加工定做合同范文匯總五篇

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編整理的加工定做合同5篇，希望能夠幫助到大家。

加工定做合同 篇1

　　承攬方： (以下簡稱甲方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯系方式：

　　定作方： (以下簡稱乙方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯系方式：

　　甲乙雙方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、加工產品名稱、規格、數量、價格、交貨日期

　　總金額(大寫)

　　交貨日期：由乙方訂貨清單確定。

　　本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效，乙方要貨清單確定的數量低于本合同數量 的，甲方有權根據甲方成本核算變更合同價格條款。

　　甲方提供給乙方的價格組成為：毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。

　　二、質量標準及驗收

　　1、甲方根據乙方提供的相關工藝要求進行加工成產，質量標準為甲方的企業標準，同時符合國家質量要求。

　　2、乙方應在收到加工產品之日起二天內對加工產品的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產品有異議，應于收貨之日起三天內書面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產品完全符合加工要求。加工產品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質量問題，乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　三、包裝要求及費用負擔

　　1、加工產品由甲方負責包裝，以加工產品不受損壞為標準。

　　2、甲方對乙方所加工的產品進行商標貼牌，但乙方依據本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標，(包括經核準的使用類別符合商標法律法規要求)乙方有義務在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。

　　3、甲方負責包裝箱圖案制版，但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元，制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的，乙方自擔費。

　　4、具體包裝要求是 乙方依據本合同訂購的產品數量每種、每次的型號規格數量不低于500箱;否則制版押金不予退還。

　　四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求

　　1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運，由甲方代辦相關的托運手續，運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產品所有的風險由乙方承擔。

　　2、乙方也以自提貨物，交貨地點為甲方榆垡廠區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明，否則甲方默認為乙方代辦運輸。

　　3、時間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預付款后 日交貨。委托承運人運輸的，以交加工物時承運人簽發的戳記日期為交貨日期。

　　五、預付款要求

　　乙方應于要貨清單送達甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______%預付款，該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。

　　六、加工款結算辦法及期限

　　1、甲方完成加工產品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務。

　　2、如乙方未按約定付清定作款項，未付清加工款的產品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　3、乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方 元保管費，該保管費累計達到該批次預付款額時，該要貨清單自動解除，預付款不再退還。

　　七、違約責任

　　1、乙方的違約責任

　　(1)中途變更加工產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失的，應償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。

　　(2) 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部加工款外，每延期一天，還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據第七條扣完保管費為止。

　　(3)無故拒絕接收定作物的，應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付貨物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。

　　2、甲方的違約責任

　　(1)違反本合同第一條和第九條規定的數量而少交的，甲方應照數補交，否則應支付乙方以少交貨物價款百分之

　　的違約金 。

　　(2)包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ;

　　(3) 甲方無故提前交付加工產品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權拒收，產生的損失由甲方負責。

　　(4)因為甲方原因導致貨物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　八、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。

　　九、特殊性規定

　　因生產特殊性，乙方允許甲方在供應加工物數量上有±

　　%的浮動時在交付時間上有±__天的浮動。 同時鑒于加工產品的特殊性，甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規格產品 %的損耗管。

　　十、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、雙方需約定的其它事項：

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：

　　法定代表人：_______法定代表人：

加工定做合同 篇2

　　承攬方（全稱）： _________________________________________

　　定作方（全稱）：_________________________________________

　　合同編號： ______________簽訂地點： ______________________

　　承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

　　品_ 名

　　規格

　　單位

　　數量

　　單價

　　金額

　　分期交（收）貨數量

　　備注

　　總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______

　　定作款共計人民幣（大寫）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、質量標準：

　　1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符。

　　2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

　　三、質量檢驗及驗收辦法：

　　定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　四、包裝要求及費用負擔：

　　定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。

　　五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：

　　1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

　　2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。

　　委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。

　　六、預付款要求：

　　定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

　　七、定作款結算辦法及期限：

　　1、 ___________________________________________________________________________________

