加工制作合同模板合集8篇
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同的類型越來越多，它可以保護民事法律關系。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編幫大家整理的加工制作合同8篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
加工制作合同 篇1
定作方： 有限公司 （以下簡稱甲方） 簽訂地點：承攬方： 有限公司 （以下簡稱乙方） 簽訂時間：
鑒于甲方玻璃廠因生產需要定作合同產品（見下表），乙方在加工定作時間及工藝要求能夠滿足甲方的需求，為保證合同產品質量要求及能夠按期投入生產，雙方就本合同加工定作相關事宜達成一致，特訂立本合同。
一、 項目名稱、工藝要求、單價、數量、金額
注：以上價格已包含原材料費用、加工制作費用、運費、包裝費、裝卸費、17%增值稅費用等相關費用，除此之外，甲方對乙方再無其他支付義務。
二、 質量及技術要求
甲方提供定作加工圖紙（見附件一），乙方提供原材料并嚴格按照加工圖紙尺寸大小、規格型號進行加工制作，在加工期間或交貨后，如甲方對加工要求有變更的，乙方應在接到甲方通知后，及時予以更改制作。 三、 合同期限及交貨地點
乙方應在合同簽訂后 10 天內完成合同產品的加工制作并送貨至甲方工廠。
四、 交付方式
運輸方式及包裝方式由乙方自定，但需保證合同產品按合同約定時間安全無損地運送至甲方工廠。交付前，合同產品貨損或滅失的一切風險由乙方承擔。
五、 驗收標準
甲方按圖紙要求及本合同約定進行驗收，驗收完畢后，應由雙方指定人員簽字確認。若乙方提供產品無法通過甲方驗收的，乙方應及時按甲方的整改要求予以免費整改，
直至符合甲方要求為止。
六、 付款方式
合同簽訂后，甲方以轉賬的方式支付合同總金額40%作為定金，乙方加工制作完畢送貨至甲方工廠經甲方驗收合格后一周內付清全款。付款前，乙方須提供等額有效的稅率為17%的增值稅專用發票，否則甲方有權拒絕付款。
七、 違約責任
1、甲方無正當理由延遲付款的，每延遲一日，應向乙方承擔延遲部分3‰的違約金，延遲超過15日的，乙方有權終止本合同并要求甲方賠償其全部損失。 2、乙方因自身原因延期交貨的，每延遲一日，應向甲方承擔合同總金額3‰的違約金，延遲超過15日的，甲方有權終止或解除本合同并要求乙方賠償其全部損失。 3、乙方應保證合同產品的質量、材質、尺寸、顏色等符合國家或行業相關標準及甲方要求，以上標準不一致的，以最高標準為準。經甲方驗收，合同產品不符合甲方要求的，甲方有權要求退貨，乙方應退還全部已付合同價款，并承擔合同價款30%的違約金。
八、 爭議解決
甲乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決，如協商無法解決的，應向甲方所在地人民法院起訴。 九、 其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效至合同約定權利義務履行完畢時終止。 2、本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方： 委托代理人： 委托代理人： 賬 號： 賬 號： 日 期： 日 期：
加工制作合同 篇2
訂做方(甲方)：____________
制作方(乙方)：____________
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期合同編號：
品名
規格（長*寬*高）
單位
數量
單價（元）
金額（元）
合計人民幣金額(大寫)整金額(小寫)：￥____________元
交貨日期：合同簽定起日內
其它說明：
二、質量要求、技術標準：
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準
四、包裝要求及費用負擔：
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地(北京范圍內)
六、結算方式及期限：
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟
九、其它事項：由雙方協商解決。
十、戶名：北京________________有限公司
帳號：____________________
開戶行：____________________
定作方
制作方
單位名稱：__________單位名稱：__________法人代表：__________法人代表：__________委托代理人：__________委托代理人：__________電話：__________電話：__________
簽單日期：________年____月____日
加工制作合同 篇3
合同編號：______________
訂做方（甲方）：___________________
制作方（乙方）：_______科技有限公司
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期
品名
規格（長*寬*高）
單位
數量
單價（元）
金 額（元）
合計人民幣金額（大寫）
整 金額（小寫）：￥
元
交貨日期：合同簽定起 日內
其它說明：
_________________________________
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔
_________________________________
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內）。
六、結算方式及期限
_________________________________
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協商解決。
十、戶名：_______科技有限公司
帳號：_______________________
