勞務合同

時間：2022-05-18 10:48:02 勞務合同我要投稿

【推薦】勞務合同范文合集四篇

　　在人們愈發重視契約的社會中，合同的類型越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編收集整理的勞務合同5篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

【推薦】勞務合同范文合集四篇

勞務合同篇1

　　發包人：（以下簡稱甲方）

　　勞務分包人：（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經甲乙雙方友好協商，就木化石工程砌筑及抹灰工程勞務分包事項達成一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、承包內容：本項目圍墻、管理房、公廁所有砌體及抹灰工程。

　　4、承包方式：實行包工不包料、包質量、包工期、包文明施工承包方式。

　　二、承包價格

　　1、圍墻砌體（含構造柱混凝土澆筑）200元/m3;圍墻內外抹灰10元/m;壓頂斜面、內外線條抹灰22元/m;圍墻構造柱支模30元/根;壓頂混凝土澆筑10元/m;

　　2、管理房、公廁加氣砌塊（含構造柱混凝土澆筑）150元/m3;管理房、公廁內抹灰（含周邊線條、門窗塞灰收小口）10元/m;構造柱支模80元/根;門窗過梁支模20元/根;門窗過梁有線條支模30元/根;100mm厚內混凝土地面墊層10元/m;水泥砂漿保護層、找平層（含屋面）8元/m;所有外墻22222架子必須由專業架子工搭拆（含掛安全網）12元/m。

　　3、以上單價包括腳手架搭拆、30m內場內轉運，含澆水、砌體養護、垂直運輸，修補腳手眼、所有預留洞口修補等和質量規范要求中規定的一切工作內容。

　　4、施工用水電、砂漿攪拌機由甲方提供。其余機具、工具均由乙方承擔。

　　5、工程量計算方法：乙方完成工程量，以甲乙雙方現場共同收方工程量計算。

　　三、甲方責任：

　　1、甲方為乙方提供施工所需用水、用電、設備材料放置場地。

　　2、甲方為乙方提供圖紙及相關資料和傳達建設、監理單位有關要求。

　　3、配合乙方在施工現場的管理監督工作。

　　4、甲方有對乙方施工人員不聽指揮違章操作罰款的權利。

　　5、甲方對乙方施工質量不合格工程有不支付工程款的權利。

　　6、主要材料，砂、石子、水泥、磚運至施工地點30m內。

　　7、負責對乙方進行安全、技術和質量交底工作。

　　8、負責施工現場的協調工作，對乙方施工的進度、質量、安全進行監督、檢查和指導。

　　四、乙方責任：

　　1、工程施工過程中，乙方應當按照甲方要求的施工進度計劃施工。

　　2、乙方應服從甲方和建設、監理單位的管理，用水用電及材料堆2.放等服從甲方的安排。

　　3、乙方必須按施工方案、圖紙、施工總說明、圖紙會審記錄、設計修改（或變更）通知單和國家現行驗收規范作好自檢工作，因為自檢工作不及時帶來的質量問題及甲方費用增加等一切損失和后果由乙方負責。包括返工、維修、質量缺陷等均由乙方承擔。

　　4、乙方施工過程中所發生的一切質量事故不論大小，均立即報告甲方項目部。

　　5、乙方在工程施工過程中，必須維護工地現場及其周圍的綠化等公用設施，對任何違反文明施工的行為，甲方有權責令乙方限期整改，若2日內仍未整改時，甲方有權委托他人完成該項工作，由此產生的費用由乙方承擔。

　　6、乙方在工程施工過程中，對環境或第三人造成損害時，應當承擔損害賠償責任，與甲方無關。

　　7、做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通。

　　9、作好成品保護工作。成品在未驗收合格前由乙方負責保護。若在保護期間發生損壞，乙方應自費予以修復。

　　10、進入本工地的工人必須按政府部門有關規定持身份證、遵守政府有關部門對施工場地交通及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定配合甲方辦理相關手續。

