加工合同

時間：2024-06-17 17:37:53 加工合同我要投稿

加工合同經典（15篇）

　　隨著人們法律意識的建立，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編為大家整理的加工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

加工合同經典（15篇）

加工合同1

　　合同編號： 0017127

　　以甲方簽字樣品或確認稿件為驗收標準，色差偏差以色卡為準，方法為抽樣。

　　提出異議期限為甲方收到貨物十五日內，無書面形式視為合格。

　　三、包裝要求：紙箱包裝四、付款方式及違約處理：貨到3個月內付款

　　注：甲方須按合同約定履行付款，對違反合同的欠款每天繳納3‰的違約金；在雙方確定的交貨期內，

　　乙方未按時送貨，每天繳納3‰的違約金。

　　五、交提貨方式及地點：六、違約責任：按《中華人民共和國合同法》的規定。

　　七、解決合同糾紛的'方式：協商解決。協商不成依照法律規定可向守約方人民法院訴訟。

　　八、到貨時間：20xx.3.3日到貨

　　九、備注：

　　1、若甲方自帶紙張，因紙張原因引起的乙方機器配件等非正常原因損害的，由甲方視損害程度按市場

　　價給予賠償。

　　2、甲方所提供資料若有爭議，乙方不予承擔任何責任。

加工合同2

　　甲方：___________ （以下簡稱甲方）

　　乙方：___________ （以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國民法典》有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，甲乙雙方就甲方購買乙方混凝土一事簽訂本合同，雙方共同遵守、履行。

　　一、生產、供應方式

　　1、生產混凝土所需原材料（含水泥、地材、外加劑、粉煤灰、礦粉）由甲方采購、驗收，質量由甲方控制。所有進場材料由乙方負責保管與使用控制。

　　2、乙方負責甲方所需混凝土的生產和運輸（至甲方施工現場），生產（包括上料、攪拌）、運輸過程中的一切事宜和費用均由乙方承擔。

　　3、車輛及機械設備的油料由甲方負責供應。

　　4、甲方無償為乙方提供整套設備及車輛的施工和存放場地，設備基礎由甲方出資承建。

　　二、合同期限及混凝土數量

　　1、合同期限：暫定自__年______月______日至__年______月______日（具體使用時間以現場情況為準）。

　　2、混凝土數量：C50～5.6萬m3C30～5萬m3C35～1.3萬m3

　　三、混凝土價格

　　混凝土運到甲方施工現場價格分為：生產加工單價、運輸單價二部分。

　　1、生產加工單價：____元/m3，合計：_________元。

　　2、運輸單價：___元/m3，合計：_________元。（雙方協商同意不論運距遠近，此項目執行統一單價）。

　　3、甲方如需使用混凝土輸送泵車，價格為_________元/m3，合計：_________元。

　　4、運輸和泵送、車輛產生的油費由乙方自行承擔。

　　四、結算及支付方式

　　1、合同生效時，甲方支付本合同總金額的_________%作為預付款。雙方每15天結算一次混凝土數量與加工運輸費，預付款中扣除結算時分12個月等額扣除，結算后乙方出具對帳單。甲方應付費計算式：應付費=混凝土量×單價

　　2、甲方以現金支票或轉帳方式支付應付款；應付費為不含稅價格。（甲方若需乙方出具正式發票，發票所產生的稅費由甲方承擔）。

　　五、雙方責任和權利

　　1、乙方應確保攪拌站、運輸車的完好，每月至少保證28天（3天維修保養）24小時隨時供應混凝土（遇人力不可抗拒之情況除外）；甲方材料進場和現場具備混凝土生產條件時，乙方則在甲方要求的時間內進行生產。

　　2、乙方應配備足夠的混凝土運輸車以保證甲方所需混凝土的運輸。（甲方每天最大需求方量為800m3）

　　3、乙方按甲方出具的混凝土配合比進行生產，并按規定時間（1小時內）運至甲方施工現場（運輸距離不超過1。5公里），確保到場混凝土的質量和數量，混凝土質量必須符合國家或行業標準及甲方要求。如因乙方原因造成混凝土質量問題的，則乙方必須承擔全部責任；如因甲方原因造成混凝土質量問題的，則甲方必須承擔全部責任。

　　4、甲方派專人在施工現場對混凝土的標號、塌落度、數量進行檢驗，如與甲方要求或混凝土發貨單不符，甲方有權拒收，乙方自行處理；如無異議甲方必須據實簽收。

　　5、甲方負責出庫混凝土試件的制做和養護，甲方負責試件的檢驗。

　　6、乙方有義務按甲方要求隨時提供庫存材料數量，以便甲方及時進料，確保混凝土的生產需要。

　　7、甲方應提供給乙方每盤混凝土的配料單。

　　8、乙方必須保證混凝土供應的連續性，如因此造成的質量事故，乙方承擔全部責任和損失；甲方負責提供200KW發電機一臺。（若甲方不配備發電機，則應和乙方及時溝通，合理安排生產）。

