勞務合同

時間：2024-07-07 16:39:17 勞務合同我要投稿

【經典】勞務合同

　　隨著人們對法律的了解日益加深，我們用到合同的地方越來越多，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的勞務合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

【經典】勞務合同

勞務合同 1

　　發(fā)包方：____________________________

　　承包方：____________________________

　　甲、乙雙方這個著平等、互利和協(xié)商一致的原則，就_____工程施工的勞務人工費事宜，達成這個合同條款如下，雙方共同遵照執(zhí)行。

　　第一條工程概況

　　(一)工程名稱：____________________________

　　(二)工程地點：____________________________

　　(三)施工面積：____________________________

　　第二條承包范圍

　　人工挖運土石方、回填土;現(xiàn)澆砼工程(綜合)、支模(含腳手架)、鋼筋制作、安裝;預制構件制作、安裝;砌磚;鋪貼花崗石、廣場磚、柱面、柱頭、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水層;腳手架搭拆;梯踏步貼面砌、缸磚粘貼;建筑拆除(含除渣)、搭建臨設;零星估工等(除水電安裝及綠化工程外的所有工程)。

　　第三條承包金額

　　詳見這個合同附件所包含的單價及名分項包干價。

　　承包金額的構成=單價×實收方量+上、下浮比例金額。

　　這個工程勞務人工費除綠化工程外，所有工程價格均已包括，不再另立項目，若有，現(xiàn)場根據實際情況確定。

　　這個工程進場前乙方向甲方繳納_____元保證金，工程順利進場_____日后甲方退還保證金。主要分項工程單價附在這個合同后面，作為合同附件。這個單價已包含了管理費、工具費、交通費、保險費等一系列費用。

　　第四條工期(_____個月)

　　(一)開工日期：____________________________

　　(二)竣工日期：____________________________

　　第五條施工技術要求

　　(一)每一項工程開工前由甲方施工技術人員向乙方交底，并以書面形式由乙方代表簽字。

　　(二)乙方代表必須指揮工人按技術交底和施工規(guī)范施工。先作樣板，達標后再施工。

　　(三)第一道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾個步驟進行，這個工序完成驗收合格后，方可進行下一工序工作。

　　第六條雙方責任及工作

　　(一)甲方工作

　　1.提供食宿條件：

　　2.為乙方施工協(xié)調有關工作關系：

　　3.派施工管理班子駐現(xiàn)場，對工程進度，工程質量及施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質量安全工作進行監(jiān)督檢查。

　　(二)乙方工作

　　1.嚴格執(zhí)行合同中對工程工期、質量、安全的要求，調配甲方要求的相應工種及工人數量，服從施工人員的安排，按規(guī)范進行施工。

　　2.加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，辦理流動人員務工的暫住證等相關手續(xù)。加強安全、防火、防盜意識。

　　3.組織工人文明施工、鋼筋工、電焊工等重要工種必須持證上崗，加強施工現(xiàn)場管理，做到工完場清。文明施工，周轉材料包干使用。①扣件按_____%，②_____形扣按_____%，③鋼管、鋼模按_____%包干，全獎全賠。

　　第七條工程驗收

　　(一)工程質量，以國家工程質量檢驗評定標準的優(yōu)良等級進行要求以分項工程優(yōu)良確保分部工程優(yōu)良，分部工程確保單位工程優(yōu)良。

　　(二)以甲方施工人員及監(jiān)理工程師簽證為驗收依據。

　　(三)因乙方造成的質量問題返工，由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費損失。

　　(四)因甲方指揮錯誤造成的返工，由甲方按乙方已作部分的實際記工，以每人_____元一天支付給乙方。

　　第八條人工費支付

　　(一)工程開工后，由甲方向乙方預支工人生活費，每人每月共借支代金卷_____元，現(xiàn)金_____元，每_____天借支一次，總額控制。

　　(二)每_____天根據形象進度計算工作量，若達到預計工期則支付總工作量的_____%人工費用，完成工作量超出計劃量，則支付_____%，達不到則支付_____%。付款時必須扣除預支金額。如甲方不按時支付工資，乙方有權向甲方提出發(fā)放工資的要求或者罷工。

　　(三)工程竣工、驗收合格、再計算總工作量，扣除總借支(預支代繳保險費)，交還借出的全部工具、設備、周轉材料、剩余材料、生活用品等，扣除損毀、短缺部份賠償后_____日內付足總額的_____%，余款_____個月后付清。

　　(四)這個工程若經有權單位評定質量標準為優(yōu)良工程，甲方按附件單價上浮_____%結算;將乙方在施工期間的.工具費報銷作為獎勵;若不能達到優(yōu)良，甲方則按附件單價下浮_____%與乙方作結算。

　　第九條安全責任

　　乙方必須嚴格遵守甲方的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行施工作業(yè)，因乙方違規(guī)操作造成的安全事故，由乙方全權負責，所發(fā)生的一切費用與甲方無關，工程施工期間乙方必須購買全部工人的人身意外傷害保險，保險金由乙方自理，乙方提交工人名單，甲方為乙方代辦保險手續(xù)。

　　第十條未盡事宜由雙方另行協(xié)商，并成為這個合同之附件，雙方共同遵守。

　　第十一條其它約定

　　若乙方在施工過程中其工藝水平、工期達不到甲方要求，甲方則有權要求乙方無條件退場并不予進行結算，甲方所受的工期、信譽損失也不向乙方索賠。

　　第十二條這個合同一式二份，甲乙雙方各捃一份，具同等法律效力，雙方簽字(蓋章)后生效，工程竣工驗收合格，結清尾款后自然失效。

　　甲方：__________________乙方：_________________

　　負責人：________________委托人：_______________

　　代表：__________________代表：_________________

　　簽約時間：____________年____________月___________日

勞務合同 2

　　用人單位（以下簡稱：甲方）

　　派遣單位（以下簡稱：乙方）

　　經甲、乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將工程勞務分包給乙方施工，為了明確雙方的權利與義務，確保本工程項目能按期按質按量順利完成驗收交付使用，特簽訂以下合同條款，以資雙方共同遵守。適用的法律、法規(guī)：本合同文件使用國家有關法律和行政法規(guī)，其沒有做出規(guī)定的，應遵守法規(guī)及地方有關部門的規(guī)章規(guī)定。使用的標準、規(guī)法：本合同使用國家有關標準、規(guī)范；國家標準、規(guī)范中沒有的，適用有關行業(yè)標準、規(guī)范；以上均沒有的，適用工程所在地的有關標準、規(guī)范。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱:

　　2、工程地點:

　　二、工程勞務范圍及施工內容: :

　　乙方施工的部分項工程如下：圖紙上所設計的自動噴淋滅火系統(tǒng)；消火栓系統(tǒng)、室內外消防水系統(tǒng)工程（屬于自來水公司施工的消火栓除外）；消防泵房設備、消防泵房內管道及消防水池設備安裝施工等,消防所涉及的抗震支架、防火封堵、管道保溫及油漆、標注及標識及清理清潔工作等包含完成消防水箱和消防水池的前后端消防供水管道所涉及相關施工。

　　三、合同價款和工期

　　1、本合同簽約總價款為￥元（大寫：人民幣）。

　　2、總工期為：天。開工日期：____________竣工日期：_____________。

　　3、本工程進場前，乙方向甲方交納萬元本工程質量保證金，工程結束驗收合格后日內，甲方全額無息退還保證金。

　　四、承包方式及勞務費用結算時間

　　1、承包方式: 。乙方以施工設施的點位單價承包施工過程中的所有人工費用，乙方為完成本合同工作必須用到的工具等，由其自備并承擔相關費用。

　　2、施工單價：消防栓元/套、噴淋元/只，弱電自動報警系統(tǒng) 元/點以上單價包含系統(tǒng)內所有管路及泵房設施的施工人工費用。

　　合同簽定后日乙方組織人員進場開始施工。

　　3。、付款方式

　　1）、本合同價款按照以下程序由甲方分期支付，進度款經甲方、監(jiān)理確認施工量后，質量經驗收合格，資料齊全的條件下為付款依據，若乙方未達到上述要求甲方可不予付款。

　　2）甲方根據工程進度和合同履行情況向乙方支付合同款項：

　　（1）預付款：本合同不支付工程預付款。

　　（2）原則上乙方于每月5日前報送當月（上月5日至本月4日）的產值至監(jiān)理及甲方（具體按時間根據甲方內部管理要求），監(jiān)理及甲方審核后，甲方于次月支付審核后產值的60%作為進度款。

　�。�3）消防工程通過消防專項驗收后支付至實際完成工程量造價75%。

　�。�4）結算款：工程經第三方單位檢測及政府相關部門竣工聯(lián)合驗收合格后，雙方辦理結算造價確認后，甲方支付到結算造價的80%給乙方；雙方結算造價確認完成后，全部工程移交結束，甲方向乙方支付至結算總額的95%。

　�。�5）質保金：剩余結算款總額的5%作為質保金，保修期2年，質保金自保修期滿后一個月內返還扣除相應責任款外的保修金，保修金不計利息，甲方扣除相關應扣款項（如有）后，將剩余款項（如有）無息支付給乙方。

　　五、甲方權利與義務

　　1、甲方應在乙方工作開工前日，提供本合同勞務分包范圍內的施工圖紙份。

　　2、甲方為乙方指定施工用水、用電搭接點。委派現(xiàn)場專業(yè)代表對工程進度、質量、工期進行監(jiān)督，確定詳細的施工進度計劃節(jié)點，與乙方進行技術交底。負責協(xié)調乙方與其他各施工隊伍、班組交叉施工等各項事宜，審核完成工程量，撥付工程款。

