服裝加工合同

時間：2023-08-01 17:02:11 加工合同我要投稿

服裝加工合同（優）

　　隨著法律觀念的深入人心，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的服裝加工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

服裝加工合同（優）

服裝加工合同1

　　合同編號：__________________

　　定作方(甲方)_____________________

　　承攬方(乙方)_____________________

　　一、委托加工項目

　　1.委托加工產品：_____________________

　　2.數量：以甲方下單為準。

　　3.單價：_______________

　　4.交貨期限：按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時間以訂單為準。

　　二、委托加工方式

　　1.乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________.

　　2.甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

　　三、質量要求及技術標準

　　1.乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

　　2.技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行)

　　四、乙方對質量負責的范圍及期限

　　1.面料、輔料質量的確認;

　　2.顏色、尺碼規格的確認;

　　3.繡制“煒城”標徽工藝的確認;

　　4.縫紉手工藝的確認;

　　5.其他質量問題的確認;

　　6.乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;

　　7.乙方在合同期內對質量責任需支付保證金

　　8.甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　1.甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;

　　2.乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;

　　3.未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　六、驗收標準、方法和期限

　　甲方以合同約定的'交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準)，并派業務員跟單，其食宿由乙方負責。

　　七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

　　1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;

　　2.于甲方指定的地點_________交貨。

　　3.運輸方式為_________;運費由_________負擔。

　　八、交付金額及銷售期限

　　1.第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%;

　　2.在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;

　　3.銷售期限：_______________________.

　　九、結算方式

　　1.在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。

　　2.甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：

　　銀行戶名：_______________________

　　開戶銀行：_______________________

　　銀行賬號：_______________________

　　十、違約責任

　　1.乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;

　　2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

　　3.乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰;

　　4.乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;

　　6.乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;

　　7.乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金;

　　8.每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元;

　　9.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。

　　十一、解決合同糾紛的方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

　　十二、其它事項

　　企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)_________乙方(蓋章)_________

　　授權代表(簽字)______授權代表(簽字)________

　　________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　服裝加工合同書

　　定作方(甲方)：，身份證號：.

　　承攬方(乙方)：，身份證號：.

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲方委托乙方加工_________，雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經充分協商，達成如下合同條款，以便共同遵守。

　　一、委托加工項目

　　品名

　　規格

　　單位

　　數量

　　(以甲方下單為準)

　　單價

　　備注

　　二、委托加工方式

　　1、甲方提供原材料。合同應當明確規定原材料的消耗定額，甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。

　　2、甲方負責布料裁剪，并由甲方提供商標(成尊女褲)、吊牌、防偽標識。

　　3、乙方必須依照合同規定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣后，乙方進行加工，按照封樣樣品標準加工的產品，甲方不得拒收。如果有質量異議，雙方應共同選擇由鑒定資質的機構進行鑒定。

　　4、工廠由乙方全權管理，包括加工設備、工作人員及其工資等。

　　5、交貨期限：按乙方接單日起_-_天內交貨。具體時間以訂單為準。

　　三、質量要求及技術標準

　　1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_______年_____月_____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

　　2、技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行)。

　　四、乙方對質量負責的范圍及期限

　　1、面料、輔料質量的確認;

　　2、顏色、尺碼規格的確認;

　　3、繡制商標工藝的確認;

　　4、縫紉手工藝的確認;

　　5、其他質量問題的確認;

　　6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;

　　7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之三。

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;

　　2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　六、驗收標準、方法和期限

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

　　1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;

　　2、于甲方指定的地點_________交貨。

　　3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。

　　八、加工費及結算

　　1、加工單價：_______元/套，大寫：

　　2、結算日期：按月結算，依據實際制衣件數，經雙方認可后，甲方須在月底前支付乙方加工費。

　　九、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　十、違約責任

　　(一)甲方的違約責任：

　　1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規定的原材料而影響產品質量、未按合同規定的`時間向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。

　　2、甲方無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　3、甲方應按時付款，如不按時付款，每逾期一天按應支付價款20%作為違約金。

　　4、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量、設計或變更交付定作物地點、接受人等，應當事先通知乙方，否則由甲方承擔因此而多支出的費用。

