鋼結構加工合同(集錦15篇)
在人民愈發重視法律的社會中，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的鋼結構加工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
鋼結構加工合同1
需 方：
供 方：
為明確甲乙雙方在加工承攬過程中的要求、義務和職責，按《中華人民共和國合同法》的相關規定，結合本項目實際情況，經甲乙雙方協商一致，同意簽定以下合同條款，具體如下：
一、本加工產品全部用于 ，不得轉移到其它工程項目上使用，否則造成的后果均由需方自行負責。
二、材料規格和技術要求：根據需方提供的施工圖和施工變更聯系單制作。
三、需方如有圖紙變更或增加設計聯系單，應按合同約定在制作求前2天提供書面材料，如未按合同約定提供書面變更材料，供方概不負責，需方確需進行變更的，所發生的費用損失全部由需方自行承擔。
四、材料制作要求：鋼材材質按圖紙設計及設計聯系單要求，產品制作應滿足現行規范要求，達到合格等級。
五、材料數量、單價、金額:
材料名稱數量單位單價（元）金額（元）備注
數量按理論實際計算
略
合 計
以上產品包括原材料單價，制作加工工人工資、輔助材料費用 。
注：本制作合同中H型鋼的價格以 年 月 日制定的合同價格為準。
六、制作及提貨時間： 年 月 日提貨。
七、提貨方式：需方負責送貨至露亭開元名都大酒店工程施工現場。
八、付款方式：
另行協商。
九、結算方式：需方在最后一批貨出廠前2天內與供方核對工程量，供方結算貨物按圖紙理論計算，核實后雙方在結算單上簽字或蓋章，如需方未在2天內核對工程量，則視為默認，按供方提供的工程量為準。
十、產品出廠應由需方本人或委托代理人在提貨單上簽名，貨物的所有權自貨款付清后轉移，如未付清貨款，貨物屬供方所有。
十一、技術要求：供方應隨貨物提供產品出廠合格證或質保書，現場探傷試驗由需方自行負責，供方提供地腳螺栓樣板各種規格一套，費用需方負責。
十二、違約責任：
1、需方未按合同支付貨款的，按應付貨款余款的1支付違約金。
2、需方在提貨時間無故不來提貨，經的`供方催促15日內未提貨的按500元∕天支付違約金。
3、如需方圖紙變更或增加聯系單，導致制作工期延長的，工期予以延長。
十三、如因需方圖紙未提供或圖紙變更造成鋼板規格變化，則產品出廠價按重新提供圖紙當天的供方出廠價為準。
十四、爭議解決：未盡事宜雙方另行協商、友好解決，協商不成，雙方約定向定海區人民法院提起訴訟。
本合同一式三份，供方執二份，需方執一份，雙方蓋章或簽字、預付款進入供方賬戶后生效，加工產品提取完畢，貨款付清后終止。
需 方：
供 方：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
訂立合同時間：年 月 日
鋼結構加工合同2
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》等法律、法規之規定，甲方委托乙方制作加工鋼結構構件，結合工程的實際情況，經雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守： 鋼構件制作內容質為Q345、釀造車間H型鋼柱約224噸，材質為Q345、動力車間H型鋼柱約173噸，材質為Q345B，空瓶庫、成品庫H型鋼柱約320噸，材質為Q345B，H型鋼加工量約為一道，面漆一道 (面漆為中灰醇酸面漆);
一、 承包方式： 包工包料
二、 合同價款及付款方式
1、合同價款：__元/噸(Q345)/噸(Q235)。 合計價款約為人民幣：___。
2、結算方式：。
3、付款方式：合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價款的20%)，提貨時付清所有貨款，定金在最后一次提貨時結算。
4、以上為含稅價，乙方須提供發票與甲方。
三、 交貨地點及時間
1、交貨地點：
2、交貨時間：
四、 質量及驗收要求
1、乙方應按照國家現行的鋼結構制作規范認真加工制作，確保鋼構件達到圖紙設計和鋼結構規范的要求。
2、乙方所采購的材料應符合甲方要求，鋼板厚度必須保證在國家標準偏差范圍內所購材料應具有質保書。材料的代用必須經甲方認可方可代用。
3、鋼構件加工驗收按合同、圖紙及說明文件的要求，依據國家現行鋼結構工程施工質量驗收規范的規定，由甲方在乙方加工基地進行驗收。乙方負責提供所購原材料的`質保書和產品合格證，如需第三方檢測報告，甲方應提前通知乙方，檢測所產生費用由甲方承擔。
五、 其它
1、乙方應接受甲方的質量監督，在乙方制作過程中，甲方有權到乙方制作現場進行質量檢測，發現問題應及時糾正。如甲方在現場安裝過程中因乙方制作原因影響安裝的，乙方應及時派人整改，其費用由乙方承擔。
2、如中途設計變更，甲方應以書面形式立即通知乙方，因變更帶來的材料增加及相關損失由甲方承擔，因甲方原因影響施工進度的，工期則相應順延。
六、 違約責任：按《合同法》相關規定執行。
七、 合同糾紛由雙方協商解決，或由乙方所在地法院解決。
八、 本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，經雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方：(蓋章)
日期：
乙方：(蓋章)
日期：
鋼結構加工合同3
甲方：_________________
乙方：_________________
根據工程進度需要，甲方向乙方租憑四繩物料提升機____臺，為明確雙方的責任與權益，保證施工順利完成，經雙方友好協商定以下合同，雙方必須共同遵守。
一、工程地點：
______________________
二、工程名稱：
________________________
三、物料提升機使用高度：
工程所需使用高度____米。
四、租金期限及規定：
1、租憑時間從安裝調試好并由安監站驗收第二天起計算租金。
2、物料提升機租憑：暫定____臺，時間暫定____月，不足____月的按____月計算租憑費，
超出月按月計算租憑費，每月按____個工作日計算。不足月按_______計算租憑費，如果工地因其它因素停工，乙方不承擔任何責任，租憑時間照計，租金照收。
五、租憑費用標準及結算方式：
1、三斗車、二斗車物料提升機租金，每臺每月為人民幣___元包使用期間的機械維護，檢測費用。
2、提升機進場安裝后甲方支付進退場費及檢測費____臺。租金自提升機安裝調試好并有安監站驗收第二天起計算，壹個月內一次性支付三個月租金乙方收款時以收據收款，蓋單位公章。超出三個月后租金待通知拆除后15天內付清
3、工程完工停工停止使用，租憑期滿甲方應提前五天以電話形式通知乙方拆卸并付清所有的租金，否則租約仍舊生效。
4、甲方包操作工住宿及水電，需要加班每小時___元。
六、物料提升機所有權及服務范圍：
1、乙方需要安裝的物料提升機運送到：_____________________。
2、物料提升機只限于該工地使用。該物料提升機所有權屬于乙方，甲方不得變更租憑地址和轉租轉賣。
七、甲方責任：
1、負責場地平整，道路暢通以便乙方物料提升機安裝、拆卸和進出場。
2、負責基礎、基礎預埋，基礎出現移位等情況造成的損失由甲方負責，保證乙方物料提升機安裝前障礙物的拆除，以及提供裝、拆物料提升機所需的焊割工具。