開戶行：_____________________
訂 做 方
制 作 方
單位名稱：
單位名稱：_______科技有限公司
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
簽單日期：_______年_______月_______日
加工制作合同 篇4
訂做人（甲方）： 合同編號：
承攬人（乙方）： 簽定地點： 簽定時間： 年 月 日
根據《中華人民共和國合同法》規定，甲乙雙方在自愿平等、互助互利的基礎上，經協商一致，就承攬人（乙方）利用訂做人（甲方）材料制作傲海華藝裝飾畫事項簽訂本協議，之前雙方已經仔細審議過本協議內容，并完全了解協議各款的法律含義。
第一條：承攬人（乙方）制作以下作品
加工名稱 圖案 規格型號 數 量 單 價 共 計 交付日期
華藝布藝粘畫 樣品（ ） 樣品、圖紙 1個月
第二條：甲方向乙方提供材料并收取材料風險金每幅 元、共計 元，本合同簽訂之日即為材料交計之日，甲方不再別行出具收據。
第三條：甲方負責技術培訓，提供材料、圖紙、樣品、乙方一定按照技術要求樣品標準去做，不得更換原材料。
第四條：質量要求：粘貼牢固、布無皺紋、干凈、整體光滑、五官端正、線條流暢、無重筆、造型準確、（見附件）。
第五條：乙方的作品加經甲方驗收合格后，按合同約定的價格支付報酬，并返還材料風險金。
第六條：乙方不能按照合同約定的數量、質量、時間交付作品，材料風險金不予退還乙方。
第七條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起具有法分律效應。
注※承攬方（乙方）不按期送貨達不到驗收標準，定作方（甲方）有權拒收
甲方簽字（蓋章）： 乙方簽字（蓋章）：
電 話： 電 話：
年 月 日 年 月 日
地 址：熊岳育才小區18號樓402室 地 址：
成品驗收標準 加工前準備工作
1.布面平整、無褶皺 1.先將有褶皺的布面熨燙平整
2.外觀平凈、無膠痕 2.剪布、剪棉
3.襯棉均勻、無凹凸 3.粘貼（把剪好的原材料放在平整的桌面上進行粘貼，不用拿在手里）
4.粘貼牢固、符合圖紙 4.在加工之前把布面熨平整，粘貼完畢（成品）不準熨燙
5.工具：剪刀、電熨斗、專用膠（零售價12元）
加工制作合同 篇5
合同編號：__________
甲方：_______________
乙方：唯美白鋼鐵藝（閆興軍）
甲方將工程承包給乙方，為維護雙方的.合法權益，經甲、乙雙方友好協商，特簽訂如下合同。
一、工程概況：
1、工程地址：
2、工程事項明細：
（1）：本工程圖紙（見附頁）由甲方提供。
本工程由乙方包工包料。用料規格以圖紙標注為依據。
（2）：工程造價為
（3）：付款方式；合同簽訂，甲方付給乙方定金大門主體制作結束并由甲方檢驗合格后甲方付給乙方元人民幣；乙方安裝結束并由甲方驗收合格后甲方付給乙方元人民幣，合同結束。
（4）：本工程包括制作、噴涂、安裝以及保修。
3、雙方責任及權利：
（1）甲方責任：甲方負責提供安裝電源、檢驗乙方施工方案及所用材料、及時給付工程款；如因甲方審驗或給付工程款不及時造成工期延誤或產生計劃外費用則由甲方負責。
（2）甲方權利：甲方有檢驗乙方施工方案及所用材料的權利；如乙方違反施工方案或未采用甲方提供的圖紙中所規定的材料，則甲方有權利拒付工程款并要求乙方賠償損失。
（3）乙方責任：乙方有責任按合同及施工圖紙施工，不得偷工減料，如施工方案或材料確需變動必須經雙方協商并由甲方簽字確認。
（4）乙方權利：乙方有權按合同規定收取工程款。
4、施工日期：自20xx年月日至20xx年月日。
5、保修事宜：
6、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同簽訂即產生法律效用。
甲方：乙方：
負責人：________（簽字）負責人：_________（簽字）
聯系電話：______________聯系電話：__________________月_____日
（本材料為合同樣本，具體內容根據實際工程簽訂）
加工制作合同 篇6
需方:
(甲方)
供方：
(乙方) 合同編號：NO（門窗）03________________________________ ________________________________
簽訂日期：年 月 日
為了規范建筑門窗購銷行為，保護供需雙方合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，明確雙方技術經濟責任，保證工程建設正常進行，經甲、乙雙方協商，一致同意簽訂本合同，以便共同遵守。
1、建筑門窗用途概況
工程名稱：_____________________建筑結構：__________________ 工程地址：_____________________使用層次：__________________
2、建筑門窗供應要求
2.1本合同中
單價是指門窗到________________________交貨價格。
2.2交貨點詳細地址：____________________________________。
2.3其它要求：___________________________________________
3、結算和付款方式
3.2結算方式：
3.2付款方式與期限：____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4、技術要求
4.1乙方供應產品應嚴格執行并符合__________標準，(標準名稱代號)_______________________________________________________________ _________________________________________________________________。
4.2乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》。
4.3產品運輸方式及包裝標準_____________________________________。
