加工定做合同

時間：2022-10-13 13:16:23 加工合同我要投稿

加工定做合同集錦九篇

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編為大家收集的加工定做合同9篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

加工定做合同集錦九篇

加工定做合同篇1

　　定作人(甲方)：

　　承攬人(乙方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則，現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜，特簽訂本合同：

　　第一條合作內(nèi)容

　　加工定作內(nèi)容：就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。

　　第二條合同期限

　　自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。

　　第三條加工定作方式

　　1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進行加工制作，生產(chǎn)出成品后，向甲方交付產(chǎn)品，乙方收取加工勞務(wù)費。

　　2、在本合同期限內(nèi)，生產(chǎn)原材料和成品的所有權(quán)均系甲方所有，乙方只具有收取勞務(wù)費的權(quán)利和義務(wù)。

　　3、關(guān)于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協(xié)商確定。

　　第四條加工勞務(wù)費

　　乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務(wù)費用。

　　第五條雙方的權(quán)利與義務(wù)

　　1、本合同期限內(nèi)，甲方負責向乙方供應(yīng)生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所

　　需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放，甲方對原材料享有所有權(quán)，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產(chǎn)進度的需要發(fā)放原材料。

　　2、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方進行加工制作，如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的，甲方可拒絕接收成品，并有權(quán)要求乙方承擔成本損失。

　　3、乙方應(yīng)對生產(chǎn)的成品，分批次向甲方移交。

　　4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈與、擔保等)。

　　5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。

　　6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

　　7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的，乙方應(yīng)全面配合。

　　第六條驗收標準

　　乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行乙方

　　下線的成品每天向甲方辦理移交。

　　第七條違約責任

　　1、乙方應(yīng)妥善的保管好甲方供應(yīng)的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。

　　2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的，則由乙方承擔損失賠償責任。

　　第八條其他

　　1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同相沖突的，以補充協(xié)議為準。

　　2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發(fā)生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

　　3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　時間：

加工定做合同篇2

　　定作方：

　　承攬方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：年月日

　　一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

　　規(guī)格型號計量單位數(shù) 量

　　名或項目單價總金額合計

　　二、定作方帶料

　　材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單價總金額

　　三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

　　四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限

　　五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交（提）貨方式及地點

　　九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間

　　十、結(jié)算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協(xié)商的其它條款

　　定作方承攬方

　　單位名稱（章）單位名稱（章）

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日年月日

　　有效期限：年月日至年月日

加工定做合同篇3

　　承攬方（全稱）： _________________________________________

　　定作方（全稱）：_________________________________________

　　合同編號： ______________簽訂地點： ______________________

　　承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：

　　品_ 名

　　規(guī)格

　　單位

　　數(shù)量

　　單價

　　金額

　　分期交（收）貨數(shù)量

　　備注

　　總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______

　　定作款共計人民幣（大寫）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、質(zhì)量標準：

　　1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內(nèi)，向承攬方提供定作物的樣品，承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符。

　　2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進行定作物的加工。

　　三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：

　　定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責任。

　　四、包裝要求及費用負擔：

　　定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。

　　五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：

　　1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù)，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

　　2、時間要求：交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢觯⑶胰〉脤Ψ酵狻?/p>

　　委托承運人運輸?shù)模越欢ㄗ魑飼r承運人簽發(fā)的戳記日期為準。

　　六、預(yù)付款要求：

　　定作方應(yīng)于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿計算），該預(yù)付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

　　七、定作款結(jié)算辦法及期限：

　　1、 ___________________________________________________________________________________

　　_______________________________________________ ________________________

　　2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。

　　八、違約責任：

　　第一點：定作方的違約責任

　　（１）中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應(yīng)償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。

　　（２）中途解除合同的，定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

　　（3）未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　（4）無故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失，

　　（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應(yīng)該承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

　　第二點：承攬方的違約責任

　　（1）違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應(yīng)照數(shù)補交，否則應(yīng)償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。

