最新加工合同匯編15篇

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編為大家收集的最新加工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

最新加工合同1

　　甲方：____________

　　法定代表人：_____________

　　乙方：___________

　　代理人：_________________

　　甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民終字第____號)達成如下和解協議：

　　1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務，__________、__________不是乙方的`員工，業務過程中未得到乙方的委托授權，事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

　　2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關收款發票。

　　3、雙方無其它經濟糾紛。

　　4、本協議自雙方簽字后生效。

　　甲方：__________________有限公司

　　法定代表人：____________________

　　乙方：__________________有限公司

　　代理人：________________________

　　__________年_______月_______日

最新加工合同2

　　購貨單位(甲方)：________________

　　供貨單位(乙方)：________________

　　為了增強甲乙雙方的責任感，加強經濟核算，提高經濟效益，確保雙方實現各自的經濟目的，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條模具的名稱、品種、規格和質量

　　1、模具的名稱：按照每次《模具外協加工單》標注的名稱;

　　2、出產單位：商標：

　　3、模具的技術標準(包括質量要求)，按下列第(______)項執行：

　　(1)按國家標準執行;

　　(2)無國家標準而有部頒標準的，按部頒標準執行;

　　(3)無國家和部頒標準的，按企業標準執行;

　　(4)沒有上述標準的，或雖有上述標準，但需方有特殊要求的，按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。

　　第二條模具的包裝標準

　　____________________________________________________________。

　　第三條模具的交貨方法、運輸方式、交貨期限

　　1、交貨方法：乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠，費用由乙方自行負責。

　　2、運輸方式：______________________________。

　　3、到貨地點和接貨單位(或接貨人)______________________________。

　　4、交貨期限：______年______月______日以前將模具交付甲方。

　　第四條模具的價格與貨款的結算

　　1、模具的價格：____________元人民幣/套;

　　2、模具貨款的結算：模具交付甲方，待驗收合格后，甲方在本月月底支付已方模具費。

　　第五條甲方向乙方提供模具圖紙及該圖紙的電子文檔

　　第六條模具的工藝要求

　　模具圖紙、模具外協加工單如附件。

　　第七條驗收方法

　　1、驗收時間：________;

　　2、驗收手段：________;

　　3、驗收標準：________;

　　4、由誰負責驗收和試驗：________;

　　第八條乙方的違約責任

　　1、乙方到期不能交貨，應向甲方償付總貨款的______%的`違約金。

　　2、乙方所交模具品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價;如果甲方不能利用的，應根據模具的具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的，按不能交貨處理。

　　3、乙方因模具包裝不符合合同規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

　　4、乙方逾期交貨的，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。

　　第九條甲方的違約責任

　　1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款______%的違約金。

　　2、甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。

　　3、甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失。

　　4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。

　　第十條不可抗力

　　甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，雙方另行協商履行期限，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十一條其他

　　1、如甲方因生產需要，要求增加該模具數量，其價格另議。

　　2、解決合同糾紛的方式：甲乙雙方如果發生爭議，應當友好協商解決。如協商不成，任何一方均有權將爭議提交北京仲裁委員會。按照提交仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對甲乙雙方均有約束力。

　　3、雙方本著誠原則簽定本合同，若有未盡事宜，須雙方另行協商解決，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　4、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　購貨單位(甲方)：__________________供貨單位(乙方)：__________________

　　________________年________月________日________________年________月________日

最新加工合同3

　　認立合同雙方：

　　承攬方：

　　定作方：

　　定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作_，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品編號名稱規格單位數量

　　第二條加工成品質量要求：

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　（1。用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。2。原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。

　　第四條技術資料、圖紙由承攬方提供

　　（1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。2。承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。3。承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預留元作為質保金一年后付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　（1。按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2。定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

　　（1。交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限______

　　第十一條其它_________

　　（如：1。根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2。根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的'損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%（30—50%的幅度）或酬金總額的__%（30—50%幅度）違約金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條***在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式__份，交__（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

