關于加工的合同(通用15篇)
隨著法律知識的普及，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編為大家收集的關于加工的合同，希望對大家有所幫助。
關于加工的合同1
甲乙雙方本著平等互利的原則，經協商一致就甲方將其權屬廠房等轉讓與乙方及有關事項達成如下協議：
一、廠房產權基本情況：
本協議轉讓的廠房位于 的廠房，土地權屬性質為集體，土地面積約為 平方米，建筑面積約 平方米，目前地上房產產權為屬 所有。
二、轉讓范圍及價款
1、 雙方一致同意，甲方向乙方轉讓上述地上所有建筑物 。
2、廠房建筑物轉讓共計 萬元整（金額大寫人民幣 整）。
三、轉讓費的支付方式
1、 本轉讓協議書經甲乙雙方簽定后，乙方應立即支付甲方人民幣 元整（金額大寫 元），余款待甲乙雙方辦理好相關手續（承諾書、授權委托書）之日一次性向甲方結清。
2、 轉讓款由甲方開具收據。
四、違約責任
1、 如乙方未按照本協議約定支付轉讓款，則按逾期一日應賠償甲方未收款項的百分之 賠償金。
2、 甲方中途悔約，甲方應在悔約之日起 天內將首付返還與乙方，另給付乙方相當于首付 賠款數額的違約金。乙方不能按期向甲方付清購房款，或甲方不能按期向乙方交付房地產，每逾期一日，由違約一方向對方給付相當于上述房地產價款千分之 的違約金。
五、爭議管轄
如本協議書在甲乙雙方履行中產生分歧，由雙方友好協商解決；協商不成，向不動產所在地人民法院提起訴論。
六、標的物的交付
年 月 日前，甲方該標的交付給乙方使用（在不損壞原有物品的基礎上）。
七、附件
1、甲方營業執照復印件、身份證復印件。
2、乙方營業執照復印件、身份證復印件。
八、本協議自簽定之日起甲方關于本轉讓標的物的所有債權債務與乙方無關，本協議書一式肆份，雙方各執貳份。
第2篇:廠房轉讓協議書參考范本
轉讓方（甲方）：________________ 受讓方（乙方）：________________
甲乙雙方本著平等互利的原則，經協商一致就甲方將其權屬的工業用地、廠房等轉讓與乙方及有關事 項達成如下協議:
一、工業用地及廠房產權基本情況
本協議轉讓的工業用地原屬于 ，位于 ，土地權屬性質為集體，用途為工業，土地面積約為 平方米，
目前土地及地上房產產權為屬 所有，房地產證權證號 。
二、轉讓范圍及價款
1、雙方一致同意，甲方向乙方轉讓上述土地（第一條中列明）和地上所有建筑及設備。
2、土地使用權和廠房建筑物及設備轉讓共計_____元整（金額大寫 元）。
3、由甲方負責辦理土地使用權及廠房建筑物轉讓登記到乙方名下，有關契稅及相關費用由 負擔。
4、本協議經甲乙雙方簽字蓋章后 月內由甲方負責辦理好土地證、房產證等相關權證的變更手續。
三、轉讓款的支付方式
1、本轉讓協議書經甲乙雙方簽定后，乙方應首付甲方人民幣____元整（金額大寫 元），余款待乙方收到土地使用證及房產權證之日一次性向甲方結清。
2、轉讓款由甲方開具收據。
四、違約責任
1、如甲方在 年 月 日前未能辦妥房產證及土地證過戶手續，則乙方有權選擇單方面解除本協議并要 求甲方歸還乙方已付款項。
2、如乙方未按照本協議約定支付轉讓款，則按逾期一日應賠償甲方未收款項的百分之 賠償金。
3、甲方中途悔約，甲方應在悔約之日起 天內將首付款返還與乙方，另給付乙方相當于首付款數額的. 違約金。
4、乙方不能按期向甲方付清購房款，或甲方不能按期向乙方交付房地產，每逾期一日，由違約一方向對方給付相當于上述房地產價款千分之 的違約金。
五、爭議管轄
如本協議書在甲乙雙方履行中產生分歧，由雙方友好協商解決；協商不成，向不動產所在地人民法院 提起訴訟。
六、標的物的交付
______年____月____日前，甲方該標的交付給乙方使用（在不損壞原有物品的基礎上）。
七、附件
1、甲方營業執照復印件
2、乙方身份證復印件
八、、本協議書一式（____）份，雙方各執一份。[ 內 容 結 束 ]
關于加工的合同2
買方（甲方）：有限公司
合同編號：
賣方（乙方）：有限公司
簽訂合同時間：_____年____月__日
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。
一．設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額
二．技術標準及售后服務：（乙方對產品質量負責的條件和期限）
1．甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
2．乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配不得更換配置
3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓
5．設備的質量保證期為一年，在質量保證期內，設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場，及時排除故障迅速恢復生產，在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換，乙方技術人員將不定期到設備現場了解設備使用情況及介紹正確的使用和保養方法
6．乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
三．交貨時間：
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內安裝調試完畢交付使用
五．驗收：
安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗
收手續
六．設備交付及運輸方式：
1、交貨地點：有限公司
2、運輸方式：汽車公路運輸
3、運輸費用：由乙方承擔
4、貨物風險：自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方，在此之前之一切風險由乙
方承擔
七．設備付款方式：
1．支付方式：銀行轉帳支付
2．支付時間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；
2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進
度款；
3.余款雙方驗收完成后，一個月內付清。
3．開票時間：驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發票
八．人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴重的`自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可
抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協商解決,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任
九.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
十.解決合同糾紛方式:
1.本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本著相
互諒解的態度協商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。
2．若協商不妥，則到原告方人民法院起訴
3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。
十一.其它
1.本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份