　　3、甲方在監(jiān)督檢查乙方施工過程中，發(fā)現(xiàn)乙方及其聘請的工作人員在施工現(xiàn)場內未按防護措施要求作業(yè)的，有權責令其整改；如乙方拒不整改，甲方有權解除合同并依據本合同約定追究乙方違約責任；乙方違章作業(yè)造成損害的，一切責任由其承擔。

　　4、對乙方的施工不合格項有權要求其限期整改，有權對乙方施工過程中浪費材料的行為進行教育督促、要求賠償，并依據本合同約定追究乙方違約責任。

　　六、乙方權利與義務

　　1、合同簽訂后即做好各項施工準備工作，本著認真、負責的工作態(tài)度和節(jié)約、規(guī)范的施工方法，配合甲方現(xiàn)場代表的施工管理、監(jiān)督、協(xié)調，安全、文明施工。

　　2、配備人數充足、技術合格穩(wěn)定、工作高效的'施工隊伍，按圖紙設計要求并參照現(xiàn)行國家有關工程的質量規(guī)范規(guī)定施工，服從配合甲方施工專業(yè)管理人員的工作安排確保工程質量和進度，否則因此而造成的延期交工、甲方損失及第三方罰款等所有責任乙方均應承擔。

　　3、對工程施工質量不符合施工圖紙設計和現(xiàn)行工程驗收規(guī)范要求的，應及時無償維修或返工；對甲方開具的不符合工程驗收規(guī)范的施工項限期整改通知單，應及時報甲方現(xiàn)場代表復查。

　　4、因工程需要安排加班施工的，與甲方進行協(xié)商。施工中遇到必須損壞建筑物某些局部結構或裝飾物的，應先通知甲方代表，經甲方研究書面同意后方可施工。

　　5、乙方必須教育并約束員工嚴格遵守施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定。參照現(xiàn)行國家和行業(yè)主管部門頒布實施的有關安全生產的法律法規(guī)及各項規(guī)定組織施工，對違章操作、不服從指揮、違反勞動紀律和規(guī)章制度者，給予糾正教育、責令整改、處罰，直至辭退出施工現(xiàn)場。

　　6、對乙方在施工中的安全隱患，甲方多次發(fā)出指令要求整改而乙方拒不執(zhí)行的情況下，甲方有權勒令乙方停工整頓并處以每次 500 元以上的罰款，由此而造成的一切責任均應由乙方自行承擔。乙方派駐技術員（聯(lián)系方式：）配合分包方關于技術方面與甲方監(jiān)理溝通協(xié)調。

　　7、乙方應按照以下規(guī)定采取安全防護措施：

　�、虐踩币�(guī)定：施工人員一旦進入施工現(xiàn)場，必須正確佩帶好符合標準的安全

　　帽。黃色為管理人員用安全帽，紅色為檢查人員用安全帽，白色為工人用安全帽。材質"碳纖維或玻璃鋼"。

　�、瓢踩珟В悍搽x地面在1.8m高以上進行操作的工人,均系好安全帶,周圍無固定處,

　　搭設支架來支持工人工作。使其操作工人隨時處于安全狀態(tài)。

　　⑶防護眼鏡：凡進入施工現(xiàn)場施工人員，均配備防護眼鏡。

　　⑷勞動保護鞋：凡進入施工現(xiàn)場施工人員，均配備勞動保護鞋，防止雙腳被現(xiàn)場

　　硬物損傷。

　　七、工程質量標準及保修期限: :

　　1、乙方完成的本合同約定的工程施工質量，必須符合設計要求及國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范要求，確保各個勞務成果使用功能穩(wěn)定、可靠。

　　2、本合同約定的工程安裝質量，自驗收合格之日起，質量保修期為 2年。

　　3、保修期內，屬安裝施工質量問題的，由乙方負責檢修并承擔維修勞務費用；屬安裝施工材料問題的，由甲方負責，甲方可委派人員維修，甲方承擔相應維修勞務費用；因不可抗力因素造成的設備和系統(tǒng)損壞的，乙方提供有償維修服務，費用由甲方承擔。

　　八、違約責任: :

　　1、乙方無正當理由單方終止本合同，除按本合同約定金額的5 %向甲方承擔違約

　　責任外，若因乙方原因致甲方需向本合同外第三方承擔違約責任的，乙方應承擔全部責任。

　　2、所有工序，須經過與甲方質檢人員及業(yè)主或監(jiān)理單位驗收后，方可進行下道工序，不經檢查、驗收，擅自隱蔽或進行下道工序施工造成的后果乙方應全部承擔，且甲方每發(fā)現(xiàn)一次有權視情節(jié)給予乙方 500 元以上的罰款。

　　3、若因乙方原因不能按本合同約定的工期交付質量合格的勞務成果給甲方，除按本合同約定金額的 5 %向甲方承擔違約責任外，若因乙方原因致甲方需向本合同外第三方承擔違約責任的，乙方應承擔全部責任。

　　九、其他

　　1、所有施工工具及電線電纜由乙方提供,住宿由乙方自行解決。

　　2、若甲方發(fā)現(xiàn)乙方不按圖紙及國家有關標準規(guī)范施工或技術低劣造成工程質量差，被建設單位業(yè)主單位投訴的，甲方有權終止協(xié)議且不承擔任何責任。

　　3、乙方必須為其勞務人員簽訂勞動合同，為其購買社會保險和意外險。如果勞務人員出現(xiàn)傷亡或致他人人身、財產損失因乙方未購買保險原因致經濟賠償，乙方應承擔全部賠償責任。

　　4、乙方應確保上崗勞務人員經過體檢身體健康，嚴禁患有高血壓、心臟病、癲癇病等疾病的人員上崗作業(yè)。如乙方使用的勞務人員出現(xiàn)：疾病、健康缺陷、安全保護不當或違章作業(yè)等原因產生經濟賠償糾紛，乙方應承擔全部責任。

　　5、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　6、本合同在雙方簽字或蓋章后生效，在工程質保期完并結清勞務費后自行失效；

　　合同執(zhí)行期間未盡事宜雙方另行友好協(xié)商，商定協(xié)議作為本合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同簽訂后，如發(fā)生糾紛雙方友好協(xié)商，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬戶:

　　簽約時間：年月日簽約時間：年月日

勞務合同 3

　　甲方：（以下簡稱“甲方”）________________________________

　　乙方：（以下簡稱“乙方”）________________________________

　　身份證號碼：________________________________________________

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國勞動法》及其他相關法律、法規(guī)，本著平等自愿的原則，協(xié)商一致，簽訂本合同，確立勞動關系，共同遵守。

　　一、勞動合同期限

　　本合同期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

　　二、工作內容

　　甲方安排乙方從事工作，甲方有權根據工作需要調整乙方的崗位、職務，乙方如不服從甲方安排，應提前一個月向甲方書面提出辭職申請，否則，甲方可以追究乙方相關責任。

　　三、工作時間

　　甲方實行每日小時、每周天工作制。因生產經營需要，經協(xié)商同意安排乙方加班加點，甲方按規(guī)定支付加班工資或休息。

　　四、勞動報酬

　　甲方按月足額以貨幣形式支付乙方工資，每月工資______元。

　　五、勞動保險

　　甲乙雙方應按照國家和當地政府的規(guī)定繳納社會保險費。乙方患病、工傷、致殘、死亡等待遇，按照國家的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　六、勞動保護和和勞動條件

　　乙方的勞動保護、安全衛(wèi)生條件按有關法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行。

　　七、勞動紀律

　　乙方應遵守國家法律、法規(guī)及甲方依法制定的各項規(guī)章制度和勞動紀律；遵守職業(yè)道德，遵守安全操作規(guī)程；保守甲方商業(yè)秘密。

　　八、勞動合同解除或終止

　　勞動合同解除應按國家有關規(guī)定執(zhí)行，有下列情形之一的`，勞動合同即告終止：

　　1、勞動合同期滿的；

　　2、乙方到達法定退休年齡的；

　　3、乙方死亡或被人民法院宣告失蹤、死亡的。

　　4、經雙方協(xié)議，同意終止合同。

　　九、違約責任

　　一方違反本合同，給對方造成損失的，依照國家有關規(guī)定賠償。

　　十、勞動爭議處理

　　1、雙方因在履行本合同發(fā)生勞動爭議，可以協(xié)商解決；不愿協(xié)商或協(xié)商不成的，可以從勞動爭議發(fā)生之日起三十日內向甲方勞動爭議調解委員會申請調解或從爭議發(fā)生之日起六十日內向當地勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。

　　2、甲乙雙方另行約定的專項協(xié)議、勞動合同變更協(xié)議和甲方規(guī)章制度均作為本合同的附件，與本合同具有同等效力。

　　3、本合同未盡事宜，按國家和當地人民政府有關規(guī)定執(zhí)行。

　　十一、甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同自簽訂之日起生效。

　　甲方：（蓋章）________________________乙方：（簽名）________________________

　　法定代表人：_________________________（委托代理人）：（簽名）____________________

　　日期：_______年____月___日日期：______年____月___日

勞務合同 4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　依照《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規(guī)規(guī)定，本著公平、公正、平等互利、誠實守信的原則，經甲乙雙方協(xié)商一致簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：_________________

　　2、工程地點：_________________

　　3、乙方承包范圍：_________________整棟樓磚砌體、內墻外墻抹灰及外墻貼瓷磚等工序。

　　二、承包方式

　　甲方以單做工的方式承包給乙方，施工中甲方只提供合格的材料，乙方施工中產生的任何工具由乙方提供。

　　三、承包單價

　　1、砌體單價按每塊磚元/塊計算，雙方現(xiàn)場清點為準。

　　2、內墻抹灰每平米/元按實際抹灰面積計算，所有洞口扣除，由甲乙雙方現(xiàn)場測量為準。

　　3、外墻抹灰打底和貼磚所有工序在內每平方米41元，所有洞口面積扣除，由甲乙雙方現(xiàn)場測量為準。

　　四、質量要求乙方應該嚴格把好質量關，保證一次驗收合格，因施工質量不合格造成返工、材料及人工費由乙方承擔，甲方只提供技術指導。內墻抹灰要求垂3cm、平5cm，外墻垂5cm、平8cm.