　　代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　_____年_____月____日訂

最新加工合同4

　　_______________公司(以下簡稱甲方);

　　_______________ (為代表) (以下簡稱乙方)。

　　合同內容

　　因雙方需要，甲方與乙方就電子產品(原材料到裝配到成品包裝)委托承攬加工事項，通過友好協商，秉著平等互利的原則，符合中華人民共和國現形法律法規的前提下，特約定如下：

　　一.甲方責任：

　　1. 提供材料、附料、包裝材料;

　　2. 提供生產工具、設備、儀器、治具(不含辦公設備);

　　3. 提供生產加工場地、水、電(不含食宿場地);

　　4.材料來料不良品1換1;制程損耗不良品率：__________%，在范圍內1換1;

　　5. 提供工程生產資料、測試規格、測試流程;

　　6.其他：

　　二.乙方責任：

　　1.在甲方同意的日期、時間段，期間自行安排人員到指定的加工場地進行加工作業;

　　2.自己負責加工人員的食宿、交通、人身安全、工作紀律等的`統籌和管理;

　　3.加工內容：插件、后焊、裝配、全檢測試、成品包裝(不含老化、插件前剪短電子元器件腳);

　　4.加工作業工序(裝配、插件、包裝)可以自由安排，全檢測試流程(先后順序、測試規格、測試方法)必須按照甲方的流程要求執行;

　　5.加工期間有責任維護、保養甲方提供的生產工具、設備、儀器、工治具使之完整完好;

　　6.需要調整加工時間(延長工作時間)或者場地，必須經過甲方同意;

　　7.加工作業期間乙方人員必須遵守甲方的相關規章制度、行為規范;飲食、抽煙、休息閑聊、會客等應在甲方指定位置;

　　8.有責任對產品材料、工具設備等保管、保護;

　　9.必須在互相協定的完成期內結束產品的加工(除不可抗拒的意外事故)，若誤交貨期，應負相應責任;

　　10.包裝后之成品經過甲方QA檢驗合格者為加工完成。

　　11.其他：

　　三.違約責任：

　　單方面違約者須賠償對方由此引發的經濟損失之百分之百(100%)。雙方不能履行合同者由當地人民法院裁決。

　　四.其他責任：

　　若客戶有問題反饋，經過雙方分析：

　　1.材料不良、電氣設計不良、結構設計不良等由甲方負責。

　　2.插件、裝配、包裝、測試等人為工藝造成不良應由乙方負責。

　　五.加工款支付方式：

　　七天(一周)：即自乙方完成日期起計算至第七個工作日甲方于現金方式支付給乙方。

　　補充事項：

　　此合同一式兩份，甲方與乙方各自遵守合同的約定、履行權責。

　　公司(甲方)負責人簽名/簽章：

　　(為代表) (乙方)負責人簽名/簽章：

　　合同生效日期：__________年_____月_____日

最新加工合同5

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　本合同甲方委托乙方進行新產品的.刀具及工裝的購買，乙方接受委托并為甲方在 雙方經過平等協商，達成如下協議，并由雙方共同恪守。

　　1、 產品型號及名稱：(零件清單見附表)本合同總金額： ￥42585 肆萬貳仟伍佰捌拾伍圓整(小、大寫)。

　　2、 技術及質量要求：按照國家行業標準執行;

　　3、 驗收標準、方法：甲方負責驗收，標準按國標要求執行;

　　4、 交貨地點及運輸費用：華德集團液壓閥分公司，運輸費用由乙方承擔;

　　5、 結算方式及期限：合同產品全部交付后30天全款支付給乙方;

　　6、 解決合同紛爭的方式：協商或北京法院仲裁;

　　7、 本合同一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。本合同經雙方簽字、蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

最新加工合同6

　　承攬方（甲方）：_________

　　定作方（乙方）：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　定作物名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間和地點

