零部件加工合同

時間：2023-03-05 18:28:01 加工合同我要投稿

零部件加工合同(6篇)

　　隨著人們法律觀念的日益增強，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面是小編收集整理的零部件加工合同，希望對大家有所幫助。

零部件加工合同(6篇)

零部件加工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　一、本合同是依照《中華人民共和國合同法》訂立的，經過雙方簽字蓋章后，即發生法律效力，雙方必須嚴格履行。

　　二、合同條款：(共12條)

　　1、合同簽定雙方就以下加工零件簽定加工合同。

　　2、自合同簽定生效之日起，甲方在5個工作日內按合同總額20%支付乙方加工預付款。

　　3、乙方完成加工向甲方交貨時，所有加工的產品零件必須符合甲方所提供的圖紙尺寸。

　　4、所加工的零件經過甲方復檢合格后，甲方可按合同總額的50%支付乙方。

　　5、所余合同總額的30%在零件裝配調試完成，乙方開具稅率為17%的全額增值稅發票后，15日內甲方酌情付清余款。

　　6、合同的交貨日期根據雙方要求確定，若乙方推遲交貨，違約金每天合同總額的'1%從總額中扣除。

　　7、加工件所需材料由乙方負責，加工完畢后，乙方負責加工件運送至甲方所在地的運費。

　　8、甲方復檢時，出現加工件不符合圖紙要求、不合格的現象，甲方通知乙方后，乙方負責及時修復或補件;如甲方通知后，乙方未做出補救工作，甲方代替乙方修復或補加工時，所產生的一切費用從合同總額中扣除。

　　9、若乙方在一次性完成零部件不合格率在5%以上時，不合格件處理方法除按合同條款的第六項、第八項執行外，再處以合同總額10%的扣款。

　　10、本合同附件：甲方外協加工檢驗格式書及加工圖紙，一式兩份，甲乙各執一份，與合同具有同等的法律效力。

　　11、乙方必須妥善保存甲方所提供的圖紙，不得外泄，同零件一同交還甲方。

　　12、合同未盡事宜，甲乙雙方本著互敬互諒的原則協商解決。

　　甲方代表：(簽字蓋章)

　　乙方代表：(簽字蓋章)

　　_______年_______月_______日

零部件加工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方為甲方加工處理原礦石，加工成精礦，經甲乙雙方協商，在公平公正的`原則基礎上，達成協議如下：

　　1、乙方責任自選廠收到礦石開始計算，外礦運費、鏟裝費等由甲方負責。

　　2、過磅以雙方認可過磅數據為準。

　　3、原礦和精礦品位，以乙方取樣，甲方監督其過程，留公樣原則執行。甲方對品位結果又異議的，可以到甲乙雙方認可的第三方化驗，公樣。公樣費用由輸方支出。鋅精礦誤差在0.4%內，以乙方數據為準。

