承攬加工的合同

時間：2023-02-10 11:32:42 加工合同我要投稿

關于承攬加工的合同

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，合同的類型越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編為大家整理的關于承攬加工的合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

關于承攬加工的合同

關于承攬加工的合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規，在自愿、平等、公正的`原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。

　　一、程概況

　　1、工程名稱：輕型鋼架棚

　　2、工程地點：鎮平工業園區，華宇塑料制品有限公司

　　二、工程承包范圍

　　1、面積：61。3×44。3=2715。59平方，附工程詳單，見—3

　　2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0。3mm）含土建。

　　3、工程造價165元/㎡，總造價448072。35元。

　　4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。

　　5、土建工程結束后開始施工，天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。年內保證維護正常使用。

　　6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

　　7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付三萬元的違約金。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

關于承攬加工的合同2

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.（用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交（提）原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

　　2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的,按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款；不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等）,應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金）以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_

　　___%（20%～60%）的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位（人）,除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的'原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人）,承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決；協商不成按（）項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份,交____________（如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____

關于承攬加工的合同3

　　甲方: (委托方)

　　乙方: (承攬方)

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量。

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關事宜:

　　1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的`運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

　　3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

　　四、加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：蓋章：

　　簽約人：職務：電話號碼：

　　已方：蓋章:

　　簽約人：職務：電話號碼：

　　時間：年月日

關于承攬加工的合同4

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備注│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

　　│││││帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│180x40x200│件│10││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

　　第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的'責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收．

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值

　�。常埃サ倪`約金．

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

　　甲方：××縣木具廠（蓋章）

　　代表人：黃華新（簽名）

　　地址：七都鎮

　　電話：６６．８９７１

　　開戶銀行：××縣支行七都鎮營業所

　　帳號：１０４７５０

　　乙方：××縣百貨公司

　　代表人：王新法

　　地址：城關中山街５號

　　電話：３３．７３４７

　　開戶銀行：××縣支行

　　帳號：００３４８５

　　一九八五年一月二十五日

關于承攬加工的合同5

　　定作人：

　　簽訂地點：

　　承攬人：

　　簽訂時間：年月日

　　第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

　　加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量

　　數量

　　名稱、型號單位、單價金額合計

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條定作人提供的材料

　　材料規格

　　計量

　　數量質量

　　提供日期

　　消耗定額

　　名稱型號單位

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

　　第四條加工物的技術標準、質量要求：

　　第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

　　第六條加工物的包裝要求及費用負擔：

　　第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

　　第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的.，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

　　第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條加工物的交付方式及地點：

　　第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

　　第十二條報酬的結算方式及期限：

　　第十三條定作人在年月日前交定金（大寫）元。

　　第十四條本合同解除的條件：

　　第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

　　第十六條違約責任：

　　第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定事項：

　　定作人（章）：

　　承攬人（章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　居民身份證號碼：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：鑒（公）證機關（章）

　　賬號：

　　經辦人：

　　郵政編碼：

　　監制部門：

　　印制單位：

關于承攬加工的合同6

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│ 規格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備注 │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│

　　││ │ │ │帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條加工成品質量要求：

　　一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的'數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：縣木具廠(蓋章)

　　代表人：黃華新(簽名)

　　地址：七都鎮

　　電話：66.8971

　　開戶銀行：縣支行七都鎮營業所

　　帳號：104750

　　乙方：縣百貨公司

　　代表人：王新法

　　地址：城關中山街5號

　　電話：33.7347

　　開戶銀行：縣支行

　　帳號：003485

關于承攬加工的合同7

　　承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條

　　甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條

　　加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間地點

　　檢驗標準與方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條

　　加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條

　　乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條

　　原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條

　　加工費結算辦法與時間

　　第七條

　　乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的'損失由甲方賠償。

　　3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。

　　5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx％的違約金。

　　6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx％的違約金。

　　3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　�。ㄒ唬┘追剑�

　　1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　�。ǘ┮曳剑�

　　1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：xx。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1．本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：

　�。�1）提交xx仲裁委員會仲裁；

　�。�2）依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。

　　承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx

　　法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx

　　地址：xxxxxx地址：xxxxxx

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

　　簽訂地點：xxxx簽訂地點：xxxx

關于承攬加工的合同8

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：_________

　　定作方：_________

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備注│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

　　│││││帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│180x40x200│件│10││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的`，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收．