　　檢驗標準及方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

　　材料名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條加工費結算辦法與時間

　　______________________________。

　　第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　（一）甲方：

　　1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年

　　一方違反上述保密義務的，應

　　承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的.履行。

　　第十三條通知

　　1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：_____________________________________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1．本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_____份，送_________留存一份。

　　承攬方（蓋章）：_________定作方（蓋章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_____法定代表人（簽字）：_____

　　地址：___________________地址：___________________

　　_________年______月____日_________年______月____日

　　簽訂地點：_______________簽訂地點：______________

最新加工合同7

　　合同編號：

　　定作方： 簽訂地點：

　　承攬方： 簽訂時間： 年 月 日

　　一：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品名或項目 規格型號 計量單 數量 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

　　單價 總金額 合計

　　合計人民幣金額(大寫)

　　二：定作方帶料

　　材料名稱 規格型號 計量單位 數量 質量 提供日期 消耗定額 單價 總定額

　　三：質量要求、技術標準

　　四：承攬方對質量負責的條件及期限

　　五：驗收標準、圖紙提供辦法及保密要求

　　六：驗收標準、方法和期限

　　七：包裝要求及費用負擔

　　八：交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔

　　九：交付定金、預付款數額及時間

　　十：結算方式及期限

　　十一：違約責任

　　十二：如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

　　十三：解決合同糾紛的方式

　　十四：雙方協商的`其它條款

　　定作方 承攬方

　　單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見

　　單位地址 單位地址

　　法定代表人 法定代表人 經辦人 簽(公)證機關(章)

　　委托代理人 委托代理人

　　電話 電話

　　電掛 電掛

　　開戶銀行 開戶銀行

　　帳號 帳號 年 月 日

　　郵政編碼 郵政編碼

　　有效期限： 年 月 日至 年 月 日

最新加工合同8

　　甲方： 中國________公司，地點：________德律風：________電傳：________

　　法定代表人：________職務：________國籍：________

　　乙方：____國________公司，地點：________德律風：________電傳：________

　　法定代表人：________職務：________國籍：________

　　兩邊為展開來料加產交易，經友愛會商，特訂立本公約。

　　第一條 加工內容

　　乙方向甲方供給加工________(產品)________套所需的原材料，甲方將乙方供給的原材料加工成產品后交付乙方。

　　第二條 交貨

　　乙方在公約期間，每個月向甲方供給________原材料，并當真運至________車站(經________港口)交付甲方；甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套當真運至________港***付乙方。

　　第三條 來料數量與質量

　　乙方供給的原材料須含____%的備損率；多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本公約附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對沒法踐諾本公約不當真外，還得向乙方索取罷工待料的吃虧；乙方特此贊成確認。

　　第四條 加工數量與質量

　　甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方發起后，甲方應補償乙方所受的吃虧。

　　第五條 加工費

　　甲方為乙方進行加工的'加工費，在本公約訂立刻的________年為每套________幣________元；公約訂立第二年起的加工費兩邊另議，但不得低于每套____幣____ 元；該加工費是根據公約訂立刻中國海內和國外勞務費用而肯定的，故在中國海內勞務費用程度有變化時，兩邊將另行議定。

　　第六條 付款方法

　　乙方將不作價的原材料運交甲方；在甲方向乙方交付本公約產品前1個月，由乙方向甲方開立即期名譽證，付出加工費。

　　第七條 運輸與保險

　　乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方當真；甲方將本公約產品送交乙方的運費和保險費由甲方當真。

　　第八條 不可抗力

　　因為戰役和緊張的天然災禍以及兩邊贊成的其他不可抗力引發的變亂，導致一方不能踐約時，該方應盡快將變亂關照對方，并與對方會商延長踐諾公約的期限。由此而引發的吃虧，對方不得發起補償要求。

　　第九條 仲裁

　　本公約在履行期間，如產生爭議，兩邊應本著友愛方法會商辦理。如未能會商辦理，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：

