲方在施工中如有變更，貳仟元以內由乙方承擔，甲方不出任何費用，超出部分只計材料成本，乙方所需一切機械設備工具、模板等生產生活設施均由乙方自備，乙方應聽從尊重甲方施工人員的合理安排和建設，乙方應與工程管理人員多交流，多溝通，協調好周邊關系，確保工程的順利進行，工程項目用電、用水費由乙方承擔，并積極與供電供水部門溝通好。
十、違約責任：
1、乙方必須在規定的時間內完，如托延，按合同日期每日罰款壹仟元每天(1000元天)甲方如未按合同要求付款按2%的應付款額向乙方支付違約金，若乙方在施工過程中毀約停工，甲方有權另請施工隊伍進場施工。
2、由于甲方工程款未及時付到位，引起的工人工資、充備租金由甲方負責承擔。
十
一、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，簽字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
工程施工合同14
工程名稱：__________________
甲方：__________________
乙方：__________________
_________年_________月_________日
一、合同協議書
甲方_________為興建_________工程，接受了乙方_________對本工程的投標，為明確雙方的責任、權利及義務，經雙方協商簽訂如下協議：
1．本協議書中的名詞和用語均與下文提到的合同條款中規定的含義相同。
2．下列文件構成整個合同不可分割的整體，各文件相互補充，若有不明確或不一致之處，以下列次序在先者為準。
（1）雙方商定的補充協議或合同期內經雙方簽署的備忘錄；
（2）合同協議書；
（3）雙方簽署的合同談判備忘錄；
（4）合同專用條款；
（5）合同通用條款；
（6）中標通知書、投標書和招標書；
（7）與本合同有關的其他文件。
3．本合同總價款為人民幣_________萬元。
4．本合同工程的施工期為_________個月（天），或：自_________年______月______日至____________年______月______日。
5．甲、乙方雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔和履行各自的全部責任和義務。
6．本協議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效。工程經竣工驗收合格、保修期滿、合同總價款及保修金結清的合同終止。
7．本協議書正本二份，雙方各執一份，具有同等法律效力；副本_________份，雙方各執_________份，當副本與正本不一致時，以正本為準。
二、合同通用條款
第一條詞語定義
在本合同中，除合同專用條款另有約定外，下列名詞和用語應具體本條所指定的含義：
1．甲方：指由合同約定的具有發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。又稱發包文。
2．甲方代表：指由甲方授權，代表甲方履行合同和作出決定的代表人。
3．乙方：指由合同約定的具有承包主體資格并被甲方接受承建本合同工程的當事人。又稱承包方。
4．乙方代表：指由乙方授權負責履行本合同的代表人。又稱項目經理。
5．工程監理：指受甲方委托，具有相應工程監理資質等級的水運工程監理單位，在甲方授權范圍內對本工程的施工進行的監督與管理。
6．監理工程師：指由工程監理單位委派的負責本合同施工監理的代表人。又稱施工總監。
7．質量監督站：指各級交通主管部門授權的水運工程質量監督機構。
8．設計單位：指受甲方委托，具有相應資質等級，承擔本合同工程設計的單位。
9．工程：指合同專用條款約定的合同范圍內的永久工程和為永久工程服務的臨時工程以及保修期內對工程缺陷進行處理的修復工程。
10．技術標準：指技術規范、標準和規程。
11．設計文件：指由甲方提供或乙方提交甲方批準的，用以施工的所有圖紙和技術資料。
12．合同期：指自本合同生效之日起至本合同工程保修期滿，甲乙雙方結清合同價款時止的整個期間，包括施工準備期、施工期和工程保修期。
13．施工期：指自開工令中指定的開工之日起至工程竣工之日止的期限。需階段驗收的工程，階段工期為階段驗收工程的施工期。
14．保修期：指自本工程竣工之日起算的本合同約定的保修期限。
15．合同價款：指按合同約定的方式、方法計算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程內容的價款總額。
16．保修金：指為在本合同保修期內完成合同范圍內任何施工缺陷的修復，按合同中約定比例甲方在乙方工程款中扣留的款額。
17．不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方責任造成的爆炸和火災，以及合同中約定等級以上的風、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海嘯等對工程造成損害的自然災害。