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值３０％的違約金．

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

　　甲方：_________

　　代表人：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　開戶銀行：_________

　　帳號：_________

　　乙方：_________

　　代表人：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　開戶銀行：_________

　　帳號：_________

　　日期：_________

關于承攬加工的合同9

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：年月日

　　定作方（甲方）：

　　承攬方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：

　　2、項目地點：

　　二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

　　序號貨物名稱規格數量單價：元/m2 備注

　　1鋼質防火門甲級

　　2乙級

　　3丙級

　　合計：（樘）㎡×元/㎡=元。

　　114樘/363.06㎡

　　金額（大寫）：（不含稅）

　　注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色；門板為平板；按實際發生數量結算。

　　三、交貨日期：

　　根據現場進度交貨。

　　四、交貨地點：

　　工地現場。

　　五、技術質量要求：

　　1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。

　　2、產品保證通過消防部門驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預付總貨款的.%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩余％為質保，質保期結束結清。

　　八、售后服務承諾

　　1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，出現質量問題，乙方負責免費維修。質保期過后，所有產品實行終身售后服務，只收取材料成本費用。

　　九、違約責任

　　1、按《合同法》的相關規定執行。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代理人：代理人：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

關于承攬加工的合同10

　　承攬方：以下簡稱甲方

　　定作方：以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　品名規格（長，寬，高cm）單位數量備注

　　玻璃柜臺130x40x90件120

　　塑料臺面柜臺180x100x95件10其中不帶抽屜

　　玻璃臺面柜臺180x100x95件20

　　棉布貨架180x40x200件10

　　大百貨電器貨架180x80x200件5

　　小百貨貨架180x50x200件80

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．

　　甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

　　第五條工程價款：

　　按核定價格單計算款25000元．

　　第六條驗收標準和方法：

　　本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

　　第七條交貨的時間和地點：

　　一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

　　第八條包裝要求及費用負擔：

　　由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

　　第九條運輸辦法及費用負擔：

　　由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．

　　甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

　　第十一條結算方式及期限：

　　乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．

　　第十二條甲方的違約責任

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收．

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值３０％的違約金．

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的`損失．

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

　　第十四條不可抗力：

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

　　甲方：（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　年月日

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　年月日

關于承攬加工的合同11

　　委托方：xx紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：xxxx電鍍廠（乙方）

　　1．加工的項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：

　　項目

　　產品名稱、規格單位數量單價（元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬xxxx萬xx萬淬火綜條支xx萬萬xx萬合計

　　2．質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必須歸還甲方。

　　3．原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4．交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5．質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6．結算方式：

　　xxxx。

　　7．違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：xx紡織器材廠

　　法定代表人：（蓋章）xxxx

　　地址：xxxxxx

　　銀行帳號：xxxx乙方：xxxx電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章）xxxx

　　地址：xxxxxx

　　銀行帳號：xxxxxxxx年xxxx月xx日

關于承攬加工的合同12

　　定作方：合同編號：

　　承攬方：簽訂日期：

　　定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，達成以下合同條款。

　　一、加工成品：

　　二、加工成品質量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過。

　　2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。

　　四、技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　五、價款或酬金

　　價款或酬金按照如下約定計算：

　　六、驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。

　　七、交貨的`時間和地點

　　1、交貨時間：。

　　2、交貨地點：定作方工廠內

　　八、包裝要求

　　1、成品按照包裝費用由承攬方承擔。

　　九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。

　　十、費用結算

　　結算時間：

　　十一、承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式份。

　　甲方：蓋章：

　　簽約人：職務：電話號碼：

　　已方：蓋章:

　　簽約人：職務：電話號碼：

　　時間：年月日

關于承攬加工的合同13

　　簽定日期：xx年xx月xx日

　　定作方（甲方）：xxxx

　　電話：xxxxxx

　　承攬方（乙方）：xxxx

　　電話：xxxxxx

　　經雙方協商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

　　品名

　　規格單位數量加工費單價金額

　　定作方供應原材料：

　　原材料

　　規格單位數量日期成品單位耗用量

　　1．技術資料、圖紙提供辦法：xxxxxxxxxx。

　　2．產品檢驗標準和方法：xxxxxxxxxxxx。

　　3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：xxxxxxxx。

　　4．貨款及費用結算辦法及期限：xxxxxxxxxxxx。

　　5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方（蓋章）：xxxx

　　乙方（蓋章）：xxxx

關于承攬加工的合同14

　　甲方：_______________公司

　　法定代表人：_____________乙方：___________有限公司

　　代理人：_________________

　　甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民終字第____號）達成如下和解協議：

　　1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的`加工業務，__________、__________不是乙方的員工，業務過程中未得到乙方的委托授權，事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

　　2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關收款發票。

　　3、雙方無其它經濟糾紛。

　　4、本協議自雙方簽字后生效。

　　甲方：__________________有限公司

　　法定代表人：____________________

　　乙方：__________________有限公司

　　代理人：________________________

　　__________年_______月_______日

【承攬加工的合同】相關文章：

承攬加工合同03-24

承攬加工合同07-12

加工承攬合同04-21

加工承攬合同09-19