【精品】設(shè)備租賃合同范文七篇
隨著法律觀念的深入人心，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？以下是小編收集整理的設(shè)備租賃合同7篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
設(shè)備租賃合同 篇1
甲方： (以下簡稱出租方)
乙方： (以下簡稱承租方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，乙方租用甲方 型瀝青混凝土攪拌設(shè)備一套用于乙方 公路路面工程施工，生產(chǎn)瀝青砼成品料，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，達(dá)成協(xié)議如下：
一、租賃期限
年 月 日設(shè)備開始搬遷進(jìn)場，安裝調(diào)試至 年 月 日結(jié)束。工程于 年 月 日結(jié)束。租賃期限自 年 月 日起，至 年 月 日止。如發(fā)生特殊情況，順延不得超過 年 月 日。
二、設(shè)備進(jìn)出場
1、進(jìn)場運(yùn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)，出場運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
2、乙方承擔(dān)設(shè)備進(jìn)出場所需的起吊、電氣焊、基礎(chǔ)及預(yù)埋件、連接件、配合工人等。
三、租賃費(fèi)計算方式
本合同以該設(shè)備生產(chǎn)的瀝青砼成品料的數(shù)量收取租金，計量單位為噸，以微機(jī)計量為準(zhǔn)。租金按設(shè)備生產(chǎn)成品料的數(shù)量計算，成品料單價為 元/噸(不含稅)。租金按生產(chǎn)瀝青混合料 噸保底起算;實際生產(chǎn)不足保底數(shù)量時，則按保底數(shù)量結(jié)算;實際生產(chǎn)
超過保底量時，則按實際生產(chǎn)數(shù)量結(jié)算。
四、租金支付方式
本合同簽訂后三日內(nèi)，乙方向甲方支付定金 萬元;設(shè)備到工地五日內(nèi)，乙方向甲方預(yù)付租金 萬元;以上兩項費(fèi)用在雙方租賃結(jié)束時進(jìn)行最終結(jié)算，長退短補(bǔ)。進(jìn)場運(yùn)費(fèi) 萬元。正式生產(chǎn)后，每生產(chǎn) 噸瀝青混合料，雙方結(jié)算一次租金(租金為 萬元)。以此類推，乙方于工程結(jié)束時付清全部租金及操作人員工資。
五、雙方的權(quán)利和義務(wù)
甲方：
1、合同簽訂后，甲方派 名技術(shù)人員指導(dǎo)乙方進(jìn)行基礎(chǔ)施工。
2、甲方配備 名操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備的生產(chǎn)、維修、保養(yǎng)和排除故障，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、甲方必須保證設(shè)備每月完好天數(shù)達(dá)25天以上。
4、甲方操作維修人員在不違反操作規(guī)程的前提下，全力配合乙方的工作安排及合理化管理。不得無故脫崗，在設(shè)備待命閑置的情況下，有事必須向乙方領(lǐng)導(dǎo)請假。
5、甲方確保機(jī)器正常工作。
6、甲方承擔(dān)設(shè)備單價 元以上的維修配件費(fèi)用。乙方承擔(dān) 元以下的維修配件費(fèi)用。
乙方：
1、乙方必須保證甲方設(shè)備安裝、調(diào)試時間不少于 天，退場時間不少于7天。
2、乙方盡量不要求甲方工作人員每天工作超過12小時。
3、乙方負(fù)責(zé)提供合格的燃油、導(dǎo)燃油、潤滑油、潤滑脂。標(biāo)準(zhǔn)電力送至操作室內(nèi)，并確保合格原材料供應(yīng)到指定位置。
4、乙方配備滿足生產(chǎn)需要的足夠的輔助設(shè)備和人員，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全及其一切費(fèi)用。
5、乙方在租賃期間，需對該設(shè)備的完整性、安全性負(fù)責(zé)，附件丟失損壞均由乙方負(fù)責(zé)賠償(從進(jìn)場到出廠的全過程)。
6、乙方承擔(dān)甲方所配備操作人員的食宿工資，工資按月結(jié)算，工資標(biāo)準(zhǔn)為每月 元，并逐月發(fā)放，并為甲方人員在工作期間提供購買配件、材料的交通工具及差旅費(fèi)。
7、乙方負(fù)責(zé)每天在甲方設(shè)備運(yùn)行記錄表上簽字認(rèn)可生產(chǎn)數(shù)量。
8、地基嚴(yán)格按照圖紙施工，由地基質(zhì)量問題引起的設(shè)備損壞、變形等一切事故由乙方全部承擔(dān)。
9、乙方負(fù)責(zé)本設(shè)備以外滿足施工的特殊要求所對應(yīng)的工作及其全部費(fèi)用。
六、違約責(zé)任
乙方在設(shè)備租賃期間，不得以任何借口將設(shè)備轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租、抵押、扣留等;租賃期滿后，如因非甲方原因15天內(nèi)不能退場時，每推遲一天甲方收取乙方租金壹萬元。
乙方必須按合同約定支付租金，乙方不能按期支付租金時，甲方有權(quán)停機(jī)，由此造成的一切損失由乙方賠償。
七、其它條款
本合同履行中所發(fā)生的爭議，雙方友好協(xié)商;協(xié)商不成時，訴至甲方所在地法院解決。