18．竣工驗收：乙方按合同約定完工向甲方移交工程的驗收。需階段交工的工程，階段驗收為乙方按合同約定分階段完工向甲方移交工程的驗收。
19．天：指日歷天。年、月、日均以公歷計算。
20．書面形式：指對各種通知、信函、紀要和委托等，采用手寫、打字或印刷的表達方式，包括電報、電傳和傳真。
第二條合同文件
1．合同文件：合同文件互相解釋、互為說明，除合同專用條款另有約定外，其組成和解釋次序如下：
（1）雙方商定的補充協議或合同期內經雙方簽署的備忘錄；
（2）合同協議書；
（3）雙方簽署的合同談判備忘錄；
（4）合同專用條款；
（5）合同通用條款；
（6）中標通知書、投標書和招標書；
（7）與本合同有關的其他文件。
當合同文件出現含糊不清或不一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決；若雙方意見不能統一，則按本合同通用條款第二十條中約定的辦法處理。
2．設計文件：甲方應在合同簽署后14天內按照合同專用條款中約定的份數向乙方提供設計圖紙、設計說明和其他設計資料。未經甲方同意，乙方不得將設計文件提供給第三方。
若合同中約定部分工程由乙方進行設計，乙方應將有關設計文件和圖紙按合同約定的時間和份數提交甲方批準后方可實施。
3．補充設計文件：為滿足工程的正確實施或完成對其缺陷的修復，甲方可在合同范圍內提出補充設計文件和通知，乙方應接受并執行。
第三條合同范圍
1．合同范圍：本合同所要實施的具體工作內容、范圍及工程界限等，在合同專用條款中約定。
第四條技術標準
1．技術標準的合作：本合同工程的施工，執行交通部頒發的技術標準以及甲方在招標書中提出的技術標準和要求。
2．技術標準的替代：若交通部頒發的技術標準中尚未有適合本工程特點的條文時，可使用專用條款中約定的其他技術標準。若甲方要求使用國外技術標準，應由甲方負責提供中文譯本。若工程結構或施工工藝特殊，沒有相應技術標準時，應由甲方提出技術標準，或由乙方根據設計要求和施工能力提出相應技術標準，經甲方審查同意后執行。
第五條語言、法規和聯系方式
1．語言：合同文件的書寫或解釋以及雙方來往的文件均使用漢語。若需使用少數民族語言作為輔助語言時，應在合同專用條款中約定，但當兩種文本發生異議時，以漢語文本為準。
2．法規：本合同適用的法規是國家法律、條例和法規，以及交通部頒布的有關規章和合同專用條款中約定的法規。
3．聯系方式：本合同實施過程中，工程有關各方的一切聯系均為書面形式為準。在緊急的情況下，可先以口頭陳述，但應在事后48小時內以書面形式予以確認。
第六條甲方的責任
甲方應按本合同有關約定承擔下述責任：
1．提供場地條件：負責辦理土地、水域征用，青苗、樹木賠償，房屋拆遷，清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等工作。按合同專用條款中約定的時間、位置、面積和高程向乙方提供施工場地。
2．提供水電與交通條件：負責按合同專用條款中約定的時間、地點開通公共通道與施工場地間的'道路，提供供水、供電、通訊等線路接點及施工船舶臨時停泊水域，并保證施工期間的暢通。
3．提供施工條件：辦理征地紅線、航通通告、拋泥區許可證和碼頭岸線審批等施工所需的各種手續。向乙方提供本工程征地范圍地形圖，辦理臨時用地的申報手續。協助解決對乙方施工有干擾的外部條件。
4．提供技術資料：按合同專用條款約定的時間和數量向乙方提供工程地質報告以及水準點、坐標控制點等技術資料，并組織進行設計交底及現場交驗。甲方對其提供的上述資料的真實性負責，乙方則對上述資料的理解和應用負責。
5．任命甲方代表：甲方應在合同協議書簽署后7天內任命代表，行使合同約定的甲方權力，負責履行合同約定的甲方義務，并將此任命書面通知乙方。甲方更換其代表時，應提前7天通知乙方。
6．付款：按本合同約定的期限和辦法向乙方支付工程價款。
7．發布工程指令：按本合同的約定，及時向乙方發布工程指令，簽發圖紙、確認工程進度報表，檢查隱蔽工程并辦理各種驗收或簽訂手續。
8．竣工驗收：按本合同約定及時組織竣工驗收，辦理竣工結算。
第七條乙方的責任
乙方應按本合同有關約定承擔下述責任：
1．施工準備：負責施工現場的布置和臨時設施的施工，在本合同約定的期限內向監理工程師提交詳細的施工組織設計、施工進度計劃及開工申請報告。按合同約定的時間、規格和數量及時到位施工船機和設備。
2．提交報告及報表：根據工程施工情況及監理工程師的指令及時向監理工程師提交隱蔽工程驗收通知、工程質量自檢報告、竣工驗收申請報告及工程事故報告等，并按時提交月度、季度施工作業計劃、用款計劃及工程完成情況統計表。
3．確保工程進度與質量：按設計文件、技術標準及批準的施工組織設計的要求進行施工和材料檢驗，建立健全施工質量保證體系。