　　（2）包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔因此而支付的費用；

　　（3）承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權(quán)拒收。

　　（4）因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　九、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴。

　　十、如需提供擔保，雙方應(yīng)另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

　　十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。

　　十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十三、雙方需約定的其它事項：

　　_____________________

　　______________________

　　本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　承攬方（蓋章）：______________ 定作方（蓋章）：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿

　　開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿

　　帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：______ 年____ 月____ 日

加工定做合同篇4

　　定作方：承攬方：

　　簽訂地點：簽訂時間：________年____月____日

　　一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限定作物品價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

　　規(guī)格型號計量單位數(shù)

　　量名或項目單價總金額合計

　　二、定作方帶料材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)

　　量質(zhì)

　　量提供日期消耗定額單

　　價總金額

　　三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

　　四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限

　　五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交（提）貨方式及地點

　　九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間

　　十、結(jié)算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協(xié)商的其它條款定作方承攬方

　　單位名稱（章）單位名稱（章）單位地址：單位地址：

　　法定代表人：

　　法定代表人：________年____月____日 ________年____月____日有效期限：________年____月____日至________年____月____日

加工定做合同篇5

　　合同編號：

　　定作方：簽訂地點：

　　承攬方：簽訂時間：年月日

　　一：品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品名或項目規(guī)格型號計量單數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

　　單價總金額合計

　　合計人民幣金額(大寫)

　　二：定作方帶料

　　材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額單價總定額

　　三：質(zhì)量要求、技術(shù)標準

　　四：承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限

　　五：驗收標準、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　六：驗收標準、方法和期限

　　七：包裝要求及費用負擔

　　八：交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔

　　九：交付定金、預(yù)付款數(shù)額及時間

　　十：結(jié)算方式及期限

　　十一：違約責任

　　十二：如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

　　十三：解決合同糾紛的方式

　　十四：雙方協(xié)商的其它條款

　　定作方承攬方

　　單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見

　　單位地址單位地址

　　法定代表人法定代表人經(jīng)辦人簽(公)證機關(guān)(章)

　　委托代理人委托代理人

　　電話電話

　　電掛電掛

　　開戶銀行開戶銀行

　　帳號帳號年月日

　　郵政編碼郵政編碼

　　有效期限：年月日至年月日

加工定做合同篇6

　　定作人(甲方)：________________________

　　承攬人(乙方)：________________________

　　項目名稱：_______________________________________________

　　工程地點：_______________________________________________

　　合同編號：_______________________________________________

　　說明

　　1、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其他相關(guān)法律法規(guī)，并參考________限責任公司定作合同示范文本相關(guān)內(nèi)容制定，本合同文本為工____程建設(shè)有限公司定作合同的示范文本。

　　2、簽訂本合同前，出賣人應(yīng)當仔細閱讀合同條款，應(yīng)當特別仔細閱讀其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性以及對其本身有限制性的內(nèi)容。

　　3、本合同文本【_】中選擇內(nèi)容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內(nèi)容，雙方當事人應(yīng)當協(xié)商確定。【_】中選擇內(nèi)容，以劃_√_方式選定;對于實際情況未發(fā)生或雙方當事人不做約定時，應(yīng)當在空格部位打_×_，以示刪除。

　　4、簽訂本合同，應(yīng)保持合同頁面完整、無缺頁錯頁、合同條款字跡清晰完整;對合同條款的一切書面手寫修改部分，均須加蓋當事人雙方合同專用章方為有效;當事人雙方須在本合同中加蓋雙方合同騎縫章。

　　定作人(甲方)：_____

　　承攬人(乙方)：_______________________________________

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商在平等、自愿的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方加工定作_________貨物事宜訂立此合同，雙方共同遵守。

　　1.定作物的基本情況

　　1.1乙方供應(yīng)貨物的名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格等基本情況詳見《合同附表》。