　　9、乙方的食宿自理。（甲方須在攪拌站場地內為乙方無償提供住房和辦公房共6間）

　　10、甲方應保證進場原材料的質量，因此造成混凝土的`質量問題，乙方概不負責。

　　11、甲方應按合同約定及時支付預付款，因甲方預付款不足導致乙方停止供應混凝土而造成的損失由甲方承擔。

　　12、在混凝土澆注前，甲方應以書面形式提前5小時通知乙方所需混凝土的標號、數量、供應地點、部位及施工時間等，并按要求提供混凝土委托單和施工配比單。具體生產時間聽從甲方質監員安排。

　　13、甲方質量監督員有權對混凝土生產過程及配比進行監督，乙方不得阻撓。因混凝土施工中可能有數量的增減，乙方必須聽從監督員的安排，及時增減混凝土的生產數量。監督員必須提前2小時通知乙方，否則乙方已經按委托單數量生產的混凝土，如無質量問題，甲方必須簽收。

　　14、甲方應保證混凝土施工現場的道路通暢、場地平整，協調好與當地群眾的關系，因此方面原因造成混凝土供應延誤或出現質量問題，乙方概不負責。

　　六、其他特殊約定

　　七、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，應協商解決，協商解決不成，須在被告所在地法院解決。

　　八、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　九、本合同一式四份，甲乙雙方各持兩份。

　　十、本合同經雙方簽字、蓋章后生效。

　　甲方：___________乙方：

　　（蓋章）（蓋章）

　　法人代表：________法人代表：____________

　　代理人：___________代理人：____________

　　電話：___________電話：____________

　　______年______月______日______年______月______日

加工合同3

　　合同編號：__________

　　甲方：_______________

　　乙方：唯美白鋼鐵藝（閆興軍）

　　甲方將工程承包給乙方，為維護雙方的合法權益，經甲、乙雙方友好協商，特簽訂如下合同。

　　一、工程概況：

　　1、工程地址：___________

　　2、工程事項明細：___________。

　　（1）本工程圖紙（見附頁）由甲方提供。

　　本工程由乙方包工包料。用料規格以圖紙標注為依據。

　　（2）工程造價為

　　（3）付款方式。合同簽訂，甲方付給乙方定金大門主體制作結束并由甲方檢驗合格后甲方付給乙方元人民幣。乙方安裝結束并由甲方驗收合格后甲方付給乙方元人民幣，合同結束。

　　（4）本工程包括制作、噴涂、安裝以及保修。

　　3、雙方責任及權利：

　　（1）甲方責任：甲方負責提供安裝偉德源、檢驗乙方施工方案及所用材料、及時給付工程款。如因甲方審驗或給付工程款不及時造成工期延誤或產生計劃外費用則由甲方負責。

　　（2）甲方權利：甲方有檢驗乙方施工方案及所用材料的權利。如乙方違反施工方案或未采用甲方提供的`圖紙中所規定的材料，則甲方有權利拒付工程款并要求乙方賠償損失。

　　（3）乙方責任：乙方有責任按合同及施工圖紙施工，不得偷工減料，如施工方案或材料確需變動必須經雙方協商并由甲方簽字確認。

　　（4）乙方權利：乙方有權按合同規定收取工程款。

　　4、施工日期：自___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

　　5、保修事宜：

　　6、本合統一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同簽訂即產生法律效用。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　負責人：________（簽字）

　　負責人：_________（簽字）

加工合同4

　　承攬方(全稱)： _________________ 定作方(全稱)：_________________

　　合同編號: ______________簽訂地點: ______________________

　　承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

　　二、質量標準：

　　1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.

　　2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

　　三、質量檢驗及驗收辦法：

　　定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。

　　五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求：

　　1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。　承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

　　2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。

　　委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的'戳記日期為準。

　　六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算)，該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

　　七、定作款結算辦法及期限：

　　1、________________________________________________________________

　　2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　八、違約責任：

　　第一點：定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。

　　(2)中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

　　(3) 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　(4)無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，(5)錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

　　第二點：承攬方的違約責任

　　(1)違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。

　　(2)包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ;

　　(3)承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

　　(4)因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　九、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。

　　十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

　　十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±__天的浮動。

　　十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十三、雙方需約定的其它事項：

　　_____________________________________________________________________。

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　承攬方(蓋章)：______________

　　定作方 (蓋章)：_____________

　　法定代表人：_______________

　　法定代表人：_____________

　　電話：________________

　　電話：_______________

　　地址：________________

　　地址：_______________

　　開戶銀行：______________

　　開戶銀行：_____________

　　帳號：________________

　　帳號：_______________

加工合同5

　　甲方:_____________________________(委托方)