　　1.中華人民共和國參加的國際公約、公約；

　　2.中華人民共和國法律；

　　3.在中國法律無明文法則時，適用國際通暢的慣例。

　　仲裁判決為結局判決，仲裁費用由敗訴一方負擔。

　　第十條 公約有效期

　　本公約自簽字日起見效。有效期到本公約法則的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的掃數應付費用時停止。

　　第十一條 公約的續訂

　　本公約有效期屆滿之前________月，如一方需續訂公約，可以向對方提請會商。

　　第十二條 公約文本與筆墨

　　本公約本來一式____ 份，甲乙兩邊各執一份。

　　本公約以中、____兩國筆墨書就，兩國筆墨具有劃一出力。

　　第十三條 其他

　　1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超出每套公約產品的____ %。

　　2.甲方收到原材料后，應按乙方供給的技巧標準，對其規格、品格進行驗收。如乙方供給的原材料不符合標準，或數量不敷，在甲方向乙方發起查驗報告后，乙方當真退換或補足。

　　第十四條 公約條目的變動

　　本公約如有未盡事件，或遇特別環境必要補充、變動內容，須經兩邊會商同等。

　　甲方：________________(蓋印)

　　乙方：________________(蓋印)

　　代表：________________

　　代表：________________

　　____年____月____日

　　____年____月____日

最新加工合同9

　　委托方(以下稱“委托方”) : xxx有限公司 地址：xxx 郵編：xxx 電話： xxx 傳真： xxx 銀行：xxx 銀行戶頭號碼:xxx 增值稅號碼:xxx

　　加工方(以下稱“加工方)：xxx有限公司 地址： xxx 郵編：xxx 電話： xxx 傳真：xxx 銀行xxx 銀行戶頭號碼：xxx

　　委托方與加工方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

　　(1)委托方希望根據下列條件委托加工方xx產品，有關產品訂單將按本協議規定向加工方發出。

　　(2)加工方希望根據下列條件為委托方加工xx產品，有關產品將按本協議規定完成。

　　(3)委托方為xx_產品之唯一商標持有人及享有有關產品專利權。

　　第一、每月訂單

　　1、委托方必須提前 x 天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。

　　2、加工方在收悉訂單后，必須在xxx 內以傳真書面向委托方確認訂單。

　　3、除非雙方經過同意，否則在訂單被加工方確定接納后，委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。

　　4、委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。

　　5、加工方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于 x 天(含周六及周日)，因原材料及包裝材料數量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。

　　原材料及包裝材料安排

　　6、原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質量檢驗工作由委托方委派代表全權負責。

　　7、含增值稅的.加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣 xx ，于此協議簽訂日起計至 xx年 xx月xx日，可以雙方同意下，根據情況作出調整。

　　8、委托方將負責產品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。

　　9、委托方負責提供合適的原材料及包裝材料，并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料，委托方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。

　　第二 技術及工藝

　　成品各項理化指標由委托方提供(見附件一)，加工方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由委托方負責加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質控制，加工方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質指標要求，加工方對產品質量即沒有任何責任，產品其它質量責任則由委托方承擔，除非：

　　a 產品含有非配方所含的其他物質;

　　b 產品內含有玻璃、青鐵、砂子等異物;

　　c 產品含有配方所含物質以外或配方所含物質經過化學、物理變化生成的物質以外的其他物質;

　　第三 付款條件

　　1、首次加工費，委托方在產品生產完成 x 日后全數匯至加工方的銀行戶頭。

　　2、加工方必須在委托方付款之后 x 個工作天內向委托方開具增值稅發票。

　　有關知識產權、專利及商標的侵權責任

　　3、非經委托方書面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產品代加工商。

　　第四 雙方責任

　　加工方根據委托方確認的配方及工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成委托方的加工任務指標，委托方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產，委托方將負全部責任。

　　第五 協議終止

　　1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。

　　2、如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。

　　3、協議終止后，委托方必須于協議終止后五個工作天之內提走所有屬于委托方之剩余的產品，原材料及包裝材料，否則加工方有權自行處理有關物料。

　　第六 協議期限

　　本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期 x 年，經雙方協商同意，可以補充協方方式延長協議期限。