甲方：
乙方：
代表：
代表：
聯系人：
聯系人：
電話/傳真：
電話/傳真：
日期：_____年____月__日
日期：_____年____月__日
開戶：
開戶：
關于加工的合同3
合同編號：＿＿＿＿＿＿
簽訂日期：一九 年 月 日
供
經………………………………雙方協商、簽訂本合同，共同信守。
需
一、
┌────┬─────┬──┬──┬──┬──┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ 交貨時間 │
│ 品名 │ 規格質量 │單位│單價│數量│金額├──┬──┬──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│貨款共計人民幣（大寫） │
└──────────────────────────────────┘
二、
１．質量標準：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
２．交貨、運輸辦法及地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
３．包裝要求及費用負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
４．結算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
５．特約事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三、
１．本合同簽訂后，具有法律效力。如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，限在事故發生后五天內通知對方。雙方應立即協商，另立協議書。重要產品報業務主管部門備案。
２．如有一方不履行合同條款規定，由合同管理機關按國家合同規定進行裁定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。
３．供需雙方由于人力不可抗拒的'災害和確非企業本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商同意，由合同管理機關查實證明，可免于承擔經濟責任。
４．其他未盡事項，另訂附件。
四、本合同一式 份，甲乙雙方、開戶銀行、主管機關各一份。
┌───────────────────┬──────────────┐
│供方： （蓋章） │需方： （蓋章） │
│ │ │
│企業照號碼： │企業照號碼： │
│ │ │
│開戶銀行帳號： │開戶銀行帳號： │
│ │ │
│企業負責人： │企業負責人： │
│ │ │
│代表： （蓋章） │代表： （蓋章） │
└───────────────────┴──────────────┘
關于加工的合同4
承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條
甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條
加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條
原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結算辦法與時間
第七條
乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx％的違約金。
6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx％的`違約金。
3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
（一）甲方：
1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
（二）乙方：
1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：xx。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：
（1）提交xx仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx
法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx
地址：xxxxxx地址：xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點：xxxx簽訂地點：xxxx
關于加工的合同5
承攬方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
定作方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.（用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交（提）原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的'戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款；不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等）,應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金）以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_
___%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位（人）,除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人）,承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決；協商不成按（）項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份,交____________（如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____
關于加工的合同6
于蘭看到的聘手工加工人員的信息上寫著：在家加工純手工布畫，日獲利豐厚，定做方免費供料、上門收貨、付款、服務到位，手工外發加工合同范本。她馬上按照上面的網址進行了查詢，發現那是北京某國際科貿有限公司，后撥通了該公司的服務電話，一位女工作人員說，他們單位的手工加工活簡單易學，一看就會，加工“金福”每件加工費22元，每人每8小時最少可組裝生產5件，每天工作8小時就可掙到110元。
于蘭原來在針織廠工作，干這樣的手工活絕對手到擒來。由于怕上當受騙，她還專門到北京某國際科貿有限公司實地查看了一番。
布局/“合情合理”的保證金
北京某國際科貿有限公司的工作人員對她說，公司是免費提供，但暫收保證金，首批產品生產完即無息退還保證金。于蘭想，第一次合作人家公司收取保證金也合情合理。于是回家后按該公司提供的賬號和要求匯出了1500元的保證金。
陷阱/模具與圖樣大小不一
匯出保證金幾天后的一個下午，于蘭收到了該公司寄來的合同、原材料、樣品、演示加工程序的光盤等。她馬上動手干了起來，沒想到一直干到晚上12點多，做出來的東西與樣品比上去相差甚遠。仔細一看，于蘭發現那家公司給的紙板模具筆畫與樣品的“福”字筆畫根本大小不一，這怎么能加工出合格的產品?