　　乙方:_____________________________(承攬方)

　　根據甲乙雙方的共同意愿，就涉及承攬加工事項達成協議，擬定本合同，以確保雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。

　　數量：甲方委托乙方承擔加工工作，需要提供36份附加工圖紙。以上產品由甲方委托乙方承擔加工任務。

　　二、相關事宜

　　1、甲方需提供所需產品的原材料至乙方指定的加工廠。乙方將根據產品圖紙的要求進行加工，確保產品質量符合技術文件的.規定要求。

　　2、甲方將派遣質檢代表跟蹤乙方的加工過程，及時解決任何質量問題。在加工過程中產生的切削余料將由甲方回收利用。產品出廠后的運輸費用由乙方承擔，甲方將提供適當的運輸車輛和司機，但乙方需承擔油料費用和搬運費用。

　　3、產品出廠前，由甲方指定的代表按照圖紙和要求進行全面驗收。如果產品不符合要求，損失由乙方承擔。

　　4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求

　　甲方提供原材料后，乙方需在30天內完成全部產品加工合同。若雙方遇到不可抗力事件影響材料提供和加工進度，應及時通知對方并共同協商解決。

　　四、加工費用

　　合同總體加工費用為20萬元，由甲方承擔增值稅。在合同履行過程中，甲乙雙方不得擅自變更合同內容。

　　五、付款方式

　　乙方交付產品后，甲方應當一次性支付全部款項。合同簽訂后，甲方應在一個月內支付全部款項。如乙方交付產品后，甲方未能按時支付款項的，應按日支付2%的違約金。

　　六、其他事宜

　　在履行本合同過程中如發生爭議，雙方應首先進行友好協商解決；協商不成的，可選擇提交至指定仲裁機構進行仲裁解決。

　　雙方未盡事宜，應共同商議解決。本合同自雙方簽署之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：_____________________________

　　簽約人：_____________________________

　　電話號碼：_____________________________

　　時間：_________年____月____日

　　乙方：_____________________________

　　簽約人：_____________________________

　　電話號碼：_____________________________

　　時間：_________年____月____日

加工合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方加工生產“敦正”牌復混肥料事宜達成如下協議，并保證嚴格遵守。甲方委托乙方加工的產品的名稱、數量、價款：

　　1. 硬件要求：

　　質量要求：各項指標須符合GB-20xx國家標準的要求。

　　乙方必須有自己的化驗室和化驗人員。

　　乙方化驗室必須具有檢驗甲方產品質量要求項目的能力：檢驗方法依國標。

　　產品標注式樣：

　　委托方：

　　委托方地址：

　　被委托方：

　　被委托方地址：

　　被委托方生產許可證編號：

　　1.青島敦正生物工程有限公司和青島起家肥料有限公司為同一字號。

　　2.生產工藝：

　　甲方提供的生產工藝、配方，乙方須嚴格遵守。

　　如需改變工藝，須經甲方研發技術部書面簽字同意。

　　3.成品：

　　每班的.成品由甲方的駐廠質檢人員取樣封存，不定期送檢。

　　乙方質檢人員、生產人員需配合甲方工作人員的取樣檢測工作。

　　成品的檢測標準由甲方提供。

　　不合格品由甲方質檢人員做單獨封存，由乙方按甲方提供的工藝配方回用處理，報廢包裝袋退還甲方，損失由乙方承擔。

　　4.乙方按甲方提供的生產技術管理規范要求自行組織生產，期間發生的一切費用由乙方自己承擔。

　　5.乙方每個季度最后一天(3月31日、6月30日、9月30日、12月31日)向甲方提供成品40噸，存放在乙方位于馬店工業園的倉庫。否則，甲方可隨時終止與乙方的合作，期間給甲方造成的損失由乙方承擔。

