通用加工合同精選15篇
隨著法律觀念的日漸普及，合同出現的次數越來越多，它也是實現專業化合作的紐帶。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家整理的通用加工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
通用加工合同1
委托方：(以下簡稱甲方)
被委托方：(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工甲方下列零部件產品，為維護甲乙雙方的合法權益，經雙方友好協商，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，就有關事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。
第一條委托代工內容
前，乙方應向甲方提供17%的增值稅專用發票。
第二條物料的提供及相關責任
1.本條款所稱“物料”包含但不僅限于代工所需物料、半成品等。雙方合作期間，甲方向乙方提供物料的品種、數量等，以甲方出具的委外代工發料單或雙方確定的其它發料單為準。
2.甲方應及時如數地提供代工所需物料，乙方應當面點清物料。
3.乙方經檢驗發現物料不符合要求的，應立即通知甲方調換或補數。如果因甲方調換、補數不及時而導致乙方代工交期延誤的，由甲方自行承擔相應責任。如果因乙方通知不及時而導致交期延誤的，乙方應按本合同中的違約責任條款承擔延期交貨的違約責任;明知物料不符合要求，乙方仍然使用的，由乙方承擔甲方因此遭受的損失。
第三條物品的保管及返還
1.本條款所稱“物品”包含但不僅限于甲方交付乙方使用的模具、制具、樣品、物料、半成品、返修品等及其它零部件。
2.乙方須保證甲方交付的物品不被偷取、擅自更換或被毀損、滅失。否則，乙方須及時補齊被偷取、更換、毀損、滅失的部分以確保交期;因此延遲交貨的，乙方須按本合同中的違約責任條款承擔延期交貨的違約責任;因此給甲方造成損失的，乙方須賠償甲方。
3、乙方不得在本合同目的之外使用甲方提供的物品。否則，每發現一次，乙方按其違法所得的10倍向甲方支付違約金;甲方保留追究相關責任方侵權責任的權利。
4、合同終止、無效或被解除，乙方應按甲方要求無條件返還甲方所提供的物品，不得以任何理由拖延。
第四條技術資料、圖紙、包裝要求等資料的提供方法
1、如需甲方提供相關技術資料、圖紙、包裝要求等資料的，甲方應在規定的時間內提供。
2、乙方在依照甲方的要求進行代工期間，發現甲方提供的技術資料、圖紙、包裝要求等不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。
第五條驗收標準和方法
1、按照甲乙雙方簽認的樣品、檢驗規范、圖紙以及簽署的訂單中規定的質量要求作為驗收標準。
2、甲方應當在收到乙方代工完畢的產品后五個工作日內完成驗收工作。
3、乙方向甲方提供的產品必須是經乙方檢驗合格且是滿足甲方的品質要求的產品。
4、甲方如對乙方產品質量提出質疑，乙方必須收到甲方通知后3日內給予甲方答復并及時處理。
第六條交貨的時間、地點
1、交貨的時間應當按照甲乙雙方簽署的訂單履行。任何一方要求提前或延期交貨，必須事先與對方達成書面協議，并按協議執行。
2、交貨地點：甲方工廠
第七條包裝及運輸方式的選擇及費用的承擔
1、包裝：由乙方提供并回收使用。
2、運輸：由乙方負擔。
第八條質量保證與服務
1、乙方為甲方代工的產品在質量保證期內出現質量問題，并經確認是乙方造成的，乙方應免費給予維修、重作或退換。
2、如果乙方交給甲方的產品出現批量問題，乙方在接到甲方通知后應2小時內派專人到現場協助處理，并出具處理辦法，供雙方協商解決。就批量問題，甲方有權退貨。
3、交給甲方的產品如乙方未按甲方規定包裝，乙方應當負責重新包裝，并達到甲方要求。
第九條違約責任
1、乙方延遲交付委托代工產品的(包括正常送貨、返修、更換、補交等)，每延遲一天，應當按照延遲交付部分產品加工費的10%的比率向甲方支付違約金，以此類推。但甲方事先書面同意乙方延遲交貨的，乙方免除違約責任。
2、因甲方所出計劃,訂單錯誤或所提供物料所導致無法及時出貨而導致的延誤交期,所造成的損失由甲方承擔.