套牢/因“違約”保證金被扣
于蘭意識到上當了，馬上撥通了北京那家公司的電話，說自己做不了這活，不想做了。對方說，一個月之內做不成就屬違約，要扣掉她的保證金 。在她一次又一次地向對方訴說了自己家中的困難情況后，對方答應退給她四五百元錢，前提是將合同、原材料等全部寄回。
于蘭后來發現，很多公司都打著手工加工的'旗號。她聯系了多家公司，都有非常誘人的加工費，但第一次合作要收取1500元至1800元不等的保證金。這分明就是一個陷阱，收了保證金后讓你加工出絕對不會合格的產品，或者根本加工不出產品。
揭秘/知情人士：就是專門騙“違約”的一位知情人士說，很多外發加工致富經信息都是假的，第一次合作必須先交一部分保證金，如果你把保證金交了就被騙了。不論你是多么嚴格按照說明書、培訓內容做的，都統統不合格。還有的公司是專門騙“違約”的，給你一個根本不可能完成的任務，最后你完成不了任務，他們會說你違約了，要求你進行賠償，你不得不乖乖地掏腰包了事。
甲方(供應方)： 合同編號：
乙方(加工方)： 簽定地點：
現經雙方友好協商，特制定以下協議：
一、簽定時間： 年 月 日 交貨地點：
制單№款 號貨 品 名 稱數 量貨 期單 價每 件 成本價備 注
二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由 方提供，其費用由 方承擔。線的供應商： 線價：
四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。
五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因(物料不齊或其它)造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。
六、乙方交貨成品數量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償(在加工費中扣除)。
七、大貨送甲方做尾部工序的，發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。
八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題(含布料短碼)及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。
十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼0.1元/粒，鈕門0.025元/粒，打棗0.018元/粒，剪線0.2元/件。
十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定(最多按單價半計)，超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。
十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。
十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方(供應方)： 乙方(加工方)：
地址： 地址：
授權代表： 公司蓋章： 授權代表： 公司蓋章：
日期： 日期：
關于加工的合同7
合同編號：
生 產 加 工 合 同
甲 方： 聯 系 人： 乙 方：聯 系 人：
XXXX無紡布制品廠
電話：黃通秀 134XXXX9965 電 話：
甲、乙雙方本著真誠合作，互惠互利的原則根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的 規定，在友好協商的基礎上簽訂以下合同，以便雙方共同遵守。
第一條：甲方接受乙方的委托生產加工以下產品：
第二條：甲方須于 年 月 日前將乙方委托生產加工的產品交付給乙方。
第三條：乙方須先預付給甲方人民幣元作為生產貨物的.訂金，剩余金額按合同約定的時間在乙方對貨物驗收完畢后提貨時一次性付清。
第四條：產品質量、款式、規格按乙方的要求及提供的樣品生產。
第五條：產品的外包裝以防水編織袋為主，如乙方另有要求的，其包裝費用由乙方承擔。
第六條：發往廣州市以外的貨物，其一切運輸費用由乙方承擔。
第七條：甲方須按合同約定的時間按時交貨，如逾期按合同總額的2%付給乙方違約金。
第八條：乙方須按合同約定的時間按時付款，如逾期按合同總額的2%付給甲方違約金。