　　6.乙方生產人員應服從甲方委派人員的質量監督管理，甲方人員隨時對乙方的生產加工過程進行功能監督檢查與指導，并有權制止不符合甲方生產工藝規范的生產行為。

　　7.甲方負責提供有關原料和包裝袋，不計入乙方成本。

　　8.甲方將貨款匯入乙方指定賬戶后方可提貨，貨物由甲方到乙方處自提。

　　9.貨物接受和驗收：提貨時，甲方應當場清點數量、查看外包裝后驗收。其他事項如有異議，應在三日內以書面形式向乙方提出，甲方未向乙方提出書面異議視為驗收合格。

　　10.甲方人員有權無償使用乙方的或乙方提供的質量檢測設施，對乙方生產的產品進行檢測。

　　11.甲方負責全部產品銷售，乙方不得私自銷售甲方委托產品，否則，甲方將保留通過法律途徑請求甲方利益的權利。

　　12.乙方不得與甲方的客戶就該委托加工產品直接交易、結算貨款。否則甲方將追究乙方的責任，主張賠償甲方損失。

　　13..乙方員工要做好對外保密工作，甲方生產的產品及其他內容不對任何人透露，除甲方和甲方允許的人員以外，其他任何人不得進入工作場區和倉庫。

　　14.未盡事宜雙方協商解決，如有違約行為按《合同法》有關規定協商解決。

　　甲方(公章)：___________　　乙方(公章)：___________

　　法定代表人(簽字)：___________　　法定代表人(簽字)：___________

　　________年___月___日　　________年___月___日

加工合同7

　　甲方：

　　乙方：xx商貿中心

　　經友好協商，就乙方委托甲方加工茶葉達成以下協議：

　　一、乙方委托甲方加工茶葉的品種及價格：

　　(一)名稱：花茶、綠茶

　　(二)樣品編號：

　　(三)品質特征：

　　二、數量：10噸/品種

　　三、包裝形式：散裝或者用乙方指定的包裝

　　四、交貨時間：每季度交貨一次。

　　五、交貨地點：北京

　　六、交貨及驗收：貨到以乙方簽字收貨為準

　　(一)驗收地點：

　　(二)驗收人員：

　　(三)驗收依據：

　　八、付款方式：根據甲方經營情況可以：預付、現付、或年度內全部結清。

　　九、違約處理：

　　(一)交貨時間：(二)價格：(三)數量：

　　(四)品質：(五)包裝及凈重：

　　十、XX年，同一品種，乙方保持委托最少兩家廠(場)家生產的.權利。根據實際合作情況，確定今后長期的合作計劃。

　　十一、本協議一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。甲、乙方如有違約，應友好協商，協商不成，由北京市法院裁決。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

加工合同8

　　訂做方（以下簡稱需方）：____________

　　承攬方（以下簡稱供方）：____________

　　經過雙方充分溝通協商，為了更好地實現合作共贏，特訂立本合同。雙方應本著公平、合理、誠信的原則，共同遵守合同條款。

　　一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）

　　品名規格數量單位重量（噸）單價______元/噸價款（元）備注

　　箱梁芯模米正交套約計重量

　　總計總金額（大寫）柒萬柒仟元整

　　二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；

　　三、供應商必須按照工程圖紙要求進行加工，確保產品符合行業相關規范的質量標準。同時，供應商需要積極配合甲方的監督檢查，確保產品質量問題得到有效解決。

　　四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；

　　五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。

　　六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；

　　七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產品數量、品種為準）。

　　八、貨款全部支付完成后，標的物的所有權自動轉移至買方。但如果買方未能履行其支付義務，則標的'物仍然歸供方所有。

　　九、運輸方式為汽運，貨物將直接運至施工現場。供方將協助進行貨物配貨，并承擔運輸費用。但需方需要承擔工地卸車以及其它相關費用。

　　十、本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。

　　十一、違約責任：由違約方負責；

　　十二、解決合同糾紛的方法有多種，其中最常見的是協商方式。當出現合同違約或者其他爭議時，雙方可以通過協商的方式尋求解決辦法。如果協商不成，則可以考慮提交仲裁委員會解決，或者依法向人民法院起訴。這些方式都可以有效地解決合同糾紛，但需要根據具體情況選擇合適的方式。

　　十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

　　十四、本合同為一式兩份，如有未盡事宜，雙方可協商簽訂合同附加條款，并視同與本合同具有同等法律效力。

　　訂做方：__________________承攬方：__________________

　　單位：__________________單位：____________

　　法定代理人：____________法定代理人：____________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________

　　電話：__________________電話：____________

　　開戶行：____________戶名：____________

　　帳號：__________________卡號：____________

　　郵編：____________郵編：____________

　　簽訂時間：____________

加工合同9

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　經雙方充分協商，在互利互惠的基礎上，就甲方委托乙方加工生產系列產品事宜，達成以下協議：

　　第一條加工產品范疇

　　1、產品品名：_______________

　　2、產品規格為：_______________

　　3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。

　　第二條委托加工訂單

　　1、甲方根據市場銷售情況，于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數量和供貨時間，乙方如有異議，應在接訂單后1日內書面提出，否則，視為同意。

　　2、乙方按確認的訂單提供產品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃提前5天通知乙方，但調整幅度（量）不得超過計劃的25%，若超過25%，雙方另行協商。

　　3、乙方應盡努力，限度的.滿足甲方訂單的要求。

　　第三條加工產品質量及責任

　　1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作，產品質量符合國家食品衛生標準。

　　2、加工產品包裝上標注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產，附商標使用授權書。

　　3、產品在保質期內出現批量性質量問題，經由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方制造引起的，除由乙方承擔該批有質量問題產品（需雙方清點數量）的責任外，乙方還應按該批有質量問題產品總值的30%以實物形式（加工產品）補償給甲方；