甲方操作人員不得在工作中刁難乙方，否則乙方有權(quán)向甲方管理中心投訴。
本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字后生效。未盡事宜，雙方通過協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備租賃合同 篇2
出租單位： （以下簡稱甲方）
租用單位： （以下簡稱乙方）
根據(jù)《合同法》及有關(guān)規(guī)定，按互惠互利的基本原則，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同。
一、乙方因承建工程，施工需要租用甲方______，甲方同意租借。因此，雙方需共同遵守本合同的各項條款及規(guī)定。
二、租賃品種、租賃價格及修理賠償費(fèi)用以合同附件為準(zhǔn)。所租賃的品種、規(guī)格、數(shù)量及租賃日期以雙方簽收送貨單位或提貨單為準(zhǔn)。
三、租賃期限__年__月__日起至__年__月___日止。如果租用時間不足按約定時間，延長按送貨租用實際天數(shù)計算。租賃期限需在__個月以上，不足__個月，按__個月租賃收費(fèi)，租賃物資退完前合同一直有效，租費(fèi)持續(xù)計算。
四、甲方必須按乙方供貨計劃提供設(shè)備，如期保證質(zhì)量為乙方提供符合乙方要求的產(chǎn)品。
五、租費(fèi)每季度按實際租借數(shù)量結(jié)算一次，并結(jié)清租賃費(fèi)用，押金當(dāng)?shù)肿髯赓M(fèi)處理，甲方開出結(jié)算單十五個工作日之內(nèi)乙方付清款項，逾期每天加收欠租金額百分之二的違約金。
六、違約責(zé)任：在租賃期間，乙方不得將租賃物資轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租給第三方使用，也不得變賣或變作抵押品，否則，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失和產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)糾紛由乙方一方承擔(dān)。
七、乙方租甲的租賃物到甲方租賃站提貨或退貨，雙方當(dāng)場點(diǎn)清數(shù)量，退貨單由雙方簽字生效，乙方工程結(jié)束后，乙方應(yīng)提前10個工作日通知甲方，由乙方負(fù)責(zé)組織車輛將物品送到甲主租賃站，并按規(guī)格、品種堆放，以方便甲方及時清點(diǎn)驗收。
八、如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)格有誤可拒收，所用的費(fèi)用自負(fù)，包括裝卸費(fèi)、車運(yùn)費(fèi)、修理費(fèi)、賠償費(fèi)、違約金等一切費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
九、租賃價格等費(fèi)用，均不含稅。
型號及規(guī)格單位單價/元押金（元）
損壞賠償修理費(fèi)用合計十、本合同經(jīng)雙方簽字后或蓋章后方可生效。本合同一式多份，根據(jù)需要各執(zhí)數(shù)份，本合同履行地在.十一、乙方指定材料員負(fù)責(zé)提貨及租金結(jié)算等相關(guān)手續(xù)的簽收確認(rèn)。
甲方：乙方：
年月日
設(shè)備租賃合同 篇3
承租人(甲方)： (單位全稱)
出租人(乙方)： (單位全稱)
依照《中華人民共和國合同法》和承租人單位制定的《建筑起重機(jī)械租賃框架合同》以及其他相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方協(xié)商一致就租用建筑起重機(jī)械的相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：
第一條：使用地點(diǎn)、項目名稱和施工內(nèi)容
使用地點(diǎn)： 彭山區(qū)青龍開發(fā)區(qū)
項目名稱： 成都蘇寧B2C自動分揀中心項目
第二條：租賃設(shè)備明細(xì)、租賃費(fèi)用及支付
1、進(jìn)出場費(fèi)為正常安拆價，如甲方由于圖紙更改或場地原因使安拆場地發(fā)生變化增加難度，則進(jìn)出場費(fèi)甲方應(yīng)按實際增加費(fèi)用進(jìn)行追加。塔機(jī)一次性進(jìn)出場地運(yùn)輸費(fèi)、安裝拆卸所用吊車費(fèi)(25T及以下汽車吊費(fèi)用)、安裝拆除人工費(fèi)、地腳螺栓等配件費(fèi)和塔機(jī)檢測費(fèi)(包括塔機(jī)頂升至本次使用的最終高度后再次經(jīng)有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗檢測機(jī)構(gòu)檢測合格的費(fèi)用)以包干方式計，由乙方包干使用。進(jìn)出場費(fèi)16000元/臺，包干使用。
2、春節(jié)放假期間7天不計取租賃費(fèi)。遇不可抗力引起設(shè)備停用閑置時，不收取租賃費(fèi)。
3、計價方式：按月計算。不足月的尾數(shù)日租金按月租金除以30天乘以實際使用天數(shù)計算。
4、預(yù)計使用時間月，租賃費(fèi)用總額約)。租賃費(fèi)用結(jié)算以實際使用天數(shù)辦理;辦理流程：每月25日，乙方開據(jù)發(fā)票、在甲方公司辦理付款手續(xù)。
5、支付方式：轉(zhuǎn)帳支票或現(xiàn)金。