　　2.定作物的加工要求及質(zhì)量標準

　　2.1乙方應(yīng)完全利用自己的機器設(shè)備根據(jù)甲方具體要求設(shè)計生產(chǎn)標的物，未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方不得將加工工作交由任何第三方完成。

　　2.2乙方加工后的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)達到國家、行業(yè)、及工程所在地政府相關(guān)標準;提供產(chǎn)品的規(guī)格、尺寸、樣式、顏色等均應(yīng)須符合設(shè)計要求;提供產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、標識等須符合甲方加工訂貨的技術(shù)要求。

　　2.2.1其他標準：__________________________________________________________。

　　2.3乙方提供產(chǎn)品如需設(shè)計、監(jiān)理、建設(shè)單位、甲方確認的，必須經(jīng)甲方確認后方可制作加工。

　　2.4甲方有權(quán)隨時到乙方工廠檢驗標的物加工情況及質(zhì)量，乙方應(yīng)予配合。

　　3.原材料的來源及質(zhì)量

　　3.1用乙方原材料完成工作的，乙方應(yīng)使用_______(具體規(guī)格)材料或甲方具體要求的原材料，并隨時接受甲方檢驗，乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　3.2用甲方原材料完成工作的，甲方按合同規(guī)定提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即書面通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　4.檢驗及驗收辦法

　　4.1乙方提供產(chǎn)品前，須經(jīng)甲方有關(guān)人員檢測，檢測確認后方可進場。但甲方的檢測并不代表對乙方提供任何貨物質(zhì)量的認可;如有異議，甲方有權(quán)退回貨物，并向乙方提出索賠。

　　4.2乙方加工物資進場時，應(yīng)提供本批次貨物的檢測證明、復(fù)式報告、合格證等相關(guān)資料。

　　4.3交付產(chǎn)品時，甲方按照乙方提供的送貨清單、雙方確認的圖紙及甲方的技術(shù)要求對貨物的質(zhì)量、規(guī)格、包裝外觀、數(shù)量等進行檢驗，如在上述交貨過程中發(fā)現(xiàn)乙方提供的任何貨物的質(zhì)量、規(guī)格、包裝外觀、數(shù)量等與本合同的約定有不符之處或任何貨物的外觀存在破損，甲方有權(quán)拒收或退回貨物，乙方承擔因此給甲方造成甲方的一切損失。

　　4.4產(chǎn)品在任何環(huán)節(jié)被確定為不合格的，乙方應(yīng)當負責將該等貨物拆卸、裝并運離甲方場地，否則，甲方有權(quán)自行處置不合格貨物，因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

　　4.5_乙方承諾放棄對定作物所享有的留置權(quán)。

　　5.交付貨物方式、地點、時間

　　5.1交付方式：本合同貨物交付地點為本合同約定的工程所在地，甲方另行指定其他地點的，以甲方指定的地點為準，乙方必須根據(jù)甲方指示的送貨日期將甲方要求的貨物安放于工程所在地或甲方指定的地點。并將貨物及其附件、隨物一并交付給甲方。附件不齊全，甲方有權(quán)拒收貨物，乙方承擔違約責任。

　　5.2貨物運至(交貨地點)______________________________。

　　5.3貨物運至工程名稱________________________________。

　　5.4交貨時間：________年___月___日。

　　5.5具體進貨時間以甲方提前_3天電話通知為準。

　　6.運輸方法及運雜費承擔：

　　乙方負責運輸并承擔運費。

　　7.付款

　　7.1合同生效后乙方按甲方要求開始生產(chǎn)定作物，雙方以現(xiàn)場實際交貨數(shù)量為準(截止至當月__日)，每月__日至__日進行對帳，乙方出具當月收料明細單。