4．提供條件：按招標書或本合同專用條款的約定，為監理工程師的現場工作提供辦公、住宿、交通和通訊等條件。
5．負責工程的保護與保修：對已完工的建筑物和已安裝的設備，在交付甲方前應負責保護，保護期間發生損壞，由乙方無償予以修復。若因甲方提前使用造成損壞，修復費用由甲方承擔。工程竣工驗收合格后，在合同約定的保修期內，對屬于乙方責任造成的任何缺陷，乙方應無償修復。
6．任命乙方代表：在合同協議書簽署時任命代表（即項目經理），乙方代表應具有國家或交通部頒發的項目經理資質證書并常駐工程現場，負責履行本合同約定的乙方義務和管理本合同工程的施工。乙方更換其代表時，應事先征得甲方同意并提前7天通知監理工程師。
7．遵守政府法令和規章：施工過程中應遵守政府的各項法令和規章，特別是交通、衛生、安全、消防及環境保護等方面的法令和規章。
8．接受工程監理：接受監理工程師在甲方授權范圍內依據根本合同對施工的監督和管理，執行監理工程師發布的工程指令，參加監理工程師或甲方主持的工程會議。
9．臨時停泊設施：自行解決施工船舶的臨時停泊設施，并按有關部門批準的位置方式停放。
10．沉沒物品處理：采取一切措施，防止施工船舶、設備及材料的沉沒。若發生沉沒時，對妨礙交通和其他部門正常作業的均應立即向海監部門報告，并設置浮標或障礙指示燈，直至打撈工作完成為止，所發生的費用由責任方承擔。
第八條工程監理
1．工程監理：為確保工程質量與安全、控制施工進度和工程，甲方可委托監理單位對工程實施監理，乙方應接受監理。
2．監理工程師：甲方應在監理工程師進駐現場前，將監理工程師的職責和權限以書面形式通知乙方。監理工程師在甲方授權范圍內，依據本施工合同，獨立、公正地行使監理職權。
監理工程師在甲方授權范圍內所發生的一切行為，均視為甲方行為。
監理工程師可以任命一定數量的人員協助其工作，并授權此類人員履行監理工程師的部分職責。監理工程師也可隨時撤回此類任命與授權，但此類任命、授權與撤回應提前7天報告甲方并通知乙方。
第九條施工期
1．開工：乙方應在合同專用條款中約定的期限內，向監理工程師提交開工申請報告，經監理工程師審查，并報甲方批準后，監理工程師應在合同專用條款中約定的期限內發布開工令。乙方應在開工令中指定的日期內開工。
2．延期開工：乙方因故不能按期開工時，應在接到開工令后3天內向監理工程師提出延期開工申請報告，監理工程師應在接到乙方報告后3天內作出答復。若監理工程師在3天內未予答復，則視為已同意乙方要求，竣工日期相應順延；若監理工程師不同意延期要求，或乙方未在規定的時間內提出延期開工要求，則竣工日期不予順延。
甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期，因此給乙方造成的直接經濟損失，由甲方承擔，竣工日期相應順延。
3．施工期延長：出現下列情況時，經監理工程師確認并報甲方批準，施工期可以延長。
（1）設計變更或工程量增加造成工程延誤；
（2）不可抗力或地質條件變化造成工程延誤；
（3）甲方原因造成工程延誤；
（4）合同專用條款中約定的其它情況。
凡發生上述情況之一時，乙方應在5天內就延誤的內容、天數和因此發生的費用支出向監理工程師提出報告，監理工程師在收到報告后5天內報甲方確認并予以答復，以確定施工期延長的天數和費用。若監理工程師逾期未予答復，則可視為乙方的要求已被甲方確認。
非上述原因，工程不能按期竣工，乙方承擔違約責任。
4．暫停施工：在確有必要時，監理工程師可以通知乙方暫停施工，并在24小時內向乙方提出具體處理意見，乙方應按監理工程師的要求暫停施工。乙方在落實了監理工程師的處理意見后，并在接到監理工程師提出復工通知后，才能繼續施工。
停工責任在乙方時，停工損失由乙方承擔，施工期不予延長。若由于監理工程師的指令錯誤或停工責任在甲方時，乙方停工的經濟損失由甲方承擔，由此影響的施工期相應延長。
5．提前竣工：甲方如希望工程提前竣工，可在合同專用條款中約定獎勵條件。如果在本合同執行中，甲方要求工程提前竣工，應與乙方進行協商，并簽署提前竣工協議，乙方應按此協議修訂施工進度計劃，報監理工程師審批后實施。
6．階段工期：若有階段工期要求的，在合同專用條款中約定。
第十條施工組織設計
1．施工組織設計的提交：乙方應在合同專用條款中約定的期限內，將施工組織設計提交給監理工程師審查。施工組織設計的主要內容應包括：施工進度計劃、施工工藝流程及說明、材料供應與檢驗、施工場地平面布置、施工質量保證措施、施工人員組成、施工船機配備和施工安全措施及施工對環境影響的保護措施等。
施工進度計劃應按照網絡圖關鍵線路或主要工作橫道圖進行控制，并應包括每月預計完成的工作量和形象進度。
2．施工組織設計的審批：監理工程師應在收到乙方施工組織設計后7天內提出審查意見并提請甲方審批，甲方應在接到審查意見后7天內予以審批。