　　5、甲方中途廢止合同的，償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%——60%的幅度)違約金。

　　(二)乙方的違約責任：

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間、數量交貨，如逾期交貨或交貨數量少于合同約定的，乙方應向甲方支付總價款_%的違約金。

　　2、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_______%違約金;

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失;

　　5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;

　　6、乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰;

　　7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金;

　　十一、解決合同糾紛的方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

　　十二、生效條件

　　本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　十三、其他約定：

　　甲方(章)：

　　乙方(章)：

　　地址：

　　電話：

　　年月日

服裝加工合同2

　　甲方：（定作方）

　　乙方：（承攬方）

　　經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。

　　一、定作物

　　服裝名稱：

　　款式：

　　面料名稱：

　　計量單位：

　　單價：

　　金額：

　　備注：

　　二、面料、輔料質量標準和要求

　　三、服裝款式特點和制作要求

　　四、服飾質量標準和驗收方法

　　五、量體時間

　　本合同生效之日起天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。

　　六、配套及包裝要求

　　七、結算方式和付款期限

　　八、交貨期限、地點、方式

　　乙方應當在量體完成之后_____天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。

　　九、異議

　　如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。

　　十、違約責任

　　1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。

　　2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的.比例支付違約金。

　　3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。

　　十一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向提起訴訟。

　　十二、本合同一式_____份，各方各執_____份，雙方簽字或蓋章后生效。

　　甲方：

　　_____年_____月_____日

　　乙方：

　　_____年_____月_____日

服裝加工合同3

　　定做方（甲方）：

　　承攬方（乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》，經甲乙雙方友好協商，就20xx年春夏季服裝加工生產事宜，達成如下協議：

　　一、貨品名稱、單號、款號、數量、金額、交貨期等：

　　貨品:

　　名稱:

　　單號:

　　款號:

　　顏色:

　　數量與碼數:

　　單價/件:

　　交貨期:

　　備注：

　　S M L XL XXL：

　　總數：

　　貨款（合計）RMB￥（金額大寫）￥

　　二、雙方責任范圍

　　甲方提供面料、商標、拉鏈、及有甲方LOGO的輔料，乙方提供粘樸，袋布、縫紉線、紙箱等。乙方加工范圍從剪裁到包裝，甲方負責運輸。

　　三、付款方式

　　乙方完成大貨包裝，甲方驗貨合格后支付全部加工費用，安排出貨。加工費以實際出貨數量為準進行計算。

　　四、質量與數量要求

　　1、乙方需按甲方的要求提前制作產前樣板給甲方批核封存，作為加工生產的標準進行操作并以此為驗貨收貨的標準。

　　2、甲方提供的面料，乙方必須在面料到廠三日內驗布，并提供《驗布報告》（包括數量確認），如面料有問題需及時向甲方反映，以便第一時間處理解決。

　　3、生產之前，乙方要向甲方提供生產計劃，以便監控實施過程。

　　4、甲方提供的面料和輔料之剩余料，乙方需在出貨的同時如數退還甲方。

　　五、知識產權保護責任

　　乙方不得使用甲方的商標和產品的款式設計，或外流給別人使用。否則，將承擔賠償責任。

　　六，違約責任

　　1、正常情況下，乙方不得延誤甲方的貨期，生產中如有意想不到的難題則雙方協商解決。如果延誤貨期，影響了甲方銷售，乙方將承擔加工費 %的.違約金。

　　2、甲方依據產前封存的樣板驗貨，如果發現不良現象有權責令乙方返修后才能出貨。而甲方必須及時支付加工費用，否則，由此產生的后果則由甲方承當。

　　以上條款，雙方遵守執行，未盡事宜雙方隨時協商處理。本合同一式兩份，雙方各執一份，同樣具有法律效力。

　　甲方：乙方：

　　簽名：簽名：

　　蓋章：蓋章：

　　簽訂日期：簽訂日期：

服裝加工合同4

　　定作方(乙方)：_____________________ 承攬方(甲方)：_____________________

　　一、委托加工項目

　　委托加工產品：_____________________

　　數量：以乙方下單為準._________款號,______件,單價 ________ _________款號,______件,單價：_______________

　　交貨期限：按甲方接單日起*天內交貨。具體時間以訂單為準。

　　二、委托加工方式 1.乙方提供面料，輔料，樣衣,圖紙,外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

