加工定做合同范文集合10篇

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同也是非常有必要的行為。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的加工定做合同10篇，希望能夠幫助到大家。

加工定做合同 篇1

　　定作方：

　　承攬方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

　　規格型號計量單位數 量

　　名或項目 單價總金額合計

　　二、定作方帶料

　　材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額

　　三、質量要求、技術標準

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交（提）貨方式及地點

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　十、結算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協商的其它條款

　　定作方承攬方

　　單位名稱（章）單位名稱（章）

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年月日 年月日

　　有效期限： 年月日至年月日

　　本合同適用作為紡織品代加、食品代加工、奶粉代加工、帶料加工、電鍍加工、塑料加工等合同用。

　　委 托 方： （以下簡稱甲方）

　　受委托方： （以下簡稱乙方）

　　甲方委托乙方加工 ，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　品名規格單位數量備注

　　第二條 加工成品質量要求： 。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量：

　　1、用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響訂作物的質量時，甲方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2、用甲方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料，圖紙提供辦法：

　　1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金：價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法：

　　1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交（提）貨的時間和地點：

　　1、交（提）訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運訂作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：

　　第十條 結算方式及期限：

　　第十一條 其他：

　　1、根據國家有關規定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條 乙方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　3、未按合同規定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金 元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權拒收。

　　5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。

　　6、異地交付的訂作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養費。

　　7、實行代運或送貨的訂作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。

　　8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 甲方的違約責任：

　　1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取訂作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的，乙方有權將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分；如訂作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品 名

　　規 格

　　單 位

　　數 量

　　備 注

　　第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。３，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________（１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

加工定做合同 篇2

　　甲方(定作方)： 嘉潤公司

　　乙方(承攬方)：

　　鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號 產品;乙方系專業 產品生產商。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。

　　第一條 定作物情況：

　　1.1 品名：(應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 )

　　1.2 規格：(應寫明定作物具體的規格型號，技術要求復雜或特殊的，可以

　　寫明按照甲方提供的技術圖紙定做，并將技術圖紙作為合同附件)

　　1.3 數量：(具體寫明定作物的數量，并注明單位 )

　　1.4 備注：(如無內容，在空格處劃線)

　　第二條 合同價款

　　2.1 合同價款總額：(應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)

　　2.2 付款方式：(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式，建議貨到付款，以作為產品質量責任的牽制)

　　2.3 付款時間：(寫明年、月、日)

　　第三條 加工成品質量要求及技術標準：

　　3.1 質量要求：(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲方具體要求，必須要寫全稱)

　　3.2 技術標準：(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)

　　3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

　　第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　2 4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：. 甲方于 年 月 日之前提供原材料。

　　4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。

　　第五條 技術資料、圖紙的提供和保密

　　5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。

　　5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

　　5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。

　　第六條 驗收標準和方法

　　6.1 驗收標準：(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)

　　6.2 驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)

　　6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)

　　6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)

　　6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后 日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。

　　6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

　　第七條 交(提)定作物的時間和地點 7.1 雙方約定由甲方自提定作物

　　7.1.1 自提定作物的時間： (寫明年、月、日)

　　7.1.2 自提定作物的'地點： (寫明詳細地址不可省略)

　　7.2 雙方約定由乙方送交定作物

　　7.2.1 送交定作物的時間： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)

　　7.2.2 送交定作物的地點： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)

　　7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

　　7.4 交(提)定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　8.1 包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)

　　8.2 費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔 )

　　第九條 運輸方式及費用負擔

　　9.1 定作物的運輸方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

　　9.2 運輸費用由 (如無內容，在空格處劃線)承擔。

　　第十條 定作物的保修

　　10.1 定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止 )

　　10.2 在保修期內乙方免費提供保修服務。

　　第十一條 定金及預付款

　　11.1 甲方向乙方交付定金的數額：(大、小寫兩種形式填寫)

　　11.2 甲方向乙方交付定金的時間：(寫明年、月、日)

　　11.3 甲方向乙方交付預付款的數額：(大、小寫兩種形式填寫)

　　11.4 甲方向乙方交付預付款的時間：(寫明年、月、日)

　　第十二條 乙方的違約責任：

　　12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換，并承擔 元/每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

