租賃工程設備合同

時間：2023-03-09 16:24:09 設備租賃合同我要投稿

租賃工程設備合同

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。相信很多朋友都對擬合同感到非�？鄲腊桑韵率切【幨占淼淖赓U工程設備合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

租賃工程設備合同

租賃工程設備合同1

　　出租方(甲方)：___________________

　　承租方(乙方)：___________________

　　經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議：

　　一、設備的使用地點及工程情況

　　____________________________________

　　二、租賃設備概況

　　設備名稱：_____________________

　　規格型號：_____________________

　　數量(臺)：___________________

　　隨機人員(人數)：_____________

　　機手補助：_____________________

　　租賃金額：_____________________

　　三、設備的所有權

　　本合同所列的所有租賃設備的所有權屬于出租方，承租方對租賃設備機械只享受租賃期間的使用權，沒有對設備的轉租權，承租方不得以任何理由對設備進行抵押，否則造成的全部后果由承租方承擔。

　　四、甲方的基本責任

　　1.提供技術型良好的設備。

　　2.設備進入乙方施工現場厚，甲方機手服從乙方施工管理人員的調度與指揮，并遵守乙方施工現場的規章制度。

　　3.甲方機手應該按設備操作規程施工。

　　五、乙方的基本職責

　　1.為甲方機手提供食宿。

　　2.乙方負責設備在施工現場的看護并保證設備.人員的安全。由乙方原因造成的設備損壞或丟失，由乙方負責賠償。

　　3.乙方不得強迫甲方機手違章作業或超負荷工作。

　　4.乙方應在交貨地點檢查驗收租賃機械設備，同時將簽收蓋章后的機械租賃收據交給甲方

　　5.乙方對甲方進入施工現場的機手要進行安全培訓。

　　六、結算方式及相關事宜

　　1.租賃期間：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，開始計算租金，如乙方提前使用，則從使用日期開始計算租金。租賃期滿，乙方將設備完好交給甲方后，辦-理退場手續。如乙方繼續租用需簽訂續租合同，續租不足一個月時，租賃費按實際天數計算。

　　2.結算方式：設備租賃費按包月計算，首月_________萬元/月，次月_______萬元/月，第三月______萬元/月，第四月______萬元/月，第五月______萬元/月，第六月______萬元/月，乙方在甲方確認設備后向甲方支付首月租金______萬元，并且完全支付進場和反程運費押金______元后辦-理提貨手續。反程運費押金在租賃期滿三個月時從當月租金中扣除。乙方應在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有權停機或將設備撤場，所造成的損失由乙方承擔。本設備按月結算。如使用不足一個月，按整月結算。超過一個月以上，超出部分按天計算(元/天)。

　　3.運費的承擔：設備的進場費用由乙方承擔，退場費用由甲方承擔。如租期不足三月，則退場費由乙方承擔，乙方應在設備退場前五日內通知甲方。

　　4.工作時間：每月工作時間不得超過______小時，超出部分按______小時折合一天計算機械租金和機手加班費。

　　5.油料提供：乙方負責提供在租賃期間內設備運行所需的符合運行標準的油料，否則造成的停機損失由乙方承擔。

　　6.設備維修：乙方應協助甲方機手作好設備的維修工作，所付的維修費用用以甲方機手簽字為準每月每臺維修費超過______元以上的部分由甲方承擔，______元以下的部分由乙方承擔。另乙方承擔攤鋪機葉片.濾芯等低值易耗品的費用。

　　7.設備因故障造成的`停工每月累計布超過______天(維修時累計______小時折合一天)，若超出三天，則超出的天數不計租賃費。

　　8.設備租賃期間，乙方如需轉移工地施工，必須征得甲方得書面同意，并保證甲方設備在該協議結束后返回。

　　七、本合同的附件時本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括：租賃合同附表.租賃機械收據.及甲.乙雙方通過協商做出的補充規定。

　　八、爭議的解決：______________________________

　　有關本合同的一切爭議，甲.乙雙方應根據其他相關法律的有關條款友好協商解決。如協商不成，提交甲方所在地的仲裁委員會，根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。

　　九、本合同一式二份，由甲.乙雙方各執一份。甲乙雙方簽字蓋章(合同章)之日起生效。

　　十、如本合同未加蓋甲方合同章，則視為無效合同。

　　甲方：______________________________

　　法人代表：__________________________

　　委托代理人：________________________

　　乙方：______________________________

　　法人代表：__________________________

　　委托代理人：________________________

租賃工程設備合同2

　　承租方：

　　出租方：

　　因工程需要，甲方租用乙方工程機械設備，本著公正、公平、合理的原理，經雙方友好協商，按《中華人民共和國民法典》的有關規定，達成如下協議：

　　一、設備型號：數量：

　　二、租賃期限：工程機械設備的'租賃方式為月租。甲乙雙方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金元整人民幣，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產或氣候原因以致完不成工作，均由甲方自行負責，乙方租金仍按月租標準計收。

　　四、甲方應該安排好機械作息時間。

　　五、甲方在租賃乙方機械期間機械所有權歸乙方，甲方不得擅自轉租或抵押。

　　六、機械設備只能由乙方指定的操作工操作，其他人員不得上機操作。

　　七、違約責任：由違約方負責。

　　八、本合同未盡事宜，雙方友好協商解決。此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字之日起生效，機械退場辦清退租手續，款項結清時，本合同自動失效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

租賃工程設備合同3

　　承租方：（以下簡稱甲方）

　　出租方：(以下簡稱乙方)

　　根據《民法典》的有關規定，按照平等互利的原則, 為明確甲、乙雙方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條：工程地點、設備用途

　　1、工程地點：生態城項目部工地現場。

　　2、用途：根據施工現場作業要求。

　　第二條：租賃機械的名稱、規格

　　1、日立—5型挖掘機一臺。

　　2、進場時間：xx年 3月日。

　　第三條：機械操作人員

　　乙方為租賃機械配備操作手，并保證滿足甲方施工進度要求，操作人員工資由乙方承擔，甲方可安排操作人員的住宿，操作人員可在甲方員工食堂就餐，就餐費用按照甲方職工標準收取。