3、負責物料提升機圍閉，警示牌。
4、乙方機械運到工地由乙方自行負責保管，機械丟失與甲方無關。
八、乙方責任：
1、提供的物料提升機需機況良好，達到國家安全使用合格標準。
2、操作人員應嚴格遵守機械操作規程，積極配合甲方施工生產，服從甲方的.安排。嚴格要求持證上崗，如持假證被相關職能部門查處罰款等一切費用由乙方負責。
3、乙方提供對講喇叭及監控系統。
4、負責機械使用的日常維護，如機械出現故障，確保及時修復完畢，達到使用條件，維修工料費由乙方負責
5、乙方屬于全包性質：包工、包料、包裝拆維修安全責任、及報裝驗收等一切費用。
九、機械操作人員注意事項：
1、開機之前檢查卷楊機、鋼絲繩等一系列機械設備。
2、電源、電路、控制系統。
3、下班時切斷主電源
4、禁止上班時間做與工作無關的一切事宜。
5、其余以公司制度為準。
6、操作人員嚴格遵守安全規則，驗收合格交付使用后，對于安全事故責任分清，承擔后果。
十、本合同雙方簽字蓋章生效到設備拆卸并搬離甲方工地終止。
未盡事宜，雙方在平等互利的情況下協商處理。協商不成，提交不成，提交法院仲裁。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等的法律效力。
甲方：___________乙方：___________
甲方代表：___________乙方代表：___________
________年____月日________年____月____日
鋼結構加工合同4
建設單位（甲方）： 福建明鑫機器人科技有限公司 合同編號：GL-140619-MX-036
加工單位（乙方）： 漳州市國立金屬制品有限公司 簽訂地點：漳州市
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確各自權利、義務關系，經雙方協商一致訂立本合同。
第一條 工程概況
1、 工程名稱： 機器人 構件
序號 機臺名稱 部件名稱 單位 數量 重量 價格
1 翻轉機通用件 機器人底座 個 3 報價預估重量為3010kg,最終重量以過磅為準。 含17％增值稅，裝車費；總價以過磅重量計算。
2 機器人墊座 個 3
3 夾具框架 個 6
4 機座 個 6
5 從動箱箱體 個 6
6 箱體墊座過渡板 個 4
7 機箱墊座 個 4
8 氣動翻轉變位機 主動箱箱體 個 2
9 伺服翻轉變位機 伺服減速器箱體 個 2
備注：已方代早方叫車，運費甲方負責。
2、 加工地點： 漳州市北斗工業園
3、 工程量：每批約 5 噸
4、 合同內容：鋼結構件制作。
5、 承包方式：包工包料。
6、 產品標準：合格
第二條 合同價款
1、 型鋼及次構件加工費 3310 元/噸（不含檢測費用）。
第三條 雙方職責
1、 甲方應提供確認的'設計圖給乙方；
2、 乙方應按本合同約定及設計圖紙設計要求按時、按質、按量完成加工制作工作；
3、 乙方在制作過程中，必須接受甲方的質量安全監督。
4、 甲方中途變更設計，應當以書面形式通知乙方，已加工的鋼構件及現場損失由甲方負責。
5、 甲方應按本合同約定的期限支付價款。
6、 甲方應在結算前審核結算清單，如有爭議，應及時提出校對。
第四條 加工材料提供
乙方包工包料，經雙方確認材料結算單價如下
序號 材料名稱 材質 單價 數量 結算金額
1 鋼板過磅價 Q235 3670
根據下單時間鋼材價格為準。
備注：以上構件材料厚度控制范圍在:6mm為5.75mm左右, 8mm為7.5mm左右, 10mm為9.7mm左右, 12mm為11.7mm左右,。
第五條 驗收與結算
1、本工程材料及加工費的核算方法：按材料過磅重量計重；
2、甲方到乙方廠內提貨，乙方負責裝車，甲方負責卸車運費甲方負責；
3、甲方在乙方制作過程中需要到乙方工廠監督或驗收加工件時，乙方必須提供方便并協助相關工作。在甲方驗收過程中，如發現質量問題，乙方必須按圖紙及作相應更改。
第六條 付款方式：
1、 本月送貨單送出的貨，月底開票及對送貨單送達后次月10號前結清全款。
2、 若因其他原因甲方無法提取材料，則甲方必須在乙方通知提取材料時間后15天內結清所有款項；甲方逾期付款乙方有權擁有該批材料并向甲方收取違約金（按合同總價的日1收取）。
第七條 違約責任：現場安裝時出現制作問題（安裝尺寸等問題）由乙方負責返工、無法返工部分由乙方負責解決。
第八條 其它
1、合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
2、雙方約定，在履行合同過程中如產生爭議，雙方應協商解決。協商無效，任何一方可提請合同履行地所在人民法院解決。
3、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。合同自雙方簽字蓋章第二天收到預付款后生效，現場驗收完成無出現加工質量問題后自動失效。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
代表人： 代表人：
鋼結構加工合同5
承攬方：________________________
代表人：____________ 職務：____________ 電話：____________
定作方：________________________
地 址：____________ 電話：____________
定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1、項目名稱：________________________。
2、項目地點：________________________。
3、項目內容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。
7、共計：____________元。
第二條 圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：
定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。
第三條 定作方義務
(1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進嘗竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的`工期相應順延。
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;
第八條 質量標準
雙方約定本項目質量標準 ：
(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。
第十條 合同價款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。
第十一條 違約責任
1、承攬方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款____________‰ 違約金。
2、定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;
(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。