　　12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

　　12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

　　12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、

　　滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。 第十三條 甲方的違約責任：

　　13.1 超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。

　　13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

　　13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

　　13.4 其它違約責任： (如無內容，在空格處劃線)

　　第十四條 爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決：

　　(一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱，如：不能將“深圳仲裁委員會”寫為“北京市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。

　　(二)向(根據有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。

　　第十五條 本合同簽訂地點 (應詳細填寫合同簽訂的地點，如：深圳市xx區)

　　第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式 份，雙方各執 份。

　　以下無合同正文。

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　開戶行： 開戶行：

　　賬號： 賬號：

　　年 月 日 年 月 日

加工定做合同 篇3

　　定作人(甲方)：________________________

　　承攬人(乙方)：________________________

　　項目名稱：_______________________________________________

　　工程地點：_______________________________________________

　　合同編號：_______________________________________________

　　說明

　　1、本合同根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國產品質量法》、《建設工程質量管理條例》及其他相關法律法規，并參考________限責任公司定作合同示范文本相關內容制定，本合同文本為工____程建設有限公司定作合同的示范文本。

　　2、簽訂本合同前，出賣人應當仔細閱讀合同條款，應當特別仔細閱讀其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性以及對其本身有限制性的內容。

　　3、本合同文本【_】中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容，雙方當事人應當協商確定�！綺】中選擇內容，以劃_√_方式選定;對于實際情況未發生或雙方當事人不做約定時，應當在空格部位打_×_，以示刪除。

　　4、簽訂本合同，應保持合同頁面完整、無缺頁錯頁、合同條款字跡清晰完整;對合同條款的一切書面手寫修改部分，均須加蓋當事人雙方合同專用章方為有效;當事人雙方須在本合同中加蓋雙方合同騎縫章。

　　定作人(甲方)：_____

　　承攬人(乙方)：_______________________________________

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國產品質量法》、《建設工程質量管理條例》及其他相關法律法規的規定，甲、乙雙方經充分協商在平等、自愿的基礎上，就甲方委托乙方加工定作_________貨物事宜訂立此合同，雙方共同遵守。

　　1.定作物的基本情況

　　1.1乙方供應貨物的名稱、數量、規格、價格等基本情況詳見《合同附表》。

　　2.定作物的加工要求及質量標準

　　2.1乙方應完全利用自己的機器設備根據甲方具體要求設計生產標的物，未經甲方事先書面同意，乙方不得將加工工作交由任何第三方完成。

　　2.2乙方加工后的產品質量應達到國家、行業、及工程所在地政府相關標準;提供產品的規格、尺寸、樣式、顏色等均應須符合設計要求;提供產品的質量、數量、標識等須符合甲方加工訂貨的技術要求。

　　2.2.1其他標準：__________________________________________________________。

　　2.3乙方提供產品如需設計、監理、建設單位、甲方確認的，必須經甲方確認后方可制作加工。

　　2.4甲方有權隨時到乙方工廠檢驗標的物加工情況及質量，乙方應予配合。

　　3.原材料的來源及質量

　　3.1用乙方原材料完成工作的，乙方應使用_______(具體規格)材料或甲方具體要求的原材料，并隨時接受甲方檢驗，乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，甲方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　3.2用甲方原材料完成工作的，甲方按合同規定提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即書面通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　4.檢驗及驗收辦法

　　4.1乙方提供產品前，須經甲方有關人員檢測，檢測確認后方可進場。但甲方的檢測并不代表對乙方提供任何貨物質量的認可;如有異議，甲方有權退回貨物，并向乙方提出索賠。

　　4.2乙方加工物資進場時，應提供本批次貨物的檢測證明、復式報告、合格證等相關資料。

　　4.3交付產品時，甲方按照乙方提供的送貨清單、雙方確認的圖紙及甲方的技術要求對貨物的質量、規格、包裝外觀、數量等進行檢驗，如在上述交貨過程中發現乙方提供的任何貨物的質量、規格、包裝外觀、數量等與本合同的約定有不符之處或任何貨物的外觀存在破損，甲方有權拒收或退回貨物，乙方承擔因此給甲方造成甲方的一切損失。