　　第四條：租賃期限

　　自年月日至甲方施工現場挖掘機工作內容結束，具體時間由甲方按照施工進度情況確定，期滿后合同終止。

　　第五條：租金的計算和支付

　　1、租金按玖拾元小時計算(燃油費甲方承擔、其他費用乙方自理)。

　　2、甲方承擔單程拖運費肆佰元整。

　　3、租賃單價為固定單價，不因市場因素變化而調整。

　　4、機械租賃費每月30日結算一次，每次支付當月發生租賃費的60%，余額在機械退場后一個月后結清，乙方每次收到租賃費時提供同等金額的正式發票，否則甲方可拒絕付款。

　　第六條：甲方的'權利、義務

　　1、甲方有權根據工程施工需要安排乙方完成工作內容，乙方應服從甲方的安排，若乙方不服從甲方的工作安排，甲方有權單方解除本租賃協議并扣除已發生的租賃費的50%作為違約金。

　　2、乙方在工作過程中應遵守機械操作規程和甲方的安全生產、文明施工制度，若因乙方違規操作發生事故，乙方應承擔事故后果及損失，甲方有權解除本租賃協議。

　　3、甲方授權現場專管人員進行機械工作時間登記，甲乙雙方必須每天核對機械使用時間，經雙方簽確認的工作時間作為計算租賃費的依據。

　　第七條：乙方的權利、義務

　　1、乙方應妥善保管和使用機械設備，因保管不善造成損壞、丟失以及司機操作不當給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。

　　2、乙方負責機械租賃期間的日常保養工作，使其保持良好狀態以保證甲方正常施工，保養發生的費用乙方自行承擔。

　　3、乙方遵守甲方的各項規章制度，并負責辦理機械及司機的一切保險，費用由乙方自行承擔。

　　4、乙方必須無償提供進程設備的安全檢驗證明及操作人員的操作資格證據。

　　5、乙方需授權專人在施工現場進行機械施工質量跟蹤，記錄工作時間，每天與甲方核對。

　　6、乙方操作人員不得謊報機械工作時間，如有發現甲方有權扣除當月機械租賃費并可單方解除本租賃協議。

　　八、爭議的解決：

　　有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方應根據《中華人民共和國民法典》及其他相關法律的有關條款友好協商解決。如協商不成，提交甲方所在地的仲裁委員會，根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。

　　九、本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各執一份。甲乙雙方簽蓋章(合同章)之日起生效。

　　十、如本合同未加蓋甲方合同章，則視為無效合同。

　　甲方：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　傳真

　　開戶行：

　　帳號：

　　日期：

　　乙方：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶行：

　　帳號：

　　日期：

租賃工程設備合同4

　　甲方(定作人)：______________

　　注冊地址：______________

　　法定代表人：______________

　　業務代表人：______________

　　電話：______________

　　傳真：______________

　　乙方(承攬人)：______________

　　注冊地址：______________

　　法定代表人：______________

　　業務代表人：______________

　　電話：______________

　　傳真：______________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：______________

　　甲方與乙方根據《中華人民共和國民法典》及有關規定，在協商一致的基礎上訂立本合同，以便雙方共同遵守。

　　一、項目概況：______________

　　1、項目名稱：______________

　　2、項目地點：______________

　　3、承攬形式：______________

　　注：承攬形式包括兩種：

　　(1)一次包死形式也稱固定價格承包形式;

　　(2)以決算確定價款的承攬形式也稱可調價格的承攬形式。

　　二、承攬的內容和范圍：

　　1、本合同乙方承攬的項目內容為：______________

　　2、本合同項下乙方承攬的材料、設備為：______________

　　3、乙方按本條1規定的內容完成項目，不得漏項、不得虛報。

　　4、乙方按本條2規定提供承攬材料、設備、構配件、半成品，在到場時，應向甲方代表出示質量合格證、檢驗單，并經甲方檢驗合格后才能用于項目。

　　5、乙方應保管好上述材料的合格證、檢驗單，以便項目驗收時向甲方提供。

　　三、甲方設備和提供的材料：______________

　　1、本合同項下甲方提供的材料為：______________

　　四、修繕修理期限：(2選1)

　　1、自本合同生效之日起______天開工，合同工期總天數______天。

　　2、本合同生效后，以甲方通知之________日起______天開工，合同工期總天數______天。

　　五、項目質量標準：______________

　　(標準、行業標準、原出廠標準或雙方約定。)

　　六、合同價款(或預算價款)：______________

　　金額(大寫)：__________________元(人民幣).

　　￥：__________________元。

　　注：

　　(1)一次包死的固定價款的項目(第一種承攬形式)合同價款是指乙方完成本合同約定的項目全部內容，并經甲方驗收合格或經政府有關驗收部門驗收合格后的價款，包括工費、管理費和材料、設備價款等款項，該價款不得調整。

　　(2)第二種承攬形式的項目的預算價款以決算或審計決算為準。

　　七、圖紙：

　　1、甲方向乙方提供圖紙的日期和套數：_____________________。

　　2、甲方對乙方提供圖紙的保密要求：乙方承擔圖紙保密義務，設計部門要求甲方承擔的圖紙保密義務，乙方也應承擔;乙方未經甲方同意，不得將項目圖紙轉借、復制給第三人。

　　3、使用國外圖紙的`技術要求和費用負擔：___________________。

　　八、甲方義務：

　　甲方除了履行本合同其他條款規定的義務外，還應履行以下義務：

　　1、甲方供給乙方所需的水、電、汽、電訊。

　　2、_____年_______月________日前甲方向乙方提供安裝施工圖紙和施工有關技術資料。

　　九、乙方義務：

　　乙方除了履行本合同其他條款規定的義務以外，還應履行以下義務：

　　1、未經甲方書面同意，乙方不得將本合同項目轉交第三人完成。

　　2、甲方供給乙方所需的水、電、汽、電訊按表計量，乙方按價付費。

　　3、乙方負責維修施工區域的臨時道路、臨時設施。

　　4、乙方自行負責施工所需的水、電管線的鋪設、管理、使用和維修等工作。

　　5、乙方及時向甲方提供項目進度計劃，并按甲方批準或修改后的進度計劃實施。

　　6、乙方應文明施工，在施工時，應盡量避免擾亂甲方及附近單位居民正常的工作和生活秩序，要搞好施工現場環境清潔衛生工作。

　　7、乙方應做好施工場地交通、環衛、粉塵、防火、施工噪音等工作，并承擔由此發生的責任。

　　8、乙方應科學施工，應嚴格按照國家規定或行業規定的操作規范進行施工。

　　9、乙方應安全施工，必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。在施工過程中發生的工傷事故及安全事故，由乙方負責。