第十條保密條款
1、甲乙雙方均不得向第三方透露在合作期間獲得和知曉的對方公司(包括其產品、分支機構、公司)的商業秘密及屬于第三方但對方負有保密義務的'信息。
2、未經對方書面同意，甲乙雙方中的任何一方不得在雙方合作目的之外使用或向第三方透露對方的任何商業秘密。
3、當一方提出收回商業秘密的有關資料時，另一方應將有關資料及其復制件交還給對方，或應對方的要求將這些資料及其復制件銷毀。
4、甲乙雙方中的任何一方違反上述條款，另一方均有權要求違約方賠償因此造成的損失。上述條款中的“商業秘密”包括但不僅限于圖紙、技術資料、外觀設計、財務信息、客戶信息等。
第十一條不可抗力條款
甲乙雙方中的任何一方由于不可抗力等原因不能履行本合同及附件等或需逾期履行時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行或不能及時履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得對方書面同意后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據情況部分或全部免予承擔違約責任。
第十二條其他條款
1、在履行本合同過程中發生的爭議，甲乙雙方應協商解決;協商不成，向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
2、本合同未盡事宜，雙方另行協商后訂立補充合同;本合同的補充合同、附件具有同等的法律效力。
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份，自雙方簽字蓋章起生效。
4.本合同自年月日起至年月日止。
甲方：乙方：
授權代表人：授權代表人：
帳號：帳號：
電話：電話：
日期：日期：
通用加工合同2
訂做方（甲方）：
制作方（乙方）：
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期合同編號：品名規格（長寬高）單位數量單價（元）金額（元）合計人民幣金額（大寫）整金額（小寫）：元交貨日期：合同簽定起____日內其它說明：
二、質量要求、技術標準：183;服裝加工合同183;鋼筋加工合同183;加工貿易合同183;進料加工合同
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔：
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內）,
六、結算方式及期限：
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協商解決。
十、戶名：北京XX公司帳號：0114XXXX09131開戶行：XXX訂做方制作方
單位名稱：單位名稱：
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
簽單日期：________年____月____日
通用加工合同3
委托方：以下簡稱甲方。被委托方：以下簡稱乙方。
甲方系以百貨零售為主的連鎖企業，乙方為具有黃金珠寶首飾生產加工資質的合法企業，甲乙雙方經友好協商達成黃金飾品委托加工協議如下。
一、委托加工產品
發飾頭發上的飾物。如：簪用于固定發髻的單針裝飾物;釵用于固定發髻的雙針裝飾物。
耳飾耳部的飾物。如：耳環竄掛在耳朵上的環狀飾物;耳鉗用彈簧、螺絲或鉤固定在耳垂上的飾物;耳墜耳部的掛墜飾物;耳插(耳釘)穿過耳垂孔的針狀飾物。
頸飾頸部的飾物。如：項鏈頸部的鏈狀飾物;掛墜與項鏈或其他用品配套的，起掛墜作用的飾物;項圈帶在頸部的環狀飾物。手飾手部的飾物。如：指環戴在手指上的環狀飾物;手鐲戴在手腕上的鏈狀飾物;手鏈戴在手腕上的鏈狀飾物。
足飾腳部的飾物。如：腳鐲戴在腳腕上的環狀飾物;腳鏈戴在腳腕上的鏈狀飾物;鈴鐲帶有鈴鐺的環狀飾物。
規格：詳見加工清單。
數量：詳見加工清單。
計量單位：克(g)。
二、產品樣式及工藝要求
1、產品樣式：
A、甲方提供實物樣品、設計圖紙的'，應當在本合同簽訂之日起
(5)____日內將樣品、圖紙交付乙方。
B、甲方將實物樣品及設計圖紙交付乙方
(2)日內，乙方應當進行檢驗評估。乙方發現樣品、設計圖紙不符合約定或工藝技術要求不合理，應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復，提出修改意見。
C、乙方提供實物樣品及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起
(5)日內將樣品及圖紙交付甲方。
D、乙方將實物樣品及圖紙交付甲方后
(2)日內，甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或工藝技術要求不合理，應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
2、工藝：
(1)澆鑄
(2)鏤刻
(3)雕刻
(4)拉絲等等。各個款式產品使用工藝應當在加工產品清單注明。
三、原料、包裝物
金金是量金單位，24理論含金量為百分之百，1含金量為124100%。
黃XX(金)以黃色材料為基材的本色為黃色的金合金。飾品材料投產前需測試含量，并應符合GB11887的有關規定。在國家認定的交易所采購的貴金屬，其含量按質保單或出庫單標注的含量為依據，可不再做純度檢驗。
1、甲方提供原材料時乙方應現場檢測驗收，核實質量純度后填寫原料驗收清單一式三份，雙方分別保存。
2、甲方提供原材料檢驗不符合合同約定的，乙方不予接收。
3、乙方提供的原材料經檢驗符合合同要求，附有檢驗報告或其他證明質量的文件，經甲方代表認可后方可使用加工。
包裝物由甲方提供，未經甲方許可乙方不得在包裝物表面增加標注內容，不得加裝、掛標識資料。
四、成品質量要求
1、金屬純度應當符合GB9288金合金首飾金含量的測定灰吹法(火試金法)，GB11887首飾貴金屬純度的規定及命名方法要求。
2、指環尺寸應當符合GB11888首飾指環尺寸的定義、測量和命名，其他相關標準要求。
3、外觀質量
基本要求
A、整體造型符合圖紙(實樣)要求，主題突出，立體感強。
B、圖案紋樣形象自然，布局合理，線條清晰。
C、表面光潔，無銼、刮、錘等加工痕跡，無砂眼、無裂痕、無夾雜、邊棱尖角處應光滑，無毛刺，不扎、不刮。
D、掐絲流暢自然，填絲均勻平整。
E、澆鑄件表面光潔，無砂眼，無裂痕，無明顯缺陷。
F、焊接牢固，無虛焊、漏焊及明顯焊疤。
G、鏨刻花紋自然，整體平整，層次分明。
1、彈性配件應靈活、有力，裝配件應牢固可靠。
2、表面處理色澤一致，光亮無水漬。
3、印記符合GB11887的規定，標注準確、清晰，位置適當。附加要求常規品種應符合下述要求。
A、指環(戒指)指環圈口圓正，活口指環搭口吻合、妥帖。固定式，尺寸按GB11888或合同要求。
B、耳飾左右對稱，插針類，插針長短一致，夾頭穩固。鉤類，鉤尖略鈍。
C、項墜掛鼻部位恰當，重心合適。