　　4.4產品在任何環節被確定為不合格的，乙方應當負責將該等貨物拆卸、裝并運離甲方場地，否則，甲方有權自行處置不合格貨物，因此發生的費用由乙方承擔。

　　4.5_乙方承諾放棄對定作物所享有的留置權。

　　5.交付貨物方式、地點、時間

　　5.1交付方式：本合同貨物交付地點為本合同約定的工程所在地，甲方另行指定其他地點的，以甲方指定的地點為準，乙方必須根據甲方指示的送貨日期將甲方要求的貨物安放于工程所在地或甲方指定的地點。并將貨物及其附件、隨物一并交付給甲方。附件不齊全，甲方有權拒收貨物，乙方承擔違約責任。

　　5.2貨物運至(交貨地點)______________________________。

　　5.3貨物運至工程名稱________________________________。

　　5.4交貨時間：________年___月___日。

　　5.5具體進貨時間以甲方提前_3天電話通知為準。

　　6.運輸方法及運雜費承擔：

　　乙方負責運輸并承擔運費。

　　7.付款

　　7.1合同生效后乙方按甲方要求開始生產定作物，雙方以現場實際交貨數量為準(截止至當月__日)，每月__日至__日進行對帳，乙方出具當月收料明細單。

　　7.2付款方式：(1)預付款為合同總價的__%(不得高于30%);(2)乙方負責把貨物運輸至施工現場或甲方指定地點經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付貨款總價的__%;(3)待工程竣工、驗收結束后，甲方再向乙方支付貨款總價的__%;(4)余款__%_作為質保金，質保期__年，從工程竣工、驗收合格后計算，質保期滿后無息返還質保金。

　　7.2.1其他付款方式：_______________________________________________________。

　　7.3合同價款包括但不限于全部貨物(包括附料、配件、備件工具等)本身費用、包裝費用、運輸和保險費用、搬運費用、安裝調試及售后服務所需的費用(包括在途費用)等。甲、乙雙方確認，合同價款為甲方履行本合同所需支付的全部費用，除此之外，甲方無須再就履行本合同向乙方支付任何其他費用。

　　7.4甲方有權自合同價款(包括質保金)中直接扣除乙方依據本合同的約定應當賠償甲方的損失或應當支付的違約金，但應當對扣除情況作出書面說明并送達乙方。

　　7.5若甲方向乙方支付預付款，因乙方原因造成合同解除的,乙方應向甲方雙倍返還預付款。

　　7.6乙方應于甲方支付合同價款的同時，向甲方開具等額有效之發票，否則甲方有權拒絕支付合同價款。

　　8.包裝方式及要求

　　8.1定作物的包裝由乙方負責，貨物包裝應能保證貨物質量完好，并確保該包裝適合長途運輸，符合防水、防潮、防震、防撞等運輸要求。

　　8.2乙方所提供的定作物有可能產生有毒有害廢棄物，乙方在貨物生產、運輸、卸車等環節須遵守國家和地方有關環境和職業健康安全的法律法規要求。

　　8.3乙方必須根據甲方的要求，分批對廢棄物和包裝物及時進行回收，全力配合甲方做好此方面工作。

　　8.4因乙方所提供的貨物包裝方式及要求不符合上述約定的，乙方構成違約，承擔違約責任，甲方有權拒收貨物或者要求乙方在甲方要求的期限內更換成符合約定的貨物。

　　9.定作物的安裝

　　9.1乙方負責定作物及配件的安裝及指導工作，施工期間，乙方派技術人員駐現場提供_24_小時服務，及時解決定作物出現的問題。

　　9.2乙方派駐現場的技術人員應服從甲方的統一管理調度，并遵守甲方的規章制度。如該等人員造成或遭到任何損失，乙方應自行承擔全部責任，且賠償甲方因此遭受的全部損失

　　10.定作物使用過程中必備品、配件、工具、設備的數量及提供辦法

　　10.1乙方應保證所供定作物使用過程中相關的配件、工具、設備等，能達到貨物正常安裝及使用的要求。本合同中乙方所提供的所有設備、配件等均為無償提供，乙方提供的必備設備、附件等見附表_________。