　　五、質量要求

　　乙方應嚴格按《砌體工程施工及驗收規范》GB50203-20xx、《建筑裝飾工程施工及驗收規范》GJ73-91及設計要求進行施工。質量及其檢驗方法應符合《建筑工程質量檢驗評定標準》GBJ301-20xx的規定。總體質量應達到合格標準。因乙方原因工程質量達不到約定的質量標準，乙方應拆除或返工，直至符合約定標準，由乙方承擔拆除或返工的費用。

　　六、付款辦法

　　1、所有工作完畢后30個工作日內支付70%。

　　2、支付70%后剩余30%的工程尾款30個工作日內支付。

　　五、工期要求

　　1、乙方與甲方簽訂合同后，立即準備工人、工具，在25天內完工。（地面地磚、墻面瓷片除外）工期必須滿足甲方工期要求，中途不得無故停工（大風、下雨、下雪、停電等特殊原因除外）。

　　2、乙方必須按照甲方的進度計劃要求，完成施工任務。

　　六、安全要求

　　1、乙方應按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力而造成自身或他人事故的責任。如發生工傷事故，在300（叁佰）元以內由乙方承擔，超出300元（含300元）由甲方承擔。

　　2、乙方應對其施工現場的施工人員進行安全教育，對施工人員的安全負責。

　　3、乙方必須接受甲方有關人員進行的三級安全教育和安全技術交底。

　　4、乙方工人進入施工現場必須戴好安全帽，施工現場嚴禁穿三鞋（拖鞋、高跟鞋、硬底鞋）和打赤腳等現象。否則，甲方將按有關安全管理規定給予處罰。

　　5、高空作業人員必須系好安全帶、掛好安全鉤，禁止在沒有安全措施的情況下進行高空作業。

　　6、乙方發現有安全隱患和冒險作業的工種有權拒絕施工，并立即上報項目部。

　　7、乙方人員不得盜竊工地現場的材料、工具，不得破壞甲方及他人的產品、材料、工具，一旦發現按原價賠償給甲方。

　　8、乙方班組長必須教育班組工人處理好與本項目中所有工人及管理人員（業主、監理、甲方等）的關系，搞好團結，不得吵鬧、更不能打架，有矛盾可找甲方管理人員進行調解。

　　七、爭議處理

　　1、雙方約定在履行合同過程中產生爭議時，應本著友好原則進行協商或調解，協商或調解不成可以向合同簽定地綦江區人民法院起訴。

　　2、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，均具有同等法律效力，未盡事宜，雙方另行商定。

　　甲方：

　　身份證號：

　　聯系電話：

　　現場負責：

　　聯系電話：

　　年月日

　　乙方：

　　身份證號：

　　聯系電話：

　　現場負責：

　　聯系電話：

　　年月日

勞務合同篇2

　　甲方：法定代表人：

　　乙方：身份證號：

　　第一條根據《中華人民共和國勞動法》以及國家、自治區有關勞動政策法規，甲乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上簽訂本勞動合同。

