廣告牌加工合同

時間：2023-02-04 17:32:50 加工合同我要投稿

廣告牌加工合同(7篇)

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同出現在我們生活中的次數越來越多，它可以保護民事法律關系。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編整理的廣告牌加工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

廣告牌加工合同(7篇)

廣告牌加工合同1

　　定作方：

　　承攬方：

　　定作方因制作安裝標識牌，發包給承攬方，有關事宜，經雙方協商一致，達成如下協議：一、定作方將神舟管業辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經驗收合格提供有效發票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。

　　二、該工程具體位置位于；主要要求和內容為：

　　1）制造的內容：“”；

　　2）漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母；

　　3）漢字為3m（高）*2.5m（寬），英文高為1.5m；

　　4）字體白天及夜晚均為紅色；

　　5）字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽；

　　6）支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管；焊接部位應采取防銹措施；

　　7）全部工程應抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素；

　　三、承攬方應于20xx年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝（雨天除外）。

　　四、該標識牌的質保期為兩年，自交付之日起計算。質保期內，承攬方應經常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理；定作方對標識牌的不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質保期內嚴重破損不能修復時，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的.新2*2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質保期滿后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。

　　五、本合同相關定作方發布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。

　　六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內。

　　七、對于可能發生的由于施工質量問題而導致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發生意外與定作方無關；安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內外裝修、構件、電器等。

　　八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經營權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經營權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。

　　九、合同未盡事宜，雙方可協商解決。如協商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。

　　十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。

　　十一、該合同一式三份，由定作方執兩份，

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

廣告牌加工合同2

　　甲方：______

　　乙方：______

　　雙方根據《合同法》相關規定，經協商達成協議如下：

　　一、乙方為甲方無縫鋼管加工制作保溫層。

　　二、由甲方負責提供無縫鋼管并送到乙方加工廠房，乙方加工完畢后成品甲方自提。

　　三、乙方負責提供除鋼管外的其他加工用材料，保溫層材料為高壓硬泡聚氨酯，外保護層為高密度聚乙烯夾克外套。保溫層厚度為50±5mm，外保護層厚度4±0。5mm，保溫層厚度均勻，外觀要平直，無偏心。

　　四、驗收標準：GB50404—20xx相關規定。

　　五、具體結算單價及金額。

　　雙方依據全國統一安裝工程預算定額，遼寧省給排水、采暖、煤氣工程單位估價表中所給數據計算。

　　價格：Φ219以上螺旋管每立方米2100元Φ25以上無縫管每立方米1800元接頭直口按一米計算，彎頭按1。5米計算，具體結算按實際發生量算。

　　六、付款方式：乙方開具發票、款到付貨。

　　七、乙方交付期限：

　　八、違約責任：

　　1、如乙方未按時完成加工工作（逾期交付），沒逾期一天，向甲方支付違約金300元（或在加工費中扣除），逾期超過七天，按甲方實際經濟賠償。

　　2、甲方應按時進管，付款，如未按時付款進管，所造成的延誤進度由甲方負責。

　　九、本合同爭議，由起訴方所在地人民法院裁決。

　　十、本合同經雙方蓋章后生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方（章）：______乙方（章）：______

　　代理人：______代理人：______

　　聯系電話：______聯系電話：______

　　開戶行：______開戶行：______

　　賬號：______賬號：______

　　____年__月__日

廣告牌加工合同3

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲、乙雙方經友好協商，根據《民法典》有關規定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。

　　一、廣告牌加工制作內容及要求

　　二、驗收標準：按實際樣品為檢驗標準。

　　三、交貨方式：乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。

　　四、結算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開始制作廣告牌，負責按質按量如期完成合同所約定的項目內容。待驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。

　　五、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題，根據問題所屬承擔責任。

　　六、本合同一式兩份，雙方各執一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協商解決。

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　委托代理人：_______

　　_____年____月____日

廣告牌加工合同4

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　一、甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬常州寶爾曼斯服飾有限公司和廣告牌（以下簡稱廣告牌）的制作安裝事宜達成如下一致協議。