　　委托方 :xxx 加工方:xxx

　　代表人簽字：xxx 代表人簽字：xxx

　　代表人姓名：xxx 代表人姓名：xxx

　　xxx有限公司(蓋章)： xxx有限公司(蓋章)：

　　x年x月x日 x年x月x日

最新加工合同10

　　委托方：___________（以下簡稱甲方）

　　被委托方：_________（以下簡稱乙方）

　　甲方委托乙方加工__________________產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

　　第一條 代加工內容

　　甲方委托乙方為其加工系列產品，加工數量、款式（或開發信息）、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。

　　第二條 甲方責任

　　1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產品。

　　2、向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件

　　3、向乙方提供加工品款式（或開發信息）、數量、技術要求、交貨時間等。

　　4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產品。

　　2、向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件

　　3、向乙方提供加工品款式（或開發信息）、數量、技術要求、交貨時間等。

　　4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。

　　5、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，并提出意見和建議，確認的樣品驗收貨品。

　　6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。

　　7、甲乙雙方嚴守商業秘密。

　　（1）本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產或提供。

　　（2）甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。

　　第三條 乙方責任

　　1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。

　　2、甲方確定的`款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產，生產標準符合____________質量要求，不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。

　　3、負責原材料的采購、驗收、供應，并按照甲方確定的原材料質量要求進行。

　　4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失，應承擔相應法律責任。

　　5、不得將甲方提供的款式用于其他商標生產。

　　6、嚴守甲方的商業秘密。

　　7、對生產的產品實行三包，三包標準按國家有關規定執行。

　　第四條 付款方式及交貨地點

　　甲方確定委托加工款式、數量、標準后，與乙方簽訂委托加工通知單，并于簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的____________作為預付款，乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款，交貨地點為甲方庫房。

　　第五條 驗收標準

　　雙方在下訂單之前確定生產品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產過程中，質量主管之監督要求（以書面內容要求為準）作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。

　　第六條 違約責任

　　1、因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金；如甲方沒按合同要求提貨，乙方有權扣除甲方訂金。

　　2、如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等，一經查證，無論數量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金，并追究乙方法律責任。

　　3、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。

　　4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。

　　第七條 合同有效期限本期限為______個月，自______年______月______日至______年______月______日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為準。

　　第八條 合同如遇爭議，甲乙雙方可協商解決，達不成協議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。

　　第九條 本合同正本一式二份，經雙方當地人代表簽字蓋章后生效。

　　第十條 其他未盡事宜另行訂立。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　代表人：__________ 代表人：__________

　　日期：____________ 日期：____________

最新加工合同11

　　甲方(發包方)：____________________加工廠

　　甲方代表：____________________

　　乙方(承包方)：____________________

　　經甲乙雙方互相協商，甲方將____________________加工廠承包給乙方經營。甲乙雙方在平等、互利、自愿的基礎上，簽定如下協議：

　　一、承包方式

　　甲方將權屬于甲方的____________________加工廠承包給乙方自產自銷經營。承包期內，一切經營資金由乙方自籌;一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛生管理費等費用均由乙方負責支付，甲方概不負責。

　　二、承包期限

　　合同承包期限為_________年，從___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。合同期滿后，如甲乙雙方愿意，可繼續簽訂承包合同。

　　三、承包費用

　　承包費用為___________元人民幣(大寫___________萬元整)/年。乙方于每月___________日前向甲方繳交承包款___________元，尾數在最后一個月結清;第一次繳交承包款時間為___________年___________月___________日前。如乙方逾期未繳交承包款，每日按拖欠總額的`1%收取滯納金;超過___________日未繳交承包款，甲方有權終止承包合同，并將乙方保證金不予退還。