　　4、乙方交付的產品如在市場流通中，因品質問題而導致甲方利益受損時，經雙方鑒定或經公證單位鑒定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：

　　（1）加工產品的投訴賠償問題，甲方在預先征得乙方同意的情況下（書面為準）可以先行賠付消費者，消費者簽收確認，由乙方負擔賠償，賠款在加工費中扣除；當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協助甲方處理；

　　（2）在甲方有要求時，乙方可協助甲方處理質量投訴，但不負責對最終用戶（即甲方客戶）提供售后服務；

　　（3）少量的包裝破損等質量問題，由乙方負責調換；

　　（4）若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產品變質，乙方不予承擔責任。

　　5、乙方應按產品標準要求對每批次產品進行抽檢及留樣，并嚴格遵循“三檢”制度。

　　6、乙方應根據甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業執照復印件及生產、衛生許可證復印件，相應批次產品的出廠檢驗報告單。

　　第四條原輔料及包裝材料供應

　　1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有，乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。

　　2、乙方全面負責采購加工產品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。

　　3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場。

　　第五條產品交付與驗收

　　1、產品實行甲方自行提供，交付地點為乙方工廠倉庫，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車。

　　2、產品交貨按甲方訂單履行，若有變動，雙方應提前約定。

　　3、產品在出廠之前，由甲方駐廠代表開具質量驗收單，并在乙方出庫單上簽字。

　　4、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準。

　　5、如甲方認為原輔材料、包裝材料及成品出現不良現象（如原輔材料、包裝材料不符合標準，成品有破損現象等）時，可向乙方提出異議，并有權通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料；

　　6、交貨時間：自訂貨計劃在乙方確認（計劃確認時間為乙方收到傳真后1天內）后第七天開始供貨，日供貨量為：月訂貨量萬箱以內的，第天不低于萬箱，月訂貨量萬箱的，每天不低于萬箱，萬箱以上的，每天萬箱。

　　六、其他

　　1、在加工、安裝、付款事項中出現問題，甲、乙雙方發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成的，依法_____________________________法院起訴。

　　2、合同一式兩份，甲、乙雙方各執壹份。本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，合同條款全部履行完畢，合同自行失效。

　　3、備注__________________________________________________________________________________________。

　　甲方（單位蓋章）：_______________

　　甲方代表簽字：_______________

　　_____年_____月_____日

　　乙方（單位蓋章）：_______________

　　乙方代表簽字：_______________

　　_____年_____月_____日

加工合同10

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：________縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：________縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三，為了保證木制品的質量，必須嚴格掌握木材的干燥程度，并確保榫縫和肩角結構緊密牢固、表面平整光滑，同時避免木材出現變形、翹曲、撥縫或松榫等問題。對于塑料面，要求表面平直整齊，四周不得有翹起或脫膠現象。在安裝玻璃時，應按照圖紙標示位置，確保方正、平直，便于安裝。

　　四，根據甲方要求和圖紙，乙方制作了規格樣品。縣物價局核定價格后，雙方代表在現場封存樣品，并將其作為驗收的依據。樣品的質量需符合雙方約定的標準。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條乙方應在規定期限前提交圖紙給甲方。如果甲方在按照乙方要求工作的過程中發現圖紙有問題，應及時通知乙方。乙方應在規定期限內回復并提出修改意見。若乙方未能在規定時間內回復，則甲方有權停止工作并告知乙方。若由此造成了損失，乙方應承擔賠償責任。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款___元。

　　第六條驗收標準和方法：本合同規定的加工成品全部完成后，甲方應及時通知乙方到廠進行驗收。乙方接到通知后，在三天內必須到達廠房進行驗收。驗收標準以合同中規定的質量要求、圖紙和樣品為依據，數量以合同規定為準。如在檢驗過程中發生爭議，雙方應向當地縣物價局提供檢驗證明，以解決爭議。

　　第七條交貨的時間和地點：__年__月__日至__月__日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按___元計算，共計___元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計___元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的`損失，由甲方負責。

　　第十條雙方簽署本合同之日起，乙方應向甲方支付預付款人民幣___元。如甲方未能履行合同義務，除承擔違約責任外，還應當及時無條件地返還預付款項。如乙方未能履行合同義務，甲方有權將預付款用于抵扣違約金和賠償金，并應當及時退還其余款項。以上約定，雙方均應嚴格遵守。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，如果甲方未按照合同規定的質量交付定制物品，乙方同意使用，則應根據質量進行價格結算。如果乙方不同意使用，則甲方應負責修理或更換，并承擔延遲交付的責任。如果經過修理或更換后仍無法符合合同規定，則乙方有權拒收，并由甲方賠償所造成的損失。

