材料加工合同通用15篇

　　在人們愈發重視契約的社會中，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編收集整理的材料加工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

材料加工合同1

　　承攬方：(以下簡稱甲方)發包方：(以下簡稱乙方)

　　一、目的和背景條款根據《中華人民共和國民法典》等有關法律和本項目的具體要求，甲乙雙方在協商一致的基礎上，本著自愿、公平誠信的原則，就乙方提供的原材料加工砂石事宜簽訂本合同，以資共同遵守。

　　二、甲方在自己的加工場地里進行加工，自行負責加工設備、場地平整，機械基礎。

　　甲方自行負責生產所需的一切費用。

　　三、加工的沙石規格為：碎石、砂。加工單價為20元/，甲方只負責加工，不得對外出售。

　　四、甲方在為乙方加工沙石期間，應優先保證乙方所需的材料需求。

　　五、驗收方式加工后的砂石材料符合相關質量、使用要求。

　　六、結算方式：待乙方提供所有原材料加工完畢且驗收合格后，結清所有加工費。

　　七、雙方責任：甲方在生產期間的一切安全事故和老百姓糾紛，由甲方自行負責，乙方概不負責，須乙方提供支持或幫助時，乙方應給予大力支持。甲方每月生產的產量，乙方負責全部回收。

　　八、因履行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。

　　有不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并不承擔違約責任，本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　九、本合同經甲乙雙方簽字后生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，具有同等的法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

材料加工合同2

　　甲方: (以下簡稱甲方)

　　乙方: (以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協議，由雙方共同遵守：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱:廣告牌安裝

　　2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準

　　3、項目內容：乙方根據甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。

　　二、承攬方式和安裝費用

　　乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。

　　三、安裝費結算方式

　　分次給付安裝費用。

　　乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。

　　四、安裝方式及質量、安全要求

　　1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。

　　2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規定的戶外廣告標準及相關的質量標準，并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。

　　五、制作、安裝工期

　　1、乙方應在雙方協商的時間內完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，并通知甲方再次驗收。

　　2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風等自然災害，由雙方協商順延工期。

　　六、雙方權利與義務

　　1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌

　　2、廣告牌安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

　　3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

　　4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業標準，保證所提供的鋼制材料質量符合國家標準。

　　5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。

　　七、其他事項

　　1、雙方在執行合同中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。

　　2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力，若補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。

　　3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

材料加工合同3

　　合同編號：_________

　　供方：__________________

　　需方：__________________

　　簽訂日期：______________

　　經雙方協商、簽訂本合同，共同信守。

　　一、

　　二、

　　1、質量標準：______________________________________________________

　　2、交貨、運輸辦法及地點：__________________________________________

　　3、包裝要求及費用負擔：____________________________________________

　　4、結算方式及期限：________________________________________________

　　5、特約事項：______________________________________________________

　　三、

　　1、本合同簽訂后，具有法律效力。如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，限在事故發生后五天內通知對方。雙方應立即協商，另立協議書。重要產品報業務主管部門備案。

　　2、如有一方不履行合同條款規定，由合同管理機關按國家合同規定進行裁定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。

　　3、供需雙方由于人力不可抗拒的災害和確非企業本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商同意，由合同管理機關查實證明，可免于承擔經濟責任。

　　4、其他未盡事項，另訂附件。

　　四、本合同一式______份，甲乙雙方、開戶銀行、主管機關各一份。

　　供方：（蓋章）

　　企業照號碼：

　　開戶銀行帳號：

　　企業負責人：

　　代表：（蓋章）需方：（蓋章）

　　企業照號碼：

　　開戶銀行帳號：

　　企業負責人：

　　代表：（蓋章）

材料加工合同4

　　甲方(供方)： 電話/傳真

　　乙方(需方)：

　　根據《中華人民共和國民法典》及國家相關法律、法規之規定,甲乙雙方由于經營需要，本著自愿、公平、互惠互利的原則，一致達成如下協議。

　　第一條產品名稱、規格、數量、價格：

　　產品名稱 規格 數量(張) 單價 金額

　　合計 人民幣：

　　第二條加工木質材料要求、技術標準：按乙方標準、要求執行。

　　第三條產品交付的方式、時間、地點及費用承擔：甲方收到乙方支付的貨款后，即刻安排生產，產品交付日為收到貨款之日起十五天內，交貨地點為乙方指定地點，運輸費用由乙方承擔。