　　7.2付款方式：(1)預(yù)付款為合同總價的__%(不得高于30%);(2)乙方負責把貨物運輸至施工現(xiàn)場或甲方指定地點經(jīng)甲方驗收合格后，甲方向乙方支付貨款總價的__%;(3)待工程竣工、驗收結(jié)束后，甲方再向乙方支付貨款總價的__%;(4)余款__%_作為質(zhì)保金，質(zhì)保期__年，從工程竣工、驗收合格后計算，質(zhì)保期滿后無息返還質(zhì)保金。

　　7.2.1其他付款方式：_______________________________________________________。

　　7.3合同價款包括但不限于全部貨物(包括附料、配件、備件工具等)本身費用、包裝費用、運輸和保險費用、搬運費用、安裝調(diào)試及售后服務(wù)所需的費用(包括在途費用)等。甲、乙雙方確認，合同價款為甲方履行本合同所需支付的全部費用，除此之外，甲方無須再就履行本合同向乙方支付任何其他費用。

　　7.4甲方有權(quán)自合同價款(包括質(zhì)保金)中直接扣除乙方依據(jù)本合同的約定應(yīng)當賠償甲方的損失或應(yīng)當支付的違約金，但應(yīng)當對扣除情況作出書面說明并送達乙方。

　　7.5若甲方向乙方支付預(yù)付款，因乙方原因造成合同解除的,乙方應(yīng)向甲方雙倍返還預(yù)付款。

　　7.6乙方應(yīng)于甲方支付合同價款的同時，向甲方開具等額有效之發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕支付合同價款。

　　8.包裝方式及要求

　　8.1定作物的包裝由乙方負責，貨物包裝應(yīng)能保證貨物質(zhì)量完好，并確保該包裝適合長途運輸，符合防水、防潮、防震、防撞等運輸要求。

　　8.2乙方所提供的定作物有可能產(chǎn)生有毒有害廢棄物，乙方在貨物生產(chǎn)、運輸、卸車等環(huán)節(jié)須遵守國家和地方有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求。

　　8.3乙方必須根據(jù)甲方的要求，分批對廢棄物和包裝物及時進行回收，全力配合甲方做好此方面工作。

　　8.4因乙方所提供的貨物包裝方式及要求不符合上述約定的，乙方構(gòu)成違約，承擔違約責任，甲方有權(quán)拒收貨物或者要求乙方在甲方要求的期限內(nèi)更換成符合約定的貨物。

　　9.定作物的安裝

　　9.1乙方負責定作物及配件的安裝及指導工作，施工期間，乙方派技術(shù)人員駐現(xiàn)場提供_24_小時服務(wù)，及時解決定作物出現(xiàn)的問題。

　　9.2乙方派駐現(xiàn)場的技術(shù)人員應(yīng)服從甲方的統(tǒng)一管理調(diào)度，并遵守甲方的規(guī)章制度。如該等人員造成或遭到任何損失，乙方應(yīng)自行承擔全部責任，且賠償甲方因此遭受的全部損失

　　10.定作物使用過程中必備品、配件、工具、設(shè)備的數(shù)量及提供辦法

　　10.1乙方應(yīng)保證所供定作物使用過程中相關(guān)的配件、工具、設(shè)備等，能達到貨物正常安裝及使用的要求。本合同中乙方所提供的所有設(shè)備、配件等均為無償提供，乙方提供的必備設(shè)備、附件等見附表_________。

　　10.2乙方必須按照甲方的要求，向甲方供應(yīng)相應(yīng)的使用設(shè)備、配件等保證甲方的正常生產(chǎn)。乙方不能及時供應(yīng)給甲方的，乙方承擔違約責任。