　　10.2乙方必須按照甲方的要求，向甲方供應相應的使用設備、配件等保證甲方的正常生產。乙方不能及時供應給甲方的，乙方承擔違約責任。

　　10.3乙方應當按照下列標準提供售后服務：乙方提供7*24小時(含節假日)的售后服務，乙方指定_______為售后服務聯系人，聯系方式為____________。乙方應當于收到甲方維修通知之時起24個小時之內到達甲方指定的維修現場，并應當于到達維修現場之時起24個小時之內完成維修(包括零部件/貨物更換)。乙方未能按照前述期限完成維修的，應當向甲方提供免費的備用貨物或者與甲方協商解決方案。甲方不能按照本條確定的聯系方式聯系到乙方聯系人或者乙方的，視為乙方對本條的違反并承擔違約責任。

　　11.違約責任

　　11.1乙方提供的物資質量、規格、型號、數量、發貨清單等不符合合同約定或甲方要求的，甲方有權拒收并拒付合同價款。乙方應盡快采取補救措施，在_2_天之內更換成符合合同約定或甲方要求的產品，未能在甲方要求時間內到貨，每延誤一天，乙方向甲方支付合同價款總額的1%作為違約金。若違約金不足以彌補甲方損失，則甲方有權向乙方追償。

　　11.2乙方提供的物資，在甲方安裝時出現尺寸等誤差，造成甲方無法正常施工，乙方應在接到甲方通知后12小時內到甲方現場給予及時修改和調整，同時向甲方支付合同價款總額的10%作為違約金，若違約金不足以彌補甲方損失，則甲方有權向乙方追償。。

　　11.3甲方應當嚴格履行合同的付款義務，在甲方資金不暢不能及時付款的，乙方同意給予甲方十個月的寬展期，甲方未按本合同的約定支付合同價款，構成違約的，支付違約金的數額累計不能超過未付合同價款數額的百分之二。

　　11.4乙方保證對其提供的貨物享有完整的所有權，保證任何第三方不對此主張任何權利，且保證貨物是任何第三方不能依有關知識產權的規定主張任何權利的貨物。

　　11.5甲方在簽訂合同的同時已將本單位《環境保護要求》、《安全要求》、《衛生行為要求》通知書遞交給乙方，乙方表示已讀解，并主動承諾：有責任、有義務按照甲方《環境保護要求》、《安全要求》、《衛生行為要求》來約束，規范自己在合同履行過程中的行為。

　　11.6未經甲方事先書面同意，乙方單方面解除合同或者擅自轉讓合同權利及義務的，應向甲方支付貨物結算價款總額10%的違約金，并賠償因此給甲方造成的全部損失。

　　11.7屬甲方自提的貨物，如甲方未按規定時間提貨，乙方應當妥善保管。

　　11.8乙方承擔因違反本合同約定給甲方造成的一切損失，包括但不限于第三方向甲方主張的違約責任、甲方向第三方承擔的賠償責任、甲方需要額外支付的人工費。

　　12.不可抗力

　　12.1因受不可抗力或政府行為影響而不能履行或不能完全履行本合同的一方可以部分或全部免除其責任。

　　12.2“不可抗力”是指本合同簽訂后發生的、受影響一方無法預見、無法避免并無法克服的客觀情況。此等事件包括但不限于水災、火災、旱災、臺風、地震及其它自然災害、罷工、騷動、*亂及戰爭(不論宣戰與否)。

　　12.3任何一方由于不可抗力或政府行為不能履行或不能全部履行本合同時，應及時向對方通知該不可抗力和不能履行或不能完全履行的理由，并應于不能履行的事由消除之日起_7_日內提供有關證明機關的證明文件，并由此可部分或全部免予承擔責任。發生不可抗力或受到政府行為影響的一方應于不能履行的事由消除之日起15日內繼續履行本合同約定的義務，除非雙方認為繼續履行已無實際意義，并就此達成書面的變更協議或解除本合同的協議。

　　13.合同通知送達和變更、解除條款

　　13.1甲、乙雙方因履行本合同而相互發出或者提供的所有通知、文件、資料，均以本合同所列明的地址、傳真送達。任何一方如果遷址或者變更電話，應至遲于發生該等變化三個工作日前書面通知對方。