審批時，若甲方提出修改意見，乙方應對施工組織設計進行修改和補充，并在接到審批意見后7天內向監理工程師提交修改和補充報告，監理工程師確認后，乙方應按確認后的施工組織設計組織施工，若監理工程師及甲方未在上述限定的時間內提出修改意見或審批，可視為乙方施工組織設計已被甲方批準。
3．施工進度計劃的修訂：如果監理工程師認為工程實際施工進度不符合經甲方批準的施工進度計劃時，乙方應按監理工程師的要求對施工進度進行修訂，并提出保證工程在合同約定的施工期內完成的具體措施，經監理工程師審核并報甲方批準后執行。
第十一條質量控制
1．材料與設備：
（1）工程所用材料、設備除在合同專用條款中約定由甲方供應外，均由乙方按照設計和技術標準的要求自行采購、運輸、檢驗和保管。
（2）所有用于工程的材料、設備應有產品合格證書，工程材料應具備由具有相應資質等級的材料檢驗單位出具的材質證書或試驗報告。
（3）材料和設備進場時，乙方應通知監理工程師參加驗收，監理工程師有權要求復檢，對與設計和技術標準要求不符的材料和設備，監理工程師有權拒絕驗收，并由乙方運離施工現場；在材料使用和設備安裝過程中，監理工程師有權隨時檢查和檢驗，乙方應提供必要協助。若檢驗發現材料或設備不合格時，該批材料或設備不能用于本工程，乙方應負責拆除、修復及重新采購，并承擔由此發生的一切費用；若檢驗表明材料或設備符合要求，則由甲方承擔由此發生的一切費用，施工期相應延長。
甲方供應的材料、設備的產品合格證書副本應交給乙方，甲方應對其質量負責。
2．質量自檢：本合同工程各分項工程、分部工程完成后，乙方應進行質量自檢，質量自檢不合格時應自行返工，因返工所發生的費用自行承擔，延誤的施工期不予延長；自檢合格后向監理工程師提交自檢報告交監理工程師進行驗收。
3．分項工程質量檢查：
（1）主要分項工程開工前，乙方應將材料、設備和人員進場情況及施工工藝向監理工程師報告，經監理工程師同意后才能開工。
（2）上道工序施工完成，經監理工程師驗收合格簽訂后，乙方才能進行下道工序的施工。
（3）在施工過程中，乙方應隨時接受監理工程師及其委派人員對材料、工藝流程和操作的檢查，并按監理工程師的指令進行返工。若因乙方原因造成返工和施工期延誤，返工費用由乙方承擔，施工期不予延長；若因監理工程師的不正確指令，造成乙方經濟損失或施工期延誤，則有關費用由甲方承擔，施工期相應延長。
4．隱蔽工程驗收：
（1）乙方慶自檢合格并簽署隱蔽工程自檢記錄后，填寫隱蔽工程驗收申請單，在覆蓋前48小時，通知監理工程師進行驗收。監理工程師在接到乙方通知48小時內進行驗收，經監理工程師驗收合格并在驗收記錄上簽認后，乙方可進行覆蓋和繼續施工；若驗收不合格，乙方應按監理工程師的要求整改并重新申請驗收。
（2）若乙方未經驗收而自行覆蓋，監理工程師有權要求剝開或開孔檢查，由此造成的損失，由乙方負責；若監理工程師在接到驗收申請和驗收通知48小時內未能進行驗收，而乙方已自檢合格，則可自行覆蓋。監理工程師事后應予確認并補交簽認手續。
（3）若監理工程師認為確需對已簽字驗收并覆蓋的隱蔽工程進行復查，乙方應協助復查。若復查結果表明質量合格，由此而引起的一切費用由甲方承擔，影響的施工期予以延長；若復查結果表明質量不合格，乙方應進行返工，并按上述規定重新申請驗收，由此引起的一切費用及施工期延誤由乙方負責。
5．試驗與檢驗：試樣、試件應按技術標準的要求送到具備相應資質等級的檢驗單位進行試驗或檢驗，并及時將試驗或檢驗結果提交監理工程師審查。監理工程師認為必要時，有權指定取樣送檢驗單位復檢。
6．質量等級：工程施工質量應達到本合同約定的技術標準的要求以及合同專用條款中約定的質量等級。
若因乙方原因使工程質量達不到約定等級，甲方有權要求乙方返工，返工費用由乙方承擔，施工期不予延長。若返工后仍達不到約定等級時，乙方應承擔賠償責任。若因甲方原因使工程質量達不到約定等級，乙方應根據甲方要求進行返工或修整，甲方承擔返工與修整費用，并相應延長施工期。
7．質量監督：本工程的質量監督，由質量監督站負責，甲乙雙方均應接受其對工程質量的監督與檢查。
第十二條合同價款與支付
1．合同價款的計算與支付：本合同工程的承包方式、合同價款的計算與支付應按合同專用條款中約定的辦法執行。
2．合同價款的調整：除合同專用條款另有約定外，發生下列情形之一時合同價款可作調整：
（1）經監理工程師確認甲方批準的工程量增減和設計變更；
（2）國家或地方工程造價管理部門公布價格和費率調整；
（3）一周內非乙方原因造成的停水、停電、停氣累積超過8小時，使乙方受到損失時；
（4）合同約定的其它增減調整。
乙方應在上述情況發生后14天內，將調整的原因和金額通知監理工程師。監理工程師在接到乙方通知后7天內予以確認并報經甲方批準答復，甲方應在監理工程師接到乙方通知后10天內予以答復，逾期未予答復，可視為乙方的要求已被甲方批準。