D、鏈鏈身基本垂直，鏈顆大小均勻、活絡。搭扣大小適當。當生產貴金屬合金鏈時，建議使用彈簧搭扣。
E、手鐲鐲身平直、圓整，簧口緊密、靈活、開啟方便。
4、質量要求成品質量應當符合B1690貴金屬飾品質量測量允差的規定。
五、商標、包裝標識、運輸、儲存。
1、標注印記符合GB11887的規定，標注準確、清晰，位置適當。
2、產品上標注甲方的名稱、地址，標注符合標準要求的名稱、出廠編號，現行有效的國家、行業標準編號。
3、產品使用甲方指定的商標圖案，每件(批)產品均應有標識牌，標志內容應符合《金銀飾品標識管理規定》規定，及國家、行業標準。
4、包裝物使用軟質材料包裝，防止互相磨損。
5、飾品運輸中應小心輕放，防止重壓，碰撞，受潮和腐蝕。
6、飾品應存放在干燥，無腐蝕物(氣)的環境中。
六、產品交付驗收方式
1、加工成品全部完工后，乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起____日內進行驗收。
2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準，數量以合同規定為標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的，甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后，甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的，仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。
5、乙方應于________年____月____日將產品全部送至甲方倉庫，地址為。
甲方(蓋章)：__________________
乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________
身份證號碼：____________________
________年____月____日
________年____月____日
通用加工合同4
甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方制作模具及樣件，經雙方平等協商后確定如下責任和義務。
1、甲方負責提供實物樣件及圖紙、驗收標準、模具制作要求。
2、乙方負責按照甲方規定的模具質量及要求制作，并及時向甲方匯報模具制作進度。
3、乙方負責甲方提供圖紙及實樣的保密，并在模具交付時將實樣返回甲方
4、模具制出的零件質量需達到實樣外觀尺寸、結構合理、強度要求，無毛等其它不良，模具等級按照甲方制定的內部標準。
5、
①、模具制作要求以人性化、安全為基礎，模具在調試、正常生產情況下不得出現掉落或斷裂等嚴重危害生產安全的情況，此類情況造成的損失由乙方負全責;
②、試模前按要求完成模腳刻字、鑲塊刻字。
③、模具制作完成后，由乙方負責全部試模費用，直至模具與產品驗證合格。試模材料由甲方提供(跟生產用料一致)
7、模具驗收后如果甲方由于各種原因需修改模具，費用另外報價，相關修改模具費用雙方進行協商，以書面形式達成一致。
8、模具費由甲方承擔，產權由甲方所有，合同生效后模具費先預付50%，余款待模具小批量試產后付30%，尾款20%在模具移加工合同模板交給甲方后三個月內結清。(如果模具無訂單試產則在樣品合格后三個月內付40%，尾款10%在五個月內結清)
9、開模周期為收到預付款后天(第一次交付符合功能裝配的'樣件)
10、首次試模樣品按合同推遲超過二天罰款1%天、超過十天罰款3%天;合格樣按合同規定時間推遲超出二天罰款2%天、超過10天罰款5%天。
1、模具正式移交時乙方同時需提供全套模具圖紙(包括2D圖紙與3D圖紙,以電子稿形式發送)，給甲方。
2、若模具壽命不足合同規定壽命，乙方無償提供維修配件，以使模具達到設計壽命要求。
3、在生產過程中存在連續修模或者無法解決問題的甲方可追回乙方不超過模具價格40%的模具費用。
4、甲方技術部工程人員就模具的制造進程和具體的配合，有權對乙方項目負責人和工程師進行協商，乙方就甲方技術人員提出合理的要求(如時間進度)應積極配合，不得推諉和拖延，有困難雙方協商解決。
5、解決合同糾紛的方式：未盡事宜雙方協商解決，協商不成由合同履行地法院解決，本合同履行地為____省____縣。此協議一式貳份，甲乙雙方各執一份，并自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為________年。
甲方代表：乙方代表：
甲方蓋章：乙方蓋章：`
____日期：________年____月____日
通用加工合同5
為了能充分發揮雙方企業資源優勢，本著互利雙贏、共同發展的原則，根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律規定，甲乙雙方就貼牌生產項目達成如下條款：
一、雙方交換企業資信材料，且必須真實、有效，否則，由此帶來的損失由違約方承擔。
1.營業執照(副本)復印件;
2.工業生產許可證復印件;
3.食品衛生許可證復印件;
4.稅務登記證(副本)復印件;
5.企業法人年度檢驗情況復印件;
6.組織機構代碼證(副本)復印件;
7.商標受理書(注冊證)復印件;
8.企業質量管理體系證書復印件;
二、協議范圍
1.甲方委托乙方貼牌生產_____________________牌系列產品，采用甲方的品牌標識;乙方應確保這些產品是不侵犯任何第三方知識產權和合法權益的合格產品。甲方授權乙方印制的專用件(指含有“甲方產品”商標字樣或其他甲方產品專用的圖案、標識、銘牌、說明書、包裝物等)，乙方應妥善保管，決不允許流失給第三方，如發生流失給第三方現象，甲方有權按商標法相關之規定追究乙方的法律責任。
2.甲方利用自身的營銷網絡開發市嘗銷售貼牌產品;乙方利用其技術、設備、人力等資源生產制造符合甲方要求并經甲方認可的貼牌產品。
3.貼牌產品完全由甲方銷售，乙方不負責銷售，乙方不得將甲方委托生產的貼牌產品轉賣給任何第三方。
4.雙方合作期滿后或終止合作后，乙方不得以任何形式再生產或銷售有甲方品牌標識的產品，乙方若違反規定，甲方有權乙方按銷售所得的____倍進行賠償。
5.甲方有權派人員監督貼牌產品的原料、生產過程、產品質量等，乙方應予以全力配合與協助。
三、產品名稱、型號、價格(RMB)產品名稱(乙方)產品型號(乙方)價格、備注。后續產品價格以乙方報價經甲方確認的價格為準。產品價格應包含內外包裝、標貼等相關包裝費用(不含增值稅發票)，具體承擔情況見產品價格表。
四、交(提)貨地點、時間及費用
1.乙方直接送貨到甲方指定倉庫或雙方協定的交貨點，單價含運費;
2.乙方嚴格按訂購計劃單中規定的數量和日期準時交貨;乙方在裝車或交付托運后須在2小時內以電話或傳真的形式通知甲方發貨情況及預計到貨時間、地點，以便甲方及時提貨，合同范本《浴室柜貼牌加工合同范本》。
五、產品包裝與防護要求
