塑料廠加工承攬合同

時間：2023-01-09 18:15:06 加工合同我要投稿

塑料廠加工承攬合同

　　在不斷進步的社會中，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編幫大家整理的塑料廠加工承攬合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

塑料廠加工承攬合同

塑料廠加工承攬合同1

　　承攬方：________________________________________

　　法定代表人：________________職務：________________

　　地址：________________郵碼：________________電話：________________

　　定作方：________________________________________

　　法定代表人：________________職務：________________

　　地址：________________郵碼：________________電話：________________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品__________________________________________

　　第二條加工成品質量要求________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交(提)定作物日期計算：____承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔__________________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________

　　第十條結算方式及期限__________________________________________________________

　　第十一條其他約定__________________________________________________________

　　第十二條承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：____

　　1.向仲裁機關申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：____________________________承攬方：____________________________

　　代表人：____________________________代表人：____________________________

　　____年____月____日____年____月____日

塑料廠加工承攬合同2

　　承攬方(甲方)：_____________

　　定作方(乙方)：_____________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　定作物名稱：_____________

　　型號：_____________

　　規格：_____________

　　質量要求：_____________

　　計量單位：_____________

　　數量：_____________

　　加工費：_____________

　　單位總價：_____________

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

　　________

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　______。

　　第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。

　　材料名稱：_____________

　　型號：_____________

　　規格：_____________

　　質量要求：_____________

　　計量單位：_____________

　　數量：_____________

　　單價：_____________

　　總價：_____________

　　圖紙、技：_____________

　　術資料及：_____________

　　交付時間：_____________

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱：_____________

　　交付時間：_____________

　　交付地點：_____________

　　交付數量：_____________

　　包裝要求：_____________

　　檢驗方法：_____________

　　運輸方法：_____________

　　運費承擔：____

　　第六條加工費結算辦法與時間_________。

　　第七條乙方

　　應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的`責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

　　6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　(一)甲方：____

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)乙方：____

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_____________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：____

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

　　承攬方(蓋章)：_____________定作方(蓋章)：_____________

　　法定代表人(簽字)：_____________法定代表人(簽字)：_____________

　　地址：_____________地址：_____________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________

塑料廠加工承攬合同3

　　甲方：____

　　乙方：____

　　第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

　　第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。

　　第三條乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。

　　第四條材料由_________方負責。

　　第五條若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。

　　第六條驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_________。

　　第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。

　　(一)過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。

　　(二)繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。

　　(三)繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

　　(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。

　　第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

　　第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。

　　第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。

　　第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

　　第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。

　　第十三條付款條件：____乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方_________。

　　第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

　　甲方(簽章)：____

　　____年____月____日

　　乙方(簽章)：____

　　____年____月____日

塑料廠加工承攬合同4

　　原告：某塑料廠

　　被告：某塑料模具廠

　　某塑料廠與某塑料模具廠于1985年1月20日簽訂加工承攬合同一份，由塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具一套，材料加工費21000元，同年2月底完成。塑料廠并允諾另付塑料模具廠帳外“加快費”3000元。

　　加工承攬合同履行中，塑料廠分別于1985年2月2日和2月13日，將材料加工費21000元全部匯付塑料模具廠。但塑料模具廠4月15日才加工完畢，經驗收，因模具有裂痕，由塑料模具廠另行加工一臺同型模具，5月5日交貨驗收。5月3日塑料廠驗收時，發現塑料模具廠并未做同型模具，僅對原模具進行了部分修補，質量仍不合格。5月13日，雙方再次商訂，由塑料模具廠繼續修理模具，5月底完工驗收，質量為正常使用不低于一年時間，并退還塑料廠加工費4000元。塑料模具廠除按約定退還4000元外，再次誤期于10月7日將模具送至塑料廠。經雙方試車檢驗，模具跑料嚴重，無法正常使用。12月7日雙方商定，由于模具不符合質量要求，塑料模具廠只收取9000元材料費，其余8000元加工費于1986年1月15日前，分兩次退還塑料廠，但至1986年3月26日塑料模具廠尚未退還余款。塑料廠向某區人民法院起訴，要求塑料模具廠退還全部材料及加工費17000元，并給付違約金和經濟損失費35300元。

　　法院審理中認為：塑料模具廠為塑料廠加工制作模具，既未按期完成，又不符合質量要求，已經違約。爾后，雙方雖幾經變更協議，但塑料模具廠終未履行，導致糾紛應負完全責任。另，雙方商議收受帳外“加快費”，違反國家財經紀律，實屬錯誤，應予批評。塑料廠向塑料模具廠索賠應得利潤欠妥當。

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定，進行調解，達成協議如下：

　　1、塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具，因質量不合格，作退貨處理，報廢模具由塑料廠自行處理；

　　2、塑料模具廠退還塑料廠材料、加工費17000元；

　　3、塑料模具廠賠償塑料廠運輸、旅差費用1000元；

　　4、上述二、三兩項合計18000元，由塑料模具廠分4次給付塑料廠：1986年5月給付3000元，1986年6至8月，每月給付5000元。

　　5、塑料廠放棄其它要求。

　　1、本案糾紛發生的責任，完全在于塑料模具廠。《中華人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定：“未按合同規定的質量、數量完成定作方交付的工作，應無償進行修理、補足數量或者酌減報酬”。所以，承攬方塑料模具廠必須退還定作方塑料廠的全部材料、加工費，并且賠償塑料廠的全部運輸、旅差費。

　　2、簽訂經濟合同時，按照《中華人民共和國經濟合同法》第14條規定，一方可以向對方給付定金，合同履行后可以收回或抵作價款。但是，象本案塑料廠在合同簽訂后不久，即付了全部材料、加工費是不妥的。以致造成事后償還時發生了困難。

　　3、塑料廠為了急于求成，允許另付帳外“加快費”3000元，這是違法的。由于雙方只是口頭協議，事后由于加工質量發生糾紛，并未形成事實。故法院給予批評是完全正確的。

【塑料廠加工承攬合同】相關文章：

承攬加工合同03-24

加工承攬合同04-21

承攬加工合同07-12

加工承攬合同09-19