甲方：____________ 乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
鋼結構加工合同6
工 程 名 稱： 安徽三建pC構件生產基地
工程發包方 ： 安徽三建工程有限公司
工程承包方 ： 安徽建筑機械有限責任公司
簽 約 日期 ： 20xx年3月10日
合同協議書
發包單位： 安徽三建工程有限公司 （以下簡稱甲方）
承包單位： 安徽建筑機械有限責任公司 （以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
l、工程名稱：安徽建工產業化基地1#廠房鋼結構及維護工程。
2、工程地點：安徽肥東縣撮鎮循環經濟園區經一路與緯三路交口。
3、工作內容：圖紙設計、招標文件等文件范圍內鋼結構生產車間鋼構件的采購、加工等（不含預埋螺栓）。具體包括詳圖深化設計、鋼構件制作（含配件）、檢測（原材料檢驗及焊縫檢測）等，本合同約定的招標文件及相關資料等已明確的但乙方報價書中遺漏項則視為乙方報價中已包括該部分，結算時合同價款不再調整。
（1）根據發包人提供的鋼結構施工圖紙、承包人提供設計院審核的深化圖紙、技術
資料、有關文件及現場安裝分段要求，完成承包范圍內的鋼結構材料采購、按發包人現場安裝分段分節要求進行技術準備、檢驗試驗、開孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測、殘余應力消除、變形校正、半成品及成品檢測試驗、包裝、鋼結構運輸前的堆放、編號、按發包人安裝進度計劃和順序的要求運輸至工地指定的吊裝現場（按圖紙編號統一標注）、工程服務以及本合同其他條款所約定的工作內容，并按要求做好交工資料、保修、竣工圖紙等與本工程相關的所有工作及相關手續。鋼構件必須滿足現場安裝的分段要求。
（2）制作之前編寫構件制作方案，并得到發包人、設計單位及施工監理的認可。按發包人的要求，提供本工程中鋼結構加工及運輸的相關計劃、資料。并于簽訂合同一周內，提供詳細的焊接評定方案、制作方案、質量保證體系、交工驗收時所提供的證件資料樣本及政府職能部門檢查時的相關有效證件（如焊工證等特殊工種上崗證）。
（3）按發包人確認的分段分節要求和構件進場計劃配套供應鋼構件，負責進行鋼構件必要的預拼裝。
（4）承包人按發包人要求將構件資料準備齊全，隨車發至現場。按發包人提供給承包人的構件需求清單進行構件的裝車運輸，發車前需將構件進場清單傳至發包人，并通知發包人代表相關負責人。
（5）提供鋼結構吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時連接板、引弧板、摩擦系數檢驗、焊接試驗用的試板等，配合設計及現場安裝做好構件坡口及吊耳等構件配套加工。費用在報價中綜合考慮。
（6）提供出廠標識、標志和編號，提供構件測量基準線和監測基準點的標識等。
（7）負責鋼結構制作的現場技術支持及與設計人的技術配合，按規定完成本工程所需的各種技術和安全措施。
（8）鋼材進加工廠后，在下料之前必須按有關規定做原材料復檢。在鋼構件進場的同時，提交給發包人的資料（一式四份）：原材料檢驗報告（原件一份、復印件加蓋公章三份）、鋼構件出廠合格證、鋼構件制作相關檢查記錄、有探傷資質的單位出具的構件制作探傷檢驗報告、鋼結構制作相關質量驗收記錄、鋼結構制作相關質量保證贄料以及發包人要求的相關資料等。
（9）承包人自行解決鋼構件運輸途中的一切問題，保證加工件不造成損壞及變形，因運輸途中造成的構配件損壞及變形由承包人修正并賠償發包人因此受到的其它一切損失。若承包人未能按發包人要求及時整改，發包人可代為整改或委托第三方整改，相關費用由承包人承擔。
（10）未按發包人規定的時間、質量標準、構件配套順序交付構件，發包人有權拒收，承包人應承擔質量缺陷、整改和不按時供貨、發貨順序錯亂的責任，并承擔由此導致的返工、整改及影響發包人施工的經濟損失。
（11）任何工程聯系函件必須經發包人認可，并以發包人的名義轉發。承包人不得與監理、設計院等相關方面獨自聯系，否則一切責任和損失由承包人承擔。
（12）在合同規定的保修期內，凡屬于承包人質量問題，承包人要負責免費維修，并承擔相關責任。
（13）本項目所有涉及到的主鋼結構、圍護結構、零星配件等必須按照設計文件要求及投標文件承諾的品牌及產地進行選用，否則乙方形成違約，按本合同第12條違約條款進行處理。
（14）將構件運輸到發包人現場構件指定堆放場地，并自行負責所有材料設備的保管和安全。
（15）承包人負責按照發包人要求提供竣工資料給發包人，并配合項目質量驗收工作。
（16）承包人必須服從發包人的管理，發包人有權要求承包人更換不稱職的管理人員。
（17）合同中規定的其它工作。
4、合同價款
（1）總價合同：鋼結構構件材料、制作造價￥22451522.00元（大寫：人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬壹仟伍佰貳拾貳元整）
乙方承諾已充分考慮本工程的實際情況，圖紙中不確定的因素乙方已清楚了解,具體構件的規格、材質等相關要求依據甲方提供圖紙進行采購、加工，必須滿足圖紙及招標文件要求。工程竣工結算時，除設計變更外，在施工圖范圍內總價固定不變，圖紙及招標文件所含工作內容或費用已含在總價中
乙方投標報價按GB50755計算，計算規則明確構件按矩形理算，且投標報價重量含材料損耗，乙方承諾所有原材料偏差均符合國家規范，施工過程中甲方有權對進場鋼結構過磅抽查，如若鋼結構重量負偏差超過國家規范，甲方將對負偏差部分扣減材料工程款，并對乙方進行處罰。
合同總價包括：
（1）由乙方為鋼結構制作需要承擔的所有費用，彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標志等按照甲方要求選擇和制作：
（2）按照國家稅法規定乙方應繳納的各種稅金和地方政府規定的各種費用。其中稅金包括營業稅、城市維護建設費、教育費附加及企業和個人所得稅。與乙方承包項目有關的所有稅費均由乙方自行繳納；
（3）按照規范及圖紙實際要求需要進行的試驗、檢測費；
（4）現場施工人員及材料、設備的保險；
（5）因市場價格波動等影響而涉及到的各種風險及管理費和利潤；
（6）根據本合同其他條款由乙方承擔的其他費用：
5、工程款支付和工程結算
（1）本項目甲方提供合同造價 20% 預付款（合同簽訂后7個工作日內支付）；
（2）本項目工程款支付方式按下述規定執行：
a．工程付款方式：以6個月銀行承兌匯票形式為主。
b．主體鋼結構運至項目現場內安裝，支付合同造價20%的工程款；
c．主體結構安裝完支付合同造價20%的工程款；
d．圍護結構安裝完支付合同造價10%的工程款；e．工程竣工驗收合格后支付合同造價10%的工程款；
f．工程決算定案后支付至合同造價95%；
g.剩余5%工程款作為質保金，待缺陷責任期滿后一次性無息付清。
（3）簽訂合同之日起7個日歷天內，乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函；
（4）支付規定：
a．乙方在收取工程款時，必須同時提供等額的稅務發票，乙方在申請結算款之前必須向甲方提供施工過程中全部的且與結算總額相等完稅票據；
b．乙方在收取工程款時，必須按照甲方要求履行工程款申請手續；