3．工程付款支付：甲方應按合同專用條款約定的期限和數額，向乙方支付工程預付款，并按合同專用條款中約定的期限和比例逐次扣回。甲方未按合同支付預付款時，乙方可在約定預付款到達日10天后向甲方發出催付款的通知，若甲方收到通知后仍不能按要求付款，乙方可在發出通知10天后暫停施工，甲方從應付款之日起向乙方支付應付款項的利息，并承擔違約責任及乙方的停工損失。
4．工程量確認：乙方應按合同專用條款中約定的期限，向監理工程師提交已完成工程量的報表。監理工程師收到報表后3天內審核簽認。若監理工程師接到報表后3天內未提出異議，乙方所報工程量視為已被監理工程師確認。
若監理工程師對乙方所報工程量有異議，乙方應協助工程師對已完工程量進行核實，并重新核報。若乙方拒絕協助監理工程師對已完工程量進行核實或不重新核報，則以監理工程師核實的工程量為準。
5．進度款支付：甲方根據合同專用條款中約定的時間和辦法，依據監理工程師確認的工程量向乙方支付工程進度款，若甲方在合同約定的支付日期后10天內未予支付，乙方可向甲方發出催討款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在發出通知10天后暫停施工，甲方承擔延期支付的利息和違約責任及乙方的停工損失。
6．延期支付工程款：如經乙方同意并簽訂延期付款協議，甲方可延期支付工程價款。
第十三條設計變更
1．甲方提出的變更：甲方對工程提出設計變更時，應將變更方案送交設計單位審查，設計單位審查同意后，由監理工程師向乙方發出變更通知。乙方應根據變更圖紙落實施工方案并組織施工。若變更涉及設計規模和設計標準的改變，則應事先與乙方協商。
2．乙方提出的變更：乙方提出的設計變更應征得監理工程師的同意并經設計單位審查，設計單位審查同意后，報甲方批準后方可實施。若由此導致工程費用增減或施工期變化，甲乙雙方應協商處理。但乙方為便于組織施工或為了施工方便、避免自身干擾等原因而提出的變更，增加的費用由乙方承擔。
3．設計造成的變更：在施工中若出現設計圖紙有誤或地質條件與設計出入較大或其他嚴重不合理設計時，監理工程師應在3天內提出處理意見。乙方取得修改圖紙后按監理工程師指令組織施工，由此增加的費用由甲方承擔，延誤的施工期予以延長。
4．確定變更價款：發生上述變更后，按下述方法計算其變更工程單價和價款：
（1）合同中有適用于變更工程的單價，按合同已有的單價計算；
（2）合同中有類似于變更工程的單價，以此單價作為基礎確定變更單價；
（3）合同中沒有適用和類似的單價時，由甲乙雙方商定變更單價；
（4）合同專用條款約定的其他計算方法。
屬由甲方承擔的費用，乙方應在雙方商定的時間內，按上述方法提出變更價款，報監理工程師審查，經甲方同意后調整合同價款和竣工日期；若甲方不同意乙方提出的變更價款，應在乙方提出后14天內與乙方協商，若協商不成，雙方可提請工程造價管理部門裁定。
第十四條轉讓與分包
1．轉讓：本合同一經簽署不得轉讓。
2．分包：
（1）本合同工程的主體工程不得分包。
（2）若部分分項工程確需分包時，須取得甲方同意。乙方應將分包合同副本提交甲方備案。
（3）乙方對本合同所承擔全部責任義務，不受分包的影響。監理工程師有權對分包人的施工質量、施工安全和施工進度進行監督。分包人的任何違約與疏忽，均視為乙方的違約與疏忽。
第十五條施工安全
1．施工安全責任：乙方應按國家和有關部門的規定，加強施工現場人員與船機的施工安全管理，對施工現場的防臺、防火、防爆、防汛和防盜等采取嚴格的安全防護措施，并承擔由于措施不力造成的事故責任和因此發生的費用。
2．安全事故處理：施工現場發生重大傷亡事故時，乙方除立即采取有效的措施外，應立即將事故情況上報有關部門并通知甲方及監理工程師，甲方應為搶救提供必要的條件。
3．安全措施：乙方在高壓線、水上、水下及地下管線、易燃、易爆地段及有害環境下施工時，施工前應提出安全保護措施，經監理工程師審查，甲方同意后實施，甲方的同意不能免除乙方應承擔的安全責任。防護措施費用除合同專用條款另有約定外，由乙方承擔；施工過程中，由于外部條件變化所發生的安全措施費用，由甲方另行支付。
第十六條保險
1．工程保險：本工程的“建筑工程一切險和第三者責任險”的投保在合同專用條款中約定。
2．人員、船機設備保險：本工程的施工人員、船機設備的保險，由乙方負責。
第十七條不可抗力
1．自然災害：合同專用條款中約定等級以上的自然災害也屬不可抗力。
2．損失報告：不可抗力發生后，乙方應迅速采取措施，盡量減少損失，并在24小時內向甲方及監理工程師通報損害情況，7天內向甲方及監理工程師提交損失情況、清理和修復費用以及施工期延誤的報告。
3．費用分擔：因不可抗力發生而產生的下列費用，由甲乙雙方分別承擔：
（1）工程本身的損害由甲方承擔；
（2）人員傷亡由其所屬單位負責；
（3）乙方設備、船舶和機械的損壞由乙方承擔。
4．損失補償：不可抗力造成工程停工或破壞時，甲乙雙方經過協商后由甲方給予合理補償，但此類補償不包括因乙方防范措施不當而造成的損失和由本條第三款規定應由乙方承擔的費用。清理與修復工作的責任和所需費用，由甲乙雙方另簽補充協議或共同簽署備忘錄約定。