1.產品外包裝、標貼、銘牌等相關包裝材料由甲方提供設計、定制和采購，甲方將包裝材料發給乙方，由乙方代工包裝;
2.乙方提供的產品包裝應達到甲方認可的包裝要求，有足夠的強度，以便適應運輸的要求。
六、提出交貨、質量異常及期限交貨數量和時間以訂購計劃單為準;乙方接到訂購計劃單后若有異議，應在接到訂購計劃單24小時內以書面形式通知甲方，否則視為乙方接受甲方訂單;對于不能及時供貨，造成甲方損失的，乙方應當承擔相應的賠償責任。
七、價格與結算方式
1.產品價格按甲乙雙方確認的價格為準，若價格有變動須經雙協商同意，并確定新的價格及執行日期;
2.雙方確定貨款結算方式為：月結30天，例：20xx年3月1日至20xx年3月31日的貨款，甲方在次月月底前結清。
八、質量要求
1.乙方應保證其所提供的產品各項指標符合國家標準并應適時滿足國家標準的有關最新要求;
2.乙方應保證其所提供的產品各項指標符合甲方的《產品規格書》與《檢驗規范》及其他相關要求，同時應達到雙方所簽的.《質量保證協議》的要求;
3.乙方應保證其所提供的產品符合相關環保要求;
4.有必要時，經雙方確認，可采取封樣的方式來確定上述條款未能確定的產品要求。
九、品牌管理
1.甲方提供的商標(包括包裝設計、圖形、漢字、英文及其組合等)所有權歸甲方所有，乙方只能在甲方授權許可的范圍內使用，不得私自轉讓或擴大其使用范圍;
2.雙方合作期滿后，乙方即無權以任何方式使用任何帶有甲方標識的產品。一旦發現，甲方有權要求乙方承擔賠償責任。
十、售后服務
1.乙方必須嚴格履行《產品質量法》規定的相關義務，對于因乙方質量問題所引起的退貨、換貨，乙方應予以全力支持，與此相關的費用由乙方承擔;產品因非正常使用而損壞所發生的相關費用由甲方負責;
2.貼牌產品本身出現重大質量事故的，由乙方承擔由此產生的相關責任和費用，如：訴訟費、律師費、責任賠付費及法律責任等。
十二、合同的終止與解除
1.若乙方未能履行合同所規定的任何條款，并無合理解釋，甲方有權終止合同，未結算的貨款甲方推遲為三個月后給付;
2.乙方若提前解除合同，應在甲方未找到替代供應商前繼續供貨，保持甲方的經營銷售正常運行，原則上不超過3個月;
3.甲方若提前解除合同，應保證消耗完乙方根據甲方訂單生產的產品，并按合同規定的結款方式結清余款;
十三、解決合同糾紛的方式甲乙雙方在履行本合同時發生的一切爭議均應通過雙方友好協商解決，協商不成，則按《中華人民共和國合同法》，由合同簽約地人民法院訴訟解決。
十四、其他約定
1.未經甲方書面允許，乙方不得將甲方的資料及合同內容、價格等商業機密任何形式泄漏給任何第三方;
2.未經甲方書面同意，乙方不得將甲方已經與乙方訂立采購產品合同或服務這一情況進行廣告宣傳或公之于眾，也不多在廣告中使用甲方或甲方任何客戶的名稱。
3.甲方確保“___________”貼牌商標的獨占性與無爭議性，如貼牌商標出現爭議，該爭議引起的法律責任由甲方承擔;
4.本合同為總合同，每批訂單執行以雙方確定的《采購計劃單》為準，《采購計劃單》與本合同具有相同的法律效力;
5.合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同;本合同如有未盡事宜，經雙方共同協商作出補充，補充規定與合同具有同等效力。
十五、合同有效期
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效;合同有效期為年(以合同簽訂日起計算)。
甲方： 乙方：
單位名稱(章)： 單位名稱(章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
日期：年月日日期：年月日
通用加工合同6
定作方：承攬方：
簽訂地點：簽訂時間：________年____月____日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限定作物品價款或酬金交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數
量名或項目單價總金額合計
二、定作方帶料材料名稱規格型號計量單位數
量質
量提供日期消耗定額單
價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交（提）貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的`方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款定作方承攬方
單位名稱（章）單位名稱（章）單位地址：單位地址：
法定代表人：
法定代表人：________年____月____日________年____月____日有效期限：________年____月____日至________年____月____日
通用加工合同7
定作方：
承攬方：
簽訂地點：
簽訂時間：________年____月____日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限定作物品價款或酬金交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數
量名或項目單價總金額合計
二、定作方帶料材料名稱規格型號計量單位數量質
量提供日期消耗定額單
價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交（提）貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的.方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款定作方承攬方
單位名稱（章）單位名稱（章）單位地址：單位地址：
法定代表人：
法定代表人：________年____月____日________年____月____日
有效期限：________年____月____日至________年____月____日
通用加工合同8
委托方：惠州簡美食品有限公司(以下簡稱甲方)
被委托方：高要元力食品有限公司(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工“簡妹”系列休閑醬腌菜產品，為維護甲乙雙方在合作期間的權益，雙方經友好協商達成以下協議內容。
第一條：甲方需提供乙方委托加工產品的主料、輔料及包裝材料。
第二條：乙方在所承包的.生產場地，需提供給甲方委托加工產品所需的相應原材料的存放場所;乙方根據甲方提供的訂單數量向甲方材料保管人員申請生產所需的相關原物料進行生產加工;乙方申請的材料在領用時需與甲方生產材料保管人員共同審驗，若發現有不符合產品生產標準的原物料，需雙方人員在生產前進行清點，甲方對不合格原材料領回，自行處理，不計入乙方生產報廢率指標內;
第三條：甲方委托乙方加工：
第四條：乙方需具備符合國家法律、法規及食品企業的生產運營要求。并根據甲方要求，提供食品生產企業相關生產證照;