第九條：因人力不可抗拒的因素甲方無法按時交貨的，本合同無效。
第十條：本合同未盡事宜，經雙方協商后可另擬補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效應。
第十一條：甲、乙雙方在履行本合同中如有爭議，應友好協商解決。如無法協商解決的，任何一方均可將此爭議提交甲方所在地法院訴訟解決。
第十二條：本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
第十三條：本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲 方： 乙 方：
簽約代表： 簽約代表：
簽約日期： 年 月 日簽約日期： 年 月 日
關于加工的合同8
外協單位（以下簡稱甲方）：
加工單位（以下簡稱乙方）：
第一條：乙方加工事項，以甲方所交付的外協加工單為憑。
第二條：乙方須按照外協加工單（附圖）所列的各項規定，如加工圖紙說明、數量、交貨日期等確實履行，準時保質交貨。
第三條：乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。
第四條：材料由甲方負責供應時，廢料率為零，由于乙方原因造成工件不合格時，乙方應賠付甲方材料費。
第五條：付款方式為每加工完一批工件，由甲方在工件交付時付乙方50%加工款，待甲方回款完成時交付乙方剩余50%（兩筆款項間隔不得超過6個月）。
第六條：驗收時由甲方派專職人員負責檢驗，產品檢驗不合格時由乙方負責重新加工（含材料）。
第七條：乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的'事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。
（一）過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，每日處5%違約金。
（二）繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。
第八條：乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第九條：乙方每月接受甲方外包質量管理檢查次數由甲方決定。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
代表人（簽字）：
代表人（簽字）：
_____年____月__日
_____年____月__日
關于加工的合同9
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規，在自愿、平等、公正的.原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱：輕型鋼架棚
2、工程地點：鎮平工業園區，華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：61。3×44。3=2715。59平方，附工程詳單，見—3
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0。3mm）含土建。
3、工程造價165元/㎡，總造價448072。35元。
4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。
5、土建工程結束后開始施工，天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。年內保證維護正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付三萬元的違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方：
乙方：
年月日
關于加工的合同10
甲方：_________________________
乙方：_________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定，甲、乙方按平等互利的`原則，經友好協商一致，同意簽定本合同。
一、安裝單位地址：______
二、材料：
主材：不銹鋼方管：（品牌、規格、厚度）________________________
不銹鋼圓管：（品牌、規格、厚度）_______________________
