鋼結構加工合同

時間：2023-03-15 12:07:19 加工合同我要投稿

鋼結構加工合同【熱門】

　　在人們越來越相信法律的社會中，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編為大家收集的鋼結構加工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

鋼結構加工合同【熱門】

鋼結構加工合同1

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根據工程進度需要，甲方向乙方租憑四繩物料提升機____臺，為明確雙方的責任與權益，保證施工順利完成，經雙方友好協商定以下合同，雙方必須共同遵守。

　　一、工程地點：

　　______________________

　　二、工程名稱：

　　________________________

　　三、物料提升機使用高度：

　　工程所需使用高度____米。

　　四、租金期限及規定：

　　1、租憑時間從安裝調試好并由安監站驗收第二天起計算租金。

　　2、物料提升機租憑：暫定____臺，時間暫定____月，不足____月的按____月計算租憑費，

　　超出月按月計算租憑費，每月按____個工作日計算。不足月按_______計算租憑費，如果工地因其它因素停工，乙方不承擔任何責任，租憑時間照計，租金照收。

　　五、租憑費用標準及結算方式：

　　1、三斗車、二斗車物料提升機租金，每臺每月為人民幣___元包使用期間的機械維護，檢測費用。

　　2、提升機進場安裝后甲方支付進退場費及檢測費____臺。租金自提升機安裝調試好并有安監站驗收第二天起計算，壹個月內一次性支付三個月租金乙方收款時以收據收款，蓋單位公章。超出三個月后租金待通知拆除后15天內付清

　　3、工程完工停工停止使用，租憑期滿甲方應提前五天以電話形式通知乙方拆卸并付清所有的租金，否則租約仍舊生效。

　　4、甲方包操作工住宿及水電，需要加班每小時___元。

　　六、物料提升機所有權及服務范圍：

　　1、乙方需要安裝的物料提升機運送到：_____________________。

　　2、物料提升機只限于該工地使用。該物料提升機所有權屬于乙方，甲方不得變更租憑地址和轉租轉賣。

　　七、甲方責任：

　　1、負責場地平整，道路暢通以便乙方物料提升機安裝、拆卸和進出場。

　　2、負責基礎、基礎預埋，基礎出現移位等情況造成的損失由甲方負責，保證乙方物料提升機安裝前障礙物的拆除，以及提供裝、拆物料提升機所需的焊割工具。

　　3、負責物料提升機圍閉，警示牌。

　　4、乙方機械運到工地由乙方自行負責保管，機械丟失與甲方無關。

　　八、乙方責任：

　　1、提供的`物料提升機需機況良好，達到國家安全使用合格標準。

　　2、操作人員應嚴格遵守機械操作規程，積極配合甲方施工生產，服從甲方的安排。嚴格要求持證上崗，如持假證被相關職能部門查處罰款等一切費用由乙方負責。

　　3、乙方提供對講喇叭及監控系統。

　　4、負責機械使用的日常維護，如機械出現故障，確保及時修復完畢，達到使用條件，維修工料費由乙方負責

　　5、乙方屬于全包性質：包工、包料、包裝拆維修安全責任、及報裝驗收等一切費用。

　　九、機械操作人員注意事項：

　　1、開機之前檢查卷楊機、鋼絲繩等一系列機械設備。

　　2、電源、電路、控制系統。

　　3、下班時切斷主電源

　　4、禁止上班時間做與工作無關的一切事宜。

　　5、其余以公司制度為準。

　　6、操作人員嚴格遵守安全規則，驗收合格交付使用后，對于安全事故責任分清，承擔后果。

　　十、本合同雙方簽字蓋章生效到設備拆卸并搬離甲方工地終止。

　　未盡事宜，雙方在平等互利的情況下協商處理。協商不成，提交不成，提交法院仲裁。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等的法律效力。

　　甲方：___________乙方：___________

　　甲方代表：___________乙方代表：___________

　　________年____月日________年____月____日

鋼結構加工合同2

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品名

　　規格

　　單位

　　數量

　　備注

　　第二條加工成品質量要求：

　　_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：

　　___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條價款或酬金：

　　________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

　　第六條驗收標準和方法：

　　__________________________________________

　　________________(1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的'定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條交(提)貨的時間和地點：