　　五、工期要求在45天完成，即合同簽定之日起，除停電、停水等原因工期順延。正常情況延期一天罰500元/天，提前一天獎勵200元/天。

　　六、文明施工與安全乙方必須嚴格把好安全生產關，采取安全施工的防護措施，杜絕事故發(fā)生，施工中的'發(fā)生大小事故均由乙方負責。乙方必須每天保持現(xiàn)場清爽，不能有任何材料浪費現(xiàn)象。如經發(fā)現(xiàn)，甲方可根據浪費材料的原價加倍罰款，乙方在施工中應與甲方和其他施工組團結相處，不能在工地上和任何人發(fā)生爭吵、打架事件。

　　七、驗收結算支付方式本工程竣工后，甲乙雙方組織相關部門人員在一個星期內進行驗收，20天內進行結算，在一個月之內付工程款的95%，保質期6個月后付5%，施工期間乙方不得以任何借口要求撥工程款。本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

勞務合同 5

　　上訴人(一審原告)：_________________身份證號：_______________

　　住所地：_________________

　　被上訴人(一審被告)：_________________

　　※※保險銷售服務(上海)有限公司

　　住所地：_________________

　　法定代表人：_________________

　　電話：________________

　　上訴人因與被上訴人勞動合同糾紛一案，不服無錫市※※區(qū)人民法院于20__年1月9日作出的(20__)※※民初字第※※號《民事判決書》，現(xiàn)提起上訴。

　　上訴請求：_________________

　　1、請求依法撤銷(20__)※※民初字第※※號《民事判決書》，對本案予以改判;

　　2、請求判決被上訴人支付拖欠的工資6萬元、支付未簽訂書面勞動合同的雙倍工資5.4萬元、支付違法解除勞動關系的賠償金1.2萬元、支付上訴人工作期間業(yè)務發(fā)展費用報銷款9107.53元，合計：_________________￥135107.53元

　　3、本案訴訟費由被上訴人承擔。

　　上訴理由：_________________

　　一、關于《※※保險股份有限公司審計工作底稿》、《20__年預算表-管理營運費用》認定錯誤。

　　一審中查明：_________________蔡※※為被上訴人的高管，職務為市場總監(jiān)兼業(yè)務管理部負責人;王※※系被上訴人工作聯(lián)系人，公司的多份文件中皆列明其身份。

　　被上訴人一審提交的關于與蔡※※解除勞動合同的《協(xié)議書》載明：_________________雙方勞動關系自20__年4月30日起協(xié)商解除，而上述“工作底稿”系20__年4月16日由蔡※※簽署，蔡※※簽署的行為屬于職務行為，對“工作底稿”中的內容的確認系代表被上訴人的確認。

　　王※※于20__年11月1日轉發(fā)的電子郵件，附件為“_____20__年預算”(含《20__年預算表-管理營運費用》)，郵件正文中說到：_________________“根據董事長11月1日的會議精神，20__年度的預算略有變化，以這套表式為準”，該預算表在上訴人與蔡※※的郵件往來中也進行過確認，顯然，該預算系公司行為，此后上訴人又從被上訴人處用優(yōu)盤再次拷貝下這個預算表，打印后作為證據在一審時提交。

　　上述兩份證據原件系被上訴人持有，被上訴人對工作底稿及預算表中的內容予以否認，違背了禁反言原則及誠實信用原則，是濫用抗辯權的行為。同時，依據最高院民訴證據規(guī)則第75條規(guī)定：_________________“有證據證明一方當事人持有證據無正當理由拒不提供，如果對方當事人主張該證據的內容不利于證據持有人，可以推定該主張成立”。

　　一審法院卻認定上訴人不能提交原件，承擔舉證不能的責任，顯然是未查明事實，枉法裁判。

　　二、關于上訴人的工資標準認定錯誤。

　　一審法院直接采用無錫市最低工資標準作為上訴人的工資標準，事實未查明事實，法律適用錯誤。

　　一審中被上訴人提交的證據《直銷營業(yè)部負責人崗位聘任協(xié)議》及《保險營銷員合同書》，經查明因被上訴人未簽署蓋章，還未生效。而上述預算表中的“20__年度預算編制說明”第3條“管理費用中的人事費用是指從事行政管理責能人員的工資總額，包括各類社保、公積金及計提的三金”，預算“項目明細”中又列出了“員工工資”、“勞務用工費”、“負責人津貼”、“業(yè)務發(fā)展費”等一系列組成內容及標準。

　　但一審法院卻以兩份未生效的合同來確認上訴人的收入組成，并要求上訴人對其進行舉證，全然不顧上訴人的雙重身份——“營業(yè)部負責人”兼“保險營銷員”，并對公司作出并確認的預算表中關于上訴人的收入組成及標準不予理涉，裁判嚴重錯誤。

　　上訴人一審中主張了自己的工資標準，同時，上述工作底稿及預算表中明確記載了上訴人開始兩個月工資為￥6000/月，此后為￥12000/月。但被上訴人對此均不予認可。

　　依據最高院民訴證據規(guī)則第6條“在勞動爭議糾紛案件中，因用人單位作出開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬、計算勞動者工作年限等決定而發(fā)生勞動爭議的，由用人單位負舉證責任”，依法應當由被上訴人舉證是否發(fā)放工資及發(fā)放金額。

　　同時，勞動部《工資支付暫行規(guī)定》第6條規(guī)定：_________________“用人單位必須書面記錄支付勞動者工資的數額、時間、領取者的姓名以及簽字，并保存兩年以上備查。用人單位在支付工資時應向勞動者提供一份其個人的工資清單”。

　　因此，勞動者工資支付憑證的制作和保存是用人單位應承擔的一項法定義務，該項法定義務不因任何事由而免除，一審法院應當根據上述規(guī)定要求用人單位提供勞動者的工資支付憑證，以查明勞動者真實的工資收入及標準。

　　最高院民訴證據規(guī)則第75條規(guī)定：_________________“有證據證明一方當事人持有證據無正當理由拒不提供，如果對方當事人主張該證據的內容不利于證據持有人，可以推定該主張成立”。

　　綜上，一審法院依法應當推定上訴人主張的工資標準成立。

　　三、被上訴人違法解除雙方的勞動關系，上訴人依法應獲得經濟賠償金。

　　一審法院未查明事實的情況下得出“無證據證明雙方勞動關系解除”的結論，同時也以此結論作為不支持經濟賠償金的理由。

　　上訴人一審訴訟中主張是被上訴人違法解除了雙方的勞動合同關系，因為被上訴人停止了設立之中的無錫營業(yè)部，同時也未向上訴人提供其他工作崗位，事實上解除了雙方的'勞動關系;一審中，被上訴人的答辯時甚至認為雙方自始就沒有建立過勞動關系，并且被上訴人提交的證據之一《關于※※保險公司銷售服務(上海)有限公司停止經營的通知》也載明：_________________“各分支機構所有員工停止上班，并按有關規(guī)定辦理相關離職手續(xù)”，由此可見，被上訴人提交的證據也證明了上訴人的主張是屬實的、無爭議的。一審法院卻武斷的作出判斷。

　　顯然，一審法院未查明事實，適用法律錯誤。

　　四、被上訴人應當向上訴人支付上訴人墊付的應報銷業(yè)務費用。

　　一審中，上訴人要求被上訴人報銷墊付的業(yè)務費用，被上訴人不予認可。

　　但是，上述工作底稿中被上訴人已經明確上訴人已經將票據提交被上訴人，且對用途及發(fā)生時間進行篩選，剔除不能報銷的費用后，確認應報銷款項為￥9107.53元。同時，被上訴人一審中提交的證據之一《工作了結的說明書》中也載明了上訴人墊付的業(yè)務費用未得到報銷，說明被上訴人對此事實是認可的。

　　上述工作底稿審計的事項是“資產負債審計”，通俗的說就是被上訴人對外的負債，被上訴人拒絕支付報銷的款項，也就是不履行債務，則應當出示報銷款項已經支付給上訴人的證據，因為墊付業(yè)務費用發(fā)生的票據原件已經由被上訴人一方持有。

　　一審法院仍然以上訴人未提交業(yè)務費用的相關票據為由駁回上訴人要求獲得報銷款的請求，顯然是錯誤的裁判。

　　一審法院在案件事實未查清、法律適用不當的情況下，就草草駁回上訴人相關訴請，實在是有失法律之公允;為維護上訴人的合法權益，特上訴至貴院，以求得到一個公正的判決。

此致

　　無錫市中級人民法院

　　上訴人：_________________

　　_____年_____月_____日

勞務合同 6

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　根據國家有關法律法規(guī)，本著平等、自愿、公平、誠信的精神，甲乙雙方就乙方對甲方所負有的保密義務和競業(yè)限制義務，經充分協(xié)商一致后，共同訂立本協(xié)議，以資信守：