　　第四條驗收標準及提出異議問題：甲方產品每批次送到乙方指定地點后，乙方如對甲方產品質量存有異議須在5日內提出，如超過5日外視為乙方對甲方產品認可，甲方不承擔任何責任。若甲方產品存在質量問題，乙方可以要求甲方退貨或換貨。

　　第五條結算方式及期限：采取銀行轉款的結算方式，乙方應于簽訂購銷合同之日起三日內支付貨款。甲方應向乙方提供銷售該貨物的增值稅專用發票。

　　第六條違約責任：按《民法典》相關條款處理。

　　第七條解決合同糾紛辦法：雙方協商解決。若協商不一致時，任何一方均可向甲方所在地法院提起訴訟。

　　第八條合同生效時間：由甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第九條其他約定事項：，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執行一份。

　　甲方： 乙方：

　　地址：地址：

　　簽約代表人： 簽約代表人：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

材料加工合同5

　　甲方（承攬人）： 乙方（定做人）：

　　簽訂地點： 簽訂時間：

　　依據《中華人民共和國合同法》，經甲、乙雙方充分友好協商，簽訂此材料加工合同，達成以下協議內容：

　　第一條 成品原料及加工內容

　　注：1、有無附圖紙；

　　2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙，圖紙作為本合同內容的附件一并執行（圖紙需蓋章或簽字確認）。

　　第二條 加工期限和質量要求

　　1、材料選定：材料的選定根據乙方自行選擇的方式：

　　①甲方根據乙方的制定選購。

　　②由乙方自行選購后交付甲方制作。

　　2、在合同簽訂后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算，甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定，本合同確定的加工期限為： 天。

　　3、成品的質量要求，有相關技術圖紙規范的，應符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規格、型號規范的，應符合相應的規格型號要求。

　　第三條 交貨時間、地點、結算方式

　　1、交貨時間：甲乙雙方協商一致，甲方在合同簽訂后 日內交貨，即 年 月 日前。

　　2、交貨地點：

　　3、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務后，應及時通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內提貨；乙方收到通知后未按時提貨的，甲方不承擔任何違約責任。

　　4、乙方應在接收成品時，組織人員對成品進行驗收，雙方應辦理驗收手續并確認；乙方對成品質量提出異議，應在交貨時書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。

　　5、甲方將成品交付乙方后，仍應對成品的品質與數量向乙方負責。

　　第四條 違約責任

　　發生下列情況之一時，甲乙雙方應承擔違約責任：

　　1、甲方未在加工期限內完成加工任務，則應與乙方協商順延相應期限，每逾期一天，按照合同款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯的合同），甲方應賠償乙方損失。

　　2、甲方交付的貨物不符合質量標準的，應承擔修理、更換、無償補充的責任，給乙方造成嚴重損失的，應承擔賠償責任。

　　3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的，乙方應承擔總價款千分之五的違約金。

　　第五條 合同爭議及解決方式

　　因本合同所發生的爭議，甲乙雙方應協商解決；協商不成的，則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。

　　第六條 補充條款

　　如有以上內容未盡條款，甲乙雙方可以達成補充協議，補充內容作為附件形式附于合同之后，與本合同同樣具有法律效力。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　經辦人（簽字）： 經辦人（簽字）：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　日期： 日期：

材料加工合同6

　　承攬方（全稱）：xx

　　定做方（全稱）：xx

　　簽訂日期：xx年xx月xx日

　　合同簽訂地點：xx

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規的規定，遵循平等自愿、誠實信用原則，就 工程中定做方委托承攬方加工 事宜，經雙方協商，特訂立本合同。