　　10、乙方應負責已完項目的管理和保護，如有損壞或丟失，應負責維修和增補，直至經驗收合格交付甲方。

　　十、試車：

　　1、項目完工后，根據項目需要乙方應組織甲方進行項目試車，項目試車應按設計標準和質量要求，在該項目滿負荷運轉的前提下進行。試車費用由______承擔。

　　2、試車應有項目試車觀察期，試車觀察期為______天。試車檢查主要檢驗本項目是否適用、好用，是否達到本合同規定的標準。對試車檢查出的質量問題，乙方應進行整改、修補、返工直至使該項目達到合同規定的標準。

　　3、試車合格后，甲方、乙方應簽訂確認書，經確認后方可轉入項目驗收程序。

　　十一、項目驗收：

　　1、項目試車完成后，由甲方根據本合同第五條的內容對項目進行驗收。

　　2、若驗收不合格，乙方應整改、修補、返工，直至甲方驗收合格。

　　十二、竣工結算：______________(包死價可不用此條)

　　1、項目竣工驗收合格后，進行項目決算。

　　2、決算應根據預算和經雙方確認的設計變更等合同文件進行。

　　3、決算方式采用：

　　3.1如果審計價高于合同價，以合同價作為項目價款。

　　3.2如果審計價低于合同價，以審計價款作為項目價款。

　　4、甲方按上述第3條所確定的項目價款向乙方結算。

　　十三、價款支付：

　　(存在定金的情況：______________)

　　本合同生效后____________日內甲方按合同價款的20%向乙方支付定金。驗收合格后，乙方開具合法有效的全額發票后____________日內甲方支付合同價款(或決算價款)____%，剩余______%為質保金，______年后付清。

　　(不存在定金的情況：______________)

　　甲方驗收合格后，乙方開具合法有效的全額發票后____________日內，甲方按合同價款(或決算價款)____%支付給乙方，剩余______%為質保金，______年后付清。

　　十四、保修：

　　1、質量保修期為__________年，自驗收合格之日起計算。

　　2、修繕修理項目在質量保修期內發生故障的，由乙方維修并排除故障。乙方在接到甲方通知維修之日起____________日內仍不予以維修的，甲方有權委托第三方進行維修，發生的所有費用在質保金中扣除，若質保金不夠支付費用的，乙方應承擔全部費用。

　　十五、違約責任：

　　1、甲方若不能按本合同規定結算價款的，依法承擔相應的違約責任。

　　2、乙方若違反本合同第二條約定的，應承擔相應的違約責任。

　　3、乙方逾期交付修繕修理項目(包括整改、修補、返工等)的，每日應按合同價款1‰累計計算償付違約金。

　　4、本條3約定的違約金不能彌補甲方損失的，乙方應額外補償甲方的實際損失。

　　5、若乙方達不到本合同約定的質量標準的，由乙方負責整改、修補、返工，直至達到合同標準。因此而導致交付延誤的，按本條3規定承擔違約責任，并承擔發生的全部費用。若經整改、修補、返工仍不能達到本合同約定的質量標準的，甲方有權單方終止本合同并由乙方賠償甲方的經濟損失。

　　6、未經另一方書面同意，一方不得單方解除本合同，否則應支付合同總價款____%的違約金，并賠償經濟損失。(約定定金的，雙倍返還甲方定金。)

　　7、甲、乙雙方若有違反本合同其他條款的，應承擔違約責任。

　　十六、不可抗力：

　　1、本合同約定的不可抗力指甲乙雙方任何一方在簽訂本合同時不可預見的、并不能克服的和不能避免的對本合同的履行產生影響的事件。

　　2、甲乙雙方任何一方遭受不可抗力時應及時通知另一方，雙方應對是否繼續履行本合同、變更或終止本合同達成協議。

　　3、免除遭受不可抗力一方因不可抗力原因不能履行合同的違約責任。

　　十七、保險：

　　乙方負責為施工人員及第三人生命、財產辦理保險，并支付保險費。

　　十八、爭議解決：

　　凡有關本合同或執行本合同時發生的爭議由雙方協商解決，協商不成時任何一方均有權訴至法院，無論哪一方起訴，均由施工所在地法院管轄。

　　十九、乙方發生合并、分立、改組、轉讓、出兌等變更情況的，必須事先通知甲方，并履行清結義務，甲方有權決定是否終止本合同。

　　二十、其他約定：

　　二十一、本合同須經雙方蓋章，自最后一方蓋章之日起生效。未盡事宜應當雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　二十二、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份。

　　甲方：______________乙方：______________

租賃工程設備合同5

　　承租方：___________(以下簡稱甲方)

　　出租方：___________(以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，按在照平等互利的原則，經過雙方協商，就甲方向已方承租設備特簽定此合同。