　　一、乙方保證并確認：已與原單位依法解除了勞動合同，并不存在有任何糾葛或勞動人事爭議。如給原用人單位造成任何損失，由乙方自己承擔賠償等法律責任，與甲方無關。

　　二、乙方在甲方任職期間，應遵守甲方的保密制度，保密范圍和保密義務如下：

　　文件、技術資料、電子信息等保密文件或資料、物品脫離甲方公司之控制。

　　產品配方、培訓資料、公司運作方法、公司機密等一切相關資料外泄或提供給競爭對手（即同行業(yè)或者類似行業(yè)）。

　　采購資料、定價政策、不公開的財務資料、生產工藝、方法、產品配方、進貨渠道、產銷策略、費用預算、利潤情況及不公開的`財務資料等。

　　三、違約責任按相關勞動合同的法律法規(guī)執(zhí)行

　　四、本協(xié)議從簽字或蓋章之日起至乙方離職后三年內有效。

　　五、爭議解決甲、乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應先行協(xié)商解決，如協(xié)商不成時，由甲方住所地人民法院管轄。

　　爭議發(fā)生后，在對爭議進行（訴訟）仲裁時，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)行使各自在本協(xié)議項下的其他權利，并應繼續(xù)履行各自在本協(xié)議項下的其他義務。

　　六、本協(xié)議自甲乙雙方簽字或者蓋章之日起生效。

　　七、本協(xié)議一式兩份，簽字生效。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　______年______月______日

勞務合同 7

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方身份證號碼：

　　根據我公司實際情況，現(xiàn)聘請一名保潔員，為確保完成保潔工作任務，經甲、乙雙方協(xié)商同意，特制訂以下合同。

　　一、保潔的形式、時間和范圍

　　1、保潔形式為非全日制用工形式，即為日常保潔。保潔時間：工作日。

　　2、保潔范圍為甲方指定區(qū)域（包括但不限于公司地面，桌椅，玻璃、垃圾及公司公寓）

　　3、保潔標準：每天清潔地面、桌椅；每周清潔一次玻璃；公司公寓每周日下午進行清潔。

　　二、服務期限：服務期限為__月。從20__年__月__日至__年__月__日。

　　三、服務報酬：保潔員每月勞務費__元。甲方視乙方工作量的增加及工作表現(xiàn)是否優(yōu)異以及優(yōu)異程度，可適當給予一定的補貼。

　　四、在工作期間乙方應注意自身安全和防護。乙方應遵循文明保潔法律法規(guī)的有關規(guī)定，在衛(wèi)生保潔過程中采取嚴格安全措施，如發(fā)生人身安全事故，責任與費用由乙方自行承擔，甲方概不負責任。

　　五、工作要求和監(jiān)督檢查：

　　一、乙方應于每日上午9:00前將甲方指定區(qū)域清掃干凈并整理到位。

　　二、保潔員如請事假、病假，由其本人另請人員替班，超過三日視為乙方自動放棄本工作。

　　三、保潔員必須服從甲方工作人員的管理和調配，甲方經常組織人員不定期進行檢查，不符合工作要求的`，有權對乙方進行考核，有權對乙方服務提出意見和建議的權利。乙方應積極采納甲方在保潔方面的合理化建議。若乙方服務不符合甲方要求，甲方有權隨時解除本合同。

　　四、乙方離職必須提前一個月提出書面申請，口頭申請不做效。

　　五、乙方有義務保守甲方所有的商業(yè)秘密，包括但不限于接觸到的甲方的各類文件以及所了解到的甲方各種機密信息。

　　六、甲方提供所需用具，所用工具由乙方妥善保管，因使用和管理不當，而損壞或丟失，一律按價賠償，正常損耗交由甲方備查，以舊換新。

　　七、對違反甲方規(guī)章制度、勞動衛(wèi)生安全、操作規(guī)程的行為，甲方有權進行處罰并解除本合同。造成甲方損失，或損害他人利益及人身損害的，由乙方承擔賠償責任。

　　八、乙方應于合同簽訂時攜帶本人身份證原件以及本人戶口或暫住證原件（乙方同時提交上述證件的復印件一份）。

　　九、本協(xié)議一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。雙方簽章后生效。

　　甲方：__

　　乙方：__

　　簽訂時間：__年__月__日

勞務合同 8

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　甲乙雙方經平等協(xié)商一致，自愿簽訂本勞務協(xié)議，共同遵守本協(xié)議所列條款。

　　第一條協(xié)議期限

　　因公司業(yè)務所需，甲方同意安排乙方在超市促銷崗位工作。本協(xié)議有效期為______個月，于_________年______月___日生效，至_________年______月___日終止。

　　第二條勞務報酬

　　甲方將支付乙方勞務費人民幣______元/月，并依法代為扣繳個人所得稅。

　　第三條社會保險

　　甲方將不負責乙方相關社會保險金的交納。

　　第四條乙方須遵守甲方的各項規(guī)章制度，并負有保守甲方商業(yè)秘密的義務。

　　第五條協(xié)議的`終止

　　發(fā)生下列情形之一，本協(xié)議終止：

　　一、本協(xié)議期滿的;

　　二、雙方就解除本協(xié)議協(xié)商一致的;

　　三、乙方由于健康原因不能履行本協(xié)議義務的。

　　第六條協(xié)議的解除

　　甲、乙雙方若單方面解除本協(xié)議，僅需提前______周通知另一方即可。

　　第七條本協(xié)議終止、解除后，乙方應在______周內將有關工作向甲方移交完畢，并附書面說明，如給甲方造成損失、應予賠償。

　　第八條乙方同意醫(yī)療費用自理，醫(yī)療期內甲方不支付勞務費。

　　第九條依據本協(xié)議第六條、第七條約定終止或解除本協(xié)議，雙方互不支付違約金。

　　第十條本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(公章)：_______________

　　乙方(簽字)：_______________身份證號碼：_______________

　　日期：_________年______月___日日期：_________年______月___日

勞務合同 9

　　甲方：代表(以下簡稱甲方)

　　乙方：代表(以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、法規(guī)，本著平等、自愿、誠實守信的原則，甲乙雙方就住宅小區(qū)的水電、弱電安裝勞務分包事宜協(xié)商一致。制訂立如下勞務分包合同條款，以供雙方共同遵守執(zhí)行

　　一：工程名稱：

　　二：工程地點：

　　三、工程承包范圍

　　工程范圍與內容：所有土建面積、施工圖內所有的水，電、及弱電安裝工程，(施工圖重大改變后工程量另行計算)

　　(1)室內給水管網預埋及安裝，從樓層一戶一表后至戶內用水地點;

　　(2)室內外排水管網預埋及安裝，接至室外第一個檢查井;

　　(3)室內電氣照明線路、電纜、橋架、盤箱柜預埋及安裝;

　　(4)室內照明燈具及開關預埋及安裝;

　　(5)從專變、發(fā)電機低壓屏至用電設備的所有線路、設備安裝;

　　(6)防雷接地安裝;

　　(7)消防所有管網預埋;

　　(8)弱電預埋及設備安裝;

　　四、工期要求

　　乙方必須在年月日前竣工。乙方配合總包單位在總包方預驗收前完成所有施工任務，經調試并自檢合格，甲方要求的竣工是指該工程全部完成，驗收合格。

　　五、質量標準

　　工程質量：按總(分)包合同有關質量的約定、國家現(xiàn)行的《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》和《建筑安裝工程質量評定標準》，本工作必須達到質量評定合格等級。

　　六、工程承包方式：

　　包工、包安裝(含防雷接地、水，弱電)、包質量、包文明施工、包竣工調試驗收的方式。使本工程按照甲方規(guī)定工期通過有關部門的驗收并交付使用。采用固定勞務單價方式。

　　七、合同價款

　　本合同價款為人民幣：元每平方米(以建筑面積結算)屬總價包干。該總價已包括人工、機

　　八、付款和結算方式

　　7.1 由于本工程量較大，工期較短，計劃采用分階段支付勞務費;

　　7.2 當乙方完成棟號封頂的時候，甲方支付相應部分勞務費的20%;

　　7.3 當乙方完成所有勞務項目工作的時候，甲方根據形象進度按月支付總勞務費的60%;

　　7.4 當工程竣工驗收合格，甲方支付總勞務費的15%

　　7.5 總勞務費的5%作為施工質量保證金，質保期為2年，質保期滿且無質量問題，建設單位和使用單位無異議后15天內，甲方一次性支付給乙方。

　　九，保證金的交付與退還;

　　乙方承諾確保甲方的工程進度，工程質量，安全施工和文明衛(wèi)生，自覺遵守國家的`法律法規(guī)和甲方的有關規(guī)定。愿交履約保證金(按承包總價的5%繳納)保證金于合同簽訂時一次性交清，待乙方承包的工程驗收備案后，全部退還，(不計息)如乙方不能履行合同，保證金則抵做違約金來補償甲方因乙方原因造成的損失。

　　十、設計變更

　　因施工變更導致工程量重大增加部分工程款由甲乙雙方友好協(xié)商，延誤的工期根據主合同相應順延。

　　十一、材料設備供應

　　1本合同工程所有用于水電主材(未計價材料)均由甲方采購供應，所有輔料(計價材料)由乙方自行負責。

　　2水電安裝的所有工器具乙方自備，甲方不再提供相應的工器具。

　　十二、雙方職責

　　1甲方職責

　　(1)按時甲方提供的給排水、電氣、消防及弱電安裝圖紙、圖說、圖紙會審、設計變更、設計通知、設計變更中涉及的工作內容。

　　(2)甲方指定現(xiàn)場負責，負責協(xié)調配合管理施工現(xiàn)場，負責有關簽證。

　　(3)甲方提供施工用水、電源連接點及施工工人現(xiàn)場材料保管場所。

　　(4)甲方隨時檢查乙方施工質量、進度、安全、材料使用保管情況，檢查乙方操作人員的有效證件和持證上崗情況。乙方如違反規(guī)定或工作達不到要求的標準時，有權要求乙方進行整改、返修，相應費用由乙方承擔。