　　第一條定做產品

　　第二條定做成品質量要求

　　加工定做物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據。

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定做物的質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、用定做方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定做方應按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交提日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方；定做方應當在xx （時間）內回復，提出修改意見。承攬方在 xx（時間）內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定做方要求保密，應當嚴格遵守，未經定做方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3、定做方應當在協議簽訂后 天內提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金

　　第六條 驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定做方應當在接到承攬方書面通知后 天內驗收承攬方所完成的工作。

　　驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目，雙方協商，質量保證期為天。保證期限內發生問題，除定做方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交（提）貨的時間和地點

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：

　　第十條 結算方式及期限：

　　第十一條 其他：

　　第十二條 承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定做物或完成工作的數量少于合同規定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定做方不再需要的，定做方有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規定包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定做物毀損，丟失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定做物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之五償付違約金。逾期15天不能交付，視為承攬方不能完成。未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。

　　5、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％—30％幅度）或酬金總額的_____％（20％—60％幅度）違約金。

　　6、異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養費。

　　7、實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

　　8、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、丟失的、應當償付定做方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定做方的違約責任

　　1、中途變更定做物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％—30％幅度）的違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定做方應當賠償承攬方因此而造成的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定做物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定做物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定做物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定做物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定做方遲延接受或無故拒收期間發生的，定做方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　雙方發生爭議時，可以通過協商解決。協商不成，可以采取下列一種方式解決：

　　第一種爭議解決方式：向仲裁委員會申請仲裁。

　　第二種爭議解決方式：向人民法院起訴。

　　雙方約定按第____ 種爭議方式解決。

　　第十六條 本合同自年___月___日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　第十七條 本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執一份；合同副本一式四份，雙方各執兩份。

　　第十八條 補充條款

　　承攬方和定作方確定的債權不得轉讓給其他任何第三方。

　　承攬方： 定作方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　開戶行： 開戶行：

　　帳號： 帳號：

　　稅號： 稅號：

材料加工合同7

　　委托方(以下簡稱甲方)：

　　加工方(以下簡稱乙方)：

　　經雙方充分協商，在互利互惠的基礎上，就甲方委托乙方加工生產_______系列產品事宜，達成以下協議：

　　第一條 加工產品范疇

　　1、產品品名：

　　2、產品規格為：

　　3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。

　　第二條 委托加工訂單

　　1、甲方根據市場銷售情況，于每月____日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數量和供貨時間，乙方如有異議，應在接訂單后____日內書面提出，否則，視為同意。

　　2、乙方按確認的訂單提供產品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃提前5天通知乙方，但調整幅度(量)不得超過計劃的______%，若超過_____%，雙方另行協商。

　　3、乙方應盡最大努力，最大限度的滿足甲方訂單的要求。

　　第三條 加工產品質量及責任

　　風險提示：

　　加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

　　1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作，產品質量符合國家食品衛生標準。

　　2、加工產品包裝上標注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產，附______商標使用授權書。

　　3、產品在保質期內出現批量性質量問題，經由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方制造引起的，除由乙方承擔該批有質量問題產品(需雙方清點數量)的責任外，乙方還應按該批有質量問題產品總值的_______%以實物形式(加工產品)補償給甲方;

　　4、乙方交付的產品如在市場流通中，因品質問題而導致甲方利益受損時，經雙方鑒定或經公證單位鑒定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：

　　(1)加工產品的投訴賠償問題，甲方在預先征得乙方同意的情況下(書面為準)可以先行賠付消費者，消費者簽收確認，由乙方負擔賠償，賠款在加工費中扣除;當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協助甲方處理;

　　(2)在甲方有要求時，乙方可協助甲方處理質量投訴，但不負責對最終用戶(即甲方客戶)提供售后服務;

　　(3)少量的包裝破損等質量問題，由乙方負責調換;

　　(4)若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產品變質，乙方不予承擔責任。

　　5、乙方應按產品標準要求對每批次產品進行抽檢及留樣，并嚴格遵循三檢制度。

　　6、乙方應根據甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業執照復印件及生產、衛生許可證復印件，相應批次產品的出廠檢驗報告單。