第五條：乙方接到甲方生產訂單之日起每一萬袋生產完成時間不超過十個工作日，若數量增加以此類推;
第六條：根據現有乙方工廠生產條件，若出現乙方工廠生產勞務之處變化、生產日常消耗成本變化，甲、乙雙方可在本協議簽訂三個月后另行商議單品代理加工單價，若單價改變，甲、乙雙方簽訂單品價格變更單，并納入協議附件;
第七條：乙方每批次代理加工訂單完成后，需在兩個工作日內通知甲方，甲方得在兩個工作日內派員驗收已完工之產品，乙方因自身工藝限制，因此只能承諾在驗收完畢后不再承擔該批次產品出廠后所產生的任何質量問題(保質期);乙方生產裝箱過程中，因人為將不合格品裝入包裝箱內，因此造成的貨品損失，由乙方全部承擔。
第八條：甲方在驗收后得在五個工作日內對乙方代理加工費用進行結算，甲方若在協議規定時間內未結清賬款，需提前向乙方進行溝通，經雙方協商并確定付款時間，若超出約定付款時間，則按照代理加工費用總額的3‰/日甲方向乙方支付違約滯納金;
第九條：乙方完成甲方訂單，甲方驗收后需在訂單完成后7個工作日內運出乙方工廠。
本協議一式四份，甲、乙雙方各持兩份，自簽字之日起生效，同具法律效力。
甲方：(簽章)乙方：(簽章)賬號：
日期：年月日日期：年月日
通用加工合同9
合同編號：__________________
定作人：_____________________________
承攬人：_____________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，遵循公平和誠實信用的原則，定作人和承攬人經協商達成如下協議：
第一條定作物、數量、規格及報酬
定作物名稱規格/型號質量要求/技術標準計量單位數量交貨時間報酬定作報酬計價方式：__________________________________________。合計(大寫)：________________________________元人民幣。
第二條定作人在簽署合同后___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣，余款支付方式：。
第三條定作人提供的材料材料名稱規格/型號質量標準計量單位數量提供時間承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗，并在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求，作為合同附件。未經定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。
承攬人發現定作人提供的.圖紙、技術要求不合理的，應在收到后3日內向定作人提出書面異議。
第五條定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監督和檢查，并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費用由承攬人承擔。
第六條未經定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權解除合同。
第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝調試的，承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。
第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為：。
第九條承攬人對定作物的質量承擔保修責任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內，定作人按合同總價的___%預留質量保修金，保修期滿無質量問題的予以退還。
定作物在保修期內出現質量問題的，承攬人應及時予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的，定作人有權自行維修，費用直接從預留的質量保修金中抵扣，不足部分定作人有權繼續向承攬人追償。
第十條違約責任：
1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。
2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等)，承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。
3.承攬人完成的定作物質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準，定作人有權要求其繼續履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金，不足彌補定作人損失的，承攬人應繼續賠償。
第十一條本合同在履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條本合同一式____份，雙方各執____份，自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條補充條款_______________________________________
定作人：___________________________
承攬人：___________________________
住所地：___________________________
住所地：___________________________
電話：_______________
電話：_________________
委托代理人：________________
委托代理人：________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
通用加工合同10
委托方：（以下簡稱甲方）
通訊地址：
受托方：（以下簡稱乙方）
通訊地址：
風險提示：
在委托合同中，應對委托事務的基本信息進行準確、詳細約定，尤其是委托事務的具體要求，以確保受托人能夠很好地完成委托事務，同時受托人必須在委托人授權范圍內進行活動，如果受托人超越權限給委托人造成損失的，應當賠償損失或委托人減少其相應的報酬。秉著長期合作和互惠互利的出發點，經雙方協商，同意按照以下條款進行交易，雙方照本合同的條款進行交易，并嚴格遵守各項條約。經甲乙雙方充分協商，由甲方委托乙方加工一批__________。根據《民法典》的有關規定雙方簽訂以下合同內容：風險提示：
委托合同中要明確約定委托事務，應對期限進行明確約定。委托合同可以是有償的，也可以是無償的，若委托合同是有償的，因受托人給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。但是，因委托人自己指示不當或其他過錯致使受托人遭受不應有損失的，該損失由委托人自行承擔；若委托合同是無償的，因受托人的故意或者重大過失給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。