第十八條竣工驗收與結算
1．驗收申請：乙方應在工程完工且具備竣工驗收條件后7天內向甲方及監理工程師提交工程竣工驗收申請報告和工程竣工資料。監理工程師接到驗收申請和竣工資料后7天內予以審查，提出審查意見，并報甲方審批。若工程及竣工資料符合要求，甲方應在接到申請報告14天內組織驗收；若工程或竣工資料達不到要求，乙方應按監理工程師的合理要求，對工程或竣工資料予以整修或補充，并重新申請驗收，由此而產生的費用和施工期的延誤由乙方負責。若監理工程師或甲方未能在合同規定的期限內對工程及竣工資料進行審查和組織驗收，由此產生的經濟損失由甲方承擔，并相應延長施工期。
2．驗收程序：
（1）甲方根據乙方提交的竣工驗收申請報告和竣工資料，確定驗收時間并通知有關各方；
（2）甲方組織有關單位按合同約定的內容，對工程建設的各個環節進行審查，聽取有關對工程管理、設計、施工和監理情況的匯報；審閱工程竣工資料，查驗現場，并對工程遺留或存在的問題提出處理意見；
（3）質量監督站對工程質量等級進行評定；
（4）經驗收合格，甲乙雙方辦理工程交接手續；
（5）工程驗收合格，竣工日期為乙方送交竣工驗收申請報告的日期；需修改后才能達到竣工驗收合格的工程，其竣工日期應為修改后提請甲方驗收的日期。
3．現場清理：工程竣工驗收合格后，除甲方另有要求外，乙方應按合同專用條款中約定的期限和要求清理并撤離施工現場。否則乙方應按合同專用條款的約定向甲方支付有關費用。
4．竣工資料：除合同專用條款另有約定外，乙方提交的竣工資料包括下列主要內容，竣工資料提交的份數在合同專用條款中約定。
（1）竣工圖紙和資料；
（2）工程質量自評報告；
（3）階段驗收和隱蔽工程驗收資料；
（4）工程材料及設備試驗與檢驗資料；
（5）沉降及位移觀測資料；
（6）竣工工程整體尺度測量報告；
（7）施工報告；
（8）竣工結算報告（辦理完竣工結算后提交）。
5．竣工結算：
（1）竣工驗收合格后，乙方應在30天內向甲方提交結算報告，辦理竣工結算。甲方接到結算報告后14天內審核確認，并在確認后7天內將應支付乙方的工程款支付給乙方；若甲方接到結算報告后14天內未予審核確認，乙方提交的結算報告則視為已被甲方確認。
（2）甲方在確認結算報告后7天內未將工程款支付給乙方，從確認結算報告后第8天起按施工企業向銀行計劃外貸款的利率向乙方支付拖欠工程款項的利息，并承擔違約責任。
第十九條工程保修
1．保修期限：保修期從工程竣工之日起算，水工工程保修期為一年整，疏竣工程不設保修期，其他工程的保修期在專用條款中約定。階段驗收工程的保修期從階段驗收竣工之日起算。
2．保修責任：乙方在工程保修期內有責任返修因乙方原因造成的任何工程缺陷或損壞，返修費用由乙方承擔。因甲方使用不當或其他非乙方原因造成的損壞，乙方應協助修復，費用由甲方承擔。
3．返修：保修期內，對應由乙方負責的返修內容，乙方應在接到返修通知后14天內開始實施返修，并在甲乙雙方商定時間內修理完畢，否則甲方有權委托其他單位或人員進行修理，其費用由乙方承擔。
4．保修金：保修金的數額在合同專用條款中約定。甲方應在保修期滿后7天內，將保修金和按合同專用條款約定利率計算的利息一起返還乙方。
第二十條爭議、違約、索賠與賠償
1．爭議：雙方在執行合同過程中發生爭議時，應協商解決或提交主管部門調解，若協商及調解無效，可選用以下方式之一處理：
（1）向有管轄權的合同仲裁機構申請仲裁；
（2）向有管轄權的人民法院起訴。
爭議發生后，除雙方均同意停工外，雙方都應繼續履行合同，否則視為違約。
2．違約：任何一方不按合同履行自己的責任和義務，均為違約。違約方應向對方賠償因違約給對方造成的直接經濟損失。因一方違約使合同不能履行時，另一方可要求中止或解除合同，但應提前14天通知違約方，由此造成的經濟損失由違約方承擔。
3．索賠：因甲方違約或未能及時履行義務給乙方造成損失以及其他索賠事件發生時，乙方可按以下規定向甲方索賠：
（1）在要求索賠的事件發生后21天內，向甲方提交索賠申請。
（2）在提出索賠申請后14天內，向甲方提交索賠報告，詳細說明索賠理由，提供同期記錄副本或其他可靠證據，并列明索賠款額、延長施工期及其計算依據和方法。
（3）甲方接到索賠報告后14天內，及時進行調查并對索賠資料進行審核，并有權要求乙方進一步補充索賠理由和證據。在乙方按要求提供補充資料之后28天內，甲方應給予乙方明確答復。并將確認的索賠款額列入甲方付款計劃。
（4）若乙方未能按上述規定按時提出索賠申請、索賠報告或補充資料，甲方可不予受理。如果甲方未在上述規定的期限內進行審核或確認，視為乙方索賠要求已被甲方確認。
（5）若乙方對甲方的答復有異議，可按本條第一款執行。
（6）若甲方授權監理工程師對索賠事項進行審核，應在合同專用條款中說明，但上述規定的索賠時限不變。
4．賠償：發生下述情形之一時，甲方可按合同專用條款中約定的辦法和標準要求乙方賠償。
（1）施工質量達不到合同專用條款約定等級；