　　第四條 原材料及包裝材料供應

　　風險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有，乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。

　　風險提示：

　　定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。

　　2、乙方全面負責采購加工產品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。

　　3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場。

　　第五條 產品交付與驗收

　　風險提示：

　　加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

　　1、產品實行甲方自行提供，交付地點為乙方工廠倉庫，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車。

　　風險提示：

　　運輸方式一般由需方提出，也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。

　　注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。

　　此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。

　　2、產品交貨按甲方訂單履行，若有變動，雙方應提前約定。

　　3、產品在出廠之前，由甲方駐廠代表開具質量驗收單，并在乙方出庫單上簽字。

　　4、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準。

　　5、如甲方認為原輔材料、包裝材料及成品出現不良現象(如原輔材料、包裝材料不符合標準，成品有破損現象等)時，可向乙方提出異議，并有權通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料;

　　6、交貨時間：自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真后_____天內)后第______天開始供貨，日供貨量為：月訂貨量_______萬箱以內的，第____天不低于_______萬箱，月訂貨量_______萬箱的，每天不低于_______萬箱，_______萬箱以上的，每天_______萬箱。

　　第六條 違約責任

　　1、因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨，乙方有權扣除甲方訂金。

　　2、如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等，一經查證，無論數量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金，并追究乙方法律責任。

　　3、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。

　　4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。

　　第六條 其他

　　1、爭議解決途徑：合同如遇爭議，甲乙雙方可協商解決，達不成協議的.可向______仲裁委員會申請仲裁

　　2、合同生效時間：合同有效期限本委托加工合同期限為______個月，自________年____月____日至________年____月____日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為準。

　　3、本合同正本一式_______份，經雙方當地人代表簽字蓋章后生效。

　　4、其他未盡事宜另行訂立。

　　委托方(蓋章)：

　　代表人簽字：

　　________年____月____日

　　加工方(蓋章)：

　　代表人簽字：

　　________年____月____日

材料加工合同8

　　定作方：____________

　　承攬方：____________

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

　　規格型號計量單位數 量

　　名或項目 單價總金額合計

　　二、定作方帶料

　　·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

　　材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額

　　三、質量要求、技術標準

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交（提）貨方式及地點

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　十、結算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協商的其它條款

　　定作方 承攬方

　　單位名稱（章） 單位名稱（章）

　　單位地址： 單位地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年月日 年月日

　　有效期限： 年 月 日至 年 月 日

材料加工合同9

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　經甲乙雙方友好協商，依據我國《中華人民共和國民法典》的有關規定以及其他相關法律規定，就甲方向乙方采購相關 等小商品事宜約定如下：

　　一、采購產品情況

　　1、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;

　　2、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;

　　3、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;

　　總金額(含稅價)：人民幣 元整(小寫￥ )。

　　二、樣品約定時間

　　自本合同生效之日起 個工作日內，乙方負責按甲方要求制作

　　樣品，經甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

　　三、交貨時間、地點及運費

　　合同生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶，確認本協議第一條中各品名的尺碼數量后 天內交貨(具體數量由雙方以書面傳真或者電子郵件方式確認)，運費由 承擔。

　　四、質量要求及技術標準

　　按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標按國家或行業標準。

　　五、驗收方法、標準和期限

　　以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符，應在收到貨物后 個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實后，盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產生的所有費用應當由乙方承擔。

　　六、包裝要求及費用負擔

　　乙方按其企業或行業標準提供包裝，費用由乙方承擔。

　　七、結算方式和期限

　　合同生效且收到乙方發票后 日內甲方支付總價款 %作為預付款，計人民幣 元整(小寫￥ )，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：

　　收款人：

　　開戶行：

　　賬號：

　　最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準，自甲方驗收合格之日起 日內，甲方一次性支付其余貨款。

　　八、違約責任

　　1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。

　　2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。

　　3、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。

　　九、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行期間發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的，雙方當事人同意向 人民法院起訴。