　　四、安全責任

　　乙方應為工廠員工購買工傷保險。合同期內，一切安全事故由乙方負責，甲方概不負任何責任。

　　五、違約責任

　　乙方在合同簽定后向甲方交納___________元保證金。如有違約，則由違約方向另一方賠償違約金___________元。

　　六、其它事項

　　1、甲乙雙方簽字后，此合同不受市場行情等任何因素影響，合同期內，任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等)，則按違約處理。

　　2、甲方將原購買的其他廠的廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買，但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同，如有價格等因素變動，必須及時通知甲方前去與廠家處理解決，否則按乙方違約處理。

　　3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫，如受價格變動和其它因素的影響，導致一些廠貨不能再繼續購買的，甲方不負責任，不減少承包費。

　　4、乙方在經營期間，所有新找到的廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨，在合同期滿后，必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買，并且乙方二年內不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內開設廢泡沫加工廠。

　　5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用，維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的物品按價賠償。

　　6、合同期內，如因現廠房不能繼續租用或政府有關部門干涉的原因，導致乙方不能生產的情況下，由甲方負責協調有關關系或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按___________元/日扣減承包費。如甲方不能協調好關系，無法讓乙方繼續開工，則雙方按終止合同處理并進行結算，此種情況不按違約處理。

　　7、如雙方發生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即順德地區提出訴訟。

　　8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

　　9、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。

　　甲方(蓋章)：______________________加工廠

　　甲方代表(簽名)：______________________

　　乙方(簽名)：______________________

　　簽定日期：______________________

最新加工合同12

　　定做方（甲方）： 有限公司

　　承攬方（乙方）： 制衣有限公司

　　根據《中華人民共和國合同法》，經甲乙雙方友好協商，就20xx年春夏季服裝加工生產事宜，達成如下協議：

　　一、貨品名稱、單號、款號、數量、金額、交貨期等：

　　貨品

　　名稱 單號 款號 顏色 數量與碼數 單價/件 交貨期 備注

　　S M L XL XXL 總數

　　貨款（合計）RMB￥ （金額大寫）￥

　　二、雙方責任范圍

　　甲方提供面料、商標、拉鏈、及有甲方LOGO的輔料，乙方提供粘樸，袋布、縫紉線、紙箱等。乙方加工范圍從剪裁到包裝，甲方負責運輸。

　　三、付款方式

　　乙方完成大貨包裝，甲方驗貨合格后支付全部加工費用，安排出貨。加工費以實際出貨數量為準進行計算。

　　四、質量與數量要求

　　1、乙方需按甲方的要求提前制作產前樣板給甲方批核封存，作為加工生產的標準進行操作并以此為驗貨收貨的標準。

　　2、甲方提供的面料，乙方必須在面料到廠三日內驗布，并提供《驗布報告》（包括數量確認），如面料有問題需及時向甲方反映，以便第一時間處理解決。

　　3、生產之前，乙方要向甲方提供生產計劃，以便監控實施過程。

　　4、甲方提供的面料和輔料之剩余料，乙方需在出貨的同時如數退還甲方。

　　五、知識產權保護責任

　　乙方不得使用甲方的`商標和產品的款式設計，或外流給別人使用。否則，將承擔賠償責任。

　　六，違約責任

　　1、正常情況下，乙方不得延誤甲方的貨期，生產中如有意想不到的難題則雙方協商解決。如果延誤貨期，影響了甲方銷售，乙方將承擔加工費 %的違約金。

　　2、甲方依據產前封存的樣板驗貨，如果發現不良現象有權責令乙方返修后才能出貨。而甲方必須及時支付加工費用，否則，由此產生的后果則由甲方承當。

　　以上條款，雙方遵守執行，未盡事宜雙方隨時協商處理。本合同一式兩份，雙方各執一份，同樣具有法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　簽名： 簽名：

　　蓋章： 蓋章：

　　簽訂日期： 簽訂日期：

最新加工合同13

　　甲方（委托方）：

　　乙方（制作方）：

　　甲、乙雙方經友好協商，現就甲方委托乙方加工制作、裝配架空乘人裝置及相關設備，達成如下協議：

　　一、委托方式和范圍：

　　甲方提供架空乘人裝置及相關設備產品零部件圖紙、裝配工藝等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行產品零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術、質檢、倉管、物流、采購等相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。