　　4、鋅精礦由甲方自主銷售。

　　5、加工費包括破碎、浮選、尾礦排放、鋅精礦上車費，加工費按原礦石處理噸位計，按52元/噸。

　　6、乙方保證原礦石加工處理回收率為。達不到回收率造成的損失，由乙方負責賠償。

　　7、加工費預支比例為得貨款后一次性付清。

　　8、本合同未盡事宜雙方協商解決，協商不成可到花垣縣人民法院協調和仲裁解決。

　　9、本合同一式二份，雙方各執一份，簽字均具有法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　

　　_________年____月____日

零部件加工合同3

　　定作方

　　承攬方

　　年月日·威海

　　定作方：有限公司

　　承攬方：

　　定作與承攬雙方經協商，就定作方委托承攬方加工制作零部件之事宜達成一致，并根據《中華人民共和國合同法》等法律法規的規

　　定簽訂本合同，雙方共同遵照執行。

　　第一條定作物及其價款

　　1.1 承攬方接受定作方委托，以其自身的設備、技術制作完成定作方要求的定作物，定作物的名稱、規格、數量、價款、交付等見

　　附件一。

　　1.2 定作方就承攬方完成全部約定的定作物應向承攬方支付價款共計。

　　第二條技術標準和技術資料

　　2.1 承攬方按照以下標準進行定作物的加工制作（在選項框內加“√”）。具體技術標準詳見附件。

　　□ 承攬方按照年月日與定作方簽訂的技術文件備忘錄的要求進行定作物的加工制作。

　　□ 承攬方按照定作方提供的圖紙、技術資料進行定作物的加工制作。

　　□ 承攬方按照定作方提供的樣品進行定作物的加工制作。

　　2.2 定作方應當在年月日前提供附件所列技術資料、圖紙。

　　2.3 承攬方若發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在收到定作方提供的技術資料和/或圖紙后日內向定作方提出書

　　面異議，定作方應在收到承攬方異議后日內予以回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，應繼續按原技術資料進行加工制作，但因設計不合理而造成的損失由定作方承擔。

　　第三條定作物的材料

　　3.1 加工定作物所需的材料全部由承攬方負責，承攬方必須選用符合本合同附件所列技術標準和規范的且優質、合格的材料，并有

　　義務接受定作方檢驗；若定作方指定材料的供應商或品牌的，承攬方應當遵照執行。

　　3.2 承攬方隱瞞材料的缺陷或者用不合格材料而影響定作質量時，定作方有權根據情況要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　第四條驗收標準和質量保證

　　4.1 承攬方應建立有效的質量管理體系，必要時定作方可以對此進行檢查考核。對于檢查中發現的問題，承攬方應當進行必要的改

　　進；承攬方拒絕改進或者改進后仍不符合要求的，定作方有權解除與承攬方的合同。

　　4.2 未經事先協商并經定作方書面同意，承攬方不得將本合同項下的任何部分或全部加工承攬義務交由第三方完成。

　　4.3 承攬方交貨前應對所加工的定作物的質量、規格、性能、數量等方面進行詳細全面的檢驗，并向定作方出具一份證明產品符合

　　合同規定的檢驗合格證（該合格證不作為有關質量、規格、性能、數量等的最終檢驗證明）。同時，承攬方還應對其裝箱單上注明的定作物規格、數量進行核實。

　　4.4 定作方按照本合同附件中技術文件規定的標準和/或封存的樣品對定作物進行驗收。

　　4.5 定作方應在收到承攬方交付的定作物后日內進行初步驗收。對在上述期限內難以發現的缺陷的，定作方應在定作物正式

　　投入使用后60天完成初步驗收。

　　4．6定作方應在定作物正式投入使用后天進行最終驗收。定作方使用承攬方交付的定作物所生產的產品符合有關質量標準，

　　視為定作物通過了最終驗收。定作物通過最終驗收后月為質量保證期。承攬方承諾在質保期內保證定作物能夠正常使用，不存在質量問題，并承擔以下責任：

　　A）因定作物質量而導致的定作方產品缺陷，在不影響定作方生產的情況下，承攬方應負責在＿＿天內免費提供修理、更換等售后

　　服務，修理或更換的部件和材料的質量保證期從修理或更換之日起重新計算。

　　B）因定作物質量原因造成定作方停產，承攬方應在接到通知后3日內負責解決并使定作方能夠恢復生產，所有費用由承攬方承擔。

　　同時，承攬方應賠償定作方因停產所受到的損失。

　　4.7 如因定作物品質原因造成人身、財產損害等重大事故，承攬方應承擔因此所造成的一切損失。

　　第五條包裝與發運

　　5.1 承攬方應按定作物的實際需要采用合適的堅固包裝，其包裝應適于長途運輸、多次搬運，應保證能防潮、防震、防塵、防擠

　　壓變形、防銹、防鹽和防野蠻裝卸，并在包裝上顯著標識產品名稱、規格型號、數量等；由于包裝不妥或不合理而引起運輸、裝卸、保管貨物中的銹蝕、損壞和丟失，承攬方應承擔因此而產生的一切費用及損失。