6、支付期限：進(jìn)出場費(fèi)在設(shè)備安裝完畢，檢測合格后一個月內(nèi)支付全額16000元，機(jī)組人員工資由乙方發(fā)放;租賃費(fèi)為次月付上月的75%不含人工工資其余25%在建筑起重機(jī)械拆除出場后辦理租賃費(fèi)用結(jié)算打欠條公司蓋章;工程竣工后四個月內(nèi)支付完剩余費(fèi)用。
第三條：租賃期限
設(shè)備進(jìn)場到安裝完畢檢測合格之日為安裝期間，設(shè)備租賃費(fèi)用計算從檢測合格之日開始計算至報停日塔吊租賃不足四個月按四個月算。
因工程需要延長租期，雙方應(yīng)在合同屆滿前15日內(nèi)，續(xù)簽合同。
租賃期滿，甲方繼續(xù)使用租賃機(jī)械，乙方?jīng)]有提出異議的，原租賃合同繼續(xù)有效，但租賃期限為不定期。
設(shè)備租賃費(fèi)用計算截止日期為設(shè)備停止使用之日。
如設(shè)備停止使用后不具備拆除條件，則從停止使用之日開始計取閑置費(fèi)用，具備拆除條件后，不再計取閑置費(fèi)用。
第四條：租賃機(jī)械交接與驗收
1、乙方按甲方工程項目要求的時間完成建筑起重機(jī)械安裝，并通過第三方檢測合格，交付甲方使用，并開始計算租賃費(fèi)。甲方工程項目必須保證合理的安裝條件。起重設(shè)備備案、安拆備案、使用備案由乙方負(fù)責(zé)辦理，甲方必須配合完成有關(guān)蓋章用印手續(xù)。
2、甲方工程項目應(yīng)當(dāng)在建筑起重機(jī)械要停止使用前 7天書面通知乙方。乙方應(yīng)盡快安排建筑起重機(jī)械的拆除工作，甲方必須保證合理的拆除條件。
3、如果甲方停止設(shè)備使用后，通知乙方折除設(shè)備，或無法通知到乙方拆除設(shè)備，將從停止使用之日開始不再計取租賃費(fèi)用和閑置費(fèi)用。
第五條：租賃的建筑起重機(jī)械的設(shè)備管理
1、租賃的建筑起重機(jī)械由乙方負(fù)責(zé)操作和設(shè)備管理。建筑起重機(jī)械應(yīng)當(dāng)配備取得相應(yīng)特種作業(yè)證(四川省建設(shè)廳頒發(fā))的操作、指揮和安拆人員，并對設(shè)備及配置的機(jī)組人員進(jìn)行日常檢查和管理，確保設(shè)備在安全、正常技術(shù)狀態(tài)下運(yùn)行，對設(shè)備的安全使用負(fù)責(zé)。
2、因故障造成租賃機(jī)械無法正常運(yùn)行時：一般故障乙方應(yīng)在4小時內(nèi)排除，大的故障(起升、回轉(zhuǎn)、小車的大故障)不得超過12小時。如12小時內(nèi)未能修復(fù)的，乙方免收維修期間的租賃費(fèi)。但機(jī)械故障系因甲方違章指揮、違章作業(yè)造成，甲方仍應(yīng)支付修復(fù)停運(yùn)期間的租金。每月每臺塔機(jī)故障不得超過2次4小時以上，若超過2次以上，每次扣除一個臺班，每月超過一次24小時以上故障的，每次扣除2個臺班。
3、雙方約定每月一次，每次4小時為機(jī)械正常維護(hù)保養(yǎng)時間，具體時間由甲方工程項目與乙方管理人員商定。
第六條：雙方權(quán)利和義務(wù)
甲方權(quán)利義務(wù)
1、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機(jī)械，要求乙方正確安全地操作和維護(hù)租賃使用的建筑起重機(jī)械。若因為乙方原因?qū)е聶C(jī)械毀損滅失或者出現(xiàn)故障無法使用的，甲方有權(quán)解除合同或要求乙方更換同等型號、性能的機(jī)械。
2、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間、方式和金額支付租金和其他費(fèi)用。
3、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供承租機(jī)械進(jìn)出場作業(yè)、其他維護(hù)作業(yè)的協(xié)助和便利，按時接收或驗收乙方交付的機(jī)械設(shè)備。
4、甲方應(yīng)當(dāng)為租賃機(jī)械提供安全作業(yè)環(huán)境，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備在施工現(xiàn)場的看護(hù)，保護(hù)設(shè)備的安全。如因甲方原因造成機(jī)械毀損滅失的，應(yīng)賠償乙方損失。
5、未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得轉(zhuǎn)租本合同名下機(jī)械，不得對租賃機(jī)械進(jìn)行改裝或增設(shè)他物。
6、配合乙方辦理建筑起重機(jī)械的安裝備案和使用備案，完成有關(guān)蓋章用印手續(xù)。
7、不得違章指揮建筑起重機(jī)械和機(jī)組人員，不得強(qiáng)令機(jī)組人員冒險作業(yè)。
8、承租人應(yīng)當(dāng)確保出租人塔機(jī)進(jìn)出場三通一平，排除障礙，提供安裝和拆卸的地理條件。
9、保證塔機(jī)供電電源安置在塔機(jī)基礎(chǔ)附近三米內(nèi)，專用配電應(yīng)按用電規(guī)范要求配置，電壓應(yīng)保持在360-400之間。
10、塔機(jī)操作和指揮人員的工作量除白天外每人夜班不超過20點(diǎn)，超過由承租方付超時工資，每人每小時15元。
11、為機(jī)操工和指揮人員提供食宿環(huán)境。
乙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方有權(quán)按照合同約定收取租金。