一、委托加工產品
1、產品：__________。
2、數量：__________。
3、單價：__________。
4、交貨期限：__________。風險提示：
合同中應明確雙方當事人的權利、義務，以利于受委托人在權利范圍內完全履行義務，順利完成委托事項，如果在合同履行期間內發生爭議，雙方當事人也有清楚的尺度衡量自己行為得失，便于爭議的解決。
二、委托加工方式
1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在____________________年__________月__________日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為__________。
2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于____________________年__________月__________日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術標準雙方另行協商并遵循國家標準（如雙方協商的質量標準中有低于國家標準或與國家標準不符的，按國家標準執行）。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的確認。
2、顏色、尺碼規格的確認。
3、徽標工藝的確認。
4、縫紉手工藝的確認。
5、其他質量問題的確認。
6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題。
7、乙方在合同期內對質量責任需支付保證金。
8、甲方允許乙方制作誤差率為__________。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄露任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收，并派業務員跟單，其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝。
2、于甲方指定的地點__________交貨。
3、運輸方式為__________；運費由__________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1、第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認后，交付總款的__________%。
2、在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的__________%。
3、銷售期限：__________。
九、結算方式
1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。
2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。
（1）乙方銀行賬戶為：__________。
（2）銀行戶名：__________。
（3）開戶銀行：__________。
（4）銀行賬號：__________。風險提示：
委托人須按委托合同的約定預付費用，如果受托人為處理委托事務墊付了必要的費用，委托人應當償還該費用及其利息。如委托人違反上述義務而給受托人造成損失,應承擔相應的違約責任。受托人不履行委托合同義務或者履行合同義務不符合約定的也應承擔繼續履行、采取補救措施或賠償損失等違約責任。對于受托人在處理委托事務時是否按約定履行了義務，應根據具體的情形做出判斷。
十、違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值__________%的`違約金。
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重做、減少價款或賠償損失等違約責任。
3、乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣__________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰。
4、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失。
5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任。
6、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的__________%作為違約金。
7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的__________%支付違約金。
8、每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件乙方要賠償甲方人民幣__________元。
9、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約責任。
十一、爭議的解決本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方均可向__________地法院提起訴訟。
十二、其它本合同一式__________份，雙方各持__________份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：
法定代表人：
簽訂時間：____________________年__________月__________日
乙方：
法定代表人：
簽訂時間：____________________年__________月__________日
通用加工合同11
承攬方（甲方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方（乙方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條轉包
1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：
（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的`原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（）項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。
定作方：
代表人：
______年____月____日
承攬方：
代表人：