　　5.2 承攬方有義務保證包裝箱和包裝物完好無損，定作方有權拒收已損壞包裝箱和包裝物的定作物。

　　5.3 定作物的包裝物歸定作方所有。如有特別約定需退回的，因退回而產生的一切費用由承攬方承擔。

　　5.4 定作物發運后12小時內承攬方應書面通知定作方發貨情況，并提供詳細發貨清單。

　　第六條交付與檢驗

　　6.1 承攬方應保證完全按本合同附件一加工訂單所載明的定作物名稱、規格、數量及交貨日期向定作方交貨。

　　6.2 定作物由承攬方負責交付至定作方生產現場或者定作方指定的其他收貨場所，貨物的運雜費由承攬方承擔。承攬方送達定作

　　方的定作物，應持有送貨通知單及承攬方對該批定作物的檢驗合格報告，定作方簽收承攬方的送貨通知單視為承攬方向定作方交付貨物，但不作為定作物檢驗合格的證明。

　　6.3 如果可能發生延期交貨，承攬方應提前15天以上通知定作方，但這并不免除其應當承擔遲延交貨的責任。

　　6.4 定作方對定作物的驗收分為初步驗收和最終驗收：

　　A）初步驗收包括定作物的`名稱、規格、數量和外包裝等。定作物外觀驗收合格（按定作方在送貨單上確認的為準）后，方可進入

　　定作方指定倉庫存放。

　　B）最終驗收應根據定作方與承攬方確認的質量技術標準，由定作方的設備或技術管理部門負責進行檢驗，并出具書面檢驗報告書（單）。

　　6.5 經外觀檢驗、質量檢驗或經過實際使用，若發現承攬方交付的定作物不符合合同的要求，定作方應及時通知承攬方，承攬方應在接到通知后的24小時內予以答復并采取解決措施。逾期不予答復或解決，視為承攬方認可定作方的檢驗結果，定作方有權要求承攬方接受更換、返修、退貨，或者要求承攬方賠償定作方因此所受的損失，且承攬方還要承擔合同價款20％的違約金。

　　6.6 承攬方對定作方關于定作物的檢驗或認定結果如有異議，可要求復驗。復驗樣本的抽取由雙方共同進行，復驗以定作方所在

　　地技術監督部門負責進行，其檢驗結果是最終并有效的。復驗結果將維護質檢判定正確的一方利益，另一方將應承擔為進行復驗而發生的所有合理費用。

　　第七條支付價款

　　7.1 本合同生效后日內，定作方支付合同總價款的%即元作為定金，承攬方向定作方交付定作物后，該定金作為

　　本合同價款；定作物經定作方驗收合格且承攬方開具的全額發票后，定作方支付合同總價款的 %，即元；其余 % 元為質量保證金，承攬方無任何違約行為的，設備正常使用滿年，定作方付給承攬方質保金的。注：如三年質保則為三年付清，每年元。

　　7.2 承攬方應向定作方提供其稅號、開戶銀行及帳號等資料。這些資料如有變更，承攬方應及時書面通知定作方。未經本合同雙方

　　書面同意，承攬方不得委托任何第三方代收合同價款，亦不得由第三方向定作方開具發票。

　　7.3 定作方根據本合同約定向承攬方行使索賠權時，承攬方應在接到定作方索賠通知后30日內答復；逾期未答復的，則視其為認

　　可。經承攬方認可（含視其認可）的索賠款，承攬方應當在10日內給付定作方，否則，定作方可直接從質保金中抵扣，質保金不足抵扣的，承攬方仍需另行支付。

　　7.4 在定作物完工后，承攬方不得以定作方未及時付款為由而留置該定作物。

零部件加工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方制作鑄鐵件，為了規范甲乙雙方的經營運作行為，本著公平，公正，互利，共贏的原則，經雙方協商達成如下協議：