　　二，如果甲方交付的定制物數量少于合同規定，乙方需要的部分甲方應該及時補足，并按照延遲交貨處理。如果乙方不再需要，有權解除合同，且甲方需承擔因此而造成的損失。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條雙方如發生爭議，應當及時協商解決；若無法達成一致意見，任何一方可向已辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向有權管理該合同的機關申請仲裁、調解，也可以直接向人民法院提起訴訟。

　　本合同于___年__月___日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：________（蓋章）

　　代表人：________（簽名）

　　地址：________

　　電話：________

　　開戶銀行：________

　　帳號：________

　　乙方：________

　　代表人：________

　　地址：________

　　電話：________

　　開戶銀行：________

　　帳號：________

　　________年________月________日

加工合同11

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：_____________ 以下簡稱甲方

　　定作方：_____________ 以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守、

　　第一條加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備注│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺│130____40____90│件│120││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺│180____100____95│件│10│其中不│

　　│││││帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺│180____100____95│件│20││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│180____40____200│件│10││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架│180____80____200│件│5││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架│180____50____200│件│80││

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳、

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做、

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便、

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據、

　　第三條原材料由甲方提供、

　　第四條圖紙由乙方于____________年____月____日前送交甲方、甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見、甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方、因此造成的損失，由乙方賠償、

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款________元、

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收、驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準、雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明、

　　第七條交貨的時間和地點：____________年____月____日至____月________日全部交貨、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行、交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續、

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按____元計算，共計____元，全部費用由乙方負擔、

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按____元計算，共計____元，全部費用由乙方負擔、運輸造成的損失，由甲方負責、

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款____________元（____萬元）、甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款、乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還、

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款、

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償、

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償、

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失、

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金、

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值________％的違約金、

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收、

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失、

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值________％的違約金、

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的`損失、

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金、

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失、

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用、

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任、但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失、

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴、

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效、

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份、

　　甲方：____________（蓋章）

　　代表人：____________（簽名）

　　地址：____________

　　電話：________________

　　開戶銀行：____________________

　　帳號：________________________

　　乙方：____________

　　代表人：________________

　　地址：____________

　　電話：____________

　　開戶銀行：________

　　帳號：____________

　　年月日

加工合同12

　　承攬方：________________________

　　地址：________________________

　　電話：________________________

　　定作方：________________________

　　地址：________________________

　　電話：________________________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，應立即通知定作方調換或補齊。

　　3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、承包方完成工作后，應按照合同規定的時限提交技術資料和質量證明文件，并等待定制方驗收。對于難以在短期內檢驗出質量問題的定制品或項目，雙方應該在合同中約定保證期限。如果在保證期限內發現問題，除非是由于定制方使用或保管不當等原因造成的質量問題，否則承包方有責任修復或更換。

　　3、當事人雙方對承攬的.定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1、雙方應當按照合同規定履行交（提）定作物期限。如有任何一方需要提前或延期交（提）定作物，應在事先與對方達成協議并且按照協議執行。

　　2、確定定作物交付日期的計算方法為：若承攬方自行安排運輸工具送交定作物，則以定作方接收物品的時間戳記為準；若委托運輸部門運輸，則以承運部門發放時間戳記的日期為準；若由定作方親自提取，則以承攬方通知提取日期為準，但承攬方必須在通知中留出適當的途中時間。雙方如有其他約定，則按照雙方協商的方式計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔________________________________________________

　　第十條轉包

　　1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；

　　2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

　　（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

　　（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。

　　4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　第十一條其他約定____________________________________________________________

　　第十二條承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；仍不符合合同規定的。

　　2、如果承攬方在交付定制物品或完成工作時未能滿足合同規定數量，但定制方仍需要這些物品或工作，那么承攬方應按照少數補齊，并且逾期部分應視為遲延交付。對于定制方不再需要的部分，承攬方應賠償因此造成的損失。

　　3、如果承攬方未按照合同規定對定制物品進行包裝，需要進行返修或重新包裝的，承攬方應該負責返修或重新包裝，并承擔由此產生的費用。如果定制方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失，承攬方應該支付低于合格包裝物價值的不合格包裝物部分的費用。如果由于包裝不符合合同規定導致定制物品毀損或丟失，承攬方應該賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、如若無法交付定制物品或未能完成工作，違約方需支付無法交付定制物品或未能完成工作價值總和的________%（請自行填寫具體數值，建議在10%~30%之間），或者酬金總額的________%（請自行填寫具體數值，建議在20%~60%之間）作為違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的________%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的。

　　3、如未能按照合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同。此時，定作方應當賠償因違約行為而給承攬方造成的損失。如果承攬方不要求解除合同，那么除交付定作物的日期延后外，定作方還需要承擔停工待料所帶來的經濟損失。