（5）缺陷責任期：從竣工驗收合格之日起計算，至合同規定的缺陷責任期。
（6）竣工結算：
竣工驗收達到本合同規定的質量標準并且資料全部交齊并經甲方驗收合格后，乙方向甲方報送結算資料，甲方在收到足夠的資料后一個月內審核完畢，經甲乙雙方及監理單位確認后一個月內向乙方支付到結算總價的95%，其余5%作為質保金。如果質量標準及工期中任何項達不到業主合格要求，結算時甲方將扣除其相應部分的保證金；
（7）現場簽證及變更：
發生合同外的費用時，乙方應注意收集和保留證據并在3個日歷天內讓甲方現場具體指示人簽字及本合同指定的負責人確認其工作時間、工作內容、工作部位以及投入的設備、人員清單并附上必要的施工簡圖，乙方逾期未能以書面形式提出申請，則視為乙方自動放棄該部分費用，以后不得以任何理由向甲方進行索賠。除設計變更以外，不接受任何形式的簽證索賠。
（8）竣工結算：
乙方應嚴格按照合同約定的工程量計算規則和價格計算方法編制，不得高估冒算。一經發現有高估冒算現象，甲方將組織雙方人員對乙方報送的竣工結算進行逐項核對。如果核減率在5%以內（含5%），甲方不予罰款；如果核減率超過5%，甲方除扣除核減部分外，還將按超過部分的20%金額作為處罰金額進行罰款，并直接從工程款中扣除。
（9）免責條款：
乙方應嚴格遵守甲方財務部的有關制度規定并協助辦理有關稅務事宜，在規定的付款期限截止日后，由于乙方未及時開具足額合法稅務發票，從而導致甲方財務部無法按時支付乙方工程款，此項延誤不構成甲方延期付款責任，乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延緩工程進度。
6、工期
（1）構件到場日期：開工日期為20l5年3月10日，合同總工期90日歷天。
進場節點要求：
a.20xx年4月1日，A~G軸鋼結構主體材料進場；
b.20xx年4月10日，A~G軸鋼結構屋面維護結構材料進場；
c.20xx年5月10日，鋼結構主體結構必須全部到場（具體進場日期必須符合甲方的進度要求）
d. 20xx年6日10日，本鋼結構工程的所有材料必須進場。（維護結構材料進場日期必須符合甲方的進度要求）
（2）進度：乙方必須按甲方確認的材料進場計劃將構件運至施工現場，接受甲方對構件進場時間的檢查、監督。材料進場計劃與經確認的計劃不符時，乙方應按甲方的要求提出改進措施，經甲方確認后執行。因乙方的原因導致實際材料進場計劃與材料進場計劃不符，乙方無權就改進措施提出追加合同價款。
（4）暫停施工：因乙方材料質量嚴重與質量要求不符時，甲方有權要求乙方暫停材料進場并進行整頓，由此造成的工期延誤由乙方負責，相關的賠償按照本合同第9條相關規定執行
7、質量驗收
（1）質量要求：本工程質量應符合現行的國家工程質量驗收規范，國家、行業、地方和甲方的施工技術標準規范，施工圖及相關技術文件的要求，達到合格標準；
（2）質量等級：乙方提供的構件必須按照國家驗收規范的合格等級標準，由于乙方原因造成的不合格，乙方負責整改，整改仍達不到要求，乙方應無條件退出，由此發生的一切費用由乙方承擔。
（3）試驗與檢驗：乙方應按相關規定進行試件的取樣、檢驗。
（4）分項工程質量檢查：上道工序施工完成，必須經監理工程師、甲方驗收合格簽字認可后，乙方才能進行下道工序的施工。
（5）、乙方應協助配合甲方、監理人員進行檢查和驗收。
（6）、用于主體結構的鋼構件，為設計文件規定的該工程的合理使用年限
8、權利和義務
1、甲方的.權利和義務
（1）、甲方有義務按合同的規定期限及時向乙方支付工程款，否則甲方違約。
（2）、甲方有權確定和要求乙方送貨時間和送貨地點。
（3）、甲方有權對乙方所送貨物進行檢驗，對檢驗不符合要求的貨物，甲方有權要求乙方退換。
（4）、如因產品質量問題造成甲方損失的，乙方負責賠償損失并承擔一切責任。
2、乙方的權利和義務
（1）、乙方有義務向甲方提供符合合同約定的產品，否則乙方違約。
（2）、乙方有義務按照甲方通知的時間、地點，按時送達貨物，否則，乙方違約，并應承擔由此給甲方造成的損失。
（3）、乙方有權按合同約定，要求甲方支付已合格材料的款項。
9、違約責任
（1）乙方承包的工程項目，未經甲方許可，不得進行轉包或分包。否則，甲方有權終止合同。由此給甲方造成的經濟損失乙方負責賠償。如特殊需要時，需經甲方書面批準，各項管理程序按甲方的有關規定執行。
（2）若因乙方原因造成材料進場延誤，每拖一天按合同總價的 0.5 進行罰款，罰款將在甲方向乙方支付合同價款時扣除。工期延誤罰款總額不超過結算總價的 10% 。如果實際罰款金額超過該限額限制的且乙方無能力采取有效措施彌補該工期時甲方有權終止合同并邀請其他單位進行加工。由此增加的費用從乙方工程款中扣除。
（3）本項目所有涉及到的主鋼構、圍護結構、零星配件等必須按照設計文件要求及投標文件承諾的品牌及產地進行選用，如實際工作需更換材料，必須得到甲方書面認可，并且甲方不補償因此產生的任何費用和工期。如乙方擅自更換材料，視為乙方違約，處以合約總價 10% 的工程質量罰款，并承擔此項違約導致甲方的損失。
（4）合同簽訂后，如需修改，需獲得雙方同意，方能生效。否則，給對方造成的經濟損失由違約方負責。
（5）合同履行中任何一方無正當理由而提出終止合同的，均屬單方違約，違約方承擔給對方所造成的全部損失外，還需向對方支付工程款總價 10% 的違約金。
（6）如果乙方有任何的違約行為，乙方應保證甲方免于承擔由此違約造成的根據主合同甲方將負責的任何損害賠償費。否則甲方有權從工程款中扣除這筆費用。
（7）因乙方自動退出，甲方只對乙方已進場材料價款的70%進行結算，由此發生的甲方損失將在剩余的30%中扣除，甲方同時保留不足部分向乙方索賠的權力。
（8）未經甲方書面授權，乙方不得以甲方名義從事任何對外商務經營及合同協議的簽署。否則甲方有權終止本合同的執行，并由乙方向甲方承擔相應的損失，甲方將從任何屬于乙方的款項中扣除，乙方不得有異議。
10、爭議
（1）如甲乙雙方發生爭議，應本著實事求是、平等互利、協商一致的原則進行協商解決。如協商不成，可采用下列解決方式：向合肥市仲裁委員會按照該會有效的仲裁條款申請仲裁。
（2）發生爭議后，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保護好已進場材料：
a.單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議停止施工；
b.調解要求停止，且為雙方接收；
c.仲裁機構要求停止時；
d.法院要求停止時。
11、合同終止及終止后的結算
（1）甲乙雙方協商一致，可以解除本合同；（2）乙方無能力繼續履行本合同時，本合同終止，按已進場材料結算，乙方應在接到甲方通知時妥善做好已購材料及移交工作；
（3）未經甲方同意，乙方將本工程轉包或分包給第三方，本合同終止，按乙方已進場材料的 60% 結算
（4）乙方單方要求終止合同，結算單價按合同單價的 80% 計算，另賠償合同總價10% 的違約金；
12、甲、乙雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔和履行各自的全部責任和義務。
13、本協議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效，在除違約責任導致合同中期解除情況下，工程經竣工驗收合格、工程結算辦理完、保修期滿、合同總價款及保修金全部結清后合同自動終止。