　　___________________________________________________________________________________________(1，交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條包裝要求及費用負擔：

　　____________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：

　　____________________________________________________

　　第十條結算方式及期限：

　　____________________________________________________

　　第十一條其他：

　　_____________________________________________________(如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　________年____月____日

鋼結構加工合同3

　　委托方(甲方)全稱：

　　承攬方(乙方)全稱：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，根據甲方與業主簽訂的合同，結合本項目的特點，為保質、保量、按時地提供符合標準及圖紙要求的產品，雙方本著平等互利的原則，經友好協商簽訂本合同，雙方共同遵照并認真履行。

　　本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分：

　　附件一：《鋼結構制造技術協議》以下簡稱《技術協議》;

　　附件二：圖紙目錄清單及加工圖紙;

　　附件三：鋼結構的材料匯總清單;

　　附件四：往來傳真及函件。

　　1、供貨范圍及交貨期

　　本合同供貨范圍：

　　交貨期：

　　交貨是指該合同范圍產品100%的交貨，任何一個構件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。

　　2、加工技術要求

　　為了確保加工質量，乙方在加工過程中要嚴格執行甲方的《技術協議》和相應的國家標準。所有《技術協議》及圖紙等的變更必須提出書面申請，且有甲方項目負責人的簽字。

　　3、技術資料、圖紙

　　除雙方簽定的附件一、二、三、四外，甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。

　　4、項目管理

　　本合同規定的鋼結構的制作質量要求按《技術協議》以及國家現行標準要求執行，為保證產品符合規定要求，乙方必須遵照甲方制定的質量控制要求執行，構件出廠后發現的質量問題，甲方有權向乙方提出賠償。

　　本合同規定的供貨范圍內的產品由乙方自制，在未得到甲方書面許可前不允許轉由他人制作，否則甲方有權予以拒收，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　為了方便本項目的管理，在合同雙方簽字蓋章生效后3天內，乙方應向甲方提交項目組織管理機構及管理方案、材料采購及加工計劃等文件。從合同生效后第1周開始每周向甲方提供一次進度報告。

　　乙方應隨時接受甲方監造人員、業主、監理及其他相關人員的檢查，并提供食宿方便。

　　5、原輔材料的采購及進廠復檢等規定

　　本合同項下的材料由乙方自購且滿足相應的'國家標準要求。主材為方購買，損耗為，廢料歸方所有。乙方須提供該合同項下所購買的原材料的材質證明書原件。

　　本合同產品所用焊材等由乙方自購且報甲方質量部門或監造人員備案。

　　6、驗收標準和方法

　　制造執行標準見《技術協議》中的相關規定;

　　7、合同價格及交貨要求：

　　7.1合同單價：綜合單價：

　　1)以上合同單價為固定不變價，單價中包含乙方將產品加工成型過程中所需輔材、機械、人工等直接費、間接費、噴砂除銹、涂裝、成品檢驗費、無損檢驗費及成品構件運輸至現場的運輸費、原材料進廠復驗等所有相關費用、以及所有應向國家繳納的各種稅費和手續費等。

　　2)合同重量為圖紙顯示的乙方制作鋼構件的實際凈重量，如發現錯誤，須報甲方書面更正。

　　3)因乙方制造或運輸等原因造成的產品報廢或返修，乙方應積極配合加以解決，由此產生的費用由乙方承擔。因甲方要求設計變更，出廠前乙方有責任和義務進行變更。出廠后乙方也有責任變更，費用另行協商。

　　7.2交貨要求

　　1)乙方應嚴格按照本合同要求，在得到甲方質量部門或監造人員認可后按甲方要求分批運往甲方指定地點。

　　2)乙方須作好成品、半成品的拆開構件號標識，以便甲方現場正確使用。

　　3)貨物發運時，應同時移交材質證明書、質量檢驗記錄等資料，否則甲方給予拒收，由此引起的貨物遲交責任由乙方自負。

　　4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點進行貨物清點移交，因乙方標識不清或移交清單與實物不符等產生的錯誤，乙方必須及時給予修正。