　　(5)按工程進度和合同約定，及時支付乙方的勞務費用。

　　2、乙方責任

　　(1)土建面積、施工圖內所有的水電、消防及弱電安裝工程。

　　(2)應按照設計圖的要求及施工規(guī)范施工，達到國家驗收標準。

　　(3)施工現(xiàn)場水、電材料上下車及現(xiàn)場轉運。

　　(4)乙方進場人員需無條件服從甲方的管理、調度，特別是質量、安全、進度、現(xiàn)場文明施工方面的管理及調度。

　　(5)現(xiàn)場由甲方提供的原材料嚴禁浪費或用在非本項目上，否則，甲方有權要求乙方按原值賠償。

　　(6)在沒有交付甲方時前必須保護設備設施，做好成品保護。

　　(7)乙方食宿自理。

　　(8)乙方提前7天提出一般材料計劃，由甲方審核購買，外購設備需提前兩個月報計劃。

　　(9)乙方現(xiàn)場負責人：

　　十三、違約責任

　　1、甲方違約責任

　　如甲方違約，必須按時足額付清乙方所完工程量的勞務工資。

　　2、乙方違約責任

　　(1)如乙方違約，甲方有權終止合同，并視其情節(jié)拒付乙方所有做工工資等費用，造成甲方損失的由乙方負責全額賠償。

　　(2)如乙方在生產工程中，人員不夠，工程質量施工安全不能得到保證，工期延誤，甲方有權終止合同，并取締乙方作業(yè)資格，乙方所完成的工程量按單項價格下浮50%后作為結算價款付給乙方。

　　(3)雙方約定的工期不論任何原因均不得延長，如未按規(guī)定時間完成該分項工作，甲方對乙方的工期延誤按總價1%/天向乙方收取違約金。在結算時扣除或解除合同，另行安排勞務班組作業(yè)，或另行增加勞務班組作業(yè)。

　　(4)在施工中如乙方因施工質量低劣造成返工損失的均由乙方自行承擔，甲方并總價2%向乙方收取違約金。

　　(5)乙方必須做到工完場清，否則甲方按200元/次向乙方收取違約金。

　　(6)乙方必須服從甲方及建設單位、總包單位、監(jiān)理單位管理人員的指揮、安排、調派，有故意刁難、停工、罷工、不服從管理行為的甲方及其項目部有權終止其合同并取締乙方施工，乙方所完成的工程量按單項價格下浮50%后作為結算價款付給乙方。

　　(7)乙方必須按甲方要求做好各項工作，進行工程質量與施工安全技術交底，認真完成甲方下達的各項指標任務，對不能按期完成各項指標任務的，甲方按20xx元/次向乙方收取違約金。

　　(8)以上違約金，凡未指明的，均由甲方在支付給乙方的勞務款中直接扣除。

　　十四、安全文明施工

　　1 乙方在施工作業(yè)中要文明施工，不浪費材料，不出安全事故，必須服從甲方管理人員的安排和管理，如不服從管理和安排，后果由乙方自行負責。

　　2 乙方在施工作業(yè)中凡因錯誤造成的一切經濟損失，均由乙方自行負責，甲方不承擔任何費用。

　　3 乙方在施工作業(yè)中必須安全保護和甲方提供的水電材料，如發(fā)現(xiàn)浪費材料和不保護材料，甲方有權對乙方做出罰款。

　　4 乙方在施工中必須注意安全，杜絕安全事故發(fā)生，乙方必須為進場施工人員購買意外傷害保險，如因乙方違章操作造成的安全事故由乙方自行負責與甲方無關，乙方工人自身不安全行為發(fā)生的意外傷害，甲方概不負責。如遇不可抗力及意外事件造成的損失由甲乙雙方各承擔一半。

　　5 負責對該工程合同范圍內的施工現(xiàn)場內的防火、防盜、安全工作。

　　十五、其它管理制度

　　1、甲方及其項目經理對乙方實行考勤制度，乙方必須在施工現(xiàn)場，配足滿足施工需要的人員，如無故不在崗(含缺席、遲到、曠工等現(xiàn)象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取違約金。

　　2、乙方進場工人如有偷盜、損毀甲方財物行為的一經發(fā)現(xiàn)，除退賠原物外，處以100—1000元的罰金，并依法追究其法律責任。

　　十六、甲方現(xiàn)場所有臨水臨電全部由乙方負責不在另行計費。

　　十七;未盡事宜，又甲方和乙方共同協(xié)商

　　1、本合同經雙方簽字蓋印后生效，本合同承包范圍內任務完成，結清余款后本合同即告終止。

　　2、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，均具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(簽字)：________________ 身份證號碼：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

勞務合同 10

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　身份證號碼：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　現(xiàn)住址：_________

　　鑒于甲方業(yè)務的需要，雇傭乙方為甲方提供勞務。根據有關法律規(guī)定，甲乙雙方經平等協(xié)商一致，自愿簽訂本勞務協(xié)議，共同遵守下列條款。

　　第一條勞務協(xié)議期限

　　本勞務協(xié)議期限為____個月，自____年____月____日起至____年____月____日止。期間甲方視業(yè)務需要及乙方績效等可提前與乙方解除勞務

　　關系或征得乙方同意與乙方續(xù)簽勞務協(xié)議。

　　第二條雙方權利義務

　�。�1）乙方承諾，根據乙方目前的健康狀況，能夠按照本協(xié)議約定為甲方提供勞務，也愿意承擔所約定之勞務。

　　（2）甲方根據工作需要，委托乙方承擔相應工作。

　�。�3）乙方工作時間根據甲方營業(yè)時間及相關管理制度確定。

　�。�4）乙方提供勞務應遵守甲方的規(guī)章制度，達到甲方的各項要求和標準，并接受甲方的績效考核。

　�。�5）乙方須在入職時提供類健康證，并保證證件的真實、有效并及時更新。甲方有權在任何時期抽查健康證情況。

　�。�6）乙方在為甲方提供勞務中知悉的甲方商業(yè)秘密，不得提供或泄露給任何第三方。否則甲方有權追討相關損失。

　�。�7）甲方按照乙方提供的勞務，向乙方支付報酬。

　�。�8）乙方的各類社會勞動保險費用均由乙方原單位繳納或由乙方本人自行繳納。

　　第三條勞務報酬支付

　�。�1）甲方每月____日前以貨幣形式支付乙方上一個月的'勞務報酬。

　　（2）甲方每月向乙方支付的勞務報酬包括基本報酬____元，其他報酬按甲方規(guī)章制度執(zhí)行并支付。

　　（3）如需另行調整基本勞務報酬，甲乙雙方另行約定。

　　第四條協(xié)議的終止與解除

　�。�1）本協(xié)議期滿如雙方未續(xù)簽，則協(xié)議自行終止，雙方應及時辦理交接手續(xù)。

　�。�2）甲方有權視業(yè)務需要及乙方業(yè)績情況等隨時解除本協(xié)議。除應當支付的勞務報酬外，甲方不向乙方支付任何補償。

　�。�3）一旦發(fā)現(xiàn)乙方健康證造假、過期且不辦理的情況，甲方有權立即終止協(xié)議，對故意隱瞞、欺騙健康情況的保留扣除全月酬金的權利。

　　（4）乙方需要提前解除本協(xié)議，應提前7日通知甲方，或補償甲方____元代替通知。否則甲方保留扣除全月酬金的權利。

　�。�5）乙方由于健康原因不能履行本協(xié)議義務的或協(xié)商調崗后仍不能勝任勞務的。

　　（6）本協(xié)議終止或解除后，雙方應在一周內辦妥交接手續(xù)。

　　第五條違約責任

　　（1）甲方不按照本協(xié)議約定日期向乙方支付勞務報酬，且未與乙方協(xié)商達成一致時，每拖欠一日按照所拖欠金額的萬分之四向乙方支付違約金。

　�。�2）乙方在提供勞務中因故意或過失給甲方造成損失的，按照損失的金額據實賠償。

　　第六條爭議解決

　　甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應當通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第七條文本及生效

　�。�1）本協(xié)議文本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　�。�2）本協(xié)議于甲乙雙方蓋章或者簽字之日起生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　簽字：_________

　　日期：____年____月____日

勞務合同 11

　　甲方：______________________________（發(fā)包方）

　　乙方：______________________________（承包方）

　　雨季即將來臨，管溝排水堵點應立即進行疏浚清淤，以滿足園區(qū)企業(yè)及道路排水安全需求，避免帶來損失。結合本工程的實際情況，經雙方友好協(xié)商，甲方將朱官路、緯八路污水管溝清淤疏浚及更換損毀蓋板工程發(fā)包給乙方施工。為明確雙方責任、權利和義務，特制定本合同，共同遵守：

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱及工程量：______________________________

　　2、工程地點：______________________________

　　3、工程承包內容：沿線排污管溝清淤疏浚，檢查井及更換蓋板

　　4、工程承包形式：______________________________

　　二、工程工期：

　　本工程工期30天，施工現(xiàn)場具備施工條件時，甲方提前三天通知乙方。乙方必須在收到通知之日起第二日進場（即起計算工程工期）并在規(guī)定期限內完成該工程，并交給甲方使用。