14、本合約附件：⑴中標通知書⑵乙方投標報價文件⑶招標文件及答疑記錄。
15、本合同一式陸份，甲方執肆份、乙方執貳份，具有同等法律效力。
（以下無正文）
甲 方： 乙 方：安徽建筑機械有限責任公司
甲方代表： 乙方代表：
開戶銀行： 開戶銀行：徽商銀行合肥大東門支行
賬號： 賬號：1020 4010 2100 0283 880
簽訂時間： 年 月 日 簽訂時間： 年 月 日
鋼結構加工合同7
定做方： (稱甲方) 承攬方： (稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容：
1.制作內容：
主鋼構：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結算方式：
1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。
三、質量要求：
乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。
四、交貨地點和時間：
1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。
2.交貨時間：
五、包裝及運輸：
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。
2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。
3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應對乙方加工制作過程中的`疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作，發現問題及時糾正。
4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：
按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。
九、附則：
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
委托代理人： 委托代理人： 聯系方式： 聯系方式：
開戶行： 開戶行：
賬號： 賬號：
鋼結構加工合同8
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名
規格
單位
數量
備注
第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)
第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________(
1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(
1，承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法：__________________________________________________________(
1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。
保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(
1，交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，
以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：_____________________________________________________(如：
1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的.，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，
除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，
所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，
如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
________年____月____日
鋼結構加工合同9
甲方：______________
乙方：______________
經雙方充分協商為明確雙方責任，本著互利互惠的原則現將鋼結構廠房車間承包給乙方施工，特訂本協議如下望共同遵守：
一、承包方，包工包料;
二、承包范圍：根據簡易圖和雙方約定施工內容范圍內的鋼結構工程，進行施工。檐口高度規格為4.6—5米之間;
三、總造價按建筑實有面積計算：長138米x13米=1794平方米，每平方按125元計算。
四、質量按照簡易圖紙標準驗收，原材料按照提供的`施工要求材料表進行施工，保質保量。
五、雙方工作
甲方負責水、電、路三通;
自合同簽之日起付給乙方工程預付金;甲方按工程進度發給乙方的承包金，不得拖延，工程竣工驗收后付給乙方全部工程款。
六、本工期工程定于__________年___月____日開工，于__________年___月____日交工，如遇到風雨不能按時交工，其它特殊情況等不能按時交工，雙方協商可順延。
七、安全問題
在乙方施工中，因乙方自己原因所造成的事故，均由乙方全全負責;
八、其它未盡事宜雙方協商;
甲方簽字：______________
乙方簽字：______________
日期：______________
鋼結構加工合同10
甲方：
乙方：
身份證號：
一、勞務名稱：鋼結構加工制作
二、制作地點：
三、工期：按公司的工期要求交付成品
四、質量要求：執行公司的工藝文件要求
甲方將鋼結構車間的加工制作工作承包給乙方，為明確雙方的責任、權利和義務特簽定本合同，雙方必須嚴格遵守。甲、乙雙方必須認真貫徹執行國家的有關勞動合同和勞動保護條例，遵守公司的有關規章制度，嚴格執行安全生產的方針。具體合同條款如下：
1、甲方將年月份到年月份(以陽歷為準)的鋼結構車間里的鋼構件制作承包給乙方，甲方負責提供制作鋼結構所需的機械設備、原材料、輔助材料、耗用材料。乙方提供完成鋼構件所需的人員，招聘來的相關技術人員必須具有國家認可的資格證書和上崗證，乙方招聘的所有人員必須與勞動者本人簽訂好勞動合同交甲方公司備案。
2、甲方負責每一批鋼構件的細畫詳圖,乙方必須按甲方的詳圖出料單及下料,嚴格按國家和行業標準及甲方的工藝流程制作，不得任意更改圖中所表示的規格和數字及點倒工藝，如確實發現技術部門出具的詳圖有錯誤或不合理而確實需要更改的，應先向技術部門匯報，待核實后，由技術人員更改圖紙，出具更改書并簽字后再制作。乙方必須嚴格按照規范規定和加工制作工藝及圖紙要求進行加工制作,由于乙方原因造成的鋼構件報廢和返工費、人工費、材料費、及輔材費等全部由乙方承擔,并承擔由此造成的工期誤期等一切費用。
