加工制作合同集錦6篇
在人民愈發重視法律的社會中，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的加工制作合同6篇，歡迎閱讀與收藏。
加工制作合同 篇1
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
根據《民法典》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執行。
一、項目名稱和地點：
1、項目名稱：《長方貼墻》型廣告XX5座
2、工程地點：杭州原野汽配五金市場
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的03022《杭州原野汽配五金市場戶外廣告制作施工圖》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍防銹漆(暗紅色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為《長方貼墻》型廣告XX5座。
2、乙方負責廣告XX結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝;面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。
三、承包方式和造價：
《長方貼墻》型廣告XX5座，單價每座元(大寫：元整)。合計人民幣元，大寫：整。
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告XX結構及基礎施工。
四、工程價款支付、結算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總價的50%，計人民幣元(大寫：元整);鋼結構配件運到現場當天再支付工程總價的20%，計人民幣元(大寫：元整);之后每個廣告XX主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告XX網架部分總造價人民幣月份元(大寫：元整)的97%;合計人民幣元(大寫：元整)座廣告XX共計元(大寫：元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣元(大寫：元整)，滿________年后七天內，甲方負責與乙方結清余款;
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。
六、雙方責任：
(一)甲方責任
1、甲方負責廣告XX(牌)的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其它監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每人每天元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，XXX至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協肋乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地內如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告XX(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。
(二)乙方責任
1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告XX(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風壓為2(抗風設計值為級)。廣告XX質保期為________年，保修期為________年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告XX損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期____日按工程總價的3%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如刮風、下雨、雪等)或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知____日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告XX維護、保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
附則：
(一)合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守。
(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
(三)經甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。
(四)本合同附廣告XX驗收標準，該標準依據中國工程建設標準化協會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規程》CEC148：、____省工程建設標準《____省戶外廣告設施鋼結構技術規程》。驗收手續一式兩份，甲乙方雙各持一份。
(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
(蓋章)(蓋章)________年____月____日________年____月____日
加工制作合同 篇2
合同編號：__________
甲方：_______________
乙方：唯美白鋼鐵藝（閆興軍）
甲方將工程承包給乙方，為維護雙方的合法權益，經甲、乙雙方友好協商，特簽訂如下合同。
一、工程概況：
1、工程地址：
2、工程事項明細：
（1）：本工程圖紙（見附頁）由甲方提供。
本工程由乙方包工包料。用料規格以圖紙標注為依據。
（2）：工程造價為
（3）：付款方式；合同簽訂，甲方付給乙方定金大門主體制作結束并由甲方檢驗合格后甲方付給乙方元人民幣；乙方安裝結束并由甲方驗收合格后甲方付給乙方元人民幣，合同結束。
（4）：本工程包括制作、噴涂、安裝以及保修。
3、雙方責任及權利：