　　第二條乙方為符合就業年齡的中華人民共和國合法公民，有自主選擇就業崗位的權力和承擔民事、法律責任的資格。

　　第三條乙方的基本情況：籍貫現住址：性別：年齡：健康狀況：婚姻狀況：已選擇的工作崗位：。

　　第四條本合同的期限為一年。合同期從年月日起至年月日止。第五條甲方的權利和義務：

　　1、甲方有權根據工作需要安排乙方合適的崗位工作，并為乙方提供必要的工作條件。

　　2、甲方依據餐飲業的特殊性安排乙方的工作時間，并為乙方提供必要的勞動保護用品。

　　3、甲方有權根據不同的崗位技術要求和勞動強度確定乙方的勞動報酬。

　　4、甲方有權制定相關的企業管理制度，有權依據制度對乙方進行行為規范和考核，對違規違紀者有權進行處罰、處分和辭退。

　　5、甲方不得對乙方進行人格侮辱和人身攻擊，發生類似事件乙方有權辭職。

　　第六條乙方的權利和義務：

　　1、乙方必須保質保量完成甲方確定的工作任務，服從甲方的統一管理、統一指揮和調度。

　　2、乙方必須嚴格遵守甲方的店規店紀和各項管理制度，不得違背甲方的合理安排和意愿。

　　3、乙方必須按操作規程進行工作，凡違反操作規程而導致的人身傷害事故，甲方不承擔任何責任。

　　4、乙方在工作之余（如休息期間或假期）發生的意外傷害等責任事故，甲方不承擔任何責任。

　　5、乙方在工作期間，不管有任何理由，不得打架斗毆，如有發生甲方將無條件辭退所有參與者，并扣除其個人行為保證金、工資和其它應得資費。

　　6、乙方應愛護公共財產和設施，如有損壞按原價賠償。

　　第七條為了避免乙方在聘用期間因非正當程序離職或發生違規違紀事件給甲方帶來負面影響和損失，乙方應向甲方交納個人行為保證金500元（含工作服、工牌、鎖具、餐具、用具等費用），個人行為保證金從乙方勞動報酬中三個月內扣齊。中層以上管理者的個人行為保證金按工資比例計存，原則不少于一個月的工資。

　　第八條甲方每月發放一次薪酬，如遇特殊情況不能按時兌現薪酬，甲方將向乙方說明。

　　第九條個人行為保證金符合下列條件，甲方將如數退還：

　　1、聘期屆滿，或因特殊原因乙方提前15天向甲方遞交了書面辭呈，并經甲方負責人準許的。

　　2、甲方違反本合同第五條第5款之規定的。

　　第十條個人行為保證金符合下列條件，甲方不予退還：

　　1、不按規定程序辦理辭職的。

　　2、因違反店規店紀或觸犯法律被甲方辭退的。

　　3、打架斗毆，給酒店帶來負面影響和損失的。

　　4、偷竊客人財物和酒店財產的。

　　第十一條乙方在甲方處的試用期為10—30天，試用期的工資待遇按預定工資的60%兌現。被正式錄用者按預定工資全額發放，未被正式錄用離店時兌現60%。乙方自動離職，取消試用期工資。其余按《員工手冊》相關條款執行。服務員、服務生試用期為7天，試用期工資10元/人天，被正式錄用后享受酒店正常待遇。

　　第十二條乙方在甲方處工作滿一周年，如繼續被本店聘用或在隸屬于甲方的任何單位或部門工作，可享受每年60元的工齡工資。滿三周年可在縣級以上醫院享受一次全身體檢。

　　第十三條乙方在本店工作期間表現突出，并做出重大貢獻或在特殊事件中立功的，甲方將根據具體情況予以表彰獎勵。

　　第十四條乙方在上崗前必須向甲方提供由甲方指定的防疫部門出具的健康診斷書。上班后一年一度的體檢費由甲方負責。但合同期未滿離開本店時，甲方將從其工資中全額扣回。

　　第十五條本合同共二頁，一式兩份，雙方各執一份。

　　第十六條本合同自雙方簽字之日起生效并產生法律效力。

　　甲方：乙方（本人簽字）：

　　法定代表人：聯系電話：

　　簽訂合同時間：年月日

勞務合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　在乙方充分了解本工程情況下根據《建筑法》、《建筑工程質量管理條例》、《建筑工程安全生產管理條例》、《合同法》及相關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就工程勞務分包施工事項協商一致，訂立本合同。供雙方遵守執行。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：本工程棟樓為高層住宅層，層，標準層均約平方米，車庫約平方米，并包括甲方提出的其他零星工作內容。

　　二、承包范圍及內容

　　1、乙方自備工具：鐵鏟、膠鞋、尺方、抹子、膠水管。本工種使用的振動棒、電機、電纜線、小型工具及雨具等。電纜線必須符合安全生產規范要求。

　　2、承包范圍：包括主體和車庫商品混凝土及未完成的基礎及地梁商品混凝土澆筑。（注：地梁與井底封底不計任何量及費用）

　　3、工作內容：商品混凝土放料打棒、找平、收面、養護、處理商品混凝土爛根、剩余商品混凝土、清理商品混凝土殘渣、欄鋼絲網、鉆麻、外墻沖洗、棒管沙漿的清理、放料場的衛生打掃、覆蓋薄模，因放料掉在外挑架上的商品混凝土請理，均在承包內