3、乙方必須保質、保量按時完成甲方下達的任務，在工程量滿足的情況下，電焊班組每月產量不得低于 80 噸。無條件服從甲方的工期安排，無不可抗力因素，不得拖延工期。乙方經常不經允許就無故不上班這種嚴重不守約行為處以罰金100元/天.
4、所需制作人員的多少要滿足甲方的'工期要求，必須按本公司的規模及預計任務，確定人員的數量應相對固定，原則上不得中途更換，如遇特殊情況需要更換的，應通知甲方備案，否則出現問題由乙方負全責，固定人員應保持在4人以上，以按時完成生產任務為宗旨。
5、乙方人員意外保險：乙方人員必須參加人身意外保險，保險費由甲方承擔，如乙方參加投保的人員不滿一年中途調換或其本人中途離職該本人保險費用由乙方承擔。乙方在承包期內如有工傷事故的，醫藥費、誤工費、賠償等費用由乙方承擔。(乙方工人入廠后應及時通知甲方辦理入職登記、投保事項。否則工人在未登記的情況下所發生的任何意外由乙方自行承擔責任)。
6、結算制作承包費為固定價格。不論次結構件加工工藝的難易、構件的輕重，單價按照協議價格執行(后附價格清單),不得以任何理由抬高工價,以此為由來拒絕加工,延誤工期由乙方全額承擔賠償損失.
7、乙方有義務對使用的設備負責進行定期保養，工具以舊換新，如人為操作損壞或遺失，就照原價賠償，嚴格控制非生產性支出，以節約為原則。
8、乙方必須堅持安全生產原則，設備操作人員必須持證上崗和定員定崗，進入車間必須戴好安全帽。工作中嚴禁亂串崗，如出現因亂串崗或操作不當而造成機械設備故障或損壞的，必須照價賠償并處以相應的罰款,對所造成的安全事故均由乙方負擔。甲方負責乙方所有生產人員的安全帽,安全帽乙方人員每人每年一個,如有遺失或損壞乙方自負。
勞保用品由甲方定期發放，該費用由乙方承擔。
9、板材切割須合理，以節約為原則，不得大料小用，小料不用。并在操作過程中杜絕焊絲、焊劑、焊條和各種氣體等輔助材料的浪費。
10、乙方人員服從甲方的領導和管理。如不遵守國家和地方法律、法規、公司制度，甲方對乙方招聘的人員有權開除或辭退，其本人的全部費用由乙方承擔，甲方應提前3天通知乙方，包括勞動者本人。
11、乙方簽定本合同時須對所屬人員簽定勞動合同，嚴格執行民法典中規定的各項權利和義務。
12、合同簽定前乙方向甲方繳納合同保證金壹萬元整.待合同期滿和按約定乙方履行完畢后支付.如合同期滿后,經雙方協商一致需續訂制作承包合同的,該保證金仍留在甲方。
13、在合同期內,如乙方在中途違約或提出合同以外的條件,在甲方不能接受或不能滿足乙方的情況下,乙方中途撤走,所有的保證金和加工制作費甲方全部拒付,該責任由乙方全部承擔。
14、本合同的簽定本著友好、互惠互利、公平、公正、同等的原則。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字后即生效,有效期一年。
甲方：
日期：
乙方：
日期：
鋼結構加工合同11
在委托合同中，受托人處理事務，除法律另有規定外，不是以自己的名義和費用，而是以委托人的名義和費用進行的。因此，委托合同的受托人處理受托事務的后果，直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區別。今天本站小編要與大家分享是：鋼結構的委托加工合同。具體內容如下，歡迎參考：
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
第二條 加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條
技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條
價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條
驗收標準和方法：__________________________________________
________________(1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1， 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的.提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條
包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條
運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條
結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條
其他：_____________________________________________________(如：1. 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條
承攬方的違約責任：
一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
年 月 日訂
鋼結構加工合同12
委托方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就鋼結構構件加工制作事宜協商一致，訂立本合同。
第二條：工程概況
1.工程名稱：xx 。
2.工程地點：xx 。
3.委托方：xx 。
4.預估構件重量：xx 。
5.工程內容：
第三條：合同范圍及簽定合同依據
1.甲方認可的施工圖紙。
2.甲方認可的設計變更，補充聯系單，圖紙會審紀要。
第四條：生產(加工)工作內容
1.主鋼構：xx。
2.主鋼構除銹處理方式：xx拋丸除銹。
3.防銹底漆涂裝要求：xxx 。
4.乙方負責免費裝車，甲方負責運輸，運輸費用由甲方承擔。
第五條：甲方的權利和義務
1.甲方于20xx年xx月xx日前向乙方提交生產(加工)用施工圖紙xx套。
2.按合同規定的'時間、數量、付款方式支付加工費、材料費。
3.甲方代表有權監督加工的進度和質量。
第六條：乙方的權利和義務
1.按時提交加工產品，并經甲方在車間驗收合格后方可出廠。
2.按國家現行鋼結構施工驗收規范GB50205-20xx及設計圖紙要求進行生產。
第七條：加工費及付款方式、時間
1.本生產人工費單價為：xx元/噸。
2.材料費單價：本結構原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。
3.工程款支付：預付材料款70%計xx元(大寫：xx元整)。
4.提構件時付清本批鋼構件30%的余款。
5.重量結算：按理論重量結算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工
6.如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費用，計費標準按1、2條進行。
第八條：生產(加工)期限
1.開工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。
2.工期：xxx天。
3.工廠存放期：構件完工之日起免費在廠內存放7天，超出7天每天按產品總價款的5‰收取場地占用費。
4.遇到下列情況之一時，生產(加工)產品開工日期及產品交驗日期則相應順延或另外商定：