　　三、工程總造價及付款方式：

　　1、該工程采用包工包料一次性包干形式發(fā)包給乙方，含稅造價每米_______元

　　2、合同簽訂后，甲方支付乙方30%工程款，工程竣工通過甲方驗收合格后，甲方三日內向乙方支付余下70%工程款。

　　3、甲方以轉帳方式支付工程款，乙方在收款的同時須向甲方開具等額正式發(fā)票。

　　四、雙方責任、權利和義務：

　　1、甲方為乙方提供必要的施工條件，并對本工程的質量、安全、工期進行監(jiān)督檢查，不符合規(guī)定要求的，甲方有權要求乙方立即整改；

　　2、甲方按合同第三條規(guī)定向乙方支付工程款；

　　3、乙方必須按設計要求及相關標準和規(guī)范進行施工，并承擔本次管網的維修，維護；

　　4、在施工過程中若發(fā)生技術責任事故、安全事故均由乙方負責；

　　5、工程具備驗收條件時，乙方提前三天通知甲方進行驗收。

　　五、違約責任：

　　因本合同履行中產生的'糾紛應由雙方協(xié)商解決。

　　六、附則：

　　1、本合同經雙方簽字蓋章后生效，作為雙方履行合同和工程決算的依據。

　　2、本合同壹式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。

　　甲方：______________________________乙方：______________________________

　　法人代表：______________________________法人代表：______________________________

　　單位蓋章：______________________________單位蓋章：______________________________

　　開戶銀行：______________________________

　　帳號：______________________________

　　日期：______________________________

勞務合同 12

　　甲方(單位名稱)：______________________

　　乙方(勞動者)：________________________

　　根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經平等自愿、協(xié)商一致簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。

　　第一條合同期限

　　合同期限自____________年__________月________日到____________年__________月________日，其中試用期為兩個月，至____________年__________月________日止。試用期內經甲方考核不合格者，甲方有權單方面內向乙方發(fā)出書面通知，延長乙方的試用期或解除勞動合同。

　　第二條工作地點和工作內容

　　(一)根據甲方工作需要，乙方同意在甲方安排的 (工作地點)從事 (崗位、工種)工作。在合同履行期間，甲、乙雙方經協(xié)商同意，可以變更工作地點、崗位、工種。

　　(二)乙方應按甲方的要求，按時完成規(guī)定的工作，達到規(guī)定的質量標準。

　　第三條工作時間和休息休假

　　(一)甲乙雙方同意按以下第種方式確定乙方的工作時間。

　　1、標準工時制，即每日工作_____小時(不超過8小時)，每周工作_____小時(不超過_____小時)，每周至少休息一日。

　　2、不定時工作制，即經勞動保障行政部門審批，乙方所在崗位實行不定時工作制。

　　3、綜合計算工時工作制，即經勞動保障行政部門審批，乙方所在崗位實行綜合計算工時工作制。

　　(二)甲方由于生產經營需要延長工作時間的，按《勞動法》第四十一條執(zhí)行。

　　(三)乙方依法享有法定節(jié)假日、婚假、產假、喪假等假期。

　　(四)乙方的其他休息休假安排 .

　　第四條勞動報酬

　　(一)乙方試用期的基本工資標準為元/月，乙方在試用期的工資不得低于甲方單位相同崗位最低工資或者勞動合同約定工資的百分之八十，并不得低于甲方所在地的最低工資標準。

　　(二)乙方試用期滿后，甲方應根據本單位的工資制度，實行計時工資�；�(固定)工資為元/月，如甲方的工資制度發(fā)生變化或乙方的工作崗位變動，按新的工資標準確定。其他工資形式。具體約定如下：

　　(三)甲方每月 10 日發(fā)放工資。甲方至少每月以貨幣形式向乙方支付一次工資，不得克扣或無故拖欠乙方工資。

　　(四)乙方加班工資、假期工資及特殊情況下的工資支付按有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

　　第五條社會保險和福利待遇

　　(一)甲、乙雙方必須依法參加當地政府規(guī)定的法定社會保險，并按照國家有關規(guī)定按時向勞動保障部門所屬社會保險機構繳納社會保險費，其中乙方應繳納部分由甲方從乙方工資中代扣代繳。

　　(二)乙方患病或非因工負傷，甲方應按國家和省、市的有關規(guī)定給予乙方享受醫(yī)療期和醫(yī)療期待遇。

　　(三)乙方患職業(yè)病、因工負傷的，甲方按《職業(yè)病防治法》、《工傷保險條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

　　(四)乙方的公休假、年休假、探親假、婚喪假、女工孕期、產期、哺乳期待遇以及解除(終止)勞動合同時乙方經濟補償金(生活補助費)醫(yī)療補助費的發(fā)放等，均按國家有關法律、法規(guī)、政策以及甲方依法制定的規(guī)定執(zhí)行。

　　第六條勞動保護和勞動條件和職業(yè)危害防護

　　(一)甲方按國家和省、市有關勞動保護規(guī)定，提供符合國家安全衛(wèi)生標準的勞動作業(yè)場所和必要的勞動防護用品，切實保護乙方在生產工作中的安全和健康。對從事有職業(yè)危害作業(yè)的，應當定期進行健康檢查。

　　(二)甲方按國家和省、市有關規(guī)定，做好女員工和未成年工的特殊勞動保護工作。

　　(三)乙方有權拒絕甲方的違章指揮，強令冒險作業(yè);對甲方危害生命安全和身體健康的行為，乙方有權要求改正或向有關部門舉報。

　　第七條勞動紀律和規(guī)章制度

　　(一)甲方依法制定的'規(guī)章制度，應當告知乙方。

　　(二)乙方應遵守國家和省、市有關法律法規(guī)和甲方依法制定的規(guī)章制度，按時完成工作任務，提高職業(yè)技能，遵守安全操作規(guī)程和職業(yè)道德。

　　(三)乙方違反勞動紀律，甲方可依據本單位規(guī)章制度，給予相應的行政處理、行政處分、經濟處罰等，直至解除本合同。

　　第八條勞動合同的變更、解除、終止、續(xù)訂

　　(一)甲乙雙方經協(xié)商一致，可以變更合同。變更合同應采用書面形式。變更后的合同文本雙方各執(zhí)一份。

　　(二)甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除合同。甲方解除勞動合同，應提前30以書面形式通知乙方或額外支付乙方一個月工資后，可以解除勞動合同;試用期內提前3日通知乙方，可以解除勞動合同。乙方解除勞動合同，應提前30日以書面形式通知甲方，試用期內提前3日通知甲方，可以解除勞動合同。甲方在15日內為乙方辦理檔案和社會保險關系轉移手續(xù)。

　　(三) 有下列情形之一的，本合同即行終止，雙方辦理終止勞動合同手續(xù)：

　　1、本合同期滿的;

　　2、乙方開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇的;

　　3、乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的;

　　4、甲方被依法宣告破產的;

　　5、甲方被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉、撤銷或者甲方決定提前解散的;

　　6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

　　(四)本合同期滿前，甲乙雙方應提前天協(xié)商勞動合同續(xù)訂事宜，協(xié)商一致的，續(xù)訂勞動合同。

　　第九條勞動爭議的處理

　　甲乙雙方發(fā)生勞動爭議的，應先協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以向本單位工會尋求解決或向本單位勞動爭議調解委員會申請調解;也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決無異議的，雙方必須履行;對仲裁裁決不服的，可以向人民法院起訴。

　　第十條其它

　　(一)本合同未盡事宜或合同條款與現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)定有抵觸的，按現(xiàn)行法律法規(guī)執(zhí)行。

　　(二)本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，涂改或未經書面授權代簽無效。

　　(三)甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方(簽章)：____________________乙方(簽章)：____________________

　　____________年__________月________日____________年__________月________日

　　甲方(用人單位)：_____________

　　乙方(職工)：__________________

　　居民身份證號碼：______________________

　　通訊地址：_____________________________手機：____________________

　　鑒于甲方的需要，需聘請乙方從事勞務，根據《中華人民共和國合同法》和有關規(guī)定，甲乙雙方經平等協(xié)商一致，自愿簽訂本勞務合同，以資共同遵守。

　　第一條：本協(xié)議期限為_______個月。

　　本協(xié)議于________年_______月_______日生效至________年_______月_______日終止。

　　第二條：乙方承擔的勞務內容、要求為：_________________________

　　第三條：乙方提供勞務的方式為：被告彈性工作時間制度，不必遵守甲方的上班打卡制度。

　　第四條：乙方認為，根據已方目前的健康狀況，能依據本協(xié)議第二條、第三條約定的勞務內容、要求、方式為甲方提供勞務，乙方也愿意承擔所約定的勞務。

　　第五條：乙方負有保守甲方商業(yè)秘密的義務。

　　第六條：甲方支付乙方勞務報酬的標準______________、方式______________、時間：每月________元，當月_______日通過銀行發(fā)放勞務費。

　　勞務報酬按照甲方對乙方的考勤每天________元人民幣。

　　第七條：乙方依法繳納個人所得稅，甲方依法代為扣繳。

　　第八條：發(fā)生下列情形之一，本協(xié)議終止：

　　一、本協(xié)議期限屆滿;

　　二、雙方就解除本協(xié)議協(xié)商一致的;

　　三、乙方本人認為由于健康原因不能履行本協(xié)議義務的

　　第九條甲乙雙方如果單方面解除本協(xié)議，僅需提前一周通知另一個即可。

　　第十條本協(xié)議終止、解除后，乙方應在一周內將有關勞務成果、勞務進展狀況，管理的甲方資產向甲方移交完畢，并附書面說明，如有損失，應予賠償。

　　第十一條甲乙雙方約定，甲方為乙方購買萬元保險金的意外傷害保險。該意外傷害保障受益方為甲方。乙方在履行本協(xié)議義務過程中發(fā)生應由甲方承擔責任的意外責任時，保險公司的賠款首先用來充抵甲方應承擔的經濟賠償責任。