　　二、設備使用地點及工程項目________________________工程

　　三、設備的所有權和使用權

　　1、已方擁有租賃設備的所有權。

　　2、甲方僅在租賃期內本合同規定的范圍內擁有該租賃設備的`使用權。

　　四、租賃期限及租金結算方式

　　1、租期自________年_______月______號至工程完工止。

　　2、設備租賃費按小時計算：________元/小時，油料由已方自負。租賃費每月一結，結算后一個星期內結清。

　　五、租賃設備的使用、維修、保養

　　1、設備在租賃期間由甲方使用，已方應做好設備的日常保養、維修，使設備保持良好的狀態，維修費用由甲方承擔，維修保養如需甲方協助，甲方應盡量配合。

　　2、設備操作機手每天24小時值班。

　　六、已方的義務

　　1、為甲方提供性能良好的設備，及設備合格證等資料。

　　2、配備一名具備操作證的操作手(工資由已方自負)。

　　3、進入甲方工地后，已方機手應服從甲方施工現場管理人員的調度和指揮，并遵守甲方施工現場的規章制度，如不服從，甲方有權責令其改正或清除退場。

　　4、已方機手在施工現場，不服從施工人員安排擅自違章操作，由已方承擔責任。

　　5、在施工場內由機手操作失誤造成的一切安全事故由已方全部負責。

　　七、甲方的義務

　　1、負責提供已方機手的食宿，提供床位和住宿場地，餐費由乙方承擔。

　　2、甲方不得強迫已方機手違章或超負荷作業。

　　3、租賃期間，設備在工地停放安全由甲方負責，如發生丟失、毀損由甲方按照本合同第一條核定價格賠償，賠償期限在丟失、損壞當日起三十天內。

　　八、違約責任

　　1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除本合同。

　　2、在租賃期間，未經已方書面同意，甲方不得在租賃設備上隨意增加和扣除部件，不得以租賃設備進行轉租或抵押，否則，由此造成的損失由甲方承擔。

　　九、爭議的解決

　　有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》及其它相關法律法規解決。

　　十、未盡事宜

　　甲、乙雙方另行協商解決。

　　本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，雙方簽字生效。

　　甲方(公章)：____________________　　　　　乙方(公章)：____________________

　　法定代表人(簽字)：______________　　　　　法定代表人(簽字)：______________

　　_______________年__________月____日　　　　_______________年__________月____日

租賃工程設備合同6

　　出租方(甲方)：

　　簽約地點：

　　承租方(乙方)：

　　簽訂日期：年月日

　　根據《中華人民共和國民法典》的規定，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議：

　　一、設備的使用地點及工程情況：乙方租賃甲方的設備僅限于河間市城區內的工程中使用，不得轉移到其它地點。

　　二、租賃設備概況

　　三、設備的所有權：

　　本合同所列的所有租賃設備的所有權屬于出租方，承租方對租賃設備只享受租賃期間的使用權，沒有對設備的轉租權。承租方不得以任何理由對設備進行抵押或轉移，否則造成的全部后果由承租方承擔。

　　四、甲方的基本責任：

　　1、提供良好的設備。

　　2、負責設備進入乙方施工現場。

　　五、乙方的基本職責：

　　1、乙方負責設備在施工現場的看護并保證設備的安全，設備損壞或丟失由乙方負責賠償。

　　2、乙方應在交貨地點由乙方指定驗收人檢查驗收租賃設備，同時將簽收蓋章后的租賃收據交給甲方指定驗收人。

　　3、租賃期滿后負責設備進入甲方倉庫。

　　六、結算方式及相關事宜：

　　1、租賃期間：自年月日至年月日，自設備進入乙方場地時開始計算租金。如乙方暫未使用，則從使用日期開始計算租金。租賃期滿，乙方將設備完好交給甲方后，辦理退場手續。如乙方繼續租用，租賃費按實際天數計算，不再重新鑒定合同。

　　2、結算方式：設備租賃費按合同雙方指定驗收人出具的單據為標準計算，乙方應在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金加收月租金0.5%的滯納金，并且甲方有權將設備撤場，所造成的損失由乙方承擔。本設備按月結算，超出部分按天計算( 元/天)。

　　3、運費的承擔：設備的進場費用由甲方承擔，退場費用由乙方承擔。乙方應在設備進場或退場前三日內通知甲方。

　　4、設備租賃期間，乙方如需轉移工地施工使用，必須征得甲方得同意，并保證甲方設備在該協議結束后返回。

　　七、本合同的附件時本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的.法律效力。如送貨單退貨單、租賃費收據、及甲、乙雙方通過協商做出的補充規定。

　　八、爭議的解決：

　　九、本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各執一份。甲乙雙方簽字蓋章(合同章)之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

租賃工程設備合同7

　　出租方：

　　承租方：

　　根據《中華人民共和國民法典》的規定，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議：

　　一、設備的使用地點及工程情況：

　　樁基、基坑支護、人防、基建工程。

　　二、租賃設備概況

　　設備名稱：挖掘機4臺、柴油樁棰4臺、空壓機2臺、混凝土攪拌樁機3臺、架管、扣件等

　　隨機人員：10人

　　三、設備的所有權：

　　本合同所列的所有租賃設備的所有權屬于出租方，承租方對租賃設備機械只享受租賃期間的使用權，沒有對設備的轉租權。承租方不得以任何理由對設備進行抵押，否則造成的全部后果由承租方承擔。

　　四、甲方的基本責任：

　　1、提供技術型良好的設備。

　　2、設備進入乙方施工現場厚，甲方機手服從乙方施工管理人員的調度與指揮，并遵守乙方施工現場的規章制度。

　　3、甲方機手應該按設備操作規程施工。

　　五、乙方的基本職責：

　　1、為甲方機手提供食宿。

　　2、乙方負責設備在施工現場的看護并保證設備、人員的安全。由乙方原因造成的設備損壞或丟失，由乙方負責賠償。

　　3、乙方不得強迫甲方機手違章作業或超負荷工作。

　　4、乙方應在交貨地點檢查驗收租賃機械設備，同時將簽收蓋章后的機械租賃收據交給甲方

　　5、乙方對甲方進入施工現場的機手要進行安全培訓。

　　六、結算方式及相關事宜：

　　1、租賃期間：自__年__月__日至___年__月__日，開始計算租金。如乙方提前使用，則從使用日期開始計算租金。租賃期滿，乙方將設備完好交給甲方后，辦理退場手續。如乙方繼續租用需簽訂續租合同，續租不足一個月時，租賃費按實際天數計算。

　　2、結算方式：設備租賃費按包月計算,場和反程運費押金貳拾萬元后辦理提貨手續。反程運費押金在租賃期滿三個月時從當月租金中扣除。乙方應在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有權停機或將設備撤場，所造成的損失由乙方承擔。本設備按月結算。