_______年____月____日
通用加工合同12
定作人：_____________________________
承攬人：_____________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，遵循公平和誠實信用的原則，定作人和承攬人經協商達成如下協議：
第一條定作物、數量、規格及報酬
定作物名稱規格/型號質量要求/
技術標準計量
單位數量交貨時間報酬
定作報酬計價方式：__________________________________________。
合計(大寫)：________________________________元人民幣。
第二條定作人在簽署合同后___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣，余款支付方式：。
第三條定作人提供的材料
材料名稱規格/型號質量標準計量
單位數量提供時間
承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗，并在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求，作為合同附件。未經定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在收到后3日內向定作人提出書面異議。
第五條定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監督和檢查，并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費用由承攬人承擔。
第六條未經定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權解除合同。
第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。
定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝調試的，承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。
第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為：
第九條承攬人對定作物的質量承擔保修責任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內，定作人按合同總價的.___%預留質量保修金，保修期滿無質量問題的予以退還。
定作物在保修期內出現質量問題的，承攬人應及時予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的，定作人有權自行維修，費用直接從預留的質量保修金中抵扣，不足部分定作人有權繼續向承攬人追償。
第十條違約責任：
1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。
2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等)，承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。
3.承攬人完成的定作物質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準，定作人有權要求其繼續履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金，不足彌補定作人損失的，承攬人應繼續賠償。
第十一條本合同在履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條本合同一式____份，雙方各執____份，自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條補充條款________________________________________________________________________________________________
定作人：___________________________承攬人：___________________________
住所地：___________________________住所地：___________________________
電話：_______________電話：_________________
委托代理人：________________委托代理人：________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
通用加工合同13
委托方：(以下簡稱甲方)合同編號：_______________簽訂地點：_______________被委托方：(以下簡稱乙方)簽訂時間：年月日
為明確甲乙雙方的權利義務，維護雙方利益，本著平等自愿的原則，經雙方協商，對甲方委托乙方代加工事宜達成以下協議，以供雙方共同遵守。
第一條合同日期
1、合同有效期___年，______年____月____日至_______年____月___日。
2、合同期滿，本合同自動終止。甲乙雙方如需繼續合作，經雙方協商同意后重新簽訂合同。
第二條代加工產品名稱、質量、規格、單位、數量
第三條甲、乙雙方的權利和義務
1、甲方有權對乙方生產的每批次產品質量、重量、數量、體積及技術要求進行監督抽查及留樣。
2、甲方負責向乙方提供商標證明，授權委托書等相關法律文件。
3、甲方需提前向乙方提供質量、數量、規格、供貨時間等計劃和要求。
4、乙方需按照甲方提供的計劃和要求，保證質量、數量、規格和供貨時間。
5、甲方有權要求乙方嚴守商業秘密，不得以任何方式或渠道讓第三方知悉本合作。
6、乙方有權要求甲方嚴守商業秘密，不得以任何方式或渠道讓第三方知悉本合作。
7、甲方需生產不同規格品種的產品時，以短信、郵件或書面方式給乙方下訂單。
8、甲方不得要求乙方生產摻雜使假偽劣產品。
9、乙方若想調整配方，需短信、郵件或書面告知甲方，并得到甲方同意后才可以進行，不得隨意調整或變動。
10、乙方對生產的產品實行三包，三包標準按國家有關規定執行。
11、甲方必須按時向乙方提供包裝袋、合格證、文字資料。
12、乙方應嚴格管理甲方提供的商標、包裝、合格證及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、包裝、合格證或印刷品等丟失，應承擔相應法律責任。
13、乙方不能私自以任何方式向第三方提供甲方的包裝袋、合格證、文字資料等，且嚴禁用于其他生產。
14、乙方負責原材料的采購、驗收、供應，并按照甲方確定的原材料質量要求進行。