1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時;
2)由于甲方的原因影響生產(加工)進度時。
第九條：違約責任
1.由于產品質量問題，不能滿足施工圖紙要求時，應由承包方無償返工或重新提供產品。
2.由于委托方提供的圖紙不十分正規，在承包方開始生產后仍在修改設計，由此造成的損失委托方應給予承包方相應的經濟補償，并工期順延。
第十條：其它
1.產品經甲方驗收合格出廠后，由于運輸或其它非乙方原因而影響了質量，乙方不再承擔責任。
2.根據本合同的約定，乙方只對甲方承擔其應盡的責任和義務，而不再與第三方發生業務關系，甲方只對乙方承擔其應盡的責任和義務，不受第三方的影響。
第十一條：附則
1.與本合同有關的其它問題，均按《中華人民共和國合同法》的規定執行，未盡事宜，雙方協商解決。
2.本合同一式四份，甲方各執二份。
3.雙方代表簽章后，合同生效。
委托方：
承包方：
承辦人：
承辦人：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
日期：
鋼結構加工合同13
合同編號：_____________
鋼結構加工制作合同工程名稱：_____________
發包方(甲方)：_____________
承包方(乙方)：_____________
依照《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》及其他有關法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就房鋼結構制作協商一致，訂立本合同。
一、合同內容：
本合同計價方式采用：固定綜合單價含加工費、油漆費(二遍普通醇酸底漆)，加工量以實際發生為準計算總價。
二、合同造價及結算方式：
合同總價約_____________元，(大寫：_____________)。
注：
1、主副鋼工程量按圖紙理論計算另計2%損耗，檁條無損耗。
2、雙方約定加工量/合同價變更原則：設計變更及簽證另行增減。
三、構件款支付與結算
合同簽訂3個工作日內，甲方應支付工程價款70%的預付款，構件分批提貨，提貨前，付清當批構件剩余款項，最后一批構件出廠前結清貨款。
四、工期及運輸方式：
1、暫定工期9月25日開始供貨，10月20日供貨完成。如因非乙方原因導致工期延誤，乙方不承擔工期延誤造成的損失。
2、如甲方延期提貨，需應不遲于10月20日前結清貨款，延期支付部分需承擔違約金5‰/日。
3、乙方負責運輸。
五、甲方的責任
5.1、合同簽訂后一周內，給乙方提供鋼結構設計圖紙壹套，供乙方深化設計。
5.2、負責對乙方所承擔的生產任務做好安全、技術、質量交底，提出明確的安全、技術、質量要求。
5.3、負責在生產過程中全面協調與管理。
5.4、按合同要求支付相應款項。
5.5、提供加工順序、構件計劃進場時間。
5.6、甲方檢查、監督、協調乙方的進度、質量、安全生產。
六、乙方的責任
6.1、乙方必須組織精干的技術工人、管理人員配套的`隊伍，保質、保量提前或按時完成承包范圍內生產任務。
6.2、乙方在未經過甲方同意的情況下不得隨意更換人員及調整崗位。
6.3、乙方本項目全體人員必須接受安全生產、職業崗位培訓，安全培訓合格且特殊工種需持證上崗。
6.4、負責完成相關鋼結構資料的編制和整理。
6.5、乙方應對與本項目有關的所有資料、內容嚴格保密，不得泄露給第三方。
七、安全文明生產及職業健康保護
7.1、安全生產：_____________
7.1.1、乙方應執行相關的規定，將安全生產放在首位，不違章、違規操作。操作人員應采取嚴格的安全防護措施，乙方承擔由自身安全防護措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。
7.1.2、乙方按要求配置專職安全人員。
八、違約責任
8.1、甲乙雙方按本合同執行約定內容，各自承擔因過錯產生的責任并賠償損失。
8.2、違約責任：
8.2.1、擅自將其承包的分包項目轉包或再分包的。使用的管理人員和生產人員大部分為其他單位人員的，視為擅自轉包或再分包。一經發現，將按合同額的10%向甲方償付違約金。
8.2.2、乙方必須按照甲方的要求配置相關人員且必須滿足日常和節假日期間的工作需求。否則，乙方將承擔合同額的2%違約金。
8.2.3、未經甲方同意，變更或停止履行、解除合同。按合同額的5%向甲方償付違約金。
8.2.4、甲方未按合同約定支付構件款，導致的工期延誤和相關損失由甲方負責，并負責補償乙方因此造成的費用增加。
九、合同解除
9.1、如乙方出現以下行為，甲方可發出書面指令要求乙方無條件停工，合同解除，給甲方造成的損失均由乙方負全部責任，甲方保留索賠的權力：
9.1.1、未經甲方同意，將本項目部分或全部轉包給第三方。
9.1.2、不能按甲方要求、本合同約定工期進行生產，嚴重拖延工期。
9.1.3、在完工之前，無正當理由停工。
9.1.4、乙方的人員、機械無法滿足項目需要且經甲方三次以上催促仍無能力改進。
9.1.5、將本項目相關資料及內容泄露給第三方。
9.1.6、發生重大設計變更，乙方無法繼續履約。
9.2、合同解除后各自的權利和義務：
9.2.1、乙方應妥善做好已完構件和已購材料、設備的保護和移交工作。
十、糾紛處理
雙方發生爭議時，可以通過協商解決糾紛;若協商不成，任何一方可提交起訴方所在地有管轄權的法院解決。
十一、其它
1、本合同一式四份，雙方各執二份,本合同經雙方法人代表(或其委托人)簽字、蓋章且預付款到達乙方賬面之日起生效。本合同生效后，任何一方單方面終止或變更合同，應賠償另一方的直接及間接經濟損失。
承包人：_____________(公章)分包人：_____________(公章)
法定代表人：_____________法定代表人：_____________
委托代理人：_____________委托代理人：_____________
電話：_____________電話：_____________
傳真：_____________傳真：_____________
開戶銀行：_____________開戶銀行：_____________
鋼結構加工合同14
發包方: (以下可簡稱:甲方)
承攬方: (以下可簡稱:乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，結合本工程的具體情況，為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點: 。
三、工程內容: 。
四、工程量和工程造價:
1、工程量為: 平方米，(注:如為約計數，可據實結算)。
2、工程合同單價為: 元/平方米，本項工程合同總造價約為: 元，大寫: 元。
(注:如為約計數、可根據工程實際發生量計算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認辦法:
1、合同簽訂后，甲方預付給乙方合同總款的 %，即 元，作
2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
3、梁架安裝基本結束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即 元