晾衣桿：（品牌、規格、厚度）_________________________
擋雨瓦：（品牌、規格、厚度）_________________________輔材加厚，膨脹螺栓固定。
乙方安裝時必須通知甲方到場驗收
三、工程段造價及付款方式
防盜窗為______元/（按實際面積結算）。實測面積__________總價______（大寫）__________________。此總價包括材料、制作、安裝、運費、配件等全部費用。甲方預付定金________（大寫）_____________。工程完工后、乙方通知甲方當場驗工，合格后七天內付清全部工程款。
四、雙方權利義務
甲方：
1、保證乙方場地、電力暢通、無障礙和上樓通道通暢。
2、驗收合格后按合同三條規定支付工程費用。
乙方：
1、按合同要求提供不銹鋼材料，并安裝牢固可靠
2、確保按合同要求使用合格材料、并按行規保留空隙間距，并保證尺寸準確。
3、施工中出現所有人身安全問題事故均有乙方自行負責。
五、驗收及違約責任及售后
1、乙方上門安裝日期______________每逾期1日應付總金額的千分之______計算。乙方安裝完成后，即向甲方提出驗收要求，甲方當場驗收，甲方在乙方通知后七天內不驗收、乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
2、甲方未能按合同第三條規定時間付款，每逾期1日應付總金額的千分之______計算。
3、保證____年內不開焊不生銹，質保期內免費維修、更換。
六、附則
1、合同期間發生糾紛、應先協商解決，協商不成可向人民法院提起訴訟。
2、本合同一式兩份、經雙方簽字生效后，甲乙雙方各執一份。
3、雙方簽字后立即生效。
甲方代表簽字：______乙方代表簽字：______
______年______月______日
關于加工的合同11
委托方：____市XX公司（以下簡稱甲方）
加工方：
身份證號：（以下簡稱乙方）
經甲、乙雙方友好協商，甲方的布鞋幫委托給乙方縫紉加工，雙方并達成委托加工合同如下：
一、甲方負責提供鞋幫片和相關氣眼、縫紉線、口條帶等小件材料及相關制幫工藝標準。乙方自行招收員工和自備生產場地、設備及消防安全設施。
二、乙方為甲方提供鞋幫加工服務的場地位于未經甲方書面同意，乙方不得將甲方的幫料投到上述場地以外的地方或單位進行加工。
三、甲方按各鞋幫品種制定相應的加工費（含領幫交幫費用），乙方認可后，到甲方公司內領取所加工的布鞋幫及相關材料。
四、乙方對甲方提供的待加工物件發現不合格的`應及時到甲方處調換；甲方應允許乙方最長時間自拉幫件及材料之日起壹個月內調換。過期造成損失的，由乙方承擔。
五、乙方在拉待加工材料時，甲方應向乙方告知交幫時間，乙方應按時、按質、按量加工好并負責交到甲方公司內。
六、乙方不得使用其它材料替代甲方提供的專用材料，否則，造成的質量問題及經濟損失由乙方承擔。
七、鞋幫加工不合格的，甲方有權拒收，乙方照價賠償。
八、領材料和交幫等手續，由甲、乙雙方簽字生效。如乙方本人不能親自簽字，可書面委托他人代理簽字。
九、乙方須保證甲方所提供的加工物件的安全事項，如發生火災、雨淋、鼠咬、霉爛等造成的經濟損失由乙方賠償。為保證物件安全，根據加工量的多少，乙方應向甲方交付相應的質保金。
十、結算方式：甲方每月____日前向乙方結算上月加工費，結算時，以乙方交成品幫時經甲方確認的驗收數量和品種作為依據。
十一、乙方如不愿或不能為甲方提供加工時，應提前兩個月通知甲方。乙方通知到甲方后，應在停止領幫之日起二十天內按質按量全部向甲方交清所加工的成品幫，甲方除留乙方少量的質量保證金外，其余加工費用應一次性向乙方結清。
十二、違約責任：乙方如不能按時、按質如數向甲方交夠成品幫，應按甲方相應成品幫的價值賠付甲方，如拖延時間給甲方造成間接損失，須另向甲方賠付違約金，違約金按甲方成品幫價值每日千分之三比例自乙方違約日起計算。如非乙方原因，甲方不能付清乙方相應加工費的，須向乙方賠付違約金，違約金按加工費額每日千分之三比例自甲方違約日起計算。十
十三、本合同有效期為自簽定之日起________年，即自年起至月日止。甲乙雙方之前簽訂有委托加工合同的，以本次簽訂的委托加工合同內容為準。
十四、本合同內容同樣適用于本合同簽定日之前甲、乙雙方已發生但未結算的加工業務，具同等效力。
十五、本合同有效期________年。期滿后雙方如愿意繼續合作，則本合同有效期自動向下期延續，每期________年。如期滿單方不愿合作，沒例行完的合同內容，照樣按本合同的條款執行完畢，合同終止。