　　3、運費的.承擔：設備的進場費用由乙方承擔，退場費用由甲方承擔。如租期不足三月，則退場費由乙方承擔，乙方應在設備退場前五日內通知甲方。

　　4、工作時間：每月工作時間不得超過300小時，超出部分按10小時折合一天計算機械租金和機手加班費。

　　5、油料提供：乙方負責提供在租賃期間內設備運行所需的符合運行標準的油料，否則造成的停機損失由乙方承擔。

　　6、設備維修：乙方應協助甲方機手作好設備的維修工作，所付的維修費用用以甲方機手簽字為準每月每臺維修費超過伍元以上的部分由甲方承擔，伍元以下的部分由乙方承擔。另乙方承擔攤鋪機葉片、濾芯等低值易耗品的費用。

　　7、設備因故障造成的停工每月累計不超過3天，若超出三天，則超出的天數不計租賃費。

　　8、設備租賃期間，乙方如需轉移工地施工，必須征得甲方得書面同意，并保證甲方設備在該協議結束后返回。

　　七、爭議的解決：

　　八、本合同壹式貳份

　　由甲、乙雙方各執壹份。甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期

租賃工程設備合同8

　　購買方：________________

　　出售方：________________

　　為了明確甲乙雙方在機械裝拆過程中的安全職責，甲乙雙方在簽訂機械設備裝拆合同的同時，簽定本協議，雙方必須嚴格執行。

　　一、工程項目名稱：_____________

　　工程地址：______________

　　二、設備：_____________

　　三、協議內容：

　　甲乙雙方必須認真貫徹國家(JGJ59-99《建筑施工安全檢查評分標準》)。嚴格執行有關勞動保護規定及機械設備操作規定。

　　1、甲方職責：

　　(1)甲方必須貫徹“安全第一、預防為主”的方針指導生產，不得違章安排作業。

　　(2)機械進出場前甲方必須提供安裝場地。

　　(3)甲方要對隨機進場的乙方機操工、指揮進行安全、現場標準化等工作書面交底。

　　(4)甲方對隨機進場的乙方機操工、指揮的違章現象有權制止，如制止無效，可拒絕簽證，罰款，直到叫機操工退出工地。

　　2、乙方職責：

　　(1)乙方對機械設備應保證安全可靠、性能良好、設施安全，安裝后必須會同市建委對機械設備進行驗收，驗收合格后方能使用，并作好記錄和交付使用手續，提供塔機裝拆上崗、資質證書及經公司審批的裝拆方案。

　　(2)乙方必須定期做好機械的維修保養工作，操作人員認真做好每天的'例保工作，確保機械的安全運行，一旦機械發生故障應及時搶修，保證生產正常使用。

　　(3)乙方操作工、指揮必須堅守崗位，持證上崗，嚴格遵守安全操作規程，并接受甲方和上級部門的檢查和監督。

　　(4)乙方在機械設備安裝升節完畢后，及時提供驗收合格報告。

　　(5)乙方有權對甲方違章指揮現象進行制止并拒絕施工，由此造成停班損失由甲方承擔。

　　(6)因乙方操作工操作過失，違反操作程序等所造成施工人員傷亡，設備損壞所造成損失，均由乙方承擔，并負連帶責任。

　　(7)乙方在裝拆、升節過程中，操作人員所發生的傷亡事故，一切責任包括經濟損失，均由乙方承擔，并負連帶責任。

　　四、備注：

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(簽章)：_______________ 乙方(簽章)：_________________

　　代表簽名：_________________代表簽名：_________________

　　日期：________________

租賃工程設備合同9

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　因工程需要，甲方租用乙方工程機械設備，本著公正、公平、合理的原理，經雙方友好協商，按《中華人民共和國合同法》的有關規定，達成如下協議：

　　一、設備型號：數量：

　　二、租賃期限（時間）：工程機械設備的.租賃方式為月租。甲乙雙方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金元整（大寫：_____元）人民幣，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產或氣候原因以致完不成工作，均由甲方自行負責，乙方租金仍按月租標準計收。

　　四、甲方應該安排好機械作息時間。

　　五、甲方在租賃乙方機械期間機械所有權歸乙方，甲方不得擅自轉租或抵押。

　　六、機械設備只能由乙方指定的操作工操作，其他人員不得上機操作。

　　七、違約責任：由違約方負責。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

租賃工程設備合同10

　　尊敬的審判長、審判員：

　　四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現發表如下代理意見：

　　一、被上訴人的請求已超過訴訟時效

　　1.《民法通則》第136條規定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。

　　2.被上訴人從未提交任何關于訴訟時效中止、中斷和延長的證據。

　　3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關于訴訟時效延續的事實依據;然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”，認定訴訟時效連續。這里，所謂的“基礎事實”，完全是“憑空而來”的。

　　據此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關系，被上訴人的請求也已經超過訴訟時效，喪失勝訴權。

　　二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關系

　　1.成都分院《營業執照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

　　2.《租賃合同》最后一條明確約定“經雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

　　3.候聯界確系岳陽設計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯界的所有行為，都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務范圍內”的行為，才能由岳陽設計院承擔責任。

　　4.岳陽設計院的經營范圍是“工程設計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務范圍內”的`行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。

　　5.建設工程領域，普遍存在借用資質的現象。候聯界除在使用岳陽設計院的資質外，還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什么認定，候聯界的簽字行為就代表岳陽設計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

　　三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》

　　1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。

　　針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經辦人秦光明。

　　法官問：“候連書是不是岳陽設計院的職工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳陽設計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

　　被上訴人的經辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設計院的職工呢?