　　三、質量要求及技術標準甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工，于*年*月*日制作出樣品，經乙方確認后封樣，該樣品由***保存。

　　四、甲方對質量負責的范圍及期限

　　面料、輔料質量的確認;

　　顏色、尺碼規格的.確認;

　　3.乙方允許甲方制作誤差率為*%

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　1.乙方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;

　　2.甲方必須對乙方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的資料自行加工、銷售;

　　3.未經乙方許可，甲方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　六、驗收標準、方法和期限乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質量標準)，并派技術員跟單(檢查質量),其食宿由甲方負責。

　　七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

　　1.甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發運包裝;

　　2.于乙方指定的地點****交貨。

　　3.運輸方式為***;運費由****負擔。

　　八、交付金額及銷售期限，經跟單員驗收確認后，當天交付貨款

　　九、結算方式 :

　　1.在甲方交貨后，由甲方開具增值稅專用發票交給乙方。

　　2.乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳戶為：

　　十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

　　甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

　　授權代表(簽字)：______授權代表(簽字)：________

　　*年*月*日 *年*月*日

　　簽訂地點：********

服裝加工合同5

　　合同編號：

　　簽訂日期：

　　定作方：(以下簡稱甲方)

　　承攬方：(以下簡稱乙方(yifang))

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　第一條加工成品

　　品名：貨號：

　　顏色：尺碼：

　　第二條服裝數量

　　1、計量單位：

　　2、數量：

　　第三條原材料的提供

　　由甲方提供原材料，具體見下：

　　材料名稱數量\質量：

　　提供日期：

　　第四條服裝質量

　　加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條技術資料、圖紙提供

　　1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。

　　2、乙方(yifang)在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在 2 天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在 2 內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　第六條報酬

　　1、加工單價：

　　2、總金額(元)：

　　第七條包裝方式

　　內用，外用包裝，包裝費由__方承擔。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：

　　2、產品的交(提)貨期限：。

　　第九條服裝驗收

　　1.驗收期間：

　　2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

　　7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

　　第十條定金/預付貨款

　　(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

　　(2)甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　第十一條報酬結算

　　1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內，一次性付清合同約定的全部款項;

　　第十二條留置權

　　如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

　　第十三條違約責任

　　1、甲方的違約責任

　　(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

　　(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　　(4)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　2、乙方的違約責任

　　(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的`，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

　　(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　　(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

　　(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十七條爭議解決

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。第十八條其他約定

　　本合同經雙方簽字后于_ 年 _ 月_ 日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;

　　甲方(章)：乙方(章)：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

服裝加工合同6

　　甲方：(承攬人)：xx市xxxx服飾有限公司

　　乙方：(定作人)：xx服飾有限公司　　

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　xx市根據《中華人民共和國合同法》和有關規定，經甲、乙雙方友好協商，就乙方委托甲方加工生產xx品牌服飾，現達成協議如下：

　　一、服裝名稱牛仔褲牛仔褲牛仔褲牛仔褲合計總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整附訂貨配碼及數量明細貨單，貨單單價不含稅票費用，開票需另加收稅費。以上訂貨數量與實裁數有10%±，以實際出貨數量為準。訂做物數量與金額：工廠貨號客戶款號面料成分62%棉，10%竹纖維，18%滌綸，10%天絲60%棉，40%滌綸100%棉100%棉顏色黑色藍色藍色黑色單價數量金額(元)貨期

　　二、服裝款式和制作要求：服裝款式由乙方提供或者到甲方現場指定，并經過乙方最終確認的樣板，如需對一些款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。

　　三、布料和輔料的提供及確認：經雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等)給甲方生產中使用，成品面料由乙方在甲方處選定并由甲方提供，若產品上出現一些裝飾物如貼布、貼皮，金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方提供。對于根據乙方提供的商標，如有涉及第三方的知識產權而引起糾紛，概由乙方負責。

　　四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：

　　1、貨物在本合同生效之日起在xx年09月18日到xx年3月15日完成，余下貨款到帳后，于甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發往乙方指定地點，運費由乙方承擔。

　　2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。

　　五、包裝要求：內層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準確無誤的注明服裝名稱、數量、貨號。

　　六、a.b.結算方式和付款方式：按實標數量以現金的方式結算。由甲方按實標數量給乙方開具發貨清單，乙方以匯款或現金方式結算。付款方式：乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的30%(即由乙方再付總訂貨額的`70%(即