2、因甲方原因?qū)е碌?機(jī)械毀損滅失，乙方有權(quán)要求甲方賠償。由于塔機(jī)本身性能原因及違章操作造成的安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
3、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的時間、地點(diǎn)完成建筑起重機(jī)械的安裝驗收，并通過第三方檢測，不得提供已經(jīng)淘汰或報廢的機(jī)械設(shè)備。乙方應(yīng)提供塔機(jī)基礎(chǔ)圖并負(fù)責(zé)安裝地腳螺栓的預(yù)埋工作，提供塔機(jī)使用的相關(guān)資質(zhì)及裝拆資格說明，并保證進(jìn)場塔機(jī)使用年限均在4年以內(nèi)(20xx年08月01日后出廠的設(shè)備)。
4、乙方應(yīng)向甲方當(dāng)提供建筑起重機(jī)械的生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品出廠合格證、產(chǎn)權(quán)備案證等資料，負(fù)責(zé)到建設(shè)行政主管部門辦理建筑起重機(jī)械的安裝備案和使用備案。(塔機(jī)駕駛室應(yīng)加質(zhì)量好的鎖，加強(qiáng)管理)。
5、乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供出租機(jī)械的使用環(huán)境、安全使用要求、操作維護(hù)注意事項等必要的技術(shù)資料或技術(shù)說明;乙方應(yīng)每月向甲方出具每臺設(shè)備的自檢記錄;操作人員應(yīng)按時認(rèn)真填寫交接班記錄、維修保養(yǎng)記錄。
6、乙方應(yīng)當(dāng)提供技術(shù)保障，承擔(dān)租賃期間的維修保養(yǎng)義務(wù)，并承擔(dān)鋼絲繩、滑輪、料斗(每臺一個)、長短吊繩。吊繩三副以舊換新，丟失賠償每副80元，塔吊上的繩卡、吊鉤、吊環(huán)由出租方自備，場地上的繩卡、吊鉤、吊環(huán)由承租方承擔(dān)。
7、乙方指派的機(jī)組人員具有兩年以上的操作經(jīng)驗，必須具有相應(yīng)的上崗證(四川省建設(shè)廳頒發(fā))，遵守各項操作規(guī)程，并應(yīng)拒絕甲方提出的違章指揮。保證每班一個司機(jī)，兩個指揮，否則將視具體情況扣除當(dāng)班人員的工資及機(jī)械租賃費(fèi)。
8、由于承租方工地供電電壓的問題造成塔機(jī)不能正常工作，以及不按合同付租賃費(fèi)出租方有權(quán)停機(jī)，停機(jī)期間按正常租賃費(fèi)收取。
第七條：違約責(zé)任
甲方違約責(zé)任：
1、因甲方原因單方解除合同，如給乙方造成損失，應(yīng)向乙方賠償相應(yīng)損失。
2、甲方未按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或合同約定的方法使用租賃機(jī)械的，致使租賃機(jī)械受到損失的，乙方可以解除合同，并要求甲方賠償損失。
3、甲方未經(jīng)乙方書面許可擅自將租賃機(jī)械轉(zhuǎn)租的，乙方可以解除合同并要求甲方賠償損失。
4、甲方未經(jīng)乙方書面許可擅自改善或增設(shè)他物的，乙方可以要求甲方及時恢復(fù)原狀或者賠償損失。
5、因甲方施工現(xiàn)場條件或施工更改等原因造成租賃機(jī)械進(jìn)場后停工或停工后延遲出場，甲方應(yīng)按租金(不含人工)的65%的金額向乙方支付閑置費(fèi)用。
乙方違約責(zé)任：
1、乙方無法提供合同約定的機(jī)械設(shè)備或提供的機(jī)械設(shè)備型號和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲方書面告之仍不能按時履行或提供的替代機(jī)械性能達(dá)不到甲方要求，導(dǎo)致合同無法履行的，甲方可以解除合同，并要求乙方賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機(jī)械設(shè)備的，每逾期一日應(yīng)按照元/日的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付遲延履行違約金。凡逾期滿15日的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金。
3、在合同期間因乙方原因(包括機(jī)械設(shè)備原因和乙方指派的操作、維護(hù)人員的不當(dāng)行為，但乙方按照合同約定對機(jī)械進(jìn)行維修保養(yǎng)的時間除外)導(dǎo)致機(jī)械停工的，每停工一天，甲方除扣減相應(yīng)租金外，可要求乙方支付該機(jī)械日租金100%的違約金。
4、工程施工過程中發(fā)生事故的，乙方應(yīng)立即通知甲方。乙方和甲方應(yīng)立即組織人員和設(shè)備進(jìn)行緊急搶救和搶修，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，防止事故擴(kuò)大，并保護(hù)事故現(xiàn)場。需要移動現(xiàn)場物品時，應(yīng)做出標(biāo)記和書面記錄，妥善保管有關(guān)證據(jù)。乙方和甲方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定，及時如實的向有關(guān)部門報告裁定：甲乙雙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第八條：不可抗力