　　三、承包價格

　　1、主體工程包括柱腳、補噻、模板濕潤、商品混凝土澆筑、鉆麻、養護，本工程的樓層渣子清理等工作每平方按元計算。

　　2、澆筑樁心元每立方米（包括磨檢測點）

　　3、以上單價已包含乙方的機具、輔助材料及一切施工程序費用。

　　四、工程款的支付方式

　　本工程當乙方完成框架結構至十六層時，支付20%，從十七層開始按當月已完成工作量支付月進度款的70%，當所有工作量完成，3個月內付清全部余額及違約金。

　　五、安全生產、文明施工

　　1、乙方在施工作業中必須做到安全生產、文明施工，乙方對作業人員必須進行安全教育，貫徹甲方的一切規章制度（具體要求由甲方安全員交底）。作業人員進場作業時必須戴好安全帽，系好安全帶（若發現違規一次扣10.00元，累計達到3次者清退出場）對現有的工程量進行收方，按50%進行決算，按規定實施作業。如發現不按規定實施作業而造成的事故（傷、殘、亡），5000元以內單項由乙方負責，5000元以上的單項由乙方承擔30%，甲方承擔70%，并且追究乙方對甲方造成的各種損失，又要按不同程度罰款100元至1000元，在其工資中扣除。

　　2、工地內作業人員必須做到：講究衛生、凈化環境、減少疾病、不隨地大小便，如有違反而被捉拿者處罰50-100元的罰款，衛生由

　　此人打掃干凈，并抓住下例違反者為止。

　　3、工頭要經常組織工人開會學習和宣講一些法律、法規和工程的有關規定，不得有任何偷盜行為及打架斗毆、無釁滋事，如有人以身試法，必須嚴肅處理，偷盜處100元以上的罰款。打架一次各罰200元。

　　4、實施作業人員，必須做到節約用水、用電及各種材料，如有違反者處以浪費材料10倍以上罰款。

　　5、進入本工程的各個工種人員必須辦理暫住證及崗位培訓證，由甲方辦理而費用由乙方自付，甲方墊資結帳時扣除。

　　6、各工種人員應該接受當地有關部門的審查，如計劃生育，有人故意將非計劃生育者帶來工地，以打工為名做隱蔽者一旦查證落實請退場，造成的后果自負。

　　六、信譽保證

　　為了本工程的順利進行，乙方在簽訂本合同后三日內繳納保證金元給甲方，待工程封頂后10日內退還給乙方（不計息）。

　　七、質量要求及管理

　　1、乙方必須嚴格按設計施工圖紙和甲方的技術變更、指令及現場有關標準要求進行施工，具體要求如下：

　　（1）表面平整度不能大于8mm；（2）不允許出現漏振、過振，不允許干后出現空洞情況等，出現后必須經有關部門同意后再做處理；（3）柱腳如出現爛根、蜂窩、麻面等現象必須經項目部同意后由乙方負責處理；（4）、柱梁板的商品混凝土強度等級不同等級時，不允許

　　錯澆等；（5）在澆筑過程中由乙方原因造成的商品混凝土浪費時，由乙方承擔；（6）振搗原因造成的爆模，損失費用由乙方負責，并按規定罰款。

　　2、施工中乙方人員必須服從甲方、工程業主、監理、建設行政部門的管理和監督，遵守甲方的一切規章制度，按照甲方的要求進行施工。

　　3、乙方必須做到文明施工，每層商品混凝土施工完成后，做到工完場地清，交由下道工序的班組施工。

　　八、其他

　　1、乙方在施工中，如管理混亂、質量、安全、文明施工達不到有關規定，進度緩慢，甲方有權責令停工，并解除勞動合同，其勞務費用按本合同中單列價格的70%計算，余30%做對該工程質量、安全、文明施工、工程工期的調整措施補償，乙方無條件在甲方規定的期限內退場。如拖欠民工勞務費由乙方自行解決承擔。出場后甲、乙雙方進行工程清算，雙方簽字認可，付款時間按合同相關條款執行。