　　然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。

　　2.《租賃合同》第6條約定：設備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。

　　另外，與協議履行相關的證據，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關系。

　　3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應當承擔不利的后果。

　　四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”

　　1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。

　　2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設計院。

　　3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

　　綜上所述：

　　1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。

　　2.候連書及侯穎淵并非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。

　　3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。

　　此致

　　遂寧市中級人民法院

　　四川法銀律師事務所

　　杜正武付賢禹律師

　　二〇一三年一月十五日

租賃工程設備合同11

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　為了確保挖機在租賃過程中正常運行，經甲乙雙方就挖機租賃有關事宜進行協商，特簽訂本合同。

　　一、甲方的權力和義務

　　1、甲方承擔挖機的柴油消耗和隨機配備工作人員的食宿，以及設備的保管。

　　2、甲方提供作業任務。

　　3、甲方負責挖機作業全面管理，合理制定施工計劃。

　　二、乙方的權力和義務

　　1、提供8成新以上的挖機一臺，機械操作手兩名，確保車況正常，如因機械故障，月度內維修保養時間不得超除三天，若有超出甲方保留處罰的權力。

　　2、乙方自理挖機的維修配件和輔油開支，以及業務往返的差旅費用。

　　3、乙方應服從甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工過程中自身人為造成的.安全責任。

　　三、租賃期間作業時間規定：

　　租賃期間挖掘機的作業時間聽從現場安排，工地視24小時均為工作時間，作業人員保證隨叫隨到。

　　四、進退場費用規定

　　甲方租賃乙方挖掘機期限不足2個月的，進出場費用由甲方承付;達到2個月以上的進場費由甲方承付，乙方負責出場費用。

　　五、租金計算

　　1.合同宗旨為月度租賃，但是為更好的充分利用和管理，按天計算。用挖斗的__元月，用破碎錘的__元月。

　　2.每月按27天計算，挖斗每天為__元天，破碎錘__元天。

　　3.天的計算。

　　甲方沒有工作面，正常計日工，工長開據任務單。甲方有工作面，由于乙方的原因，不能作業的，一天內耽誤2小時以內的，不做扣除，工長出具任務單。耽誤超過2小時在5小時以內的，扣除半天，按半天計算，工長出具任務單。如超出5小時，但又能及時工作的，有工長視工作情況而定。一天的開始從凌晨6點開始計算到次日凌晨6點。

　　六、租賃費用的計量與支付

　　計量。挖掘機司機每天從工長出開據任務單，每月25日前拿任務單到合同部開出結算單，然后到材料部、機械部、工區主任簽字。

　　七、安全責任及設備保管

　　1、甲方必須提供安全的施工環境，正確指揮施工，如乙方覺得施工環境太差，工作難度太大，作業很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方強行施工，造成設備及人員傷亡，甲方全部承擔賠償。

　　2、如出現甲乙雙方事先沒有預測的事故發生，造成設備損壞和人員傷亡，甲方承擔責任。

　　3、屬乙方挖機手責任，造成設備損失和人員傷亡由乙方承擔責任。

　　4、乙方責任人員必須聽從安排，積極、主動配合甲方責任人員的指揮，優質高效完成每天的工作，并遵守甲方的作業時間和規章制度。

　　5、挖機在租賃中如出現被盜或人為破壞甲方負責賠償。

　　八、綜上所述，甲、乙雙方互相遵守，確保施工正常進行。本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

租賃工程設備合同12

　　甲方： (承租方)

　　乙方： (出租方)

　　根據《中華人民共和國民法典》及有關法律規定，就甲方租賃乙方設備事宜，為明確雙方的權利義務關系，本著平等互利、自愿有償、誠實信用的原則，達成一致意見，簽訂本合同。

　　一、租賃物：

　　1、名稱：

　　2、型號：

　　3、數量：

　　4、出廠日期： (同時注明租賃物磨損程度)

　　5、租賃物總價：

　　二、租賃物的用途或性質：

　　按照甲方的工程需要進行施工

　　三、租賃期限：

　　1、合同期限：自月

　　四、租金的標準、結算及支付：

　　1、計算方式：租金每月設備到場次日起計，每月結算一次，按月計算，不足一個月，按日歷天數為30天平均計算。

　　2、付款方式：

　　(1)、合同簽訂后，乙方應在天內將設備運至甲方施工現場(澇峪口收費站)。

　　(2)、設備投產后，乙方根據甲方出具的結算憑據，向甲方出據合法票據，甲方將通過銀行轉賬支付租金。

　　(3)、至合同結束止，乙方向甲方開據最后一批結算款發票，甲方付清全部機械租賃費余額。

　　(4)、付款憑證一式兩份，各執一份，為合同終止時結算依據。

　　五、租賃物的`維修

　　1、設備的清理、維修、保養及費用由乙方承擔，如乙方不能按期保養設備，影響甲方正常使用時，甲方可自行安排保養和修理，費用在租金中扣除。

　　六、交付的時間、地點、方式及驗收

　　1、交付時間：

　　2、交付地點：澇峪口收費站

　　3、設備運輸方式及費用：設備進場費計元，由出場費由方承擔，設備的安裝調試由乙方辦理。

　　4、從設備進場之日起，乙方應將設備安裝調試完畢，并保證正常運行。

　　七、雙方權利：

　　1、甲方權利：

　　(1)、根據工程進度調節工作時間，乙方應保證設備正常工作，保證做好設備維修、保養工作。

　　(2)、因租賃物維修影響承租人使用超過天的，甲方有權按臺班租金標準扣除租金。

　　2、乙方權利：

　　(1)、乙方有權對甲方在租賃物使用中提出合理建議。

　　(2)、有權根據說明書提出維修要求。

　　(3)、當甲方不按時支付租金或不按設備說明書進行正確使用時，或經雙方協商無果時，可停止甲方使用租賃物。

　　八、雙方義務：

　　1、甲方義務：

　　(1)、按時支付租金，承擔設備正常工作所需的燃油。

　　(2)、保護設備不受損害，及時督促做好設備維修保養工作，做好每日運行記錄的簽認工作。

　　(3)、安裝調試過程中，甲方根據現場實際需要，配備人力協助乙方工作。

　　(4)、為設備在場內安裝、移動、調試、檢查提供方便。

　　(5)、一旦發生不可預測的事故，保護好現場，并及時同乙方協同處理。

　　(6)、租賃期間，不得以轉讓、抵押等形式，將本設備轉讓給第三方使用。

　　2、乙方義務：

　　(1)、選派技術過硬、經驗豐富具有相關資質的兩名人員負責設備的操作、維修，并選派熟練的輔助工;擔任機長的管理人員應該技術全面、管理有方，能以雙方合作大局為重，工程的質量為重，妥善處理雙方在合作期間產生的各種問題。