　　第一條：甲方委托乙方加工制作的`鑄件均按甲方提供的相關圖紙要求制作:

　�、� 確保外觀平整，無飛邊，毛刺。

　�、� 鑄件表面應清理干凈，修整多肉，去除澆冒口殘余，粘砂及內腔殘留物，不許少肉。

　�、� 鑄件表面不允許存在加工后的表面缺陷，不允許有影響性能的裂紋，冷閣，縮松等缺陷存在。

　　④ 鑄件非加工面上和鑄件內部存在缺陷，需在雙方協商后進行修補。

　�、� 乙方對鑄件進行拋丸處理。

　　第二條：鑄件加工材料牌號及單價：

　�、� 材料牌號：HT200

　�、� 單價：5300元/噸，以后如價格變動隨市場的材料價格幅度上下浮動。需甲乙雙方另行商定為準。

　　第三條：模型由乙方制作，費用由甲乙雙方各承擔一半。如甲乙雙方不再合作，則由甲方補給乙方所承擔的一半模具費，但模具的所有權需歸甲方所有。成型鑄件乙方負責協調運輸事宜，運費甲方負責。

　　第四條：付款方式：

　�、� 乙方第一次交付鑄件時，經甲方驗收合格后，甲方付到本次鑄件總款的____%余款___%作為長期質量保證金。第二次交付鑄件總款甲方一次支付清。以后長期合作以此類推。雙方終止合同一個月后，甲方把質量保證金付清。

　�、� 此類付款方式作為雙方長期合作的基本條約。

　　第五條：合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　第六條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　_______年_______月_______日

零部件加工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　第一條：乙方按甲方提供的圖紙和材料加工零件(見圖紙部件加工明細表)，總計按甲方提

　　第二條：乙方須按照外包加工零件清單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等

　　第三條：乙方所交的加工品應保質保量，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況。加工完

　　第四條：通過初步驗收的.入庫貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加

　　第五條：付款方式：

　　1、合同雙方簽訂后，甲方預付乙方(人民幣)作為合同定金，乙方將零件按時加工完畢，交付甲方工廠，經過甲方驗收合格，核算出加工零件總款后，甲方付到本次加工零件總款的 %。余款 %在甲方第二次訂單到貨，乙方開具發票與第二次加工零件訂單的定金(第二次零件加工訂單總款的 %)一起支付;以后長期合作以此類推。

　　2、此類付款方式作為雙方長期合作的基本條約。

　　甲方(簽章)：________________

　　乙方(簽章)：________________

　　年月日

零部件加工合同6

　　需方：

　　供方：

　　地址：

　　電話：

　　經供需雙方友好協商，同意就建設，由廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司南寧分公司承建的項目的供應有關事宜訂立以下合同條款，供需雙方共同遵守。

　　第一條、合同概況

　　1、工程名稱： (全稱)

　　2、工程地點：

　　3、供貨期：從年月日至止。

　　第二條、產品生產廠家、品牌、規格、型號、單價

　　直螺紋鋼筋套筒生產廠家：品牌：

　　第三條、質量要求、技術標準按國家現行標準執行

　　產品的質量技術標準：質量標準：符合國家行業標準《鋼筋機械連接通用技術JGJ107-20xx》及建筑工業行業標準《滾軋直螺紋鋼筋連接接頭JG163-20xx》的所有性能要求。

　　第四條、交(提)貨地點、方式

　　1、交貨方法：

　　2、運輸方式：

　　3、到貨地點和接貨人：到貨地點: 工程的指定位置;接貨人(材料員)：，身份證號碼: 。需方如要求變更接貨人，應在合同規定的交貨日前天以書面通知供方。供方送貨到達合同指定地點，需方接貨人驗收后，雙方要簽字確認，明確雙方的責任。供方提供的套筒由需方專人驗收，入庫保管，供方在需方使用套筒單項完工后，未使用的、完好的套筒退給供方，并以此作為最后結算的數據依據。所有連接鋼筋的套筒數量、型號應提天通知供方，并提供書面需求計劃。