　　10.3乙方應(yīng)當按照下列標準提供售后服務(wù)：乙方提供7*24小時(含節(jié)假日)的售后服務(wù)，乙方指定_______為售后服務(wù)聯(lián)系人，聯(lián)系方式為____________。乙方應(yīng)當于收到甲方維修通知之時起24個小時之內(nèi)到達甲方指定的維修現(xiàn)場，并應(yīng)當于到達維修現(xiàn)場之時起24個小時之內(nèi)完成維修(包括零部件/貨物更換)。乙方未能按照前述期限完成維修的，應(yīng)當向甲方提供免費的備用貨物或者與甲方協(xié)商解決方案。甲方不能按照本條確定的聯(lián)系方式聯(lián)系到乙方聯(lián)系人或者乙方的，視為乙方對本條的違反并承擔違約責任。

　　11.違約責任

　　11.1乙方提供的物資質(zhì)量、規(guī)格、型號、數(shù)量、發(fā)貨清單等不符合合同約定或甲方要求的，甲方有權(quán)拒收并拒付合同價款。乙方應(yīng)盡快采取補救措施，在_2_天之內(nèi)更換成符合合同約定或甲方要求的產(chǎn)品，未能在甲方要求時間內(nèi)到貨，每延誤一天，乙方向甲方支付合同價款總額的1%作為違約金。若違約金不足以彌補甲方損失，則甲方有權(quán)向乙方追償。

　　11.2乙方提供的物資，在甲方安裝時出現(xiàn)尺寸等誤差，造成甲方無法正常施工，乙方應(yīng)在接到甲方通知后12小時內(nèi)到甲方現(xiàn)場給予及時修改和調(diào)整，同時向甲方支付合同價款總額的10%作為違約金，若違約金不足以彌補甲方損失，則甲方有權(quán)向乙方追償。。

　　11.3甲方應(yīng)當嚴格履行合同的付款義務(wù)，在甲方資金不暢不能及時付款的，乙方同意給予甲方十個月的寬展期，甲方未按本合同的約定支付合同價款，構(gòu)成違約的，支付違約金的數(shù)額累計不能超過未付合同價款數(shù)額的百分之二。

　　11.4乙方保證對其提供的貨物享有完整的所有權(quán)，保證任何第三方不對此主張任何權(quán)利，且保證貨物是任何第三方不能依有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的規(guī)定主張任何權(quán)利的貨物。

　　11.5甲方在簽訂合同的同時已將本單位《環(huán)境保護要求》、《安全要求》、《衛(wèi)生行為要求》通知書遞交給乙方，乙方表示已讀解，并主動承諾：有責任、有義務(wù)按照甲方《環(huán)境保護要求》、《安全要求》、《衛(wèi)生行為要求》來約束，規(guī)范自己在合同履行過程中的行為。

　　11.6未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方單方面解除合同或者擅自轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利及義務(wù)的，應(yīng)向甲方支付貨物結(jié)算價款總額10%的違約金，并賠償因此給甲方造成的全部損失。

　　11.7屬甲方自提的貨物，如甲方未按規(guī)定時間提貨，乙方應(yīng)當妥善保管。

　　11.8乙方承擔因違反本合同約定給甲方造成的一切損失，包括但不限于第三方向甲方主張的違約責任、甲方向第三方承擔的賠償責任、甲方需要額外支付的人工費。

　　12.不可抗力

　　12.1因受不可抗力或政府行為影響而不能履行或不能完全履行本合同的一方可以部分或全部免除其責任。

　　12.2“不可抗力”是指本合同簽訂后發(fā)生的、受影響一方無法預(yù)見、無法避免并無法克服的客觀情況。此等事件包括但不限于水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風、地震及其它自然災(zāi)害、罷工、騷動、*亂及戰(zhàn)爭(不論宣戰(zhàn)與否)。

　　12.3任何一方由于不可抗力或政府行為不能履行或不能全部履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ摬豢煽沽筒荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑?yīng)于不能履行的事由消除之日起_7_日內(nèi)提供有關(guān)證明機關(guān)的證明文件，并由此可部分或全部免予承擔責任。發(fā)生不可抗力或受到政府行為影響的一方應(yīng)于不能履行的事由消除之日起15日內(nèi)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)，除非雙方認為繼續(xù)履行已無實際意義，并就此達成書面的變更協(xié)議或解除本合同的協(xié)議。