　　2、乙方負責人必須旁站式進行管理，并配備施工管理人員（2人）配合甲方放線并對工程質量、安全管理，如管理人員脫崗，甲方按20元每人每天處罰違約金。

　　3、民工住房，統一安裝上下鐵床（床墊自備），如損壞照價賠償，乙方民工生活自行解決。

　　九、治安、防火工作

　　1、乙方人員進場后主動在甲方項目部保衛部門申報人員情況，

　　花名冊，按規定繳費，在派出所辦理暫住證，并向進場人員進行法律教育，遵守甲方有關治安管理制度。

　　2、乙方人員的內部案件、事故由乙方自行負責查辦，如涉及甲方人員則必須派人員與甲方查處。對乙方人員私拿、盜竊甲方財務，保衛部門按規定查辦，予以處罰；故意損壞或丟棄甲方財務、器具、應照價賠償。

　　3、乙方人員應自己學習和遵守消防相關法規，做好現場防火工作，甲方有權對乙方的防火工作進行檢查、督促、查處違章行為；乙方人員因違章引起的火災，除對責任人依法查處外，還必須承擔火災造成的一切損失，并無條件的接受甲方保衛部門的行政及經濟處罰。（一般火災事故處伍佰元罰款，重大火災事故（消防出警）處伍仟元的罰款）。

　　十、勞務工傷保險及賠付

　　1、甲方統一為乙方施工人員辦理團體意外傷害投保，乙方一次性承擔投保保險為人工造價1%。

　　2、凡乙方人員進入施工現場，憑身份證登記，并按時向項目部、建設行政主管部門、保險公司申報因工出現意外傷害和醫療傷害的.職工傷害情況，凡程序合法、均可享受保險公司的理賠。

　　3、乙方在施工中，強行違章指揮或違章作業造成的人身傷害事故，除保險理賠外，超出理賠部分，全額由乙方承擔經濟損失并承擔法律責任。

　　4、乙方在施工過程中，遵守國家和地方一切安全法規，尊守甲

　　方及工程項目部相關安全管理制度，服從甲方安全管理的情況下，偶然發生安全事故（認定為非責任事故），所有費用在超出保險賠付以上。伍仟元以內（醫療費）由乙方自行承擔，伍仟元以上（醫療費），由甲、乙雙方按70%、30%分別承擔，整個醫療期的護理協調均由乙方付費。

　　5、本工程甲方按規定參加建筑工程團體保險，乙方在享受保險理賠的同時，差額部分，同時可以享受甲方投保理賠（保險規定范圍內）。

　　十一、民工工資的發放

　　1、甲方按合同規定按時給乙方結算勞務費，乙方按照財務規定造民工工資表，由本人簽字，保證發到每位民工手中。

　　2、甲方在勞務費結算前三天，在施工現場公示勞務費結算時間及金額，乙方承包責任在此期間，必須符合各班組的勞務費分攤至每位民工頭上，保證民工按時領到足額的工資。

　　3、勞務費承包人嚴禁挪用和扣留民工工資，一旦出現民工因工資拖欠上訪或其他極端行為索取工資的情況，一切責任均由乙方承擔，甲方按乙方違約處理，違約金額為伍萬，用作賠償因此而造成對甲方的信譽損失。

　　十二、違約責任

　　1、本合同從簽訂之日起，任何一方不得違約，否則違約方應支付履約方伍佰萬元的違約金。本合同未盡事宜雙方友好協商解決。

　　2、在本合同履行過程中，乙方不得以任何客觀情況的變化，向

　　甲方主張本合同約定付款條件外的工程款權利，也不得以甲方未足額支付工程款為由擅自停工或引起施工障礙，否則甲方可單方面解除合同，且不予返還履約保證金，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。