　　十、本合同一式二份，甲方乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

材料加工合同10

　　甲方：xx

　　乙方：xx

　　根據《中華人民共和國合同法》和有關規定經甲乙雙方共同協商一致，本著誠實守信，互利互惠，平等自愿的原則，訂立本合同。

　　一、加工材料名稱：水泥空心砌塊及其配套的墻體材料。

　　二、 規格型號：

　　1、19型水泥空心砌塊：

　　390×190×190(長×寬×高)雙排孔，強度等級MU10，密度<=800KG/m3

　　2、12型水泥空心砌塊：

　　390×120×190（長×寬×高）單排孔，強度等級MU，7.5，密度<=800KG/m3

　　3、實心磚：

　　200×90×50（長×寬×高），強度等級MU7.5

　　三、加工地點：

　　乙方自定，在不影響甲方施工的前提下，經甲方同意可以在現場加工。

　　四、加工方式：

　　由乙方自購設備，材料，加工成型，養護，運輸。甲方按市場價格向乙方購買加工產品。

　　五、材料單價：

　　1、材料現價：

　　水泥315元/噸，粉沙56元/立方。如市場水泥粉沙價格有變動按市場價計算，每包水泥按40塊磚核定計算。

　　2、19型水泥空心砌塊：

　　每塊單價人民幣1.80元。大寫人民幣壹元捌角整。

　　3、12型水泥空心砌塊：

　　每塊單價人民幣1.60元。大寫人民幣壹元陸角整。

　　4、實心磚：

　　每塊單價人民幣0.33元，大寫人民幣叁角叁分整。

　　注：單價內包括材料費用，機械費，人工費，運輸費，管理費，檢測費，稅金，利潤等。

　　六、加工數量：

　　根據甲方需求，甲方在王家灣修建大約28萬平方米（建筑面積）的房屋。一期開發面積18萬平方米，用磚量約450萬塊。材料費用總額約810萬元。

　　七、質量要求：

　　進場砌塊質量等級為合格品，并能經得起現場抽樣檢測的合格品。抽檢費用由乙方負責。

　　八、付款方式：

　　乙方須墊資一個月。實行按月結算方式。每月28日前辦理結算手續，支付比例為實際完成數量的80%。余下20%在每年的年底，甲方再支付總額的17%，余款3%待合同履行結束后付清。

　　九、安全責任：

　　乙方在加工和運輸產品的工程中發生的一切安全事故，一律由乙方負責。甲方屬于產品購買方。不負任何安全責任。

　　十、雙方義務：

　　1、乙方義務：按時向甲方抽檢合格后，當場清點數量提供合格產品，確保甲方的需求量。根據甲方要求把材料運至指定地點，辦理交接手續。

　　2、甲方義務：

　　保證工地內的道路暢通。按時辦理結算手續和支付款項。

　　十一、違約責任:

　　1、乙方必須保質保量向甲方提供合格產品，如果乙方提供的產品在乙方交貨時經甲方抽檢產品質量不合格的，甲方拒絕收該產品，已經進場的產品乙方應及時清運出場，如乙方清運出場不及時，由此給甲方造成的損失乙方賠償全部責任。

　　2.、乙方提供不上或無貨可供，又沒有提前30日書面報告通知甲方。由此給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。