5、驗收標準、方法及提出異議期限
5.1驗收標準，按該產品國家標準驗收，如尚無國家標準則按行業標準或已經主管部門備案企業標準驗收。
5.2 甲方在驗收時，如發現產品品種、型號、規格、顏色和質量不合規定，應妥善保管，并在 天內向乙方提出書面異議；在托收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分貨款。甲方因使用、保管不善等造成質量下降，不得提出異議。
5.3 如發現產品有嚴重質量問題，甲方應在48小時內向上海市建材業質量監督管理中心和門窗分中心報告，同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方因此受到損失，由乙方按違約責任承擔。
6、違約責任
6.1 甲、乙雙方應嚴格履行合同規定各項條款，如合同一方違約，由違約方承擔責任，并參照合同法有關條款及雙方約定，向對方償付違約部分貨款 ％違約金。
6.2 如另行商定責任賠償規定，應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
7、解決爭議方式
7.1 本合同在履行過程如產生爭議，甲、乙雙方應本著友好協商積極態度進行協商解決，協商不成，可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決。
8、其他約定事項
8.1 乙方在門窗運抵交貨點后，甲方應提從堆放場地，并及時做好相應驗收工作，如出現問題應及時協商解決。
8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時，應提前天通知甲方協商解決，否則造成后果乙方負責。
8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規定繳付貨款時，應及時主動通知乙方協商解決，否則造成后果由甲方負責。
8.4 如遇人為不可抗拒因素（如臺風、洪水等）和其他不可預見事故發生而不能履行合同時，免除承擔違約責任。
8.5 其他約定：
9、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方印章后生效，如有未盡事宜，須由甲、乙雙方共同協商解決。
本合同一式五份，甲、乙雙方各執二份，上海市建設工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。
甲方： 乙方：
單位名稱：（蓋章） 單位名稱：（蓋章）
加工制作合同 篇7
訂做方（甲方）
制作方（乙方）
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期 合同編號：
品 名 規 格（長*寬*高）
單位
數 量
單 價（元）
金 額（元）
合計人民幣金額（大寫） 整 金額（小寫）： 元
交貨日期： 合同簽定起 日內
其它說明：
二、質量要求、技術標準：
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔：
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內），
六、結算方式及期限：
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協商解決。
十、戶名：北京奧聯金盟科技有限公司 帳號：020xx131 開戶行：工行大興支行
訂 做 方 制 作 方
單位名稱：
單位名稱：
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
簽單日期： 年 月 日
加工制作合同 篇8
甲方：
乙方：
經甲乙雙方充分協商，就乙方委托甲方制作 事宜達成如下協議：
一、項目名稱：
二、制作工藝、數量和其他
三、合同總金額：人民幣 (￥ 元)
四、完成時間： 年 月 日前完成制作安裝并交乙方進行驗收。
五、結算方式：乙方先付甲方訂金 元，甲方應開具收據給乙方。甲方按乙方要求在規定時間內嚴格按報價工藝完成相關物料的成品制作、安裝并交乙方進行驗收。在乙方驗收合格后，乙方憑甲方開具的收據一次性付清本合同尾款，共人民幣 元(￥ )。
六、雙方權利及義務：
1、乙方必須按合同時間付款，逾期未付款者，每逾期一日，乙方按應付款的千分之五(5‰)收取違約金，直至所有款項付清為止。
2、乙方提供的樣版、設計圖等不夠清晰，規格不符，甲方已要求更改，但乙方沒有更改而按樣品做出產品時，一切責任由乙方承擔。
3、甲方出具的樣品、報價單、價格表、訂單確認等文件資料的打印、書寫或其他的錯漏，可以更正，且甲方對此類錯誤不承擔任何責任。
4、如甲方不能準時按質按量制作完成，每逾期一日應按合同總金額的
百分之三(3%)向乙方支付違約金;
5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求，乙方有權要求甲方重做，并由甲方承擔重做費用。
6、甲方經兩次重做后仍不符合乙方要求，乙方有權解除合同，甲方應將已收款返還給乙方，由此造成的損失由甲方承擔。
7、 履行本合同產生的任何爭議，由雙方友好協商解決，協商不成，雙方同意向 提請裁決。
七、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，具同等法律效力;本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，直至雙方權利義務履行完畢后自動失效。未盡事宜，雙方協商解決。
甲方： 乙方：
甲方法定代表人： 乙方法定代表人：
甲方經辦人： 乙方經辦人：
年 月 日 年 月 日
【加工制作合同】相關文章：
制作加工合同08-22
加工制作合同04-22
加工制作合同模板04-19
設備加工制作合同06-12
加工制作合同的范本06-12
制作加工合同模板07-02
委托制作加工合同07-25
加工制作合同樣本06-12
加工制作合同通用模板06-29
加工制作合同內容范本06-12