一方當(dāng)事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，可部分或全部免除責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)及時告知對方，并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供證明。
第九條：爭議解決
本合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商或者調(diào)解不成的，向成都市金牛區(qū)人民法院提起訴訟。
第十條：為更好地履行本合同，雙方特指定以下人員為履約聯(lián)系人。
甲方項目經(jīng)理： 乙方業(yè)務(wù)聯(lián)系人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
執(zhí)行經(jīng)理： 劉富兵 維修聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：XX 聯(lián)系電話：
現(xiàn)場設(shè)備管理：彭正明 投訴聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：XXX投訴電話：
第十一條：其他條款
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同共7頁，一式六份，具有同等法律效力，其中甲方四份，乙方二份。
2、本合同履行過程中形成的各種書面文件，經(jīng)雙方簽署確認(rèn)后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準(zhǔn)。
3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
4、合同簽訂地：
5、其他約定：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備租賃合同 篇4
尊敬的審判長、審判員：
四川法銀律師事務(wù)所受岳陽設(shè)計院及成都分院的委托，指派我們擔(dān)任岳陽設(shè)計院及成都分院的代理人。現(xiàn)發(fā)表如下代理意見：
一、被上訴人的請求已超過訴訟時效
1.《民法通則》第136條規(guī)定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。
2.被上訴人從未提交任何關(guān)于訴訟時效中止、中斷和延長的證據(jù)。
3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關(guān)于訴訟時效延續(xù)的事實依據(jù);然而，在“本院認(rèn)為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權(quán)利”作為“基礎(chǔ)事實”，認(rèn)定訴訟時效連續(xù)。這里，所謂的“基礎(chǔ)事實”，完全是“憑空而來”的。
據(jù)此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關(guān)系，被上訴人的請求也已經(jīng)超過訴訟時效，喪失勝訴權(quán)。
二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關(guān)系
1.成都分院《營業(yè)執(zhí)照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機(jī)械設(shè)備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。
2.《租賃合同》最后一條明確約定“經(jīng)雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當(dāng)時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當(dāng)然不生效。
3.候聯(lián)界確系岳陽設(shè)計院成都分院的負(fù)責(zé)人，但是，并不是候聯(lián)界的所有行為，都應(yīng)由岳陽設(shè)計院承擔(dān)責(zé)任。只有其“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為，才能由岳陽設(shè)計院承擔(dān)責(zé)任。
4.岳陽設(shè)計院的經(jīng)營范圍是“工程設(shè)計”，租賃空壓機(jī)的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯(lián)界有租賃空壓機(jī)的行為，也不屬于“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為。其責(zé)任不應(yīng)當(dāng)由岳陽設(shè)計院承擔(dān)。
5.建設(shè)工程領(lǐng)域，普遍存在借用資質(zhì)的現(xiàn)象。候聯(lián)界除在使用岳陽設(shè)計院的資質(zhì)外，還借用了“四川廣安智豐建設(shè)工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質(zhì)。而且廣安智豐公司具有“施工資質(zhì)”。憑什么認(rèn)定，候聯(lián)界的簽字行為就代表岳陽設(shè)計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?