　　3、由于甲方不能按時辦理結算，支付磚款，造成乙方資金周轉不靈，無法按時提供磚。由此造成的損失，由甲方自行承擔全部責任。同時，乙方有權向甲方賠償。

　　4、若因乙方工地進場運輸造成乙方不能正常生產和不能運輸至乙方指定位置，由甲方負責二次轉運費用，乙方不承擔任何賠償責任。

　　十二、未盡事宜，雙方共同協商解決：

　　十三、本合同一式四份。甲乙雙方各二份，簽字蓋章生效，產生同等法律效力。

　　十四、甲方必須為乙方生產提供水電，費用由乙方負責，并及時為乙方生產提供生產場地。

　　甲方： 乙方：

　　20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

材料加工合同11

　　合同編號：

　　簽訂合同單位：____________簽訂條款如下：

　　1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定

　　2.交貨辦法

　　交貨地點：_______________________________________________________

　　運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。

　　3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。

　　4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。

　　5.附則

　　合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。

　　在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。

　　本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。

　　本合同正本兩份，雙方各執一份。

　　貨物運達站____________________________

　　收貨人________________________________

　　合同糾紛的處理________________________

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

材料加工合同12

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方進行鋼材加工等業務達成如下協議：

　　1、甲方將根據生產或貿易需要，委托乙方加工卷板，該卷板的所有權歸甲方所有。

　　2、根據甲方要求，乙方開具加工通知單，甲方確認，除此乙方不得擅自挪用、調撥和加工所有權屬甲方的'貨物。

　　3、乙方根據事先約定的提貨時間，加工好指定鋼材，保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況，需要提前提貨，應提前8小時與乙方協商，甲方將盡量滿足乙方需求。

　　4、甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調整收費標準，雙方可以協商。

　　5、協議期限內，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行協議，應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協議影響的程度，由雙方協商解決是否解除協議，或者部分免除履行協議的責任，或者延期履行協議。

　　但因戰爭、地震等重大不可抗力因素造成協議不能繼續履行，則雙方均免于責任。

　　6、本協議未盡事宜，由雙方協商解決。

　　7、本協議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執一份，具有同等效力。

　　8、本協議有效期從簽訂之日起到____年____月____日。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表：

　　代表：

　　____年____月____日

　　____年____月____日

材料加工合同13

　　甲方：______省種子管理站

　　乙方：__________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本合同。

　　一、乙方委托甲方在______省種子管理站東郊試驗站種子加工廠代加工小麥、玉米、蔬菜等作物種子。

　　二、加工費用：使用清雪_____包衣—自動計量包裝全套加工流程加工，玉米____元/公斤，使用自動計量包裝流程加工，玉米_____元/公斤，加工其它作物種子價格由雙方臨時協商確定。

　　三、在甲方種子加工廠加工種子發生的裝卸費、水電費、人員工資、設備折舊費、維修保養費及短期倉儲費（一周內）由甲方負擔。如種子貯存期超出一周，費用按倉貯收費標準另計。

　　四、乙方種子加工所需種衣劑、包裝袋等均由乙方負擔。如種衣劑由甲方提供，其費用另計。種子加工的廢種子和下腳料由乙方自行處理。

　　五、種子加工質量保證：甲方種子加工廠是采用國外及國內先進主機建成的，生產率高，加工質量好，計量范圍廣。其工藝流程為四層篩風篩雪？比重雪？包衣—計量包裝（范圍0、1—50kg）。乙方提供的種子原始凈度≥95%時，甲方保證種子加工的凈度、計量精度、獲選率（種子損失率）、破碎率、種衣牢固度、包衣合格率等符合國家行業和地方有關標準。乙方提供的種子需包衣時，應提供質量合格、成膜性好，使種子包衣后能夠連續進行自動計量包裝的種衣劑。

　　六、設備加工能力_____t/h，每天加工小麥、玉米能力_____—_____萬公斤，如乙方需分裝_____kg以下小包裝種子時，加工能力每天_____萬公斤左右。

　　七、種子加工前，乙方應提供甲方種子質量檢驗單。純度、發芽率、水分等指標達到國家標準，甲方方可進行代加工。

　　八、代加工數量：小麥、玉米：乙方應保證年種子加工量不低于_____萬公斤，每個品種加工數量不低于_____萬公斤。

　　九、合同期限：雙方本互惠互利、長期合作的原則，合同期限_____年，自簽訂之日起計算。

　　十、訂金：合同生效_____日內，乙方應預付甲方代加工定金_____萬元。

　　十一、代加費用結算：每批種子加工后，乙方對種子加工質量進行檢驗，質量達到國家有關標準和合同規定要求，乙方應在提貨前將全部加工費支付甲方。

　　十二、本合同未盡事宜，雙方隨時協商修訂。

　　十三、本合同自簽訂之日起生效，一式四份，每方各執兩份。

　　甲方：______省種子管理站

　　簽字：__________________

　　______年______月______日

　　乙方：__________________

　　簽字：__________________

　　______年______月______日

材料加工合同14

　　甲方（承攬人）：

　　乙方（定做人）：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：

　　依據《中華人民共和國合同法》，經甲、乙雙方充分友好協商，簽訂此材料加工合同，達成以下協議內容：

　　第一條成品原料及加工內容

　　注：

　　1、有無附圖紙；

　　2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙，圖紙作為本合同內容的附件一并執行（圖紙需蓋章或簽字確認）。