　　若乙方不幸發(fā)生意外傷害，且甲方依法不應當承擔經濟賠償責任時，甲方將保險公司的賠償款贈送給乙方。

　　第十二條乙方在履行本協(xié)議義務時發(fā)生應該由甲方承擔責任的意外事故涉及其他責任方時，甲方依法向乙方承擔了經濟賠償責任后，乙方應將該責任方追償的權利轉讓給甲方，移交一切必要的單證，并協(xié)助甲方向責任方追償。

　　第十三條甲方不負擔乙方的醫(yī)療費用。醫(yī)療期內甲方也不支付勞務費。

　　第十四條乙方違反本協(xié)議的約定，給甲方造成經濟損失的，賠償甲方的直接經濟損失。

　　依據本協(xié)議第九條、第十條約定終止或解除本協(xié)議，雙方互相不支付違約金，甲方也不給乙方經濟補償。

　　第十五條甲乙雙方互不承擔本協(xié)議未書面明示的義務，也不享有書面未明示的權利。

　　第十六條因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議，雙方約定由人民法院管轄。

　　第十七條本合同首部甲乙雙方的通訊地址為雙方聯(lián)系的唯一固定通訊地址，若在履行本協(xié)議中雙方有任何爭議，該地址為雙方法定地址。若其中一方通訊地址發(fā)生變化，應立即書面通知另一方，否則，造成雙方聯(lián)系障礙，由有過錯的一方負責。

　　第十八條本合同一式兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(蓋章)：_______________乙方(簽字)：______________

　　________年_______月_______日________年_______月_______日

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　簽訂日期：_______年______月______日

　　甲方(用人單位)

　　住所：__________________________

　　法定代表人(或負責人)：____________

　　乙方(勞動者)：_____________________

　　住址：______________________________

　　身份證號碼：_____________________________

　　甲乙雙方在平等自愿的基礎上，按照《中華人民共和國勞動合同法》等法律規(guī)定，就甲方招用乙方一事，經協(xié)商一致達成本合同，供雙方遵照執(zhí)行：

　　第一條、勞動合同期限：

　　1、本勞動合同為(選擇其中一項并填寫完整) ：

　　有固定期限勞動合同：________年_____月_____日至________年_____月_____日;

　　無固定期限勞動合同：自________年_____月_____日起。

　　以完成工作為期限。

　　2、本合同包含_____個月的試用期(自________年_____月_____日至________年_____月_____日)

　　第二條、工作地點：

　　第三條、工作內容：

　　1、乙方同意在甲方________部門(或崗位)擔任職務，乙方具體工作內容按照甲方的崗位職責要求執(zhí)行。

　　2、若因乙方不勝任該工作，甲方可調整乙方的崗位并按調整后的崗位確定一方的薪資待遇;如乙方不同意調整，甲方可以提前______日通知乙方解除勞動合同，經濟補償金按照國家規(guī)定發(fā)放。

　　3、在工作過程中，因乙方存在嚴重過失或者故意造成甲方損失的，甲方有權向乙方追償。

　　第四條、工作時間和休息休假：

　　1、工作時間：標準工時制，甲方保證乙方每天工作不超過_____小時，每周工作不超過_____小時。具體工作時間由甲方根據生產經營需要安排，乙方應當服從。

　　2、休息休假：甲方按照國家的規(guī)定安排乙方休息休假。

　　第五條、勞動報酬：

　　1、乙方月工資標準為人民幣_________元，其中試用期內工資為人民幣________元;

　　(若實行計件工資的按照以下標準計法工資：)

　　2、因生產經營需要，甲方安排乙方延長工作時間或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按國家規(guī)定的標準發(fā)放加班費。

　　3、甲方保證按月發(fā)放工資，具體發(fā)放日期為：

　　第六條、社會保險：

　　1、甲方按照國家的規(guī)定為乙方辦理各項社會保險，繳納社會保險費;

　　2、依法應由乙方個人負擔的社會保險費，甲方從乙方應得工資中扣繳，乙方不得有異議。

　　第七條、勞動保護、勞動條件和職業(yè)危害防護：

　　甲方為乙方提供勞動所必需的工具和場所，以及其他勞動條件;保證工作場所的符合國家規(guī)定的安全生產條件，并依法采取安全防范措施，預防職業(yè)病。

　　第八條、甲方依法制定和完善各項規(guī)章制度，乙方應當嚴格遵守。

　　第九條、乙方應當保守工作期間知悉甲方的各種商業(yè)秘密、知識產權、公司機密等任何不宜對外公開的事項，否則造成甲方損失的，應當承擔賠償責任。

　　第十條、乙方承諾在簽訂本協(xié)議時，未與其他任何單位保持勞動關系或者簽訂競業(yè)限制協(xié)議。否則，給其他單位造成損失的，由乙方單獨承擔責任，與甲方無關。

　　第十一條、勞動合同解除或終止：

　　1、若乙方需解除勞動合同書，應當提前_______日以書面的形式通知甲方，書面通知以送達甲方 (具體部門、職務)為準;

　　2、有關解除或終止勞動合同的事項，按照《勞動合同法》等法律、法規(guī)有關規(guī)定執(zhí)行。

　　3、在解除或者終止勞動合同時，乙方應當將正在負責的工作事項以及甲方交付乙方使用的財物與甲方指定的工作人員進行交接。因乙方原因未辦理交接造成甲方損失的，由乙方賠償。

　　4、因解除或者終止勞動合同，乙方依法應獲得經濟補償金，但乙方未與甲方辦理工作交接前，甲方暫不支付經濟補償金。

　　第十二條、因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方本著合理合法、互諒互讓的原則協(xié)商處理;協(xié)商不成的，任何一方可依法向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。

　　第十三條、本合同未約定的事項，按照法律、法規(guī)、行政規(guī)章以及地方性法規(guī)等規(guī)定執(zhí)行。

　　第十四條、本合同自雙方簽字或蓋章后生效，一式二份，雙方各執(zhí)一份，本合同的任何條款的變更，應當以書面形式經雙方簽字或者蓋章確認。

　　甲方(蓋章)：_______________乙方(簽字)：______________

　　________年_______月_______日________年_______月_______日

勞務合同 13

　　甲方（用人單位）：____________________

　　地址：________________________________

　　聯(lián)系方式：____________________________

　　乙方（員工）：________________________

　　地址：________________________________

　　聯(lián)系方式：____________________________

　　根據《中華人民共和國勞動法》及相關法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條合同期限

　　1.合同簽訂日期：____年____月____日

　　2.合同生效日期：____年____月____日

　　3.合同結束日期：____年____月____日

　　第二條工作內容及地點

　　1.乙方應在甲方規(guī)定的崗位上履行職責，崗位名稱：____________________

　　2.乙方的工作地點為：____________________________________________

　　第三條工作時間、休假及薪資待遇

　　1.工作時間：按照甲方規(guī)定的工作時間制度執(zhí)行。

　　2.休假：按照國家法定休假制度執(zhí)行。

　　3.薪資：基本工資____元/月，具體薪資及福利待遇按照甲方規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條崗位職責及加班安排

　　1.乙方應按照甲方規(guī)定的崗位職責履行工作。

　　2.根據工作需要，乙方可能需要加班，加班補貼按照國家規(guī)定執(zhí)行。

　　3.乙方試用期為____個月，試用期內的工資、福利及相關規(guī)定按照甲方規(guī)定執(zhí)行。

　　第五條雙方權利與義務

　　1.甲乙雙方應遵守國家法律法規(guī)及甲方的'規(guī)章制度，履行各自的權利和義務。

　　2.乙方應遵守甲方的保密規(guī)定，不得泄露甲方商業(yè)秘密及其他機密信息。

　　3.乙方應認真履行工作職責，保證甲方業(yè)務不受影響。

　　第六條違約責任

　　1.甲乙雙方如違反本合同的約定，應承擔違約責任，按照國家法律法規(guī)及甲方規(guī)定支付違約金。

　　2.對于乙方在職期間或離職后泄露甲方商業(yè)秘密的行為，甲方有權追究乙方的法律責任。

　　第七條合同解除與終止

　　1.本合同可在協(xié)商一致的情況下提前解除或終止。

　　2.甲方或乙方有以下情形之一的，可以單方面解除或終止本合同：

　�。�1）乙方有嚴重違紀、違法行為的；

　　（2）乙方患病或者因意外原因無法繼續(xù)從事原工作的；

　　（3）甲方因經營情況發(fā)生重大變化，需要裁員的。

　　第八條其他約定

　　1.雙方就本合同未盡事宜，可另行協(xié)商。

　　2.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方（用人單位）：____________________

　　年月日

　　乙方（員工）：________________________

　　____________________年____________________月____________________日

勞務合同 14

　　甲方：

　　身份證號碼：

　　地址：

　　乙方：

　　身份證號碼：

　　地址：

　　經甲方（用戶）乙方（家庭服務員）協(xié)商同意，簽訂服務合同，在合同有效期間，甲、乙雙方必須遵守國家法律、法規(guī)，遵守公司頒發(fā)的《用戶須知》和《服務員守則》，以保護甲、乙雙方的合法權益，不受侵犯。