　　七、1、2、違約責任：因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的，甲方的交貨時間順延。甲方如逾期交貨的，應在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以上的，每天應當根據本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。

　　八、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，則向加工承攬地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　九、本合同一式二份，各方各執一份，空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力，雙方簽字或蓋章后生效。元)，貨好通知乙方元)，甲方收到貨款后馬上發貨。

　　甲方：xx市xxxx服飾有限公司單位名稱(蓋章)

　　單位地址：委托代理人：電話：日期：

　　乙方：xx服飾有限公司單位名稱(蓋章)

　　單位地址：委托代理人：電話：日期：

服裝加工合同7

　　甲方： (承攬人) ：

　　乙方： (定作人) ：

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　______市根據《民法典》和有關規定，經甲、乙雙方友好協商，就乙方委托甲方加工生產 ## 品牌服飾，現達成協議如下：

　　一、服裝名稱牛仔褲牛仔褲牛仔褲牛仔褲合計總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整附訂貨配碼及數量明細貨單，貨單單價不含稅票費用，開票需另加收稅費。以上訂貨數量與實裁數有 10%±，以實際出貨數量為準。訂做物數量與金額：工廠貨號客戶款號面料成分 62%棉， 10%竹纖維， 18% 滌綸，10%天絲 60%棉，40%滌綸 100%棉 100%棉顏色黑色藍色藍色黑色單價數量金額(元) 貨期

　　四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：

　　1、貨物在本合同生效之日起在 ______ 年 09 月 18 日到 ______ 年 3 月 15 日完成，余下貨款到帳后，于甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發往乙方指定地點，運費由乙方承擔。

　　2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。

　　五、包裝要求：內層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準確無誤的注明服裝名稱、數量、貨號。

　　六、 a. b. 結算方式和付款方式：按實標數量以現金的方式結算。由甲方按實標數量給乙方開具發貨清單，乙方以匯款或現金方式結算。付款方式：乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的 30 %(即由乙方再付總訂貨額的 70 %。

　　七、違約責任

　　因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的，甲方的交貨時間順延。甲方如逾期交貨的，應在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以上的，每天應當根據本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。

　　八、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，則向加工承攬地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　九、本合同一式二份，各方各執一份，空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力，雙方簽字或蓋章后生效。元) ，貨好通知乙方元) ，甲方收到貨款后馬上發貨。

　　甲方：單位名稱(蓋章)

　　單位地址：委托代理人：電話：日期：

　　乙方：單位名稱(蓋章)

　　單位地址：委托代理人：電話：日期：

服裝加工合同8

　　甲方（供應方）：_____________ 合同編號：_____________

　　乙方（加工方）：_____________ 簽定地點：_____________

　　現經雙方友好協商，特制定以下協議：

　　一、簽定時間：

　　_____ 年__ 月__ 日交貨地點：_____________

　　制單

　　款號

　　貨品

　　名稱

　　數量

　　貨期

　　單價每件

　　成本價

　　備注

　　二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。

　　三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的供應商：______線價：_______________

　　四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。

　　五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。

　　六、乙方交貨成品數量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的`兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。

　　七、大貨送甲方做尾部工序的，發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。

　　八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。

　　九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。

　　十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼0.1元/粒，鈕門0.025元/粒，打棗0.018元/粒，剪線0.2元/件。

　　十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定（最多按單價半計），超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。

　　十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。

　　十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。

　　甲方（供應方）：_____________ 乙方（加工方）：_____________

　　地址：_____________________地址：______________________

　　授權代表：__________________ 公司蓋章：___________________

　　日期：______________________ 日期：_____________________

服裝加工合同9

　　定作方（甲方）：承攬方（乙方）：____________

　　一、委托加工項目

　　1、委托加工產品：

　　2、數量：以甲方下單為準、

　　3、單價：_______________

　　4、交貨期限：按乙方接單日起_________天內交貨。具體時間以訂單為準。

　　二、委托加工方式

　　1、甲方提供一切原材料及配料。

　　三、質量要求及技術標準

　　1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，并在生產前制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

　　四、乙方對質量負責的范圍及期限。

　　1、面料、輔料質量的確認;