　　4、運輸及裝卸費用：由供方運輸到需方工程指定地點并負責所有費用。

　　第五條、驗收方法及標準

　　1、驗收時間：供方包工包料(包括機械進、退場、安拆等費用及使用，直螺紋鋼筋套筒的供貨，鋼筋端頭套絲制作的人工費用。)雙方約定工期以需方進度要求為準。采購數量以本工程實際使用數量為準。

　　2、驗收方法：供方鋼材進場時必須經需方指定的接貨人(材料員)按合同要求進行驗收，質量驗收標準：符合國家行業標準《鋼筋機械連接通用技術JGJ107-20xx》及建筑工業行業標準《滾軋直螺紋鋼筋連接接頭JG163-20xx》的所有性能要求及提供與所供貨物相符的質量證明書(復印件須加蓋供貨單位公章，注明原件存放處、復印人簽名及聯系方式)，并經監理見證取樣送有資質的檢測單位檢測合格。

　　第六條：供方責任

　　1、供方應按照合同規定的'時間、質量交付使用。無故拖延工期，按應付款項每天賠付千分之三工期延誤工費，供方采用剝肋滾軋直螺紋鋼筋機械連接技術，并自備完好的直螺紋套筒絲機等各種施工用具到現場加工鋼筋絲牙，各種機具都應當按需方要求放置于相應的鋼筋加工場里面。

　　2、指派具有相應技能的機械技工進行剝肋滾軋直螺紋鋼筋機械設備現場操作(不負責鋼筋下料及人工搬運)。

　　3、確保加工質量，保證取樣送檢驗合格，如試拉不合格所造成的費用由供力承擔;保證滿足需方的工程進度要求。

　　4、提供直螺紋套筒及出廠合格證等相關質量證明資料，以及配合項目做好此單項工程驗收所需之材料。

　　5、供方應對在施工場地的工作人員進行安全教育，必須確保安全生產，杜絕工程質量及安全等事故發生。由于供方原因在施工期間和過程出現的安全事故和質量事故責任和費用由供方承擔。供方人員應當服從需方現場各項管理制度，嚴格按機械安全操作規程操作機械。如供方作業人員不服從需方管理，需方有權要求退場，并作相應的處罰。

　　第七條、結算方式及期限

　　1、按本工程實際使用直螺紋鋼筋套筒數量、規格總結算。

　　2、供方提供的鋼筋套筒在工地安裝完畢后，于每月的二十日把數量報給需方，經需方確認驗收合格后，在下個月把該次鋼筋套筒款項80%的支付給供方。余下款在單項采購完畢，驗收合格后支付到貨款的95%，剩余5%的做為質量保證金，在一年保質期滿無質量問題后無息退回供方。

　　3、付款采用銀行轉帳方式付款，供方在需方每次付款后三天內開具等額合法有效的直螺紋鋼筋套筒銷售稅務發票(不接收專用發票)給需方，否則需方有權拒絕付款，且不承擔違約責任。

　　第八條、違約責任

　　供方必須保質保量及時組織鋼材供應，需方應提前三日列出所需鋼材清單及送貨時間提供給供方，如供方不能按時交貨的，應向需方償付不能交貨部分貨款的 3 %的違約金，需方有權另行采購。

　　供方提供的每批直螺紋鋼筋套筒的質量證明書和品牌必須與實物相符，如發現不符的，需方有權延期支付不符部分直螺紋鋼筋套筒款，直到提供真實有效相符的質量證明書。

　　第九條、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，若雙方無法協商一致，可向工程所在地人民法院起訴。

　　第十條、本合同壹式陸份，供方壹份，需方伍份，合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　第十一條、合同有效期：從簽訂合同之日起至合同履約完畢期間有效。

　　第十二條、供方必須遵守需方質量/環境/職業健康安全管理體系的相關規定。