　　一、甲方（用戶）的權利和義務

　　1、有權要求乙方提供____為內容的家庭服務工作。未商得乙方同意，不得增加上述規(guī)定以外的勞務負擔。

　　2、向乙方提供與甲方家庭成員基本相同的食宿（兒童、老人、病人加餐除外）不得讓乙方與異性成年人同居一室。

　　3、平等待人，尊重乙方的'人格和勞動，在工作上給予熱情指導。不準虐待。

　　4、負責保護乙方安全。

　　5、按月付給乙方工資_____元每月遞增_____元，增到_____元，不得拖欠克扣。

　　6、服務期半年內負擔乙方醫(yī)藥費30%，半年之后負擔乙方醫(yī)藥費40%、

　　7、保證乙方每月休息不少于3天，如因特殊情況不讓乙方休息，征得乙方同意，并應按天付給報酬。

　　8、乙方為甲方服務時，造成本人或他人的意外事故，甲方應立即通知有關部門和公司，積極處理好善后事宜，并承擔一定經濟責任。

　　9、乙方在服務過程中，因工作失誤給甲方造成損失，甲方有權追究乙方責任和經濟賠償的要求，依照國家法律和有關法規(guī)處理。甲方不得采取搜身、扣壓錢和物、以及毆打、威逼等侵權行為。

　　10、不得擅自將乙方轉換為第三方服務，不許將乙方帶往外地服務。

　　二、乙方（家庭服務員）的權利和義務

　　1、自愿為甲方提供____為內容的家庭服務工作。

　　2、熱心工作，文明服務，遵守公共道德和國家法律、法規(guī)。

　　3、不得擅自外出，不帶外人去甲方住處，不準私自翻動甲方物品，不參與甲方家庭糾紛。未經甲方允許私自外出或違反上述規(guī)定，發(fā)生問題責任自負。

　　4、服務期間，因工作失誤，造成的損失，均由自己負責。

　　5、每月可休息兩天，如因甲方需要而停休，有權向甲方按天收取報酬。

　　6、服務期半年內自己負擔醫(yī)藥費70%，半年以上，自己負擔60%、

　　7、有權拒絕，轉換為第三方服務，或帶往外地服務。

　　8、有權拒絕甲方增加合同規(guī)定之外的勞動負擔，如雙方協(xié)商同意，乙方有權要求增加勞動報酬。

　　9、乙方合法權益受到侵害，有權向有關部門和公司提出申訴，直至向司法部門控告。

　　三、合同簽訂與解除

　　1、簽訂合同時，雙方向公司（合同簽發(fā)部門）交納介紹費______元，（甲方_____元、乙方_____元）介紹費一律不退。

　　2、合同到期后或合同內容有所變更時，七天之內應由雙方持合同到公司辦理續(xù)簽和變更手續(xù)。

　　3、經公司同意，雙方持合同辦理解除合同手續(xù)，服務合同才視為終止。

　　4、乙方擅自離開用戶家，甲方必須在24小時內通知公司備案，否則乙方所出問題均由甲方承擔責任。

　　5、合同未到期雙方均要解除合同，各收違約金_____元整，任何一方要求解除合同，則由提出方交納_____元違約金。

　　6、本合同經雙方商洽期限自_____年____月____日起至_____年____月____日。

　　四、糾紛解決方式

　　因履行本合同發(fā)生勞動爭議，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成可向__________________仲裁委員會申請仲裁。

　　五、附則

　　1、勞務合同一式_____份，甲方執(zhí)_____份，乙方執(zhí)_____份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自雙方簽署之日起生效。

　　甲方：

　　_____年____月____日

　　乙方：

　　_____年____月____日

勞務合同 15

　　雇主（甲方）：

　　住址：

　　雇員（乙方）：

　　住址：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本項目工地勞務用工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、施工內容：

　　4、工程期限：

　　用工開始日期：________年_______月_______日，用工結束日期；________年_______月_______日。

　　5、工作崗位：

　　二、結算方式

　　1、根據工程所在地預算定額規(guī)定，計算乙方實際施工內容的定額工日，結算標準________元/工日。根據定額工日數乘以結算標準確定最終結算總價。

　　2、勞務費：________元。

　�。�1）無論采用上述何種結算方式，甲方均先向乙方支付生活費。具體支付辦法為：簽訂本合同次月開始，每月支付一次，標準為________元/人。乙方完成本合同全部施工內容，并達到本合同約定要求后，經雙方確認結算金額，甲方一次性將結算余額全部支付乙方；若乙方施工工期跨越春節(jié)，則甲方于春節(jié)前20天向乙方結算已完工程量80%的人工工資，其余20%待乙方全部完成本合同施工內容后，一次結算。

　�。�2）乙方承擔本合同之外的施工內容，事前須征得甲方書面同意，事后7日內向甲方簽證確認，否則甲方不予結算工資。

　　三、雙方責任

　　1、甲方責任

　�。�1）編制施工組織設計和施工方案，對乙方進行現(xiàn)場交底、施工交底和______級安全教育，并供施工圖紙。

　�。�2）提供施工臨時設施和水、電源，提供乙方人員的住宿。

　�。�3）為乙方人員代辦暫住證、胸卡等有關證件。

　�。�4）工程完工時，及時組織人員驗收。

　�。�5）按時支付勞務費。

　　2、乙方責任

　�。�1）乙方須經甲方審核同意后進場，進場前必須向甲方提交或辦理有關證件（身份證復印件、上崗證等），保證提供證件的真實性和有效性。

　�。�2）進場前，乙方須確定其負責人，并訂立委托書，授權委托其負責人代為與甲方結算、領取工資以及處理與其相關的事務。

　　（3）嚴格按照甲方的施工組織設計、交底和方案組織施工，必須更改時應征得甲方的書面同意，否則甲方有權拒絕驗收和結算工資。

　�。�4）乙方人員進出現(xiàn)場、生活區(qū)必須佩戴胸卡，不得帶無關人員進出現(xiàn)場和生活區(qū)，非作業(yè)時間，不得進入工地。

　�。�5）乙方進場前必須如實向甲方告知健康狀況，包括有無殘疾、傳染病等影響從事本工種施工和他人健康的各種疾病。如因乙方殘疾而造成的安全事故，其后果全部由乙方承擔；進場后甲方發(fā)現(xiàn)乙方人員中健康狀況不適于現(xiàn)場施工作業(yè)者，必須無條件退場。

　　（6）乙方違反國家法律和甲方的規(guī)章制度，擾亂生產、生活和社會秩序，由此所引起的一切后果，乙方承擔全部責任，并無條件退場。

　　四、工程質量與驗收

　　1、驗收以《建筑工程質量評定標準》及國家和工程所在地的其他強制性標準和規(guī)范為依據。

　　2、施工中若國家或地方頒布強制性標準或規(guī)范則執(zhí)行新標準或規(guī)范。

　　3、未達到本合同約定的質量標準，乙方需進行返工，直到達到本合同約定的質量標準，并承擔返工費用。甲方向乙方約定的質量標準的費用已包含在本合同價中，乙方不得再要求增加費用。

　　4、乙方應向及時甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。

　　5、甲方一經發(fā)現(xiàn)乙方在施工中未能按驗收規(guī)范和質量評定標準施工，乙方必須返工；由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔：此類返工不順延工期。

　　五、安全施工

　　1、乙方應保證施工過程中無重大安全事故，若發(fā)生事故時因乙方原因造成的，由乙方負全責。

　　2、乙方應遵守國家有關勞動管理的政策、規(guī)定及甲方管理制度。

　　3、對甲方提供的'安全生產設施，乙方應檢查合格后方可使用。乙方不得擅自拆除或損壞甲方采取的安全防護措施；如遇特殊情況需拆除的，必須征得甲方同意，否則由此引起的一切后果由乙方承擔；乙方認為甲方的安全措施不完善的，可向甲方提出，甲方應及時處理。

　　4、所有人員進入施工現(xiàn)場必須穿戴安全防護用品，特殊作業(yè)必須采取系安全帶等安全措施，禁止吸煙。

　　六、工程保護

　　1、在工程尚未驗收交付之前，乙方施工區(qū)域內已完工程、甲方提供的材料、成品及設備的產品保護工作由乙方負責，期間發(fā)生損壞、遺失，乙方自費予以修復和賠償。

　　2、乙方在施工期間必須做好建筑材料、施工工具、設備的保管和維護工作，以及公共部位的成品保護。

　　七、違約責任

　　1、施工期間發(fā)生以下之一情況，均視為乙方違約，甲方有權單方面終止合同，并追究違約方的責任。

　�。�1）接到甲方的進場通知未按期進場。

　�。�2）因乙方原因造成重大安全事故或存在重大質量事故隱患且不及時整改。

　　（3）乙方連續(xù)兩個月未完成甲方的進度計劃。

　　2、乙方不得浪費材料，否則甲方有權要求乙方賠償浪費的材料款；因乙方使用不當造成材料、設備損壞的，乙方應承擔賠償責任。

　　3、未達到本合同約定的質量、安全、文明施工、標化工地要求，乙方承擔違約責任，違約金按乙方結算金額計算。

　　八、其他

　　1、本合同一式______份，甲方執(zhí)______份，乙方執(zhí)______份。

　　2、本合同自雙方簽字后生效，至乙方全部施工完畢，甲方結算后終止。

　　3、合同履行過程中雙方發(fā)生爭議，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方可向合同履行地、合同簽訂地的人民法院起訴。

　　4、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商。

　　甲方：

　　負責人：

　　聯(lián)系方式：

　　合同簽訂地：

　　合同履行地：

　　簽訂時間：________年_______月_______日

　　乙方：

　　負責人：

　　聯(lián)系方式：

　　合同簽訂地：

　　合同履行地：

　　簽訂時間：________年_______月_______日

【勞務合同】相關文章：

2022公司勞務合同范文-勞務合同07-26

裝卸勞務合同貨物裝卸勞務合同11-14

勞務合同模板勞務合同模板大全05-31

勞務派遣勞務合同 6篇02-02