　　二、廣告牌安裝

　　安裝地點：常州寶爾曼斯服飾有限公司辦公樓高炮；江蘇東寶印染有限公司廠區。

　　三、工程造價及支付方式

　　1、廣告牌制作費（即合同總價款）：共計人民幣元整。

　　2、支付方式：合同簽訂時甲方預付30%工程款計：。制作安裝完成后，經甲方和客戶方驗收合格，付60%工程款項。其余10%作維修保證金，期滿后即付清。

　　四、工程期限

　　1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起上大風）工期順延。

　　2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

　　五、雙方權利、義務

　　甲方：

　　1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

　　2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。

　　3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。

　　4、有義務提供有關單位資料或其它有關資料供乙方設計參考。

　　5、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。

　　6、按本合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。

　　乙方：

　　1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。甲方提供乙方安裝施工時必須條件。

　　2、嚴格按照甲方確認的'施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報清甲方協商修改確定。

　　六、關于驗收

　　1、乙方全部制作安裝完工后一周內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

　　2、廣告結構制作安裝應當牢固，抗風力應達8級。

　　七、違約責任

　　1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

　　2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總額的千分之五作為違約金。

　　3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失。

　　4、如屬甲方原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。

　　八、因廣告所產生的責任的承擔

　　1、在本廣告的制作、設置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。

　　2、由于商標、肖象、廣告詞及其它因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。

　　九、保修期限

　　1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目。人為損毀乙方不負責保修。

　　2、保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。

　　十、雙方因本合同發生爭議，應友好協商解決，協商不成的由金壇市仲裁委員會仲裁。

　　十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　十二、本合同一經簽訂即產生法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

廣告牌加工合同5

　　甲方：(定作方)

　　乙方：(承攬方)

　　經甲乙雙方友好協商，就紙箱印刷事宜達成如下協議：

　　第一條：1、甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。

　　2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方，并辦理交接手續。

　　第二條：交貨時間

　　甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設計稿，如甲方未按時間向乙方提供設計制作材料，乙方有權選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方后，乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。

　　第三條：交貨方式地點交貨方式：甲方送貨交貨地點：乙方廠區

　　第四條：付款結算方式及時間

　　本合同總金額為586000元，甲方支付乙方合同總金額的30 %，即元，作為定金及預付款，余款在乙方加工完成并交付之時，由甲方把余款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后，自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。

　　第五條：雙方的'權利和義務

　　1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應工作后，如因甲方原因未能及時投入生產，乙方順延相應加工承攬物交付時間。

　　2、乙方在完成甲方項目設計后，經甲方認可，投入制作生產或下一步工作流程。

　　3、甲方應及時驗收并按照合同支付相應款項。

　　第六條：違約責任

　　1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權不安排生產計劃。

　　2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質量要求交貨，甲乙雙方協商解決，協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。

　　第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經濟損失，由責任方承擔，如雙方在本合同履行過程中，發生任何爭議，均應協商解決，不能達成一致意見的，雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。

　　本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章后生效。

　　委托方(蓋章)承印方(蓋章)代表：代表：

　　年月日

廣告牌加工合同6

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　根據《民法典》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執行。

　　一、項目名稱和地點：

　　1、項目名稱：《長方貼墻》型廣告XX5座

　　2、工程地點：杭州原野汽配五金市場

　　二、工程內容：

　　1、依據甲乙雙方確認的03022《杭州原野汽配五金市場戶外廣告制作施工圖》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍防銹漆(暗紅色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為《長方貼墻》型廣告XX5座。

　　2、乙方負責廣告XX結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝;面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。

　　三、承包方式和造價：

　　《長方貼墻》型廣告XX5座，單價每座元(大寫：元整)。合計人民幣元，大寫：整。

　　本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告XX結構及基礎施工。

　　四、工程價款支付、結算方式：

　　付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總價的50%，計人民幣元(大寫：元整);鋼結構配件運到現場當天再支付工程總價的20%，計人民幣元(大寫：元整);之后每個廣告XX主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告XX網架部分總造價人民幣月份元(大寫：元整)的97%;合計人民幣元(大寫：元整)座廣告XX共計元(大寫：元整);3%作為乙方的`保修保障金合計人民幣元(大寫：元整)，滿________年后七天內，甲方負責與乙方結清余款;

　　五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。

　　六、雙方責任：

　　(一)甲方責任

　　1、甲方負責廣告XX(牌)的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其它監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每人每天元計，工期相應順延。

　　2、開工前甲方為乙方施工接通電源，XXX至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協肋乙方選好材料堆放場地。

　　3、原材料堆放場地內如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

　　4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

　　5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。

　　6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

　　7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告XX(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告XX(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風壓為2(抗風設計值為級)。廣告XX質保期為________年，保修期為________年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告XX損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期____日按工程總價的3%賠償甲方損失。

　　3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

　　4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如刮風、下雨、雪等)或停電原因，工期順延。

　　5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知____日內未驗收工程，故視為驗收通過。

　　6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

　　7、在保修期內，乙方首年對廣告XX維護、保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

　　8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

　　七、違約責任：如甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

　　八、附件：

　　附則：

　　(一)合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守。

　　(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。