　　2、顏色、尺碼規格的確認;

　　3、縫制工藝的確認;

　　五、技術資料、及保密要求

　　1、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行

　　加工、銷售;

　　2、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的.技術資料。

　　六、驗收標準、方法和期限。

　　甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收（按合同約定之質量標準）。

　　七、交貨地點、運輸方式

　　1、乙方按照甲方指定的地點_________交貨。

　　2、運輸：甲方自備。

　　八、違約責任

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值10%的違約金;

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　授權代表（簽字）：______

　　授權代表（簽字）：

　　簽訂時間：20學習年____月____日

　　簽訂地點：

服裝加工合同10

　　服裝生產加工合同范本

　　定作方（甲方）：簽訂日期：

　　加工方（乙方）：交貨日期：

　　一、委托加工明細（數量以最后實際成品入庫數為準）款號：

　　顏色單位數量單價

　　略

　　二、質量技術要求：

　　1）甲方明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。

　　2）乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。如有任何問題三日內通知甲方相關部門解決，否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。

　　三、生產技術資料、圖紙提供辦法及保密要求：

　　1）甲方提供；乙方嚴格保密，保證不外泄，不在甲方訂單之外利用甲方提供的資料進行加工銷售，否則負相應法律責任。若生產完畢，樣品、紙樣、主料輔料等一切歸還甲方。

　　四、交貨期和成品質量要求

　　1）乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的成本價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金：如超期一天按該貨品總價的2%扣款，如超期兩天按該貨品總價的4%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。

　　2）乙方需提供真實裁片數量，若弄虛作假，乙方交貨成品數量缺失，以每件為單位，每件按貨品的成本價的`兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。

　　3）乙方生產大貨必須保證成品尺寸按照紙樣完成尺寸生產（允許正負1cm誤差）。若大貨送甲方后，發現成品油污、跳線、多處線頭、爛孔、抽紗、尺寸不對等情況，乙方每件按貨品的成本價予以賠償（加工費中扣除）。

　　4）乙方生產前需對布料、輔料核對，所有面料，輔料有質量問題的，應該在沒有開始裁剪或加工前，報甲方確認或者及時更換，凡是由于乙方人員私自對有質量問題而繼續使用的或隱藏不報的，由乙方承擔該批面料、輔料的所有費用。布料和輔料超耗由乙方承擔。

　　5）甲方將對乙方送來終檢的產品進行檢驗，檢驗的合格率必需達到？____%以上。超次品按照每件成本價從加工費中扣除。

　　五、結算方式：按甲方實際入庫數量結算，此月出的貨待下月____號前結算。如有特殊情況會另行通知。

　　六、解決合同糾紛的方式：雙方協商解決，解不成時，到有管轄權的工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁；

　　七、雙方協商的其他條約。

　　法定負責人：法定負責人：

　　委托代理人委托代理人：

　　單位地址：單位地址：

服裝加工合同11

　　定做方（甲方）：_________有限公司。

　　承攬方（乙方）：_________制衣有限公司。

　　根據《中華人民共和國合同法》，經甲乙雙方友好協商，就_________年春夏季服裝加工生產事宜，達成如下協議：

　　一、貨品名稱、單號、款號、數量、金額、交貨期等

　　貨品。

　　名稱_________單號_________款號_________顏色_________數量與碼數_________單價/件_________交貨期_________備注。