　　第二條加工期限和質量要求

　　1、材料選定：材料的選定根據乙方自行選擇的方式：

　　①甲方根據乙方的制定選購。

　　②由乙方自行選購后交付甲方制作。

　　2、在合同簽訂后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算，甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定，本合同確定的加工期限為：天。

　　3、成品的質量要求，有相關技術圖紙規范的，應符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規格、型號規范的，應符合相應的規格型號要求。

　　第三條交貨時間、地點、結算方式

　　1、交貨時間：甲乙雙方協商一致，甲方在合同簽訂后日內交貨，即年月日前。

　　2、交貨地點：

　　3、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務后，應及時通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內提貨；乙方收到通知后未按時提貨的，甲方不承擔任何違約責任。

　　4、乙方應在接收成品時，組織人員對成品進行驗收，雙方應辦理驗收手續并確認；乙方對成品質量提出異議，應在交貨時書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。

　　5、甲方將成品交付乙方后，仍應對成品的品質與數量向乙方負責。

　　第四條違約責任

　　發生下列情況之一時，甲乙雙方應承擔違約責任：

　　1、甲方未在加工期限內完成加工任務，則應與乙方協商順延相應期限，每逾期一天，按照合同款的%賠付乙方；如造成乙方其他相應連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯的合同），甲方應賠償乙方損失。

　　2、甲方交付的貨物不符合質量標準的，應承擔修理、更換、無償補充的責任，給乙方造成嚴重損失的，應承擔賠償責任。

　　3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的，乙方應承擔總價款千分之五的違約金。

　　第五條合同爭議及解決方式

　　因本合同所發生的爭議，甲乙雙方應協商解決；協商不成的，則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。

　　第六條補充條款

　　如有以上內容未盡條款，甲乙雙方可以達成補充協議，補充內容作為附件形式附于合同之后，與本合同同樣具有法律效力。

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　日期：

材料加工合同15

　　承攬方:____________________________________

　　地址:____________郵碼:____________電話:____________

　　法定代表人:____________職務:____________

　　定作方:____________________________________

　　地址:____________郵碼:____________電話:____________

　　法定代表人:____________職務:____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　編號名稱規格單位數量備注

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的帶給辦法及規格、數量、質量

　　1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方務必依照合同規定選用原材料，并理解定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格帶給原材料，承攬方對定作方帶給的原材料要按合同規定及時檢驗，不貼合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方帶給的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交(提)原材料等物品日期計算，參照

　　第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙帶給辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現帶給的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規定日期帶給技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構帶給檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，務必留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約職責

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的職責;經過修整或調換后，仍不貼合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不貼合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不貼合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的職責。

　　八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方帶給的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不貼合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔職責。

　　十、擅自調換定作方帶給的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的職責。

　　第十三條定作方的違約職責

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方帶給原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方帶給原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條

　　第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約職責，在定作方遲延理解或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔職責，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按(______)項處理:

　　1、向仲裁機關申請仲裁;

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方:________________________

　　代表人:________

　　________年____月____日

　　承攬方:________________________

　　代表人:________

　　________年____月

【材料加工合同】相關文章：

材料加工合同09-10

原材料加工合同11-08

【推薦】材料加工合同11-21

材料加工合同【薦】11-21

材料加工合同15篇09-11

材料加工合同(15篇)09-11

材料加工合同精選15篇11-19

材料加工合同(精選15篇)11-19

原材料承攬加工合同09-06

原材料加工制作合同11-10