　　13.2直接送達的，對方簽收之日視為送達;通過傳真方式送達的，在發出傳真時視為送達;以郵寄方式送達的，掛號寄出或者投郵次日視為送達。

　　13.3送達：甲方地址及郵編：____________________________，接收人：________，聯系電話：_________。乙方地址及郵編：________________________________，接收人：________，聯系電話：____________。

　　13.4乙方有下列情形之一時，甲方有權隨時不承擔任何責任的單方解除本合同：

　　13.4.1乙方逾期_3_日以上未備齊或交付本合同約定之原材料、樣品或定作物的;

　　13.4.2乙方交付的定作物的質量不符合本合同約定的;

　　13.4.3未經甲方事先書面同意，乙方擅自將本合同項下的權利或義務部分或全部轉讓給任何第三方的。

　　13.5任何一方依據本合同約定單方解除本合同的，并不影響該方依據本合同的相關約定要求對方承擔違約責任。

　　14.合同生效及其他

　　14.1甲、乙雙方之間包括本合同在內的合同、補充合同、合同附件、確認書、結算書、往來函等任何與本合同相關的文件必須加蓋甲方公章并持授權委托書(需加蓋單位公章)的代表人簽字方可有效。

　　14.2任何無書面授權委托書(須加蓋單位公章)的個人簽訂的任何與本合同有關的文件，非甲方的意思表示，對甲方不產生任何法律約束力，由此產生的任何經濟及法律問題與甲方無關，相關責任由乙方自負，乙方無權就此向甲方主張任何權利。

　　14.3本合同簽訂地點：_____。

　　14.4本合同自雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式___份，乙方持__份，甲方持___份，具有同等法律效力。

　　14.5對本合同未盡事宜的進一步約定及對本合同條款的任何修改，均須由甲、乙雙方協商一致并簽署書面補充協議方為有效。本合同的附件及補充協議為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　14.6合同履行過程中甲乙雙方簽訂的一切技術要求、安全協議書、現場管理規定等均作為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　15.糾紛解決方式

　　15.1甲乙雙方在合同履行中如發生糾紛，應當及時友好協商解決，協商不成時，雙方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院起訴。本合同關于管轄的約定不因合同無效、撤銷及解除或本合同權利義務的轉讓而改變。

　　16.補充條款

　　16.1經甲、乙雙方協商，雙方均同意對本合同如下條款不予執行：

　　__________________________________________________________________________________。

　　16.2經甲、乙雙方協商，雙方均同意對本合同補充如下內容：

　　__________________________________________________________________________________。

　　(以下無正文)

　　甲方(蓋章)__________________________________乙方(蓋章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　單位住所：________________單位住所：________________

　　聯系電話：_________________聯系電話：_________________

　　簽訂日期：___年___月___日簽訂日期：___年__月__

加工定做合同 篇4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲、乙雙方經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》有關規定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。

　　一、廣告牌加工制作內容及要求

　　二、驗收標準：按實際樣品為檢驗標準。

　　三、交貨方式：乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。

　　四、結算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開始制作廣告牌，負責按質按量如期完成合同所約定的項目內容。待驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。

　　五、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題，根據問題所屬承擔責任。

　　六、本合同一式兩份，雙方各執一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協商解決。

　　甲方：_____________ 乙方：_____________

　　委托代理人：_______ 委托代理人：_______

　　_____年____月____日 _____年____月____日

加工定做合同 篇5

　　需方(甲方):_______________________________

　　供方(乙方):_______________________________合同編號:1010004

　　甲乙雙方經友好協商,愿著公平,公正,公開互信的原則,共同遵守如下條款:

　　一.乙方結合甲方的現場條件,按其技術要求出具方案和圖樣,雙方確認后,作為合同附件,簽定本合同

　　二.甲方訂購乙方以下產品:

　　備注:___________________________________________________

　　三.付款方式:簽訂合同后，甲方應付給乙方總合同款的____%(即:__________元)作為預付款,乙方開始生產并運作(包括進入現場做預買件),在全部工程安裝施工完畢,把產品完全交付給甲方后;甲方應在三天內對其產品進行驗收,驗收合格后,一個工作日內再付給乙方總款的____%作為尾款(即__________元

　　四.工期自簽定合同之日起,止于_________年____月____日,安裝竣工自然災害,地震,不可抗力等因素耽誤工期除外

　　五.安裝詳細地址:_________________________________________

　　六.安裝前甲方提前提供如下準備工作:

　　1.提供產品安放位置和清除障礙物,不得影響工程進度

　　2.組織安裝所需的220V(800W)電源和即到即裝的現場條件;

　　3.負責產品到場后的安全保護工作七.甲方未付清全款前,產品的所有權歸屬乙方,如甲方無故拖辭付款,乙

　　方有權從安裝地點收回本產品,相關損失由甲方負責

　　八.違約責任:乙方未按照甲方示意或合同,造成產品不合格,甲方有權要求更換或退訂;由于質量原因未及時維修,給甲方造成的損失由乙方承擔

　　九.解決爭議:雙方在履行合同期間,產生的爭議可協商解決,協商不成的到合同簽發地仲裁委員會解決或訴諸海淀區人民法院解決

　　十.補充條款:______________________________________________

　　_____________________________________________________.

　　十一.本合同一式,甲方執,乙方執份,雙方簽字蓋章后即可生效.

　　甲方(簽章):乙方(簽章):

　　簽約(代理人):簽約(代理人):

　　聯系電話:聯系電話:

　　簽字日期:簽字日期:

加工定做合同 篇6

　　定作方：承攬方：

　　簽訂地點：簽訂時間：________年____月____日

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

　　規格型號計量單位數

　　量名或項目 單價總金額合計

　　二、定作方帶料材料名稱規格型號計量單位數

　　量質

　　量提供日期消耗定額單

　　價總金額

　　三、質量要求、技術標準

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交（提）貨方式及地點

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　十、結算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協商的其它條款定作方承攬方

　　單位名稱（章）單位名稱（章）單位地址：單位地址：

　　法定代表人：

　　法定代表人：________年____月____日 ________年____月____日有效期限：________年____月____日至________年____月____日

加工定做合同 篇7

　　定作方：

　　承攬方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

　　規格型號計量單位數 量

　　名或項目 單價總金額合計

　　二、定作方帶料

　　材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額

　　三、質量要求、技術標準

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交（提）貨方式及地點

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　十、結算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協商的其它條款

　　定作方承攬方

　　單位名稱（章）單位名稱（章）

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年月日 年月日

　　有效期限： 年月日至年月日

加工定做合同 篇8

　　承攬方： (以下簡稱甲方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯系方式：

　　定作方： (以下簡稱乙方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯系方式：

　　甲乙雙方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、加工產品名稱、規格、數量、價格、交貨日期

　　總金額(大寫)

　　交貨日期：由乙方訂貨清單確定。

　　本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效，乙方要貨清單確定的數量低于本合同數量 的，甲方有權根據甲方成本核算變更合同價格條款。

　　甲方提供給乙方的價格組成為：毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。

　　二、質量標準及驗收

　　1、甲方根據乙方提供的相關工藝要求進行加工成產，質量標準為甲方的企業標準，同時符合國家質量要求。

　　2、乙方應在收到加工產品之日起二天內對加工產品的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產品有異議，應于收貨之日起三天內書面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產品完全符合加工要求。加工產品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質量問題，乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　三、包裝要求及費用負擔

　　1、加工產品由甲方負責包裝，以加工產品不受損壞為標準。

　　2、甲方對乙方所加工的產品進行商標貼牌，但乙方依據本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標，(包括經核準的使用類別符合商標法律法規要求)乙方有義務在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。

　　3、甲方負責包裝箱圖案制版，但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元，制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的，乙方自擔費。

　　4、具體包裝要求是 乙方依據本合同訂購的產品數量每種、每次的型號規格數量不低于500箱;否則制版押金不予退還。

　　四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求

　　1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運，由甲方代辦相關的托運手續，運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產品所有的風險由乙方承擔。

　　2、乙方也以自提貨物，交貨地點為甲方榆垡廠區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明，否則甲方默認為乙方代辦運輸。

　　3、時間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預付款后 日交貨。委托承運人運輸的，以交加工物時承運人簽發的戳記日期為交貨日期。

　　五、預付款要求

　　乙方應于要貨清單送達甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______%預付款，該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。

　　六、加工款結算辦法及期限

　　1、甲方完成加工產品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務。

　　2、如乙方未按約定付清定作款項，未付清加工款的產品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　3、乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方 元保管費，該保管費累計達到該批次預付款額時，該要貨清單自動解除，預付款不再退還。