三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》
1.一審判決認(rèn)定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據(jù)是“候連書、候穎淵是岳陽設(shè)計院的職工”。
針對這一問題，二審法官當(dāng)庭詢問了被上訴人的經(jīng)辦人秦光明。
法官問：“候連書是不是岳陽設(shè)計院的職工?”
秦光明答：“不知道是不是岳陽設(shè)計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。
被上訴人的經(jīng)辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設(shè)計院的職工。一審法院憑什么認(rèn)定候連書是岳陽設(shè)計院的職工呢?
然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設(shè)計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責(zé)任。
2.《租賃合同》第6條約定：設(shè)備進(jìn)出場時，要簽進(jìn)出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設(shè)備進(jìn)出場單。
另外，與協(xié)議履行相關(guān)的證據(jù)，還包括已支付的部分租金、進(jìn)出場拖車費(fèi)、汽油費(fèi)、機(jī)械手人工費(fèi)、設(shè)備維修費(fèi)等諸多憑證。岳陽設(shè)計院從來沒有支付過這些費(fèi)用。誰支付的這些費(fèi)用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關(guān)系。
3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關(guān)系。被上訴人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任。如果不能舉證，則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)不利的后果。
四、涉案設(shè)備的承租人應(yīng)當(dāng)是“廣安智豐公司”
1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區(qū))的勞務(wù)承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。
2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質(zhì)承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設(shè)計院。
3.一審法院僅僅因為被上訴人將設(shè)備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設(shè)計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設(shè)備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設(shè)計院的分支機(jī)構(gòu)了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。
綜上所述：
1.白鶴灘電站二工區(qū)是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。
2.候連書及侯穎淵并非岳陽設(shè)計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設(shè)計院或成都分院，其責(zé)任也只能由廣安智豐公司承擔(dān)。
3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。
此致
遂寧市中級人民法院
四川法銀律師事務(wù)所
杜正武付賢禹律師
二〇一三年一月十五日
設(shè)備租賃合同 篇5
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
為明確上權(quán)利和義務(wù)關(guān)系，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。本著自愿、公平。平等互利的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，甲、乙方向甲方租賃WBC500拌合設(shè)備一事達(dá)成如下協(xié)議。
1、設(shè)備概況
（1）名稱：二灰碎石拌合設(shè)備
（2）型號：華山WBS500
（3）數(shù)量：一套
2、使用的工程項目及特點(diǎn)
（1）使用的項目名稱：延安市沿黃公路路面工程LM-4
（2）使用地點(diǎn)：延安市延長縣南河溝鄉(xiāng)前灘村
3、設(shè)備所有權(quán)
（1）設(shè)備所有權(quán)歸屬于甲方
（2）乙方在租賃期內(nèi)擁有該設(shè)備的管理和使用權(quán)
4、租賃期限
自雙方合同簽訂起至乙方通知退場為止，租賃期滿，乙方將設(shè)備交于甲方辦理退場手續(xù)。
本次租賃時間從年月日至年月日
5、租金及支其付
租金：
支付：
6、設(shè)備運(yùn)輸及費(fèi)用