　　乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，并免費提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。

　　二、實施細則：

　　1、甲方自行采購的原材料、外購件及配套件，需按乙方的車間人員的要求集中堆放，其質量問題由甲方負責，如影響乙方裝配，則應補償有關人工費用。

　　2、乙方免費提供一定一跨車間作為甲方的成品倉儲。

　　3、委托加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委托的各項產品的加工制作。現場的所有物料（含原材料、外購件及生產工具等）均由甲方采購，但乙方需根據甲方所提供的《生產計劃表》提供相應的《材料需求計劃》，以供甲方提前進行生產所需物資的準備工作。

　　4、甲方所委派的'質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工制作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。

　　5、甲方委托加工的所有產品的單項價格另行以雙方互簽的《委托加工件價格明細表》為準。

　　6、結算：《委托加工件價格明細表》內所定的產品單價為含稅價，結算時乙方需向甲方開具17%的增值稅發票，付款方式采用滾動付款，雙方協商付款進度。

　　7、違約責任：按《合同法》規定。

　　三、附則：

　　1、本委托加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。

　　2、未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　3、本協議生效后，雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同，中止執行。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　代表（簽字）： 代表（簽字）：

　　日 期： 年月日 日 期： 年月日

最新加工合同14

　　定作方（以下簡稱甲方）：

　　承攬方（以下簡稱乙方）：

　　供料方（以下簡稱丙方）：

　　甲方委托乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經三方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。：

　　一、工程項目名稱：

　　二、施工地點：

　　三、工程量：

　　四、工程總額及付款方式：

　　1、工程總額：

　　2、付款方式：

　　3、甲方支付完畢工程款項，擁有制品所有權。

　　五、工程期限：

　　1、合同簽定次日起核算，7個工作日。

　　風險提示：

　　加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

　　六、乙方工作：

　　1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。

　　2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。

　　七、甲方工作：

　　1、保證如合同約定支付乙方工程款項。

　　2、乙方進入現場施工時，施工場地應具備施工條件。

　　3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。

　　4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。

　　八、丙方工作

　　風險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的'質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的，如果不符合規定，甲方聲明同意利用的，應當按質論價，甲乙丙三方再次協商定價。

　　2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。

　　九、驗收：

　　1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。

　　2、廣告制作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收（效果圖僅作為視覺參考，不做為驗收標準）。

　　3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢，自檢合格后上交工程驗收單，由甲乙雙方進行驗收。

　　4、甲方在驗收過程中對質量如有意見，須在驗收單中說明，經雙方現場勘察，確有質量問題的，乙方進行后期整改。

　　5、工程驗收單支付甲方時，甲方應在接收單手續上簽字或蓋章，收到工程驗收單三日內，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗收合格。

　　十、保修：

　　1、甲方如發現制品損壞應及時通知乙方，乙方在12小時內到達現場進行制品檢修，通報維修情況。24小時內保證制品的正常使用。

　　十一、安全責任：

　　1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。

　　2、施工過程中，乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失，乙方承擔完全責任。

　　3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞，乙方免除安全責任。

　　十二、合同變更：

　　1、合同內容及條款的變更，需雙方代理另立合同附件，簽章有效。

　　2、因合同變更造成與本合同相關內容不符時，以合同變更后的附件為依準。

　　十三、違約責任：

　　1、乙方因自身原因，不能在施工期內完成工程，逾期一天扣罰工程總額1%。

　　2、甲方如不能如期支付工程款項，逾期一天扣罰工程總額1%。

　　3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。

　　4、在甲方逾期未付應付款項時，乙方擁有制品所有權。

　　5、如一方未經對方同意而違反約定，另一方可不再履行合同，造成的損失由違約方賠償。

　　6、在雙方發生糾紛時協商解決，協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。

　　十四、附件：

　　1、雙方公司經營執照（加蓋公章）

　　2、工程項目預算，施工圖及效果圖。

　　十四、合同成立和生效

　　1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。

　　2、附件及補充協議具有同等法律效力。

　　3、本合同一式2份，雙方各持1份。

　　十五、其他

　　本合同若有未盡事宜的，經甲乙雙方或甲乙丙三方協商后可另行簽訂補充協議，經有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分，具有同等效力。若補充協議與本合同有沖突的，以后補充協議為準。若協商不成的，則適用《中華人民共和國合同法》及其解釋的規定。