　　5)雙方單位簽章的《結算單》。

　　8、付款及結算

　　8.1付款方式：轉帳支票或承兌匯票。

　　8.2付款比例

　　1)預付款：合同簽訂生效后五天內預付(約計￥元);或本工程無預付款。

　　2)全部構件發運到甲方指定地點，經甲方、業主和現場監理全部驗收合格后付至總價的，余款作為質量保證金，乙方構件交驗合格之日起十二個月后付清;或乙方每月25日前可向甲方報進度，每批構件發到甲方現場，經甲方、業主和現場監理驗收合格后，甲方按工程進度款的付進度款，余作為質量保證金，該合同質保期為乙方合同構件安裝完成，質保期滿且無質量分歧和工期延誤等問題一次性全額支付質量保證金。

　　3)乙方所制作的全部構件經甲方及業主、監理單位驗收合格后，甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結算報告及結算資料8日內由甲方項目經理部初審完畢，報甲方工程公司經營部10日內復核完畢，復審后的結算資料提交甲方審計部門審計10日內審計完畢審計結果為最終竣工結算值。

　　9、擔保

　　合同簽訂時，乙方須向甲方提供履約擔保，擔保方式：;擔保額度：待合同履行完畢后，無任何違約情況，將履約保證金一次(無息)退還給乙方。

　　10、違約責任

　　乙方有責任并保證按本合同及相應合同附件規定的合同產品交貨期交貨，否則，因為乙方原因使合同產品不能按期交貨，乙方每延誤壹天按元向甲方支付違約金，違約金在工程款中扣除;

　　乙方支付違約金并不解除乙方繼續發貨的責任，如果合同產品延期交貨，甲方有權終止部分或全部合同，在此情況下，甲方可以根據自己認為合適的方式另行委托第三方來加工或供貨，因此發生的一切費用(包括把原材料從工廠運抵第三方的吊裝費、運費和加工費)和責任由乙方承擔，同時乙方應繼續執行沒有終止的合同部分。

　　同時由于乙方原因導致延期發貨，乙方除了要按上述要求履行自身責任外，還因此共同承擔業主可能給予甲方的罰款。

　　甲方應按時提供給乙方正確、完整的合同要求的技術文件，如因甲方原因未能按時提供技術文件或文件不正確、不完整，乙方可以與甲方協商交貨期順延。

　　甲方如中途變更加工產品的品種、規格、質量標準及設計變更，甲方應事先與乙方協商;若實際產品的數量和預估的產品數量有出入時，乙方不得借故要求調整單價。

　　乙方提供的鋼結構產品達不到合同規定的質量標準，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減價款;不同意利用的，乙方應當負責修正或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修正或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方負責。

　　實際交付產品的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，乙方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理。

　　乙方須按甲方要求對產品進行適當的包裝，以確保運輸和交付順利，未按合同規定標識和包裝，或者包裝物與移交文件不符，或者不符合規定要求，造成產品變形、毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

　　乙方提前交貨或未按規定多交產品時，甲方有權拒收。

　　乙方未按規定的辦法和期限對自購的原材料進行進廠檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求，甲方有權責令停產，因此造成的損失由乙方承擔。

　　甲方未按規定的時間付款，超過合同規定日期付款，甲方應當比照當地銀行公布的同期利息計算延期付款的利息支付給乙方。

　　11、合同變更

　　在合同有效期內，甲方可在任何時候以書面形式在合同總范圍內對合同的任何部分予以合理變更。

　　如果這種變更導致乙方在執行本合同項下相關部分工作日或所需時間有所增減，合同或交貨進度應作適當的調整，而且雙方應對合同進行相應的修改，若增加或減少乙方工作量，則按實際增減工作量乘以固定單價增減合同價。

　　12、技術服務

　　乙方應做好售后服務工作，及時解決因制造出現的問題及辦理貨物接收手續。售后服務費用包含在綜合單價中，凡因乙方產品質量問題而發生的費用由乙方承擔，并從合同款中扣除。必要時，乙方須派技術人員到安裝現場進行技術服務。在售后服務過程中，乙方對派往現場服務的人員的安全負責，應對其加強安全教育，服務人員須服從甲方的現場安全管理，有自我保護能力，對自身安全負責。