　　S M L XL XXL總數。

　　貨款（合計）_________RMB￥（金額大寫）_________￥

　　二、雙方責任范圍

　　甲方提供面料、商標、拉鏈、及有甲方LOGO的輔料，乙方提供粘樸，袋布、縫紉線、紙箱等。乙方加工范圍從剪裁到包裝，甲方負責運輸。

　　三、付款方式

　　乙方完成大貨包裝，甲方驗貨合格后支付全部加工費用，安排出貨。加工費以實際出貨數量為準進行計算。

　　四、質量與數量要求

　　1、乙方需按甲方的要求提前制作產前樣板給甲方批核封存，作為加工生產的標準進行操作并以此為驗貨收貨的標準。

　　2、甲方提供的面料，乙方必須在面料到廠_________日內驗布，并提供《驗布報告》（包括數量確認），如面料有問題需及時向甲方反映，以便第一時間處理解決。

　　3、生產之前，乙方要向甲方提供生產計劃，以便監控實施過程。

　　4、甲方提供的面料和輔料之剩余料，乙方需在出貨的.同時如數退還甲方。

　　五、知識產權保護責任

　　乙方不得使用甲方的商標和產品的款式設計，或外流給別人使用。否則，將承擔賠償責任。

　　六，違約責任

　　1、正常情況下，乙方不得延誤甲方的貨期，生產中如有意想不到的難題則雙方協商解決。如果延誤貨期，影響了甲方銷售，乙方將承擔加工費_________%的違約金。

　　以上條款，雙方遵守執行，未盡事宜雙方隨時協商處理。本合同一式兩份，雙方各執一份，同樣具有法律效力。

　　甲方：_________

　　簽名：_________

　　蓋章：_________

　　簽訂日期：_________年______月_____日

　　乙方：_________

　　簽名：_________

　　蓋章：_________

　　簽訂日期：_________年______月_____日

服裝加工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方本著互惠互利、共同發展的原則，經友好協商，達成如下合作條款：

　　一、合作方式

　　甲方提供服裝加工所需場地、設備、加工人員和管理人員;乙方提供訂單以及相關的所有原輔材料和制圖工具，進行技術指導和訂單質量跟蹤，乙方以最低保底加工費和計件加工費相結合的形式給付甲方加工費。

　　二、合作期限

　　壹年，自年月日年月日。合同期滿，若雙方愿意繼續合作，雙方須提前三個月洽談合作條款。

　　三、合作條件

　　(一)設備：甲方確保現有設備正常運行，維修費用由甲方承擔。以后是否增加生產設備完全有甲方自愿，乙方不得以缺少某種設備為由扣減加工費(附設備請單)。

　　(二)乙方用甲方服裝加工生產線工人。

　　(三)合同簽訂當日付清第一月加工費，共計人民幣元整(小寫元)。

　　四、生產安排

　　由乙方技師與甲方管理人員共同進行生產和質量管理，各負其責。()雙方依據訂單充分溝通、協商，合理安排生產計劃，甲方在不違背河南省天霖地工貿有限公司管理規定的`情況下保證正常的生產時間，每天8個小時，每月26個工作日(國家法定節日正常休息)。

　　五、加工費用及結算方式

　　(一)加工費用：每批產品以雙方談妥的價格計算當月加工費。最低保底加工費月人均元。當月加工費低于保底加工費時，按照保底加工費結算。

　　當月水電費用由乙方負擔。

　　(二)結算方式：先付款后加工。乙方應于每月日前支付上半月的保底加工費。日前支付下半月保底加工費。月底統算后支付當月實際加工費。

　　六、質量要求

　　(一)乙方負責生產工藝的編排、人員分工、前后道人員配比等，甲方必須按乙方要求配合好生產過程中各環節的質量管理和生產管理，確保成品質量和乙方材料的合理利用。材料的合理損耗由雙方共同確定，超損耗部分，分析原因，劃清責任，由雙方協商解決。

　　(二)乙方派駐2-4名男性技術人員指導生產，在甲方場地驗收產品質量，甲方提供必要的倉儲場地。甲方按標準檢測包裝，出貨前乙方發現產品不合格，甲方無條件進行返修，直至合格。經乙方檢驗合格的成品，出甲方加工現場后出現質量問題甲方不承擔責任。

　　七、違約責任

　　乙方超過雙方約定的結算日沒有及時結算(法定節日順延)，滿七個工作日甲方有權終止合同，乙方承擔相當于當月加工費等額的違約金，甲方有權留置乙方材料或成品。雙方合同期內任何一方違約，違約方支付當月加工費等額的違約金(不可抗力原因除外)。