　　（以下無正文）

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　丙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

最新加工合同15

　　合同號：

　　甲方： 乙方：

　　一，制作內容：

　　乙方根據甲方提供的泡沫實型及材質要求制造鑄鐵件或鑄鋼件（以下統稱鑄件）。具體內容請參看甲方提供的各項目的清單。

　　二，技術要求：

　　1，請參看甲乙雙方簽訂的《鑄件技術協議》。

　　2，如甲方有特殊技術要求，甲方提前以電子郵件或傳真的.方式通知乙方，作為本合同 的附件，乙方應根據甲方要求進行制作，以確保甲方所需品質。

　　三，鑄造費用及結算：

　　1， FC300： 元/噸

　　2， FCD600： 元/噸

　　3， ICD-5： 元/噸

　　4， MoCr： 元/噸

　　5， G50CRMO4： 元/噸

　　6， FGS600-3A： 元/噸

　　7， 以上價格含17%的增值稅，含乙方運至甲方的費用。

　　8， 付款方式：以月結方式支付。甲方在收到乙方的鑄件后，通知乙方，乙方開具17% 的增值稅發票，甲方在收到增值稅發票后的三個月內以銀行承兌或現金付清款項。

　　四，交貨周期：

　　1， 乙方在收到甲方泡沫實型后，15個工作日內將鑄件分批次送至甲方公司。甲方在甲方現場驗收，甲方可來人到乙方公司內驗收(因自然災害或人無可抗拒造成鑄件延期甲乙雙方另議,不含運輸日期)。

　　2， 由于乙方的原因造成交貨延誤，以每遲交貨一天罰該批鑄件總額的3‰的款項

　　五，品質保證：

　　乙方鑄件如在品質上有問題，甲方應以照片形式通知乙方，乙方應立即派人員進行處理。如因乙方鑄件品質不良造成甲方損失，乙方應對甲方的損失進行賠償，賠償金額由甲乙雙方協商決定。

　　六，重量：

　　雙方執行：稱重誤差千分之三為正常范圍

　　七，合同有效期：

　　1、自雙方簽章后，本合同生效，有效期至 年 月 日。

　　2、本合同生效后，雙方之前所簽訂的《鑄件制造合同》均作廢，雙方之前所簽訂《鑄件技術協議》及其它關于質量要求的協議同樣有法律效力。

　　3、今后合作中，甲方如對價格作出調整必須在保麗龍模型送出前通知乙方，否則視為同意此合同價格；乙方如對價格作出調整必須在保麗龍模型到達乙方工廠前通知甲方。否則視為同意此合同價格；

　　八，其它事項

　　雙方友好協商執行合同執行中出現的問題，必要時雙方可嚴格按《合同法》處理本 合同本合同糾紛由甲方所在地人民法院管轄，

　　九，本合同經雙方簽署蓋章后生效。合同雙方各持一份正本。

　　甲方: XXXX有限公司 乙方：XXXX有限公司

　　甲方代表人（簽章）： 乙方代表人（簽章）：

　　簽署日期： 簽署日期：

【最新加工合同】相關文章：

最新加工合同04-05

最新加工承攬合同08-30

最新加工的合同范本09-16

委托加工合同2022最新09-21

最新加工合同范本08-13

加工合同范本最新02-07

最新加工合同(精選15篇)04-06

最新加工合同15篇04-05

最新加工合同(15篇)04-05

最新加工合同精選15篇04-08