　　本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，工程款結清本合同自然失效。

　　備注：現場零星計時工工資為元/天

　　甲方：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　電話：

　　乙方：法人代表：委托代理人：電話：

勞務合同篇4

　　發布時間： 20xx-04-27 10:27

　　閱讀次數：

　　最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋（二）

　　（20xx年7月10日最高人民法院審判委員會第1393次會議通過 20xx年8月14日最高人民法院公告法釋〔20xx〕6號公布自20xx年10月1日起施行）

　　為正確審理勞動爭議案件，根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等相關法律規定，結合民事審判實踐，對人民法院審理勞動爭議案件適用法律的若干問題補充解釋如下：

　　第一條人民法院審理勞動爭議案件，對下列情形，視為勞動法第八十二條規定的“勞動爭議發生之日”：

　　（一）在勞動關系存續期間產生的支付工資爭議，用人單位能夠證明已經書面通知勞動者拒付工資的，書面通知送達之日為勞動爭議發生之日。用人單位不能證明的，勞動者主張權利之日為勞動爭議發生之日。

　　（二）因解除或者終止勞動關系產生的爭議，用人單位不能證明勞動者收到解除或者終止勞動關系書面通知時間的，勞動者主張權利之日為勞動爭議發生之日。

　　（三）勞動關系解除或者終止后產生的支付工資、經濟補償金、福利待遇等爭議，勞動者能夠證明用人單位承諾支付的時間為解除或者終止勞動關系后的具體日期的，用人單位承諾支付之日為勞動爭議發生之日。勞動者不能證明的，解除或者終止勞動關系之日為勞動爭議發生之日。

　　第二條拖欠工資爭議，勞動者申請仲裁時勞動關系仍然存續，用人單位以勞動者申請仲裁超過六十日為由主張不再支付的，人民法院不予支持。但用人單位能夠證明勞動者已經

　　收到拒付工資的書面通知的除外。

　　第三條勞動者以用人單位的工資欠條為證據直接向人民法院起訴，訴訟請求不涉及勞動關系其他爭議的，視為拖欠勞動報酬爭議，按照普通民事糾紛受理。

　　第四條用人單位和勞動者因勞動關系是否已經解除或者終止，以及應否支付解除或終止勞動關系經濟補償金產生的爭議，經勞動爭議仲裁委員會仲裁后，當事人依法起訴的，人民法院應予受理。

　　第五條勞動者與用人單位解除或者終止勞動關系后，請求用人單位返還其收取的勞動合同定金、保證金、抵押金、抵押物產生的爭議，或者辦理勞動者的人事檔案、社會保險關系等移轉手續產生的爭議，經勞動爭議仲裁委員會仲裁后，當事人依法起訴的，人民法院應予受理。

　　第六條勞動者因為工傷、職業病，請求用人單位依法承擔給予工傷保險待遇的爭議，經勞動爭議仲裁委員會仲裁后，當事人依法起訴的，人民法院應予受理。

　　第七條下列糾紛不屬于勞動爭議：

　　（一）勞動者請求社會保險經辦機構發放社會保險金的糾紛；

　　（二）勞動者與用人單位因住房制度改革產生的公有住房轉讓糾紛；

　　（三）勞動者對勞動能力鑒定委員會的傷殘等級鑒定結論或者對職業病診斷鑒定委員會的職業病診斷鑒定結論的異議糾紛；

　　（四）家庭或者個人與家政服務人員之間的糾紛；

　　（五）個體工匠與幫工、學徒之間的糾紛；

　　（六）農村承包經營戶與受雇人之間的糾紛。

　　第八條當事人不服勞動爭議仲裁委員會作出的預先支付勞動者部分工資或者醫療費

　　用的裁決，向人民法院起訴的，人民法院不予受理。

　　用人單位不履行上述裁決中的給付義務，勞動者依法向人民法院申請強制執行的，人民法院應予受理。

　　第九條勞動者與起有字號的個體工商戶產生的勞動爭議訴訟，人民法院應當以營業執照上登記的字號為當事人，但應同時注明該字號業主的自然情況。

　　第十條勞動者因履行勞動力派遣合同產生勞動爭議而起訴，以派遣單位為被告；爭議內容涉及接受單位的，以派遣單位和接受單位為共同被告。

　　第十一條勞動者和用人單位均不服勞動爭議仲裁委員會的同一裁決，向同一人民法院起訴的，人民法院應當并案審理，雙方當事人互為原告和被告。在訴訟過程中，一方當事人撤訴的，人民法院應當根據另一方當事人的訴訟請求繼續審理。