15、乙方有義務根據甲方的`要求保質保量完成任務，如產品出現質量問題，由雙方確認或由國家檢測機構進行鑒定，如屬于乙方責任由乙方承擔全部責任，屬于甲方責任由甲方承擔全部責任。任何一方出現質量問題，均視為違約。但無論甲乙哪方的責任，甲乙雙方均有配合對方協調善后處理的義務。
16、乙方不得以任何形式私自銷售為甲方代理加工的產品，因擅自生產、銷售造成的損由乙方承擔。
第四條交貨方式、地點
1、提貨前，甲方需通過短信、電話、郵件、傳真或書面方式通知乙方，乙方需驗明車輛和提貨人身份后，嚴格按照甲方要求的手續辦理(開具出庫單、注明車牌號、身份證號、姓名、電話等)，方可出貨。
2、交貨地點為乙方工廠倉庫(地址：濟南市歷城區遙墻)。
3、物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車。
第五條提貨時間、數量、規格、品種
甲方于本合同簽訂時，提供給乙方季度或月度需貨計劃，雙方盡量按照計劃執行。每次提貨前一天告知乙方確定數量、規格、品種、提貨時間。
第六條結算價格、方式及時間
對于結算價格，甲乙雙方根據市場、原材料等情況協商決定。
對于結算方式和時間，每次提貨時付現金或轉賬。結款時，乙方應當交給甲方出庫單的結算聯，并向甲方開具收據或發票。
第七條違約責任
1、以上條款甲、乙雙方必須遵守，凡違約者，按照本協議或附件條款處罰，未盡之處，雙方另行協議處罰。
2、違約之處罰原則：違約者無條件賠償因違約給對方造成的直接及關聯損失。
第八條不可抗力因素之條款
因不可抗力因素：自然災害、戰爭等，以及其他不可抗力因素而造成的違約，雙方均不予以追究，相應損失各方自負。
第九條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成，可向甲乙任一方所在地仲裁委員會申請仲裁，也可向人民法院起訴。
第十二條本合同一式二份，由甲乙雙方簽字(蓋章)生效。
第十條其他約定事項
對此協議的任何追加、修改都需經雙方以書面形式確認后再列入此協議，與此協議具有同等約束力。
委托方(甲方)：被委托方(乙方)：
時間：時間：
電話：電話：
通用加工合同14
甲方(委托方)：
乙方(制作方)：
委托方和加工方合稱為雙方。委托方與加工方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：
一、委托加工項目
1、委托加工產品：
2、數量：臺
3、合同總價：元(大寫：)
4、交貨期限：按協議簽訂日起
天內交貨。
二、委托方式和范圍：
甲方提供測試設備的相關安裝尺寸及測試臺的功能及外形尺寸等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行測試臺零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，并提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。
三、實施細則：
1、乙方自行采購的原材料、外購件及配套件，其質量問題由乙方負責。
2、委托加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委托的各項產品的'加工制作。乙方需根據《生產計劃表》，嚴格按計劃表完成加工任務。
3、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工制作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。
四、包裝要求及交貨地點，運輸方式
1、詳見附件1：《產品委托加工清單》。
五、結算方式
1、甲乙雙方合同簽訂起，甲方應向乙方交付貨款總額30%為訂金。
2、乙方全部交貨后，由乙方開具普通發票交與甲方。
3、甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。
六、違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款5%的違約金。
2、乙方所購原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。
七、附則：
1、本委托加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。
2、未盡事宜，雙方另行協商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
通用加工合同15
合同編號：簽訂地點：簽訂時間：
甲方：(委托方)
住址：
法定代表人：
XX編碼：
乙方：(加工方)
住址：
法定代表人：
XX編碼：
甲乙雙方因委托加工合作涉及甲方商業秘密，為保證甲方商業秘密不受侵犯，經協商一致同意簽訂本合同，共同信守以下條款做好保密工作：
一、委托加工涉及甲方的商業秘密包括：產品(含不合格產品)、樣品、工藝資料、色版樣、原材料、配方、圖紙等資料。
二、甲方對委托乙方加工所交付的所有標的物享用所有權。
三、乙方不論加工工作完成與否，都應對本合同中甲方提供的所有標的物嚴格保密，未經甲方書面同意，乙方不得故意或疏忽以泄露、告知、公布、發布、出版、傳授、轉讓等任何方式將甲方商業秘密透露給第三方知悉。
四、乙方不得利用甲方、甲方產品及提供的一切資料做宣傳。
五、委托加工期間，乙方應提供一切必要的方式和采取必要的行動，保證甲方的商業秘密安全。
六、乙方應當于委托加工合同結束時，或者于甲方提出請求時，返還全部屬于甲方的財物，包括記載著甲方秘密信息的一切載體，而不論這些信息有無價值。
七、乙方在加工完成后承擔保密義務的期限為無限期保密，直至甲方宣布公開時止。
八、若乙方違反上述條款，乙方將一次性賠償甲方違約金元，并賠償甲方全部經濟損失。同時甲方有權單方終止合作關系，并依法追究乙方相關法律責任。
九、甲乙雙方在委托加工過程中發生糾紛，由雙方協商解決或者共同委托雙方信任的第三方調解。
若協商、調解未成，雙方都有提起訴訟的.權利，提起訴訟的法院為甲方企業所在地的各級人民法院，對此條款甲方已特別提醒乙方盡到注意義務。
十、本合同的任何修改必須經過雙方的書面同意，合同的部分修改或部分無效并不影響其他部分的效力。
十一、雙方確認，在簽署本合同前已仔細審閱過合同的內容，并完全了解合同各條款的法律含義。
十二、本合同共一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同以雙方簽字或蓋章之日起生效。
十三、其它未盡事宜，由雙方友好協商解決。
甲方：(簽章)乙方：(簽章)
法定代表人：(簽字)法定代表人：(簽字)________年____月________年____月日____日
【加工合同】相關文章：
家具加工的合同范本-加工合同02-10
機械委托加工合同范本-加工合同02-24
加工合同06-13
紙箱加工合同06-12
工廠加工合同06-12
簡易的加工合同06-27
構件的加工合同06-12
商品加工合同06-12
加工合同模板06-11
工業加工合同06-11