　　八、其他

　　甲方為乙方人員辦理有關出入手續，乙方人員要服從甲方管理，自覺遵守甲方的各項規章制度。

　　九、所加工產品不得用于出口

　　十、協議期滿后，甲方必須保證乙方有在同等條件下優先續簽的權利。

　　十一、本合同一式四份，雙方各執二份，具有同等法律效力。

　　十二、未盡事宜，合同雙方另行協商解決。

　　十三、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　負責人(簽章)：負責人(簽章)：

　　經辦人：經辦人：

　　年月日年月日

服裝加工合同13

　　委托方：（以下簡稱甲方）

　　通訊地址：

　　受托方：（以下簡稱乙方）

　　通訊地址：

　　風險提示：

　　在委托合同中，應對委托事務的基本信息進行準確、詳細約定，尤其是委托事務的具體要求，以確保受托人能夠很好地完成委托事務，同時受托人必須在委托人授權范圍內進行活動，如果受托人超越權限給委托人造成損失的，應當賠償損失或委托人減少其相應的報酬。秉著長期合作和互惠互利的出發點，經雙方協商，同意按照以下條款進行交易，雙方照本合同的條款進行交易，并嚴格遵守各項條約。經甲乙雙方充分協商，由甲方委托乙方加工一批__________。根據《民法典》的有關規定雙方簽訂以下合同內容：風險提示：

　　委托合同中要明確約定委托事務，應對期限進行明確約定。委托合同可以是有償的，也可以是無償的，若委托合同是有償的，因受托人給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。但是，因委托人自己指示不當或其他過錯致使受托人遭受不應有損失的，該損失由委托人自行承擔；若委托合同是無償的，因受托人的故意或者重大過失給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。

　　一、委托加工產品

　　1、產品：__________。

　　2、數量：__________。

　　3、單價：__________。

　　4、交貨期限：__________。風險提示：

　　合同中應明確雙方當事人的權利、義務，以利于受委托人在權利范圍內完全履行義務，順利完成委托事項，如果在合同履行期間內發生爭議，雙方當事人也有清楚的尺度衡量自己行為得失，便于爭議的解決。

　　二、委托加工方式

　　1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在____________________年__________月__________日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為__________。

　　2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

　　三、質量要求及技術標準

　　1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于____________________年__________月__________日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

　　2、技術標準雙方另行協商并遵循國家標準（如雙方協商的質量標準中有低于國家標準或與國家標準不符的，按國家標準執行）。

　　四、乙方對質量負責的范圍及期限

　　1、面料、輔料質量的確認。

　　2、顏色、尺碼規格的確認。

　　3、徽標工藝的確認。

　　4、縫紉手工藝的確認。

　　5、其他質量問題的確認。

　　6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題。

　　7、乙方在合同期內對質量責任需支付保證金。

　　8、甲方允許乙方制作誤差率為__________。

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料。

　　2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄露任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　六、驗收標準、方法和期限甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收，并派業務員跟單，其食宿由乙方負責。

　　七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

　　1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝。

　　2、于甲方指定的地點__________交貨。

　　3、運輸方式為__________；運費由__________負擔。

　　八、交付金額及銷售期限

　　1、第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認后，交付總款的__________%。

　　2、在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的`__________%。

　　3、銷售期限：__________。

　　九、結算方式

　　1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。

　　2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。

　　（1）乙方銀行賬戶為：__________。

　　（2）銀行戶名：__________。

　　（3）開戶銀行：__________。

　　（4）銀行賬號：__________。風險提示：

　　委托人須按委托合同的約定預付費用，如果受托人為處理委托事務墊付了必要的費用，委托人應當償還該費用及其利息。如委托人違反上述義務而給受托人造成損失,應承擔相應的違約責任。受托人不履行委托合同義務或者履行合同義務不符合約定的也應承擔繼續履行、采取補救措施或賠償損失等違約責任。對于受托人在處理委托事務時是否按約定履行了義務，應根據具體的情形做出判斷。

　　十、違約責任

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值__________%的違約金。

　　2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重做、減少價款或賠償損失等違約責任。

　　3、乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣__________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰。

　　4、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失。

　　5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任。

　　6、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的__________%作為違約金。

　　7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的__________%支付違約金。

　　8、每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件乙方要賠償甲方人民幣__________元。

　　9、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約責任。

　　十一、爭議的解決本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方均可向__________地法院提起訴訟。

　　十二、其它本合同一式__________份，雙方各持__________份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　簽訂時間：____________________年__________月__________日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　簽訂時間：____________________年__________月__________日

服裝加工合同14

　　服裝加工承攬合同:

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品名 │規格 │單位 │數量 │備注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條加工成品質量要求:________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3．定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1．按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交（提）貨的時間和地點：

　　1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的.責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式_________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　電話：_________ 電話：_________

　　開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

　　帳號：_________ 帳號：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日