（2）因乙方原因延誤了施工期；
（3）施工中因乙方原因造成工程重大損失。
第二十一條獎勵
1．獎勵：除合同專用條款另有約定外，符合下述情況之一時，甲方可按合同專用條款中約定的標準和方法，給予乙方獎勵。
（1）工程施工質量高于合同專用條款約定的等級；
（2）按甲方要求提前竣工。
第二十二條合同的中斷與終止
1．合同中斷：由于政策的變化和其它甲乙雙方之外的原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，視為合同中斷。合同中斷后，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和工程的移交工作。按甲方的要求將施工船機和人員撤離現場。甲方應為乙方撤離現場提供必要的條件，并按合同約定支付已完工程價款和賠償乙方因合同中斷所造成的直接經濟損失。
2．合同終止：本合同在工程竣工驗收合格、乙方將工程移交甲方和竣工結算完畢后，除有關保修條款外，其他條款終止。保修期滿，甲乙雙方結清保修金后，保修條款終止。
三、合同專用條款
合同專用條款是對合同通用條款的補充、完善或具體化。應對照合同通用條款中同一條款一起閱讀和理解。
如果合同通用條款與合同專用條款之間有不一致之處，以合同專用條款為準。
第一條詞語定義
第二條合同文件
1．合同文件：
合同組成和解釋次序的補充或更改。
2．設計文件：
（1）甲方提供設計文件的份數；
（2）乙方負責部分設計時，提交設計文件時間、份數。
第三條合同范圍
1．合同范圍：列入本合同范圍內的工程地點、內容、規模、建筑物的尺度，建筑物的結構形式，并明確合同范圍內水工、堆場、水電、土建、機械、疏浚等不同專業的施工內容。
第四條技術標準
2．技術標準的替代：
適用于本工程的其他技術標準及應用范圍。
第五條語言、法規和聯系方式
1．語言：
輔助語言。
2．法規：
其他適用法律。
第六條甲方的責任
1．提供場地條件：
甲方向乙方提供施工場地的時間、位置、面積和高程。
2．提供水電與交通條件：
甲方提供水、電、交通和通訊等條件和接至地點及時間，甲方提供施工船舶的臨時停泊水域的位置和時間。
4．提供技術資料：
甲方提供各種技術資料的時間和數量及其技術交底、現場交驗的時間和辦法。
第七條乙方的責任
1．施工準備：
為本工程配備的主要施工船機和設備的規格、數量及到達現場的時間。
4．提供條件：
為監理工程師提供的條件清單。
第八條工程監理
1．工程監理：
監理單位名稱。
2．監理工程師：
監理工程師的職責和權限。
第九條施工期
1．開工：
（1）乙方提交開工申請報告的時限。
（2）發布開工令的時限。
3．施工期延長：
施工期可以延長的其他情況。
6．階段工期：
階段工期的要求。
第十條施工組織設計
1．施工組織設計的提交：
乙方提交施工組織設計的時間。
第十一條質量控制
1．材料與設備：
甲方提供材料與設備的清單及供應方式。
6．質量等級：
約定質量等級。
7．質量監督：
質量監督站名稱。
第十二條合同價款與支付
1．合同價款的計算與支付：
（1）本合同的承包方式。
（2）合同價款的計算與支付辦法。
2．合同價款的調整：
（1）對調整情況的限制或補充；
（2）調整的具體方法。
3．工程預付款支付：
（1）工程預付款支付的時間、金額和方法；
（2）工程預付款抵扣的時間、金額比例和方法。
4．工程量確認：
乙方提交工程量報表的時間。
5．進度款支付：
工程進度款支付的時間約定和實施辦法以及進度款延期支付的利息。
第十三條設計變更
4．確定變更價款：
確定變更價款的原則和變更單價的其他計算方法。
第十四條轉讓與分包
第十五條施工安全
3．安全措施：
防護措施費用的承擔。
第十六條保險
1．工程保險：
投保期限、保險范圍、投保金額、保險賠償分配和保險費用承擔。
第十七條不可抗力
1．自然災害：
除合同通用條款所列外，不可抗力還包括以下自然災害：
（1）_________級以上持續_________天的大風；
（2）有效波高超過_________米的波浪；
（3）____________毫米以上持續____________天的大雨；
（4）烈度____________以上的地震；
第十八條竣工驗收與結算
3．現場清理：
（1）對乙方進行清場的要求及乙方撤離時間。
（2）乙方未按要求清場及撤離，給予甲方賠償的辦法。
4．竣工資料：
（1）對竣工資料內容的補充或修改；
（2）乙方提交竣工資料的份數。
第十九條工程保修
1．保修期限：
對工程保修期限的約定或個數。
2．保修金：
（1）保修金的數額
（2）甲方留置保修金的利率。
第二十條爭議、違約、索賠與賠償
3．索賠：
甲方明確授權監理工程師的審核方式。
4．賠償：
賠償的辦法和標準。
第二十一條獎勵
1．獎勵：
（1）對獎勵情況的補充或修改；
（2）對各種獎勵情況、獎勵標準和獎勵方法的約定。