　　13.合同通知送達和變更、解除條款

　　13.1甲、乙雙方因履行本合同而相互發(fā)出或者提供的所有通知、文件、資料，均以本合同所列明的地址、傳真送達。任何一方如果遷址或者變更電話，應(yīng)至遲于發(fā)生該等變化三個工作日前書面通知對方。

　　13.2直接送達的，對方簽收之日視為送達;通過傳真方式送達的，在發(fā)出傳真時視為送達;以郵寄方式送達的，掛號寄出或者投郵次日視為送達。

　　13.3送達：甲方地址及郵編：____________________________，接收人：________，聯(lián)系電話：_________。乙方地址及郵編：________________________________，接收人：________，聯(lián)系電話：____________。

　　13.4乙方有下列情形之一時，甲方有權(quán)隨時不承擔任何責任的單方解除本合同：

　　13.4.1乙方逾期_3_日以上未備齊或交付本合同約定之原材料、樣品或定作物的;

　　13.4.2乙方交付的'定作物的質(zhì)量不符合本合同約定的;

　　13.4.3未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方擅自將本合同項下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給任何第三方的。

　　13.5任何一方依據(jù)本合同約定單方解除本合同的，并不影響該方依據(jù)本合同的相關(guān)約定要求對方承擔違約責任。

　　14.合同生效及其他

　　14.1甲、乙雙方之間包括本合同在內(nèi)的合同、補充合同、合同附件、確認書、結(jié)算書、往來函等任何與本合同相關(guān)的文件必須加蓋甲方公章并持授權(quán)委托書(需加蓋單位公章)的代表人簽字方可有效。

　　14.2任何無書面授權(quán)委托書(須加蓋單位公章)的個人簽訂的任何與本合同有關(guān)的文件，非甲方的意思表示，對甲方不產(chǎn)生任何法律約束力，由此產(chǎn)生的任何經(jīng)濟及法律問題與甲方無關(guān)，相關(guān)責任由乙方自負，乙方無權(quán)就此向甲方主張任何權(quán)利。

　　14.3本合同簽訂地點：_____。

　　14.4本合同自雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式___份，乙方持__份，甲方持___份，具有同等法律效力。

　　14.5對本合同未盡事宜的進一步約定及對本合同條款的任何修改，均須由甲、乙雙方協(xié)商一致并簽署書面補充協(xié)議方為有效。本合同的附件及補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　14.6合同履行過程中甲乙雙方簽訂的一切技術(shù)要求、安全協(xié)議書、現(xiàn)場管理規(guī)定等均作為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　15.糾紛解決方式

　　15.1甲乙雙方在合同履行中如發(fā)生糾紛，應(yīng)當及時友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院起訴。本合同關(guān)于管轄的約定不因合同無效、撤銷及解除或本合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓而改變。

　　16.補充條款

　　16.1經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，雙方均同意對本合同如下條款不予執(zhí)行：

　　__________________________________________________________________________________。

　　16.2經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，雙方均同意對本合同補充如下內(nèi)容：

　　__________________________________________________________________________________。

　　(以下無正文)

　　甲方(蓋章)__________________________________乙方(蓋章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　單位住所：________________單位住所：________________

　　聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________

　　簽訂日期：___年___月___日簽訂日期：___年__月__

加工定做合同篇7

　　承攬方： (以下簡稱甲方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系方式：

　　定作方： (以下簡稱乙方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系方式：

　　甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期

　　總金額(大寫)