　　13、糾紛的處理

　　甲乙雙方在執行合同過程中發生糾紛時，雙方應積極協商解決;無法協商時，任何一方可向法院提起訴訟。

　　本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，本合同一式柒份，甲方執伍份，乙方執二份。本合同約定經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方合同章：乙方合同章：

　　地址：地址：

　　委托代理人：法定代表人：

　　經辦人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　簽定日期：簽定日期：

鋼結構加工合同4

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。

　　2、制作內容

　　(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質：;系列：;噸位：;單價約元(大寫：);

　　(2)次鋼構材質：;噸位：;單價約元(大寫：);

　　(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價款及結算方式

　　1、合同總價暫定為元，(大寫)(以實際決算為準)。

　　2、合同簽訂當日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　(2)其他檢測項目：。

　　(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：年月日開始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的`疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任

　　按《中華人民共和國合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：法定代表人：

　　委托代理人：

　　年月日年月日

鋼結構加工合同5

　　委托方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就鋼結構構件加工制作事宜協商一致，訂立本合同。

　　第二條：工程概況

　　1.工程名稱：xx 。

　　2.工程地點：xx 。

　　3.委托方：xx 。

　　4.預估構件重量：xx 。

　　5.工程內容：

　　第三條：合同范圍及簽定合同依據

　　1.甲方認可的施工圖紙。

　　2.甲方認可的設計變更，補充聯系單，圖紙會審紀要。

　　第四條：生產(加工)工作內容

　　1.主鋼構：xx。

　　2.主鋼構除銹處理方式：xx拋丸除銹。

　　3.防銹底漆涂裝要求：xxx 。

　　4.乙方負責免費裝車，甲方負責運輸，運輸費用由甲方承擔。

　　第五條：甲方的權利和義務

　　1.甲方于20xx年xx月xx日前向乙方提交生產(加工)用施工圖紙xx套。

　　2.按合同規定的時間、數量、付款方式支付加工費、材料費。

　　3.甲方代表有權監督加工的進度和質量。

　　第六條：乙方的權利和義務

　　1.按時提交加工產品，并經甲方在車間驗收合格后方可出廠。

　　2.按國家現行鋼結構施工驗收規范GB50205-20xx及設計圖紙要求進行生產。

　　第七條：加工費及付款方式、時間

　　1.本生產人工費單價為：xx元/噸。

　　2.材料費單價：本結構原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。

　　3.工程款支付：預付材料款70%計xx元(大寫：xx元整)。

　　4.提構件時付清本批鋼構件30%的余款。

　　5.重量結算：按理論重量結算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工

　　6.如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費用，計費標準按1、2條進行。

　　第八條：生產(加工)期限

　　1.開工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。

　　2.工期：xxx天。

　　3.工廠存放期：構件完工之日起免費在廠內存放7天，超出7天每天按產品總價款的5‰收取場地占用費。

　　4.遇到下列情況之一時，生產(加工)產品開工日期及產品交驗日期則相應順延或另外商定：

　　1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時;

　　2)由于甲方的原因影響生產(加工)進度時。

　　第九條：違約責任

　　1.由于產品質量問題，不能滿足施工圖紙要求時，應由承包方無償返工或重新提供產品。

　　2.由于委托方提供的圖紙不十分正規，在承包方開始生產后仍在修改設計，由此造成的損失委托方應給予承包方相應的.經濟補償，并工期順延。

　　第十條：其它

　　1.產品經甲方驗收合格出廠后，由于運輸或其它非乙方原因而影響了質量，乙方不再承擔責任。

　　2.根據本合同的約定，乙方只對甲方承擔其應盡的責任和義務，而不再與第三方發生業務關系，甲方只對乙方承擔其應盡的責任和義務，不受第三方的影響。

　　第十一條：附則

　　1.與本合同有關的其它問題，均按《中華人民共和國合同法》的規定執行，未盡事宜，雙方協商解決。

　　2.本合同一式四份，甲方各執二份。

　　3.雙方代表簽章后，合同生效。

　　委托方：

　　承包方：

　　承辦人：

　　電話：

　　傳真：

　　日期：

鋼結構加工合同6

　　在委托合同中，受托人處理事務，除法律另有規定外，不是以自己的名義和費用，而是以委托人的名義和費用進行的。因此，委托合同的受托人處理受托事務的后果，直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區別。今天本站小編要與大家分享是：鋼結構的委托加工合同。具體內容如下，歡迎參考：