　　_______________________________________________ ________________________

　　2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　八、違約責任：

　　第一點：定作方的違約責任

　　（１）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。

　　（２）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

　　（3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，

　　（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

　　第二點：承攬方的違約責任

　　（1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。

　　（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；

　　（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

　　（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　九、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。

　　十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

　　十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。

　　十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十三、雙方需約定的其它事項：

　　_____________________

　　_____________________

　　_____________________

　　______________________

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿

　　開戶銀行：＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：＿＿＿＿＿

　　帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：______ 年____ 月____ 日

加工定做合同 篇3

　　定作人(甲方)：

　　承攬人(乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則，現就電瓶產品委托乙方加工制作的相關事宜，特簽訂本合同：

　　第一條合作內容

　　加工定作內容：就乙方目前生產的20多個品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。

　　第二條合同期限

　　自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。

　　第三條加工定作方式

　　1、本合同中甲乙雙方所約定的.加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進行加工制作，生產出成品后，向甲方交付產品，乙方收取加工勞務費。

　　2、在本合同期限內，生產原材料和成品的所有權均系甲方所有，乙方只具有收取勞務費的權利和義務。

　　3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協商確定。

　　第四條加工勞務費

　　乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。

　　第五條雙方的權利與義務

　　1、本合同期限內，甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所

　　需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產品堆放，甲方對原材料享有所有權，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產進度的需要發放原材料。

　　2、甲方有權監督乙方進行加工制作，如發現存在不合格產品的，甲方可拒絕接收成品，并有權要求乙方承擔成本損失。

　　3、乙方應對生產的成品，分批次向甲方移交。

　　4、未經甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等)。

　　5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產。

　　6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

　　7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續的，乙方應全面配合。

　　第六條驗收標準

　　乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業標準執行乙方

　　下線的成品每天向甲方辦理移交。

　　第七條違約責任

　　1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。

　　2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的，則由乙方承擔損失賠償責任。

　　第八條其他

　　1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同相沖突的，以補充協議為準。

　　2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

　　3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　時間：

加工定做合同 篇4

　　承 攬 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務：____________

　　定 作 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品編號 名稱 規格 單位 數量 備注

　　第二條 加工成品質量要求第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條 其他約定

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________________代表人：________ ____年____月____日

　　承攬方：________________________代表人：________ ____年____月____

加工定做合同 篇5

　　定作方：

　　承攬方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

　　規格型號計量單位數 量

　　名或項目 單價總金額合計

　　二、定作方帶料

　　材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額

　　三、質量要求、技術標準

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交（提）貨方式及地點

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　十、結算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協商的其它條款

　　定作方承攬方

　　單位名稱（章）單位名稱（章）

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年月日 年月日

　　有效期限： 年月日至年月日

　　本合同適用作為紡織品代加、食品代加工、奶粉代加工、帶料加工、電鍍加工、塑料加工等合同用。

　　委 托 方： （以下簡稱甲方）

　　受委托方： （以下簡稱乙方）

　　甲方委托乙方加工 ，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　品名規格單位數量備注

　　第二條 加工成品質量要求： 。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量：

　　1、用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響訂作物的質量時，甲方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2、用甲方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料，圖紙提供辦法：

　　1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金：價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法：

　　1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交（提）貨的時間和地點：

　　1、交（提）訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運訂作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：

　　第十條 結算方式及期限：

　　第十一條 其他：

　　1、根據國家有關規定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條 乙方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　3、未按合同規定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金 元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權拒收。

　　5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。

　　6、異地交付的訂作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養費。

　　7、實行代運或送貨的訂作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。

　　8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 甲方的違約責任：

　　1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取訂作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的，乙方有權將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分；如訂作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品 名

　　規 格

　　單 位

　　數 量

　　備 注

　　第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。３，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________（１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

【加工定做合同】相關文章：

加工定做合同07-11

加工定做的合同模板06-12

加工定做合同【熱】04-25

加工定做的合同范本06-12

加工定做合同要求范本06-12

加工定做合同范本12-23

廣告撲克加工定做合同09-15

【精選】加工定做合同四篇10-02

精選加工定做合同三篇10-03

【精選】加工定做合同三篇10-02