　　(2)、乙方應根據甲方施工要求進行24小時作業，及時提供租賃期內的維修配件，發現故障，立即修復，不得影響正常生產。

　　(3)、設備發生故障，應及時說明情況，通知甲方。

　　九、違約處理：

　　1、安全事故處理：

　　(1)、進出場運輸途中安全由乙方負責。

　　(2)、使用中出現機械或人為操作事故由乙方負責。

　　(3)、因未按乙方要求進行使用或因甲方原因造成設備事故，由甲方負責。

　　(4)、由甲方負責該設備保安工作，如出現丟失、損壞，責任由甲方承擔。

　　(5)、事故發生，必須及時通知乙方，并保護現場，直至協同處理完畢。

　　2、質量事故處理：

　　3、如因乙方原因，中途提出設備退場，一切損失由乙方承擔。

　　十、爭議解決：

　　1、雙方發生爭議，由雙方當事人協商解決。

　　2、協商不成的，按下列第

　　(1)、提交西安仲裁委員會仲裁;

　　(2)、依法向人民法院起訴。

　　3、法院裁決期間，雙方須繼續執行合同中除爭議部分以外的其他條款。

　　十一、其他條款

　　1、合同的轉讓：未經另一方事先書面同意，任何一方不得轉讓其在合同項下的任何權利和義務。

　　2、合同的分割：本合同是可以分割的，如果本合同任何條款被確定為不合法或不可執行，則該不合法或不可執行的條款應予以刪除，而不影響本合同其余條款。

　　3、本合同只有經雙方授權代表簽署書面文件，方可修改或修訂。

　　4、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。

　　5、本合同一式捌份，甲方陸份，乙方貳份，具有同等法律效力。

　　十二、本合同未作規定的，按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。

　　十三、合同效力：

　　本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽名并蓋章后生效，至設備退場，租金結算后失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

租賃工程設備合同13

　　甲方：代表：地址：電話：乙方：代表：地址：電話：風險提示：

　　合作的方式多種多樣，如合作設立公司、合作開發軟件、合作購銷產品等等，不同合作方式涉及到不同的項目內容，相應的協議條款可能大不相同。

　　本協議的條款設置建立在特定項目的基礎上，僅供參考。實踐中，需要根據雙方實際的合作方式、項目內容、權利義務等，修改或重新擬定條款。乙方因工程需要向甲方承租垂直運輸設備：施工人貨電梯。甲乙雙方為明確設備租賃合作的權利及義務，經共同協商，簽訂本合作協議以便雙方共同遵守執行。

　　一、設備名稱、數量及設備租賃交接地點、使用地方

　　1、設備名稱：

　　2、租賃數量：

　　3、租賃設備交接地點：

　　4、租賃使用地點：

　　5、設備使用高度：

　　二、合作期限合作期限從________年____月____日起至使用完畢停用為止。乙方若超期使用，可續簽補充協議，但必須提前______天通知甲方，辦理相關續用手續。

　　三、設備的維修、保養

　　1、設備在合作期間維護保修工作由甲方承擔。維修一般工作必須在______小時內完成，機構換件不超過______小時，特殊故障在______小時完成，未能解決的扣除相應租賃費。

　　2、甲方設備進入乙方現場后，乙方有義務協助甲方保管好設備的各種附件，并由乙方提供庫房一間用于保管。若發生損壞或丟失由乙方承擔并負責賠償。

　　3、租賃設備的操作人員每臺______人。

　　4、租賃設備的操作由乙方負責，費用由乙方支付，由于操作不當發生的安全事故由乙方負責，所發生的費用由乙方承擔。由于違章指揮所發生的費用有責任方承擔。

　　5、甲方設備進入乙方現場后，乙方應安排好設備及各種附件保管和管理工作。

　　四、甲乙雙方責任風險提示：

　　應明確約定合作各方的權利義務，以免在項目實際經營中出現扯皮的情形。

　　再次溫馨提示：因合作方式、項目內容不一致，各方的權利義務條款也不一致，應根據實際情況進行擬定。

　　1、乙方負責設備的基礎施工，基礎必須符合設備的參數要求，滿足設備的使用性能，若因基礎問題（未按甲方提供的數據施工）所造成的.一切損失由乙方負責，造成甲方設備損失的由乙方承擔責任。如因甲方所提供的數據錯誤，所造成的損失由甲方承擔。

　　2、乙方不得對所租的甲方設備進行銷售、轉讓、改制、轉租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有權的行為。甲方有權檢查設備的完好情況，乙方應提供一切方便。

　　3、租賃設備的報驗費由甲方承擔。

　　4、租賃設備納入乙方設備管理范圍。

　　5、乙方提供必要的安裝場地、電源及道路暢通工作，協助甲方做好設備的垂直度、水平度的觀測，電梯附墻的安裝孔由甲方負責，使之符合規范要求。

　　6、乙方負責教育員工不要亂動設備，未經甲方許可動用設備所造成的安全事故及設備損壞由責任方負責。

　　7、甲方負責提供必要的食、宿便利條件。

　　8、甲方操作人員聽從乙方的正常工作安排管理，如甲方操作人員不聽從乙方的正常安排，乙方有權退回更換人員，并賠償相應的損失。

　　9、甲方租賃設備由乙方調度，人員24小時聽從乙方安排管理指揮。

　　10、甲乙雙方在施工前要認真勘察現場，工程項目應由甲方按乙方的要求自行編制施工安裝方案，并指定有針對性的安全技術措施，甲方必須嚴格按乙方的要求，納入乙方安全體系管理及規范管理。

　　五、費用支付工程設備租賃預付款為人民幣______萬元，乙方在協議簽訂______天內匯入甲方賬戶。工程結束之日起______天內，乙方將余款人民幣______元整匯入乙方賬戶，甲方______天內開具發票。

　　六、違約責任風險提示：

　　合同的約定雖然細致，但無法保證合作方不違約。因此，必須明確約定違約條款，一旦一方違約，另一方則能夠以此作為追償依據。未經雙方同意，任何一方不得中途變更或銷除協議，違約方按民法典的有關款承擔違約責任。