　　交貨日期：由乙方訂貨清單確定。

　　本合同所確定的價格在年月日至年月有效，乙方要貨清單確定的數(shù)量低于本合同數(shù)量的，甲方有權(quán)根據(jù)甲方成本核算變更合同價格條款。

　　甲方提供給乙方的價格組成為：毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。

　　二、質(zhì)量標準及驗收

　　1、甲方根據(jù)乙方提供的相關(guān)工藝要求進行加工成產(chǎn)，質(zhì)量標準為甲方的企業(yè)標準，同時符合國家質(zhì)量要求。

　　2、乙方應(yīng)在收到加工產(chǎn)品之日起二天內(nèi)對加工產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產(chǎn)品有異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，乙方不得要求甲方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責任。

　　三、包裝要求及費用負擔

　　1、加工產(chǎn)品由甲方負責包裝，以加工產(chǎn)品不受損壞為標準。

　　2、甲方對乙方所加工的產(chǎn)品進行商標貼牌，但乙方依據(jù)本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標，(包括經(jīng)核準的使用類別符合商標法律法規(guī)要求)乙方有義務(wù)在本合同履行之前提供相應(yīng)的注冊證明、合法使用證明等。

　　3、甲方負責包裝箱圖案制版，但乙方應(yīng)當向甲方繳納每版/次押金費用5000元，制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的，乙方自擔費。

　　4、具體包裝要求是乙方依據(jù)本合同訂購的產(chǎn)品數(shù)量每種、每次的型號規(guī)格數(shù)量不低于500箱;否則制版押金不予退還。

　　四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求

　　1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運，由甲方代辦相關(guān)的托運手續(xù)，運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產(chǎn)品所有的風險由乙方承擔。

　　2、乙方也以自提貨物，交貨地點為甲方榆垡廠區(qū)。但該批次貨物要求自提應(yīng)當在要貨清單中注明，否則甲方默認為乙方代辦運輸。

　　3、時間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預(yù)付款后日交貨。委托承運人運輸?shù)模越患庸の飼r承運人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。

　　五、預(yù)付款要求

　　乙方應(yīng)于要貨清單送達甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______%預(yù)付款，該預(yù)付款在該批加工物交付時沖抵貨款。

　　六、加工款結(jié)算辦法及期限

　　1、甲方完成加工產(chǎn)品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務(wù)。

　　2、如乙方未按約定付清定作款項，未付清加工款的產(chǎn)品所有權(quán)由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。

　　3、乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方元保管費，該保管費累計達到該批次預(yù)付款額時，該要貨清單自動解除，預(yù)付款不再退還。

　　七、違約責任

　　1、乙方的違約責任

　　(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失的，應(yīng)償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。

　　(2) 未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部加工款外，每延期一天，還應(yīng)償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據(jù)第七條扣完保管費為止。

　　(3)無故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付貨物地點或者接收人的，應(yīng)該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。

　　2、甲方的違約責任

　　(1)違反本合同第一條和第九條規(guī)定的數(shù)量而少交的，甲方應(yīng)照數(shù)補交，否則應(yīng)支付乙方以少交貨物價款百分之

　　的違約金。

　　(2)包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ;

　　(3) 甲方無故提前交付加工產(chǎn)品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權(quán)拒收，產(chǎn)生的損失由甲方負責。

　　(4)因為甲方原因?qū)е仑浳镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　八、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。

　　九、特殊性規(guī)定

　　因生產(chǎn)特殊性，乙方允許甲方在供應(yīng)加工物數(shù)量上有±

　　%的浮動時在交付時間上有±__天的浮動。同時鑒于加工產(chǎn)品的特殊性，甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規(guī)格產(chǎn)品 %的損耗管。

　　十、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、雙方需約定的其它事項：

　　本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：

　　法定代表人：_______法定代表人：

加工定做合同篇8

　　定作方(甲方)：___________________

　　承攬方(乙方)：___________________

　　簽約地點：

　　簽訂日期：年月日

　　加工定作承攬合同

　　定作方(下稱“甲方”)：

　　承攬方(下稱“乙方”)：____________________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議，以資共同信守。