　　七、違約責任

　　1、乙方的違約責任

　　(1)中途變更加工產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失的，應償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。

　　(2) 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部加工款外，每延期一天，還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據第七條扣完保管費為止。

　　(3)無故拒絕接收定作物的，應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付貨物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。

　　2、甲方的違約責任

　　(1)違反本合同第一條和第九條規定的數量而少交的，甲方應照數補交，否則應支付乙方以少交貨物價款百分之

　　的違約金 。

　　(2)包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ;

　　(3) 甲方無故提前交付加工產品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權拒收，產生的損失由甲方負責。

　　(4)因為甲方原因導致貨物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　八、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。

　　九、特殊性規定

　　因生產特殊性，乙方允許甲方在供應加工物數量上有±

　　%的浮動時在交付時間上有±__天的浮動。 同時鑒于加工產品的特殊性，甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規格產品 %的損耗管。

　　十、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、雙方需約定的其它事項：

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：

　　法定代表人：_______法定代表人：

加工定做合同 篇9

　　定作人(甲方)：

　　承攬人(乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則，現就電瓶產品委托乙方加工制作的相關事宜，特簽訂本合同：

　　第一條合作內容

　　加工定作內容：就乙方目前生產的20多個品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。

　　第二條合同期限

　　自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。

　　第三條加工定作方式

　　1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進行加工制作，生產出成品后，向甲方交付產品，乙方收取加工勞務費。

　　2、在本合同期限內，生產原材料和成品的所有權均系甲方所有，乙方只具有收取勞務費的權利和義務。

　　3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協商確定。

　　第四條加工勞務費

　　乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。

　　第五條雙方的權利與義務

　　1、本合同期限內，甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所

　　需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產品堆放，甲方對原材料享有所有權，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產進度的需要發放原材料。

　　2、甲方有權監督乙方進行加工制作，如發現存在不合格產品的，甲方可拒絕接收成品，并有權要求乙方承擔成本損失。

　　3、乙方應對生產的成品，分批次向甲方移交。

　　4、未經甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等)。

　　5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產。

　　6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

　　7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續的，乙方應全面配合。

　　第六條驗收標準

　　乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業標準執行乙方

　　下線的成品每天向甲方辦理移交。

　　第七條違約責任

　　1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。

　　2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的，則由乙方承擔損失賠償責任。

　　第八條其他

　　1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同相沖突的，以補充協議為準。

　　2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

　　3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　時間：

加工定做合同 篇10

　　承攬方（全稱）： _________________________________________

　　定作方（全稱）：_________________________________________

　　合同編號： ______________簽訂地點： ______________________

　　承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

　　品_ 名

　　規格

　　單位

　　數量

　　單價

　　金額

　　分期交（收）貨數量

　　備注

　　總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______

　　定作款共計人民幣（大寫）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、質量標準：

　　1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符。

　　2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

　　三、質量檢驗及驗收辦法：

　　定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　四、包裝要求及費用負擔：

　　定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。

　　五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：

　　1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

　　2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。

　　委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。

　　六、預付款要求：

　　定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

　　七、定作款結算辦法及期限：

　　1、 ___________________________________________________________________________________

　　_______________________________________________ ________________________

　　2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　八、違約責任：

　　第一點：定作方的違約責任

　�。ǎ保┲型咀兏�定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。

　　（２）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

　　（3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，

　�。�5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

　　第二點：承攬方的違約責任

　�。�1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。

　�。�2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；

　　（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

　　（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　九、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。

　　十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

　　十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。

　　十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十三、雙方需約定的其它事項：

　　_____________________

　　_____________________

　　_____________________

　　______________________

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿

　　開戶銀行：＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：＿＿＿＿＿

　　帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：______ 年____ 月____ 日

【加工定做合同】相關文章：

加工定做合同07-11

加工定做的合同模板06-12

加工定做合同【熱】04-25

加工定做的合同范本06-12

加工定做合同要求范本06-12

加工定做合同范本12-23

廣告撲克加工定做合同09-15

【精選】加工定做合同四篇10-02

精選加工定做合同三篇10-03

【精選】加工定做合同三篇10-02