　　4、若定作方未在合同規定的期限內領取定作物，則需承擔承攬方的保管、保養費用，并按照合同約定支付違約金。如果超過6個月仍未領取定作物，則承攬方有權變賣該物品，所得價款扣除報酬、保管、保養費后應退還給定作方。若變賣所得不足以支付報酬及相關費用，則定作方需要賠償差額；如果無法變賣，則定作方需賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按項處理：

　　1、向_________機關申請_________；

　　2、向人民法院起訴。

　　本協議自______年______月______日起開始生效，有效期為______年/月/日至______年/月/日止。在合同有效期內，除非經雙方協商一致并以書面形式確認變更或解除，否則任何一方不得擅自變更或解除本協議。如有未盡事宜，雙方應及時進行協商，并簽訂補充協議，補充協議應與本協議具有同等法律效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式_______份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

　　定作方：____________________

　　代表人：____________________

　　__________年________月________日

　　承攬方：____________________

　　代表人：____________________

　　__________年________月________日

加工合同13

　　訂立合同雙方：______

　　承攬方：__________（以下簡稱甲方）

　　定作方：__________（以下簡稱乙方）

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品品名規格(長，寬，高c)單位數量備注玻璃柜臺塑料臺面柜臺玻璃臺面柜臺棉布貨架大百貨電器貨架小百貨貨架

　　第二條加工成品質量要求：____一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款元. 183;服裝加工合同183;鋼筋加工合同183;加工貿易合同183;進料加工合同

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：________年____月____日至__月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付____元(大____元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的'日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.本合同于________年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效.本合同一式___份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

　　甲方：___________ (蓋章)

　　代表人：____________

　　地址：___________

　　電話：___________

　　開戶銀行：________

　　帳號：__________

　　乙方：___________

　　代表人：_________

　　地址：___________

　　電話：___________

　　開戶銀行：________

　　帳號：____________

　　________年____月____日

加工合同14

　　甲方：乙方：

　　鑒于乙方是甲方的供應商，為了保證乙方所供應商的SMT的品質及交期，明確雙方責任，本著平等合作原則，雙方共同協商，達成以下協議：

　　1. SMT質量要求：

　　1.1無虛焊、無浮高/錫高、無斜偏、無立碑、無左右偏移、無上下偏移、無少錫、無余錫/多錫、無錫渣、無錫尖、無錫皺、無氣泡、無分層、無燙傷、無短路、無臟污、雜物、無劃傷、無側位、貼反、元器件無缺少、貼多、無氧化，元器件型號和位置符合器件裝配圖紙，過回流焊不允許基材分層、起泡，等其它不良現象；

　　2.質量保證

　　2.1質量要求應滿足甲方采購原材料、外協件檢驗標準及甲、乙雙方確認的圖紙或樣本及

　　相關的技術資料標準要求; 乙方對出廠產品的.以下項目:

　　(1)外觀

　　(2)規格

　　(3)功能特性

　　(4)包裝，實施嚴格控制和檢驗。

　　2.2甲方對乙方提供的產品上線合格率按每次進行統計，功能不良率不得超過外觀不

　　良率不得超過2%，; 不良率超標視為不合格產品將返回重工罰款處理。

　　2.3甲方可隨時到乙方的生產現場對生產工藝、外協件進行檢查或對乙方所供產品隨機抽樣，進行常規或專項測試。若發現不合格項或被判為不合格，乙方收到不良改善通知書時，必須制定真實有效的整改措施和不影響甲方生產及進度計劃，并將實施結果向甲方報告。

　　2.6乙方應保證所供產品在甲方材料倉庫庫存期間，在規定期限(1年)內，其質量仍符合甲方要求，否則甲方有權退貨和拒付貨款.

　　3.品檢驗與不合格的判定

　　3.1甲方對乙方提供的產品驗收采用抽檢檢驗;

　　3.2每PC單位產品(專指送樣品)若有一個檢查項目不合格，則判為不合格.

　　3.3不合格批的認定

　　3.3.1按 (致命缺陷:0;嚴重缺陷;輕微缺陷正常單次抽樣方案表抽檢，按物料品質(檢驗)標準相關技術要求進行檢驗，不合格數超過允收標準，則可判定該批產品為不合格品。