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條

　　技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條

　　價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

　　第六條

　　驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________(1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1，交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條

　　包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條

　　運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條

　　結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條

　　其他：_____________________________________________________(如：1. 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條

　　承攬方的違約責任：

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的'、應當償付定作方因此造成的損失。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　年月日訂

鋼結構加工合同7

　　發包方: (以下可簡稱:甲方)

　　承攬方: (以下可簡稱:乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，結合本工程的具體情況，為

　　一、工程名稱: 。

　　二、工程施工地點: 。

　　三、工程內容: 。

　　四、工程量和工程造價:

　　1、工程量為: 平方米，(注:如為約計數，可據實結算)。

　　2、工程合同單價為: 元/平方米，本項工程合同總造價約為: 元，大寫: 元。

　　(注:如為約計數、可根據工程實際發生量計算工程總款額。)

　　四、付款方式及工程確認辦法:

　　1、合同簽訂后，甲方預付給乙方合同總款的 %，即元，作

　　2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即元。

　　3、梁架安裝基本結束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即元

　　4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %，即元。

　　5、本項工程質保金為合同總款 %，質保期為合同簽訂之日起滿壹

　　五、工程延期:

　　如遇下列情況之一，經雙方共同確認以后，工期作相應順延并以書面形式確定。

　　1、設計圖紙不全，設計工作無法開展。

　　2、設計方案(結構、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關事宜。

　　3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。

　　4、未按合同規定拔付預付款，進度款而影響工程進度。

　　5、開始安裝前5日內，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。

　　6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)

　　六、雙方職責

　　1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現場土建施工圖紙有變更或已經變更并開始施工時，甲方應提前通知乙方，并應及時據此調整合同價款。

　　2、甲乙方對于產品已安裝部分，應共同承擔負責成品的保護，甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務保護，甲方同意依據“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔相關責任。

　　七、甲方職責:

　　1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內的需要，費用由甲方負責。

　　2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸的需要。

　　3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規劃等相關部門征收的本項的其它費用。

　　4、甲方負責處理協調好與本項工程有關的部門關系，并確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。

　　5、在施工過程中，甲方與本工程無關的人員未經乙方同意，不得擅自進入乙方施工現場，否則造成人員傷亡由甲方負責。

　　八、乙方職責:

　　1、乙方根據甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現場。

　　2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領導的監督、檢查，乙方應給予積極的配合，對于乙方工程質量不合格的部位應立即返工或修改，由此造成的經濟損失由乙方自行承擔。

　　3、負責產品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔，甲方不負任何責任。

　　4、遵守地方法規以及政府相關行業管理部門對施工現場的管理規定。

　　5、竣工清理現場并具備交驗條件。

　　九、土建方應配合的相關事宜:

　　1、提供現場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數據及位置。

　　2、提供土建施工進度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。

　　3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。

　　十、施工工期:

　　在乙方人員、設備材料進入施工現場第二天起計為施工工期，日歷天數工期天，如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。

　　十一、合同爭議、合同的生效與終止:

　　(一)爭議:

　　甲乙雙方因合同糾紛發生爭方，可先行協商，協商不成時，由起訴方所在地法院管轄。

　　(二)、合同的生效與終止

　　本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。

　　十二、交工質量保修承諾

　　1、交工質量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內提供免費保修服務。保修期為半年。

　　2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的.質量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關費用由甲方承擔。

　　3、保修期滿后，乙方將長期優惠有嘗服務，做到定期回訪，及時處理使用中出現的問題。

　　十三、其它約定:

　　1、標的物(即工程所含內容的所有項目)所有權自工程款結清時開始轉移，如甲方未結清工程款，標的物仍屬于乙方所有。

　　2、乙方支取工程款時，須出據帶有財務紅章的收據或發票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內容填寫正確完整，否則，由此引起的相關問題由責任方承擔。

　　3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。

　　4、結構網架設計，甲方除提供設計院的正式圖紙外，設計網架的懸掛物等，如燈飾內裝部分必須告知乙方，否則出現問題自負。

　　5、甲方需乙方出正規圖紙，相關費用由甲方承擔。

　　6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　雙方簽字蓋章后生效。

　　十四、備注:

　　代表人: 代表人:

　　代理人: 代理人:

　　地址: 地址:

　　電話: 電話:

　　開戶行: 開戶行:

　　帳號: 帳號:

鋼結構加工合同8

　　定做方：（簡稱甲方）

　　承攬方：______________鋼構有限責任公司（簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

　　2、制作內容：_______________________________________________________。

　　1）主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；

　　2）次鋼構材質：___________；噸位：___________；單價約___________；

　　3）其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。

　　二、合同價款及結算方式：

　　1、合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準）。

　　2、合同簽訂當日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現金或轉賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求：

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范（鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025-20xx）認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　1）檢測內容：抗滑移系數實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□

　　2）其他檢測項目：

　　3）試驗檢測費用：合同價格□ 甲方自理□

　　四、交貨地點和時間：

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施（具體要求由甲方在發運前另行交底）。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的.疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執_____ 份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。

　　甲方（蓋章）：

　　委托代理人：

　　聯系方式：

　　開戶行：

　　賬號：

　　_______年___月___日

　　乙方（蓋章）：__________鋼構有限責任公司

　　委托代理人：

　　聯系方式：

　　開戶行：

　　賬號：

鋼結構加工合同9

　　定做方： (稱甲方) 承攬方： (稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1.制作內容：

　　主鋼構：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

　　二、合同價格及結算方式：

　　1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)

　　2.合同簽訂三日內甲方付款

　　3.提貨：

　　(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

　　4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

　　三、質量要求：

　　乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　四、交貨地點和時間：

　　1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

　　2.交貨時間：

　　五、包裝及運輸：

　　1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的'墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

　　3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作，發現問題及時糾正。

　　4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：

　　按《合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。

　　九、附則：

　　1.本合同

　　2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為年月日至年月日。

　　3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　委托代理人：委托代理人：聯系方式：聯系方式：

　　開戶行：開戶行：

　　賬號：賬號：

鋼結構加工合同10

　　甲方：__

　　乙方：__

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建筑工程承包合同條例》及其他有關法律行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成以下條例：

　　風險提示：工作崗位及工作時間

　　雇員從事的工種和工作實踐。從事的工種要注明在什么崗位從事什么工作，如電機房的值班電工或大廈照明的維修電工（因為工種不同工資差別很大）；

　　工作時間包括聘用期限，應注明從何時起知何時止；每周工作多少天，每天工作多少小時；一般每周至少有一天的休息日；按國際慣例，在節假日，雇員應享受所在國家規定的節假日，如所在國國慶、春節等。

　　建議雙方在簽勞務合同的時候最好明確約定相關工作崗位，工作時間以及勞務報酬等問題，避免之后因履行合同發生糾紛。

　　一、工程內容

　　鋼結構安裝，甲方負責提供一切材料、輔材及耗材，乙方負責安裝（含工人工資、吊車費）。

　　二、工期

　　經甲乙雙方協商，本工程從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，總工期為_____天，如遇不可抗力因素（如戰爭、地震、雨天等），工期相應順延。

　　三、雙方責任

　　風險提示：雇主義務

　　勞務關系主要由民法、經濟法調整，雙方當事人在不違背法律規定情況下自由協商，任意性很強，雇主可以與雇員協商約定相關義務；

　　但是，雇主必須按所在國有關規定提供符合安全生產的場所和必須發放勞動保護費用或物品，如安全帽、手套、濾光墨鏡等；在所在國工作期間，如果發生疾病或工傷，雇主都應提供必要的醫療和購買必要的藥物。