　　第十二條當事人能夠證明在申請仲裁期間內因不可抗力或者其他客觀原因無法申請仲裁的，人民法院應當認定申請仲裁期間中止，從中止的原因消滅之次日起，申請仲裁期間連續計算。

　　第十三條當事人能夠證明在申請仲裁期間內具有下列情形之一的，人民法院應當認定申請仲裁期間中斷：

　　（一）向對方當事人主張權利；

　　（二）向有關部門請求權利救濟；

　　（三）對方當事人同意履行義務。

　　申請仲裁期間中斷的，從對方當事人明確拒絕履行義務，或者有關部門作出處理決定或明確表示不予處理時起，申請仲裁期間重新計算。

　　第十四條在訴訟過程中，勞動者向人民法院申請采取財產保全措施，人民法院經審查認為申請人經濟確有困難，或有證據證明用人單位存在欠薪逃匿可能的，應當減輕或者免除

　　勞動者提供擔保的義務，及時采取保全措施。

　　第十五條人民法院作出的財產保全裁定中，應當告知當事人在勞動仲裁機構的裁決書或者在人民法院的裁判文書生效后三個月內申請強制執行。逾期不申請的，人民法院應當裁定解除保全措施。

　　第十六條用人單位制定的內部規章制度與集體合同或者勞動合同約定的內容不一致，勞動者請求優先適用合同約定的，人民法院應予支持。

　　第十七條當事人在勞動爭議調解委員會主持下達成的具有勞動權利義務內容的調解協議，具有勞動合同的約束力，可以作為人民法院裁判的根據。

　　當事人在勞動爭議調解委員會主持下僅就勞動報酬爭議達成調解協議，用人單位不履行調解協議確定的給付義務，勞動者直接向人民法院起訴的，人民法院可以按照普通民事糾紛受理。

　　第十八條本解釋自二○○六年十月一日起施行。本解釋施行前本院頒布的有關司法解釋與本解釋規定不一致的，以本解釋的規定為準。

　　本解釋施行后，人民法院尚未審結的一審、二審案件適用本解釋。本解釋施行前已經審結的案件，不得適用本解釋的規定進行再審。

　　最高人民法院

　　關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋（三）

　　（20xx年7月12日最高人民法院審判委員會第1489次會議通過）

　　為正確審理勞動爭議案件，根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等相關法律規定，結合民事審判實踐，特作如下解釋。

　　第一條勞動者以用人單位未為其辦理社會保險手續，且社會保險經辦機構不能補辦導致其無法享受社會保險待遇為由，要求用人單位賠償損失而發生爭議的，人民法院應予受理。

　　第二條因企業自主進行改制引發的爭議，人民法院應予受理。

　　第三條勞動者依據勞動合同法第八十五條規定，向人民法院提起訴訟，要求用人單位支付加付賠償金的，人民法院應予受理。

　　第四條勞動者與未辦理營業執照、營業執照被吊銷或者營業期限屆滿仍繼續經營的用人單位發生爭議的，應當將用人單位或者其出資人列為當事人。

　　第五條未辦理營業執照、營業執照被吊銷或者營業期限屆滿仍繼續經營的用人單位，以掛靠等方式借用他人營業執照經營的，應當將用人單位和營業執照出借方列為當事人。

　　第六條當事人不服勞動人事爭議仲裁委員會作出的仲裁裁決，依法向人民法院提起訴訟，人民法院審查認為仲裁裁決遺漏了必須共同參加仲裁的當事人的，應當依法追加遺漏的人為訴訟當事人。

　　被追加的當事人應當承擔責任的，人民法院應當一并處理。

【【推薦】勞務合同范文合集四篇】相關文章：

勞務合同

勞務合同 篇1

勞務合同 篇2

勞務合同 篇3

勞務合同 篇4

勞務合同篇1

勞務合同篇2

勞務合同篇3

勞務合同篇4