十六、本合同于甲方公司辦公室內簽訂，壹式貳份，每份貳頁，甲乙雙方各執壹份，自甲乙雙方簽字后生效，具同等法律效力。本合同履行中如有爭議，甲乙雙方友好協商解決；如協商不成時，由____縣人民法院裁定解決。
甲方：（簽章）乙方：（簽章）
地址：____縣黃莊鎮白衛路地址：縣鄉（鎮）韓村工業區村
電話：xxxxx電話：
________年____月____日
關于加工的合同12
甲方:（定作方）東莞市聯源電子廠
乙方:（承攬方）
東莞市聯源電子廠 產品加工定做合同條款
產品加工定做合同
合同編號： 定做方（甲方）東莞市聯源電子廠
承攬方（乙方） 簽訂地點：中國東莞
簽訂時間年 月 日
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
一、承攬加工標的物名稱、交貨期限、地點及報酬。
1、承攬加工標的物，產品加工單價元（套/支），市場成本價/支）。
2、首批領取（套/支），交貨日期年月日。交貨及領取材料目的地為甲方所在地。
二、材料提供及技術培訓:
1、甲方向乙方提供的原料質量必須符合生產出合格產品的要求。
2、乙方在生產過程中，如發現原材料數量短缺或材料質量不合格（非人為損壞未經組裝）甲方必須無條件補換，乙方不得私自更改甲方所提供的原材料及工藝流程。
3、甲方免費培訓乙方產品加工技術骨干人員1—2名，直至乙方完全學會掌握為止，乙方按《產品驗收標準》生產出合格產品。
三、產品的質量要求及損耗：
1、乙方在生產加工產品時，必須嚴格按照甲方提供的《產品工藝流程》（合同附件一）、《質量驗收標準》（附件二）進行加工生產。
2、甲方允許乙方產品廢品損耗率為 %，合格率達到 90 %時，甲方按100%結算加工費。
四、產品檢驗：
1、首批產品抽檢率為%。批量生產每月總量在5-10萬套抽檢3%；20萬—30萬以上抽檢1%。
2、產品驗收標準見合同附件。
3、乙方首批產品合格率的達到 70% 以上，允許進行批量生產。如乙方合格率低于70%以下，甲方有權終止合同。
東莞市聯源電子廠 產品加工定做合同條款
五、產品的運輸及費用:
1、甲方承擔材料及產品的長途運費。
2、乙方承擔從其加工點至乙方所在地物流站的短途費用。
六、產品的交提貨方式及加工費結算：
1、首批試產驗收、送檢地為甲方所在地，由甲、乙雙方按照《質量驗收標準》共同驗收，并同時進行結算。
2、批量生產由甲方提前三天派人到乙方所在地進行驗收，驗收合格并付清加工費后方可提走產品，同時按乙方所報的月度加工計劃提供下一批原材料。
3、乙方若增加或減少加工量必須提前5天報知甲方，甲方可根據實際情況酌情批準。
4、甲方在產品驗收完畢后，當天結算加工費（若遇法定節日則順延至下一個工作日）。
5、甲方以現金方式結算加工費（加工費一次性超過人民幣伍萬元可通過銀行匯兌）。
七、甲方的責任及義務：
1、根據雙方簽訂，甲方提供全年訂單總產量為（套/支）的原材料供乙方加工生產。如甲方未能提供足夠的原材料給乙方加工，須向乙方賠償上述協定數量不足部分的加工費及違約金。
2、乙方批量生產量每月達到套以上（含本數），甲方可負責上門驗收、收貨。如甲方因故不能提供上述服務則全額報銷乙方貨物運輸費及單人雙程車費。
3、甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。 4、乙方穩定生產后甲方可預付下一批產品40%—60%的.加工費，甲方并提供相關建廠手續并承擔相關稅收費用（營業執照、稅務登記及提供授權書），加工點所有權歸乙方所有。
八、乙方的責任及義務：
1、乙方在使用甲方名稱及生產技術時，乙方嚴禁做出違法及有損甲方聲譽的行為。
2、乙方必須嚴格按照甲方提供的原材料加工生產，不準私自更改甲方提供的原材料。如有發現，甲方有權拒收該產品，乙方應按市場成本價給予賠償。
3、乙方所加工的成品未經甲方許可嚴禁私自銷售。
4、按合同約定，乙方須按時、保質、保量完成生產任務，在生產過程中所需設備、場地、人工、水電等相關費用均由乙方自行承擔。
5、乙方提前或推遲交貨，須提前三天電話通知或書面通知甲方，得到甲方批準后方可，否則責任自負。
九、信譽保證：
為確保加工訂單順利完成，合同的嚴肅性，首批產品加工乙方必須一次性向甲方交納合作
定金 元，此款在乙方交回首批產品后無息全額返還，穩定生產后免收任何費用。
十、違約責任：
1、合同期內，雙方不得無故終止合同，否則應承擔違約責任。違約方應賠償對方違約金 元（雙方協定金額）。
東莞市聯源電子廠 產品加工定做合同條款