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
5、本項工程質保金為合同總款 %，質保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一，經雙方共同確認以后，工期作相應順延并以書面形式確定。
1、設計圖紙不全，設計工作無法開展。
2、設計方案(結構、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關事宜。
3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。
4、未按合同規定拔付預付款，進度款而影響工程進度。
5、開始安裝前5日內，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)
六、雙方職責
1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現場土建施工圖紙有變更或已經變更并開始施工時，甲方應提前通知乙方，并應及時據此調整合同價款。
2、甲乙方對于產品已安裝部分，應共同承擔負責成品的保護，甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務保護，甲方同意依據“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔相關責任。
七、甲方職責:
1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內的需要，費用由甲方負責。
2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸的需要。
3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規劃等相關部門征收的本項的其它費用。
4、甲方負責處理協調好與本項工程有關的部門關系，并確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。
5、在施工過程中，甲方與本工程無關的'人員未經乙方同意，不得擅自進入乙方施工現場，否則造成人員傷亡由甲方負責。
八、乙方職責:
1、乙方根據甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現場。
2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領導的監督、檢查，乙方應給予積極的配合，對于乙方工程質量不合格的部位應立即返工或修改，由此造成的經濟損失由乙方自行承擔。
3、負責產品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔，甲方不負任何責任。
4、遵守地方法規以及政府相關行業管理部門對施工現場的管理規定。
5、竣工清理現場并具備交驗條件。
九、土建方應配合的相關事宜:
1、提供現場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數據及位置。
2、提供土建施工進度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設備材料進入施工現場第二天起計為施工工期，日歷天數工期 天，如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止:
(一)爭議:
甲乙雙方因合同糾紛發生爭方，可先行協商，協商不成時，由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。
十二、交工質量保修承諾
1、交工質量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內提供免費保修服務。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關費用由甲方承擔。
3、保修期滿后，乙方將長期優惠有嘗服務，做到定期回訪，及時處理使用中出現的問題。
十三、其它約定:
1、標的物(即工程所含內容的所有項目)所有權自工程款結清時開始轉移，如甲方未結清工程款，標的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時，須出據帶有財務紅章的收據或發票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內容填寫正確完整，否則，由此引起的相關問題由責任方承擔。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。
4、結構網架設計，甲方除提供設計院的正式圖紙外，設計網架的懸掛物等，如燈飾內裝部分必須告知乙方，否則出現問題自負。
5、甲方需乙方出正規圖紙，相關費用由甲方承擔。
6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
鋼結構加工合同15
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
根據《民法典》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。
2、制作內容
(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質：系列：噸位：單價約元(大寫：)
(2)次鋼構材質：噸位：單價約元(大寫：)
(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價款及結算方式
1、合同總價暫定為元，(大寫) (以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書 、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目：。
(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間：__年__月__日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的`應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《民法典》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為__年__月__日至__年__月__日。
3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：
__年__月__日__年__月__日
【鋼結構加工合同】相關文章：
鋼結構加工合同09-07
鋼結構加工承攬合同09-09
鋼結構材料加工合同的模板06-29
鋼結構加工的合同范本09-13
鋼結構加工合同范本06-25
建設工程鋼結構加工合同11-10
鋼結構加工合同15篇12-12
鋼結構加工合同(15篇)12-13
鋼結構加工合同(精選15篇)12-13
鋼結構加工合同范本09-05