　　另外，建議雇主應給雇員購買人生意外保險，使勞務人員在受到意外傷害時能得到及時合理的賠償，保險費由雇主負擔。

　　1、甲方提供標準的施工圖紙，如有變更，及時給予解答，并及時提供變更圖紙，甲方提供材料堆放場地，配合乙方解決施工中出現的問題。

　　2、乙方認真領會圖紙及設計要求，按圖施工。如需現場復查，可聯系溝通，但費用甲方承擔，在施工過程中，乙方要遵守國家的`法律法規，工程質量確保合格。

　　風險提示：勞務費用

　　勞務合同雇員提供勞務服務，雇主主需要依據協議支付勞務報酬，這里要區別于勞動關系中的勞動者除獲得工資報酬外，還需要為勞動者繳納保險、福利待遇等；勞務關系中的自然人，一般只獲得勞務費，雇主也不用像勞動合同那樣為雇員繳納社保的義務，是否繳納可以雙方協商約定。

　　另外，如果是在工作時間以外加班或上夜班，雇主應付加班費或夜班津貼等相應勞務費用，并據此作出詳細約定，以免給雇主一方造成不必要糾紛。

　　四、勞務費用

　　乙方進場施工，甲方預付工程款_______萬元整，工程完工經甲方和監理驗收合格付至總工程款的______%，余款______%作為工程質量保證金，一年后付清。

　　五、安全施工

　　乙方工人進入工地，必須遵守工地的安全規范、統一安排，自備安全用品，高空作業必須系安全帶，佩戴安全帽，使用電氣設備要規范，必須安全可靠，特別室外用電要防水、接地，配電箱要配備漏電保護器，以防為主，安全施工，如發生不安全事故，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何事故責任及經濟損失。

　　六、工程質量

　　1、乙方對鋼結構工程的安裝質量負責。

　　2、乙方必須嚴格按施工圖紙說明文件和國家有關規范、規程、標準的要求安裝施工。

　　3、乙方應按鋼結構工程質量要求發現質量問題及時通知甲方。

　　4、工程保修期為_____年，在質保期內，如有工程質量問題乙方應給予及時維修。

　　七、違約責任

　　按合同約定的工期完工，每延誤工期一天，須向甲方支付本合同總價款_____%的違約金。

　　八、爭議解決方式

　　1、本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向____________人民法院起訴。

　　2、本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，工程結算完畢，付清工程款項后，合同自動失效。

　　甲方：__（簽章）

　　法定代表人：__

　　地址：__

　　聯系電話：__

　　______年______月______日

　　乙方：（簽章）

　　家庭住址：__

　　聯系電話：__

　　______年______月______日

鋼結構加工合同11

　　承攬方：________________________

　　代表人：____________ 職務：____________ 電話：____________

　　定作方：________________________

　　地址：____________ 電話：____________

　　定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條承攬項目概況

　　1、項目名稱：________________________。

　　2、項目地點：________________________。

　　3、項目內容：________________________。

　　4、建筑面積：________________________。

　　5、承攬方式：承攬方包工包料。

　　6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。

　　7、共計：____________元。

　　第二條圖紙或技術資料

　　雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

　　定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。

　　第三條定作方義務

　　(1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進嘗竣工驗收。

　　第四條承攬方義務

　　(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

　　(2) 參加項目的竣工驗收。

　　第五條項目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條確定變更合同價款及工期

　　(1) 發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。

　　(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條質量標準

　　雙方約定本項目質量標準：

　　(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

　　第九條項目驗收和保修

　　(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

　　第十條合同價款支付方式

　　1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

　　雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。

　　第十一條違約責任

　　1、承攬方的.違約責任

　　(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款____________‰ 違約金。

　　2、定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;

　　(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　日期：____________年_______月_______日

鋼結構加工合同12

　　委托方： (以下簡稱甲方) 加工方： (以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的`定金不退還。

　　2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

　　3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

　　七、雙方責任甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

　　4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。

　　八、質量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

　　2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。