2、乙方加工的產品合格率達到 70%時，如甲方無故不收產品，視甲方為違約。
3.乙方加工的產品合格率達不到 70%時，甲方按實際合格率計算加工費給乙方，不合格產品（包括人為丟失及損壞）乙方按市場成本價給予賠償。
4、在合同履行期間內，未按甲、乙雙方約定的時間交貨或產品不符合質量標準，造成甲方不能正常收貨、發貨或造成較大的經濟損失，甲方有權解除合同并要求支付違約金。
十一、獎勵機制：
1、如乙方按時交貨獎勵 3% 。
2、如乙方按質量標準交貨獎勵 4% 。
3、如乙方按質、按量、按時交貨獎勵 5% 。
4、如乙方加工的產品合格率超過90%的部份甲方按市場成本價獎勵乙方。
十二、合同爭議糾紛解決方法：
雙方本著平等自愿，互惠互利的原則簽訂本協議。如有在合同履行期間發生爭議，雙方應協商解決，如協商不成，雙方可向仲裁機構申請仲裁或申請人民法院裁決。
十三、雙方補充條款：十四、本合同手寫文字與合同印刷文字具有同等法律效力。
十五、有效期限：年 月 日至 年月 日止，期滿協商續約。
東莞市聯源電子廠 產品加工定做合同條款
甲乙雙方經協定提供 總訂單量為 套/件的定單供給乙方加工生產，為確保雙方合作利益，務必本著實事求事的原則填寫本生產計劃（記錄）表，以此促進雙方合作的順利進展。
計劃單位：東莞市聯源電子廠接受計劃單位（個人）：
關于加工的合同13
甲方：
甲方地址：
乙方：
乙方地址
因生產需要，甲方現委托乙方加工，經雙方協商，達成以下條款，供雙方共同履行。
1. 質量標準及驗收方法，以確認樣為準，經甲方檢驗合格方可。
2. 乙方自己提供針、線、膠水，乙方必須到甲方的倉庫領取甲方提供的材料，運輸由乙方負責。數量雙方當面交接清楚，離廠以后發現少數乙方自行負責。
3. 乙方在加工時，必須按甲方的工藝要求嚴格操作，并配合甲方巡檢的`合理要求。
4. 違約責任：乙方未能按時保質保量交貨。由此引起的經濟損失，均由乙方承擔。
5. 保密事項：在此加工中，乙方有責任不得向任何單位或個人透露甲方所提供的樣板、幫面及技術資料，否則乙方將承擔由此造成的所有索賠責任。
6. 工資以甲方發放當月工資為準。
此合同一式兩份，各執一份。
甲方：
甲方代表簽字：
簽字日期：
乙方：
乙方代表簽字：
簽字日期：
關于加工的合同14
簽定日期：xx年xx月xx日
定作方（甲方）：xxxx
電話：xxxxxx
承攬方（乙方）：xxxx
電話：xxxxxx
經雙方協商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
品名
規格單位數量加工費單價金額
定作方供應原材料：
原材料
規格單位數量日期成品單位耗用量
1．技術資料、圖紙提供辦法：xxxxxxxxxx。
2．產品檢驗標準和方法：xxxxxxxxxxxx。
3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：xxxxxxxx。
4．貨款及費用結算辦法及期限：xxxxxxxxxxxx。
5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：xxxx
乙方（蓋章）：xxxx
關于加工的合同15
進料加工貿易合同的格式和條文同一般貿易合同相同，只是進料加工貿易中原料來自境外，成品出口境外，而且提供原料的外商和購買成品的外商并不一定是同一個。下面，我們舉一個沒有進出口經營權的企業開展加工貿易時所簽訂合同，共包括中方兩家企業的出口代理協議、進口代理協議、加工協議及中方外貿企業同國外客商簽訂的進料合同、成品銷售合同五個部分。
第一部分：出口代理協議書
甲方：北京某皮革有限公司
地址：中國XX市順XX縣
電話：
傳真：
乙方：中國某進出口有限公司
地址：XX市()路()號
電話：
傳真：
甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口業務達成如下協議：
一、甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口至香港業務，乙方接受甲方委托。
二、合同標的：
產品名稱：
數量：
合同金額：
擬出運日期：
出運港：
到貨港：
外方付款結算方式：
三、雙方責任及義務：
(—)甲方職責：
1.負責與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部內容負責;
2.負責安排生產、出運、交貨;
3.負責向乙方提供工廠開具的增值稅發票、納稅繳款書及運費等正式發票;