乙方承擔(dān)設(shè)備進(jìn)場的一切費(fèi)用，租賃期兩個月及兩月以上，甲方承擔(dān)設(shè)備退場的一切費(fèi)用，不足兩個月由乙方承擔(dān)該部分費(fèi)用。
7、冬季停工期間設(shè)備不產(chǎn)生租賃費(fèi)用，但乙方負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的保護(hù)工作，如有損壞由乙方承擔(dān)。
8、雙方權(quán)利與義務(wù)
（1）甲方根據(jù)設(shè)備說明書提出維修、保養(yǎng)要求。
（2）甲方負(fù)責(zé)提供一名操作熟練的機(jī)手。
（3）甲方負(fù)責(zé)提供合格的設(shè)備及發(fā)電機(jī)組。
（4）設(shè)備的維修、保養(yǎng)及潤滑油費(fèi)用由甲方提供
（5）每月維修時間不得超過4天，超出的天數(shù)不計租金
（6）服從乙方現(xiàn)場安全管理
（7）乙方有權(quán)根據(jù)工程進(jìn)度調(diào)節(jié)工作時間，并保證設(shè)備的維修、保養(yǎng)及上下班交接時間。
（8）乙方有權(quán)利對甲方進(jìn)場人員進(jìn)行監(jiān)督、管理。當(dāng)甲方人員不服從監(jiān)督、管理時可通知甲方主管部門進(jìn)行處理。
（9）乙方有權(quán)利進(jìn)行設(shè)備的安全管理。
9、安全責(zé)任及事故處理
（1）運(yùn)輸中的安全由運(yùn)輸負(fù)責(zé)
（2）使用過程中出現(xiàn)非乙方原因造成的機(jī)械故障由甲方負(fù)責(zé)
（3）因乙方原因造成的機(jī)械故障和人員事故，由乙方負(fù)責(zé)
（4）由乙方督責(zé)設(shè)備的看管及保護(hù)
（5）事故發(fā)生后，保護(hù)好現(xiàn)場及時通知乙方協(xié)商處理
9、違約責(zé)任
若乙方未按合同支付租金且未于甲方協(xié)商好，甲方有權(quán)利單方面終止合同。
10、爭議解決
（1）本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后簽訂補(bǔ)充協(xié)議決定。
（2）合同履行過程中發(fā)生爭議且無法協(xié)商解決時，任何一方違反約定另一方均有權(quán)利向合同簽訂地人民法院提出訴訟。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方：乙方：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
年月日
設(shè)備租賃合同 篇6
承租方：(以下簡稱乙方)
出租方：(以下簡稱甲方)
根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則, 為明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同。
第一條：租賃設(shè)備的名稱：
設(shè)備使用地點(diǎn)：
第二條：租賃期限
自_ ____年__ __月__ __日至 年 月 日
第三條：租金支付
租金：(小寫)： 元整; (大寫)：
第四條：租賃設(shè)備的交貨和驗收
1、租賃設(shè)備在交貨地點(diǎn)，由甲方向乙方(或其代理人)交貨。因不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況造成租賃設(shè)備延遲交貨時，甲方不承擔(dān)責(zé)任。
2、乙方應(yīng)自收貨時起24小時內(nèi)在交貨地點(diǎn)檢查驗收租賃設(shè)備，同時將簽收蓋章后的租賃設(shè)備的驗收收據(jù)交給甲方。
3、如果乙方未按前款規(guī)定的時間辦理驗收，甲方則視為租賃設(shè)備已在完整狀態(tài)下由乙方驗收完畢，并視同乙方已經(jīng)將租賃設(shè)備的驗收收據(jù)交付給甲方。
4、如果乙方在驗收時發(fā)現(xiàn)租賃設(shè)備的型號、規(guī)格、數(shù)量和技術(shù)
性能等有不符、不良或瑕疵等屬于甲方的責(zé)任時，乙方應(yīng)在交貨當(dāng)天，立即將上述情況書面通知甲方，由甲方負(fù)責(zé)處理，否則，視為租賃設(shè)備符合本合同及附件的約定要求。
第五條：租賃設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)和費(fèi)用
1、在工作過程中乙方若不能對設(shè)備故障進(jìn)行排除
除，應(yīng)及時通知甲方進(jìn)行維修。
2、租賃設(shè)備在安裝、保管、使用等過程中發(fā)生的一切費(fèi)用、稅款，均由乙方承擔(dān)。
第六條：未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。與本合同有關(guān)附件具備本合同同等效力。本協(xié)議壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備租賃合同 篇7
甲方： 簽訂地點(diǎn)：
乙方： 合同編號：( )吊字 號
甲方因工程需要租用乙方的起重設(shè)備，為明確雙方責(zé)任和義務(wù)，特簽訂本合同供雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工作地點(diǎn)：
二、工程概況：
三、進(jìn)出場往返里程： 公里