甲方：_____________________ 乙方：______________________________
法定代表人或其授權的代理人：____________ 法定代表人或其授權的代理人：_____________________
簽字日期：_______________ 簽字日期：________________________
單位地址：_______________ 單位地址：________________________
聯系電話：_______________ 聯系電話：________________________
傳真：_____________________ 傳真：______________________________
郵政編碼：_______________ 郵政編碼：________________________
開戶銀行：_______________ 開戶銀行：________________________
帳號：_____________________ 帳號：______________________________
簽約日期：_______________ 簽約地點：_______________
工程施工合同15
承包方(甲方)
施工單位(乙方)
為了明確雙方在施工中的權利義務，搞好配合協調，確保工期和工程質量，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，經雙方充分協商，簽訂本合同，以資共同遵守執行。
一、工程名稱： 山韻佳苑B區
二、工程單價： 壹拾叁元(13.00)每米
三、工程內容范圍：
四、承包方式： 單包人工 (工程量約23000m)
五、工程造價：大寫 約貳拾玖萬玖仟元小寫 約299000.00元
六、結算方式：合同單價不變，工程量按實結算，辦好簽證，驗收手續。
七、施工方案和工期：施工組織方案乙方應提交甲方、監理批準。乙方必須按計劃組織施工并接受甲方、 監理對施工質量和進度檢查監督，嚴格按圖施工。
工期包括：開工日期 按實際開工日期 竣工日期 20xx年2月10日 除以下原因工期順延： ①天氣原因 ②設計變更 ③地質原因 ④場地影響 ⑤甲方供樁影響⑥其他雙方均能接受的客觀原因
八、付款方式： 首期：機械設備進場試樁完成后甲方付工程總造價的20%。中期每完成兩千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程總造價的90%。余款樁基驗收合格甲方基礎底版澆完后結清余款。
九、乙方在施工期內，甲方、監理隨時派員到現場檢查工藝和質量，如發現不符有關 規定時，甲方有權指正，乙方應負責及時改正。
十、乙方在施工中，如乙方責任者發生工傷，設備損壞等事故，均由乙方自行負責處理及賠償，甲方概不負責。
十一、甲乙雙方應明確工作代表，甲方工地代表 同志，監理單位 工地代表 徐惠明 同志，乙方工地代表 孫海燕 同志。
十二、工程質量驗收，由甲方會同乙方等有關單位，對工程按規定進行總體驗收。凡 在驗收中發現必須返工或修補的部分，以書面議定修補措施和期限，乙方完工后要經再驗 收合格移交甲方，此發生的費用由乙方承擔。工程質量乙方負責保修期貳年。
十三、違約責任：
1、按《經濟合同法》。
2、甲方責任：未能按照合同規定履行責任，竣工期得以順延，由于圖紙及其它原因變 更而造成的返工、停工，應采取補救措施，以減少損失，同時給予乙方相應補償。
3、乙方責任：
(1)按照國家、省市有關質量驗收規范驗收，由乙方造成工程質量問 題，乙方負責無償修理。并承擔由此產生的一切經濟損失。
(2)工期延誤，每天按工程價 款總額的萬分之五付給甲方作為違約金。
十四、解決合同糾紛方式：
(1)本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時解決。
(2)雙方同意由 / 仲裁委員會仲裁、
(3)可向無錫人民法院起訴。
十五、其它：
1、 甲方負責場地清理，做到三通一平。乙方嚴格安施工圖紙設計要求施工。
2、 如因甲方原因造成停工須由甲方負責補貼乙方損失，標準為500.00元每天、每臺機。
3、 施工過程中，產生的壓樁以外的費用由甲方負責。
4.乙方不開據工程發票。
5.送樁部分超出2.5米按實結算。
十六、本合同一式 貳 份，甲方執 壹 份，乙方執 壹 份，本合同經雙方簽字后生效。
十七、本合同訂立時間
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【工程施工合同匯編15篇】相關文章：
建設工程施工合同匯編15篇05-01
裝修工程施工合同(匯編15篇)04-26
工程施工合同04-25
工程施工合同04-22
工程施工合同12-02
建筑工程施工合同(匯編15篇)05-01
建筑工程施工合同匯編15篇04-30
護坡工程施工合同04-29
道路工程施工合同04-25