4.承擔業務的全部費用及風險，保證按合同條款(合同標的)的全部內容執行，并向乙方支付出口代理手續費(乙方收匯)
(二)乙方職責：
1.負責按甲方提供的合同內容對外簽訂出口合同;
2.提供出口貨物商檢、報關、出運和結匯等工作所需的單據;
3.負責出口結匯;
4.結匯后一周內，將貨款轉付甲方帳戶。
四、違約責任：
如因任何一方未履行本協議規定的`責任而給對方造成的經濟損失，由違約方承擔。
五、甲方出具的擔保函是本協議不可分割的一部分。
六、本協議一式兩份，雙方各執一份。自簽字之日起生效，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
第二部分：進口代理協議
協議號：
甲方：北京某皮革有限公司
地址：
電話：
傳真：
乙方：中國某進出口有限公司
電話：
傳真：
甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料業務達成以下協議：
一、甲方委托乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料，乙方接受甲方的委托。詳細條款參見合同(編號)
二、雙方責任義務：
(一)甲方責任：
1. 負責與外方商定所有合同條款，并對合同的全部內容及交貨內容負責。
2.及時向乙方支付定金及貨款。定金為合同總金額的25%，于雙方協議簽訂三日內支付，其余75%貨款由甲方提供工廠擔保，并于信用證開出后十天內付清，擔保函是本協議不可分割的一部分。
3.按時支付乙方代理手續費，比例為合同金額的3%，于協議簽訂三日內支付。
4.預付港口一切費用(報關、接貨、滯報、滯箱費等)，預計為()元(根據實際費用結算金額，多退少補)支付銀行利息(二個月，金額為 )及銀行費用。
5.保證該票貨物進口加工后以得利公司名義再出口，詳見雙方出口代理協議。
(二)乙方責任
1.根據甲方提供的外銷合同條款對外簽約，祥見合同(編號)
2.負責辦理進料加工手冊及其它相關手續。
3.負責代甲方辦理報關、接貨等手續。
4.及時將有關單據轉交甲方。
5.如發生索賠等經濟糾紛，乙方可在甲方委托下，代辦有關涉外手續。
三、甲乙雙方應各自履行職責義務，如在各自職責范圍內出現問題或發生損失由各自承擔責任。
四、本協議未盡事宜，雙方另行協商解決。
五、本協議與甲方出具的擔保函同時生效。
六、本協議一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
第三部分：加工協議
協議號：
甲方：中國某進出口有限公司
地址：
電話：
傳真：
乙方：北京某皮革有限公司
地址：
電話：
傳真：
甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方加工鹽漬牛皮業務達成以下協議：
一、甲方委托乙方加工鹽漬牛皮，乙方接受甲方的委托。詳情如下：
1.進料名稱、數量：鹽漬牛皮5340張
2.加工成品名稱、數量：
(1)牛皮革301，176平方英尺;
(2)二層部層藍濕革4，806張(160，200平方英尺)
3.合理損耗比例：
(1)牛皮革：消耗6%
(2)二層部層藍濕革：若以張(pc)為單位計，消耗10%;若以平方英尺為單位計，消耗約為50%。
4.加工費用：usd35，000.00
5.加工期限：1997年12月12日—1998年7月底
6.包裝標準：適合海運的塑料包裝
二、雙方責任義務：
(一)甲方責任：
1.負
責及時提供原料及輔料，并保證原料質量。
2.及時向乙方支付加工費用，合計：usd35，000.oo.
(二)乙方責任：
1.按甲方要求的標準加工成品與半成品。
2.按合同規定日期及數量交貨給甲方。
3.允許甲方在生產期間派人駐廠監督生產。
三、甲乙雙方應各自履行職責與義務，如在各自職責范圍內
出現問題而給對方造成的直接及間接經濟損失由責任人承擔。
四、本協議未盡事宜，雙方另行協商解決。
五、本協議一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月
【加工的合同】相關文章：
家具加工的合同范本-加工合同02-10
公司產品委托加工合同-加工合同07-25
加工的合同06-22
加工合同11-28
加工合同06-13
加工承攬合同書格式-加工合同07-25
機械委托加工合同范本-加工合同02-24
加工制作合同加工制作合同怎么寫03-10
木托加工產品加工承攬合同11-09
來料加工和來件裝配加工合同11-04