　　3.3.2對乙方所供產品在甲方生產使用過程中，在任一單班發現不合格率大于本協議的第

　　2.2條款的不合格率（1%）時，則判該批產品為不合格。

　　4.包裝方式：

　　包裝要求采用甲方委托乙方加工的包裝材料包裝。

　　5.質量異常的處置

　　5.1質量異常按批退、篩選、特采三種方式處置。

　　5.2 檢驗發現不合格，填寫異常聯絡單通知供應商改善，供應商在2小時內給出臨時處理措施24小時內提供改善報告。

　　5.3異常問題不能重復發生，按每單累計，同樣異常從第二次開始對供應商采取扣款處理。

　　a．批退，每次按元扣罰處理。

　　b．篩選，由供應商派人來我司篩選或由我司按人員篩選，按/小時收取選別費用。

　　c．特采，每特采一批按元扣罰處理。

　　5.4 異常造成的我司交期的延誤，每款按元扣罰處理。

　　5.5如果甲方發現客戶退回的PCBA是SMT貼片造成將以每塊完成維修，還給甲方。

　　5.5因SMT加工問題涉及到產品的報廢或客戶端的賠款，則由供應商承擔所有損失。

　　5.6結單才付款。

　　5.7未盡事宜雙方協商解決。

　　甲方（簽字）：（蓋章）：

　　乙方（簽字）：（蓋章）：

　　_____年____月____日_____年____月____日

加工合同15

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：____縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：____縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三，為了保證木制品的質量，必須嚴格掌握所使用的木材干燥程度，確保榫縫和肩角結構的緊密性，以及表面的平整光滑。木材在使用過程中不能有變形、翹曲、撥縫或松榫等情況。塑料面必須平直整齊，四周不能有翹起或脫膠現象。同時，在安裝玻璃時，必須按照圖紙標示進行操作，保證位置方正、平直且方便安裝。

　　四，雙方按照乙方提出的質量要求和圖紙先制作規格樣品，待縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，并將其作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條乙方應于規定時間前將圖紙送交甲方。在工作過程中，如甲方發現圖紙存在問題，應及時告知乙方；乙方應在規定時間內回復并提出修改意見。若乙方未能在規定時間內回復，甲方有權停止工作并通知乙方。由此造成的任何損失需由乙方承擔賠償責任。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款________元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品完成后，甲方應主動通知乙方前來廠內進行驗收。乙方接到通知后必須在三天內赴廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求、圖紙和樣品為準，數量以合同規定為依據。如在檢驗過程中出現爭議，雙方可請縣物價局提供檢驗證明并解決。

　　第七條交貨時間和地點：本合同生效后，甲方需在30天內完成全部交貨，交貨地點為乙方指定的倉庫。如需提前或延期交貨，必須經雙方協商一致，并在協議規定的時間內交貨。若因甲方原因造成延遲交貨，則應承擔相應的.違約責任。交貨時，乙方將派專人到倉庫驗貨，確認貨物數量、質量和包裝是否符合要求，如發現問題，甲方應立即處理并重新發貨。驗收合格后，由乙方負責接收貨物并辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按____元計算，共計____元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸方式和費用承擔：甲方將負責貨物的運輸，每件貨物的運輸費用按照____元計算，總費用為____元，全部由乙方承擔。如因運輸而導致的貨物損失，甲方將承擔賠償責任。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款____元。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，如果甲方沒有按照合同規定提供符合質量要求的定制物品，乙方可以選擇接受其利用并按照實際質量支付相應費用；或者拒絕接受，并要求甲方承擔修理、更換和延遲交付的責任。如果經過修整或更換后仍不符合合同規定，乙方有權拒收，所造成的一切損失由甲方承擔賠償責任。

　　二，如果甲方未能按照合同規定的數量交付定制物品，而乙方仍有需要，那么甲方必須相應地進行補償，并且已逾期交付的部分將按照逾期處理。如果乙方不再需要這些物品，他有權解除合同并要求賠償損失。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

　　六，若由甲方負責送貨，若在運輸過程中導致定制物品損壞，甲方應承擔修理責任并確保修理后的產品符合合同規定的質量標準。否則，乙方有權拒收貨物。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值____%的違約金。

　　三，如果乙方未能按照合同約定的時間提供所需的圖紙和其他技術資料，除非延遲交付對于定作物的交付日期造成影響，否則乙方應承擔因此造成甲方停工待料所產生的經濟損失。

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條如果由于不可抗力的原因，使得甲方在約定期限內無法履行合同所定制的物品或者采購到原材料，則甲方可以憑借有關部門出具的證明免除違約責任。但是，甲方也應該采取積極的措施以盡量減少損失。如果不可抗力事件發生在合同規定的期限外，則甲方不能免除其責任。而如果乙方在拒收或延遲接受的情況下導致不可抗力事件的發生，則乙方應當承擔責任并賠償甲方所造成的損失。

　　第十五條在合同履行過程中，如發生任何爭議，雙方應及時協商解決。如無法協商一致，任何一方可向雙方約定的爭議解決機構申請仲裁或訴訟，也可向有管轄權的人民法院提起訴訟。雙方應全力配合爭議解決機構進行調查和證明，接受爭議解決機構裁決。

　　本合同于___經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：____縣木具廠

　　代表人：________________

　　地址：________________

　　電話：________________

　　開戶銀行：____縣支行營業所

　　賬號：________________

　　乙方：____縣百貨公司

　　代表人：

　　地址：________________