　　第一條定作物品名、規(guī)格型號、數(shù)量：

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：。

　　第三條原材料的提供：原材料由方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求：

　　第四條技術(shù)資料、設(shè)計方案及圖紙?zhí)峁┺k法：由乙方設(shè)計，經(jīng)甲方書面確認后，作為制作的依據(jù)。

　　第五條合同價款：

　　第六條付款方式：乙方將定作物運到甲方指定地點，經(jīng)甲方初步驗收合格后，按實際驗收合格的數(shù)量支付該批次全部價款的%，剩余%為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方應(yīng)當提供等額正規(guī)發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款。

　　第七條交貨時間、地點及方式

　　1.簽訂本合同后日內(nèi)，乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的，乙方按照甲方書面通知的數(shù)量和時間供貨;

　　2.乙方負責將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點或施工現(xiàn)場;如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場制作或安裝的，乙方應(yīng)當派專人進行現(xiàn)場作業(yè)。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中，甲方不另行支付。

　　第八條驗收標準和方式

　　1.定作產(chǎn)品運至現(xiàn)場后，甲方應(yīng)當及時組織人員進行驗收，對不合格的產(chǎn)品，應(yīng)當在2日內(nèi)向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的，質(zhì)保期為年，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的，乙方應(yīng)當在甲方通知后24小時內(nèi)予以修復(fù)或更換。2.甲方應(yīng)當按照國家標準、地方標準、相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進行驗收。

　　第九條甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　1.有權(quán)檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料，有權(quán)要求乙方更換對不合格的原材料;

　　2.有權(quán)審核乙方提供的產(chǎn)品設(shè)計方案或圖紙;

　　3.有權(quán)要求乙方按時交付合格的定作產(chǎn)品;

　　4.應(yīng)當按時向乙方支付價款。

　　第十條乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1.有權(quán)要求甲方支付價款;

　　2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品，原材料符合約定的質(zhì)量要求;

　　3.應(yīng)當按時交付定作產(chǎn)品;

　　4.負責產(chǎn)品的運輸和安裝，并承擔相應(yīng)費用;

　　5.在制作、運輸、安裝過程中發(fā)生的安全責任事故，由乙方承擔全部責任，因此給甲方造成損害的，乙方應(yīng)當予以賠償;

　　6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)當負責賠償，因此給甲方造成損害的，乙方應(yīng)當予以賠償。

　　第十一條違約責任

　　一、甲方的違約責任

　　1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。

　　2.甲方無正當理由拒絕接收定作物的，仍應(yīng)當向乙方支付相應(yīng)價款。

　　3、甲方遲延付款的，每遲延一日，應(yīng)當向乙方支付應(yīng)付款0.3‰的違約金。

　　二、乙方的違約責任

　　1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標準交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收并終止合同，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。

　　3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，逾期一日應(yīng)當向甲方償付遲延貨物總價0.3‰的違約金;未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。

　　4.不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。

　　第十二條其他

　　1.本合同壹式叁份，甲方持貳份，乙方持壹份，自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。

　　2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達，任何一項通知送達下面地址的視為送達，盡到通知義務(wù)。如任何一方地址變更的應(yīng)當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應(yīng)當配合送達方簽字確認，否則送達方有權(quán)申請公證送達，由此產(chǎn)生的費用由接收方承擔。

　　第十三條其它約定

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：法定代表人法定代表人

　　(或授權(quán)簽約人)：(或授權(quán)簽約人)：

　　甲方地址：電子郵箱：

　　郵編：傳真：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：

　　乙方地址：電子郵箱：

　　郵編：傳真：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：

　　合同簽訂時間：年月日

　　合同簽訂地點：

加工定做合同篇9

　　承攬方：____________________________________地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方：____________________________________地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結(jié)算方式及期限

　　第十一條 其他約定

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

　　定作方：________________________代表人：________ ____年____月____日

　　承攬方：________________________代表人：________ ____年____月____

【加工定做合同】相關(guān)文章：