　　七、爭議解決協議有效期內，若雙方發生任何爭議，應友好協商解決。如果協商不成，雙方可向______方所在地人民法院訴訟。

　　八、其他

　　1、本協議一經簽訂，對甲、乙雙方具有同等法律約束效力。未盡事宜由甲、乙雙方協商解決。

　　2、本協議一式______份，甲、乙雙方各執______份，雙方簽字蓋章生效。甲方（簽章）：代表人（簽字）：________年____月____日乙方（簽章）：代表人（簽字）：________年____月____日

租賃工程設備合同14

　　甲方：

　　代表：

　　地址：

　　電話：

　　乙方：

　　代表：

　　地址：

　　電話：

　　乙方因工程需要向甲方承租垂直運輸設備：施工人貨電梯。甲乙雙方為明確設備租賃合作的權利及義務，經共同協商，簽訂本合作協議以便雙方共同遵守執行。

　　一、設備名稱、數量及設備租賃交接地點、使用地方

　　1、設備名稱：

　　2、租賃數量：

　　3、租賃設備交接地點：

　　4、租賃使用地點：

　　5、設備使用高度：

　　二、合作期限

　　合作期限從_____年_____月_____日起至使用完畢停用為止。乙方若超期使用，可續簽補充協議，但必須提前______天通知甲方，辦理相關續用手續。

　　三、設備的維修、保養

　　3、租賃設備的操作人員每臺______人。

　　5、甲方設備進入乙方現場后，乙方應安排好設備及各種附件保管和管理工作。

　　四、甲乙雙方責任

　　1、乙方負責設備的基礎施工，基礎必須符合設備的參數要求，滿足設備的'使用性能，若因基礎問題（未按甲方提供的數據施工）所造成的一切損失由乙方負責，造成甲方設備損失的由乙方承擔責任。如因甲方所提供的數據錯誤，所造成的損失由甲方承擔。

　　3、租賃設備的報驗費由甲方承擔。

　　4、租賃設備納入乙方設備管理范圍。

　　5、乙方提供必要的安裝場地、電源及道路暢通工作，協助甲方做好設備的垂直度、水平度的觀測，電梯附墻的安裝孔由甲方負責，使之符合規范要求。

　　6、乙方負責教育員工不要亂動設備，未經甲方許可動用設備所造成的安全事故及設備損壞由責任方負責。

　　7、甲方負責提供必要的食、宿便利條件。

　　8、甲方操作人員聽從乙方的正常工作安排管理，如甲方操作人員不聽從乙方的正常安排，乙方有權退回更換人員，并賠償相應的損失。

　　9、甲方租賃設備由乙方調度，人員24小時聽從乙方安排管理指揮。

　　五、費用支付

　　工程設備租賃預付款為人民幣______萬元，乙方在協議簽訂______天內匯入甲方賬戶。工程結束之日起______天內，乙方將余款人民幣______元整匯入乙方賬戶，甲方______天內開具發票。

　　六、違約責任

　　未經雙方同意，任何一方不得中途變更或銷除協議，違約方按民法典的有關款承擔違約責任。

　　七、爭議解決

　　協議有效期內，若雙方發生任何爭議，應友好協商解決。如果協商不成，雙方可向______方所在地人民法院訴訟。

　　八、其他

　　1、本協議一經簽訂，對甲、乙雙方具有同等法律約束效力。未盡事宜由甲、乙雙方協商解決。

　　2、本協議一式______份，甲、乙雙方各執______份，雙方簽字蓋章生效。

　　甲方（簽章）：

　　代表人（簽字）：

　　______年______月______日

　　乙方（簽章）：

　　代表人（簽字）：

　　______年______月______日

租賃工程設備合同15

　　承租方：_________________有限公司（以下簡稱甲方）

　　法定代表人：_____________________

　　統一社會信用代碼：_______________

　　通訊地址：_______________________

　　聯系方式：_______________________

　　銀行戶頭：_______________________

　　銀行卡號：_______________________

　　出租方：__________________有限公司（以下簡稱乙方）

　　法定代表人：_____________________

　　統一社會信用代碼：_______________

　　通訊地址：_______________________

　　聯系方式：_______________________

　　簽訂地點：_______________________

　　機械名稱及型號：_________________

　　簽定日期：______年_____月_____日

　　根據《中華人民共和國合同法》，按照平等互利、自愿的原則，經雙方協商一致，就工程機械租賃有關事項達成協議，簽定本合同，雙方愿共同遵守、履行：

　　一、合同標的約定

　　自________年__________月__________日起，至__________年______月________日止，甲方因施工需要，承租乙方下列設備，雙方約定租金每月（大寫）：______________________元（￥：________）；每月按30天計算，租期不足一個整月的，按實際天數計算，每天租金按月租金除以30計算。

　　表格：設備名稱型號數量約定租金設備狀況

　　設備名稱規格型號數量租金設備（_元/每件）備注

　　二、雙方的權利和義務

　　1、甲方按期付給乙方租金，對機械有監督使用權，在符合合同約定或國家規定的情況下，乙方必須服從甲方人員管理、聽從安排和調配，積極配合甲方施工需要；如因不聽從甲方人員調遣，造成甲方誤工或引發質量問題，乙方應承擔相應責任；

　　2、甲方只負責乙方機械的燃油費用，其他各種費用由乙方自己承擔；

　　3、因甲方施工人員指揮不當或者其他原因造成的安全事故，由甲方承擔安全責任；因乙方人員操作不當、粗心大意或者其他原因造成安全事故，由乙方承擔安全事故的責任；

　　4、乙方必須保證機械性能良好，并配備足夠的、具有相應操作資質證書的操作人員操作機械；甲方負責安排乙方人員的食宿，生活用品自備；

　　5、乙方機械收工時必須停放在甲方指定位置，甲方負責乙方機械的停車安全，承擔機械被偷盜的責任；

　　6、合同存續期間，甲方無權把機械設備轉租第三方；乙方也不得把機械設備另租第三方；

　　7、甲方根據工程進展和需要，有權決定機械租賃期限、終止或續簽本本合同，但必須提前三天通知對方；

　　8、工程結束、租賃期滿，結清租賃費用前，乙方應向甲方提供國家正規稅務發票或由甲方代扣稅金。

　　三、運輸方式及費用承擔