注：以上費(fèi)用經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商確定。
五、租賃時間：自 年 月 日吊車進(jìn)場，租用 天。具體時間以甲 方通知為準(zhǔn)。合同期滿，若甲方需繼續(xù)租用且雙方均無異議，此合同自動延續(xù);
六、超額加班費(fèi)計算：
吊車工作加班計算。臺班工作小時按 小時計，加班小時累計按臺班計價。加 班小時以甲方的簽證單為準(zhǔn)。
七、合同總價：(大寫) 元，￥： 元
八、付款方式：
(1)合同經(jīng)雙方簽字蓋章吊車進(jìn)場作業(yè)前，甲方預(yù)付合同定金 元
(2)吊裝完工后，在乙方離場前，甲方即向乙方付清所有吊裝費(fèi)用;
(3)其它雙方約定的方式：
九、雙方責(zé)任和權(quán)力：
(一)甲方的責(zé)任和權(quán)力：
1、負(fù)責(zé)吊裝作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，負(fù)責(zé)向乙方提供經(jīng)批準(zhǔn)的施工作業(yè)方案，嚴(yán)禁指令乙 方干超出作業(yè)方案以外的工程。吊裝作業(yè)前，向乙方操作人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，并 派有施工經(jīng)驗和比較培訓(xùn)合格、有起重操作證的人員擔(dān)任現(xiàn)場起重作業(yè)指揮。
2、負(fù)責(zé)向乙方準(zhǔn)確提供所吊設(shè)備的幾何尺寸及重量等重要參數(shù)。甲方安排乙方每次作業(yè)， 必須滿足乙方吊車作業(yè)性能范圍 ，否則乙方有權(quán)拒絕作業(yè)。
3、負(fù)責(zé)吊車施工現(xiàn)場的道路清理、地下管網(wǎng)及空中排障工作，使施工場地具備吊裝施工 的條件，確保吊車作業(yè)安全。由于對施工場地地面和地下設(shè)施情況申報不清而造成的 事故，其責(zé)任和損失由甲方負(fù)責(zé)。
4、在租賃期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租、變賣和抵押乙方的設(shè)備，不得擅自轉(zhuǎn)移作業(yè)地點(diǎn)，不得 自行操作乙方設(shè)備。如因此發(fā)生事故或造成損失，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
5、負(fù)責(zé)按時支付吊車租賃費(fèi)用，若逾期支付，乙方將按結(jié)算金額×0.5%/天收取滯納金， 甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
6、負(fù)責(zé)乙方在施工現(xiàn)場吊車的安全保衛(wèi)工作，如果由于保管不嚴(yán)而造成吊車損壞或零部件丟失，損失由甲方負(fù)責(zé)。
7、負(fù)責(zé)指派專人為乙方簽證任務(wù)單，并提供乙方派駐現(xiàn)場人員食宿方便，協(xié)助乙方做好管理工作。
8、其它約定的職責(zé)：
(二)乙方的責(zé)任和權(quán)力：
1、負(fù)責(zé)按合同規(guī)定或雙方約定的時間組織吊車進(jìn)場施工。
2、乙方吊車操作人員必須服從甲方領(lǐng)導(dǎo)的指揮和安排，并嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)章制度，做到安全施工、文明施工。
3、選派服務(wù)態(tài)度好、有良好職業(yè)素養(yǎng)、嚴(yán)格遵守各項操作規(guī)程的人員隨機(jī)進(jìn)場服務(wù)。
4、如果甲方未按時支付租賃費(fèi)用，乙方有權(quán)隨時終止吊車出租。
5、負(fù)責(zé)對派出人員的思想教育、安全生產(chǎn)教育。
6、其它約定的職責(zé)：
十、安全職責(zé)：
1、甲方指揮操作人員違章作業(yè)的，乙方吊車操作人員有權(quán)拒絕接受指揮。在吊裝過程中，甲、乙雙方對所吊物件發(fā)生爭議時，甲方若堅持自己意見，應(yīng)向乙方吊車操作人員出具書面通知，由此造成的吊車和其它損失，均由甲方承擔(dān)。
2、如果因甲方謊報、瞞報所吊設(shè)備的幾何尺寸及重量等重要參數(shù)而造成的一切損失，均由甲方負(fù)全部責(zé)任，并賠償由此造成的乙方名譽(yù)上的損失。
3、甲方必須確保所吊設(shè)備(構(gòu)件)的質(zhì)量，因設(shè)備(構(gòu)件)本身質(zhì)量問題而造成的損失，均由甲方承擔(dān)。
4、施工中若發(fā)生安全事故時，責(zé)任劃分原則為;吊鉤以上屬吊車機(jī)械方面的原因，由乙方負(fù)責(zé)。
十一、其它：
1、在出租期間，乙方吊車原則上不報停。
2、未盡事宜及遇人力不可抗拒因素造成本合同有關(guān)條款不能正常執(zhí)行時，雙方可協(xié)商解決或向工程所在地人民法院起訴。
十二、本合同壹式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。經(jīng)雙方簽字或蓋章后生 效。如一方違約。必須支付對方伍萬元作為違約賠償金。本合同一旦工作完畢，結(jié)清 價款后自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【【精品】設(shè)備租賃合同范文七篇】相關(guān)文章：
【精華】設(shè)備租賃合同范文七篇05-19
設(shè)備租賃合同范文合集七篇05-17
【精品】設(shè)備租賃合同四篇04-18