（1）甲方責任：甲方負責提供安裝電源、檢驗乙方施工方案及所用材料、及時給付工程款；如因甲方審驗或給付工程款不及時造成工期延誤或產生計劃外費用則由甲方負責。
（2）甲方權利：甲方有檢驗乙方施工方案及所用材料的權利；如乙方違反施工方案或未采用甲方提供的圖紙中所規定的材料，則甲方有權利拒付工程款并要求乙方賠償損失。
（3）乙方責任：乙方有責任按合同及施工圖紙施工，不得偷工減料，如施工方案或材料確需變動必須經雙方協商并由甲方簽字確認。
（4）乙方權利：乙方有權按合同規定收取工程款。
4、施工日期：自20xx年月日至20xx年月日。
5、保修事宜：
6、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同簽訂即產生法律效用。
甲方：乙方：
負責人：________（簽字）負責人：_________（簽字）
聯系電話：______________聯系電話：__________________月_____日
（本材料為合同樣本，具體內容根據實際工程簽訂）
加工制作合同 篇3
甲方：
乙方：
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額
二、質量要求、技術標準：
三、驗收標準、方法：
四、交貨時間、地點：
五、結算方式及期限：制作完成后，由乙方直接交付甲方，甲方驗收合格后，由丙方一次性向乙方支付全部款項。
六、甲乙丙三方權利和義務
1、甲方有權按照樣品標準對乙方制作的掛歷進行驗收，乙方所制作物品如經甲方驗收不合格，甲方有權拒絕支付制作款。乙方制作的物品經甲方驗收合格后，甲方有義務按合同約定向乙方支付制作費;
2、乙方按照合同約定的質量、數量將水晶獎杯和邀請函內頁制作完畢并交付甲方，經甲方驗收合格后，有權要求甲方按合同約定支付制作費用。
3、丙方有權與甲方共同驗收掛歷質量，驗收合格后按約定金額支付貨款。
七、本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
加工制作合同 篇4
甲方：
乙方：
甲方將xx工程承包給乙方，為維護雙方的合法權益，經甲、乙雙方友好協商，特簽訂如下合同。
一、工程概況：
1、工程地址：
2、工程事項明細：
(1)本工程圖紙(見附頁)由甲方提供。
本工程由乙方包工包料。用料規格以圖紙標注為依據。
(2)工程造價為
(3)付款方式;合同簽訂，甲方付給乙方定金大門主體制作結束并由甲方檢驗合格后甲方付給乙方元人民幣;乙方安裝結束并由甲方驗收合格后甲方付給乙方元人民幣，合同結束。
(4)本工程包括制作、噴涂、安裝以及保修。
3、雙方責任及權利：
(1)甲方責任：甲方負責提供安裝電源、檢驗乙方施工方案及所用材料、及時給付工程款;如因甲方審驗或給付工程款不及時造成工期延誤或產生計劃外費用則由甲方負責。
(2)甲方權利：甲方有檢驗乙方施工方案及所用材料的權利;如乙方違反施工方案或未采用甲方提供的圖紙中所規定的材料，則甲方有權利拒付工程款并要求乙方賠償損失。
(3)乙方責任：乙方有責任按合同及施工圖紙施工，不得偷工減料，如施工方案或材料確需變動必須經雙方協商并由甲方簽字確認。
(4)乙方權利：乙方有權按合同規定收取工程款。
4、施工日期：自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。
5、保修事宜：
6、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同簽訂即產生法律效用。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
加工制作合同 篇5
定作方： 有限公司 （以下簡稱甲方） 簽訂地點：承攬方： 有限公司 （以下簡稱乙方） 簽訂時間：
鑒于甲方玻璃廠因生產需要定作合同產品（見下表），乙方在加工定作時間及工藝要求能夠滿足甲方的需求，為保證合同產品質量要求及能夠按期投入生產，雙方就本合同加工定作相關事宜達成一致，特訂立本合同。
一、 項目名稱、工藝要求、單價、數量、金額
注：以上價格已包含原材料費用、加工制作費用、運費、包裝費、裝卸費、17%增值稅費用等相關費用，除此之外，甲方對乙方再無其他支付義務。
二、 質量及技術要求
甲方提供定作加工圖紙（見附件一），乙方提供原材料并嚴格按照加工圖紙尺寸大小、規格型號進行加工制作，在加工期間或交貨后，如甲方對加工要求有變更的，乙方應在接到甲方通知后，及時予以更改制作。 三、 合同期限及交貨地點
乙方應在合同簽訂后 10 天內完成合同產品的加工制作并送貨至甲方工廠。
四、 交付方式
運輸方式及包裝方式由乙方自定，但需保證合同產品按合同約定時間安全無損地運送至甲方工廠。交付前，合同產品貨損或滅失的一切風險由乙方承擔。
五、 驗收標準
甲方按圖紙要求及本合同約定進行驗收，驗收完畢后，應由雙方指定人員簽字確認。若乙方提供產品無法通過甲方驗收的，乙方應及時按甲方的整改要求予以免費整改，
直至符合甲方要求為止。
六、 付款方式
合同簽訂后，甲方以轉賬的方式支付合同總金額40%作為定金，乙方加工制作完畢送貨至甲方工廠經甲方驗收合格后一周內付清全款。付款前，乙方須提供等額有效的稅率為17%的增值稅專用發票，否則甲方有權拒絕付款。
七、 違約責任
1、甲方無正當理由延遲付款的，每延遲一日，應向乙方承擔延遲部分3‰的違約金，延遲超過15日的'，乙方有權終止本合同并要求甲方賠償其全部損失。 2、乙方因自身原因延期交貨的，每延遲一日，應向甲方承擔合同總金額3‰的違約金，延遲超過15日的，甲方有權終止或解除本合同并要求乙方賠償其全部損失。 3、乙方應保證合同產品的質量、材質、尺寸、顏色等符合國家或行業相關標準及甲方要求，以上標準不一致的，以最高標準為準。經甲方驗收，合同產品不符合甲方要求的，甲方有權要求退貨，乙方應退還全部已付合同價款，并承擔合同價款30%的違約金。
八、 爭議解決
甲乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決，如協商無法解決的，應向甲方所在地人民法院起訴。 九、 其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效至合同約定權利義務履行完畢時終止。 2、本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方： 委托代理人： 委托代理人： 賬 號： 賬 號： 日 期： 日 期：
加工制作合同 篇6
甲方： 合同編號 乙方： 簽訂地點：
甲、乙雙方遵循自愿、公平、誠實信任、互惠互利的原則，經友好協商，就甲方委托乙方制作加工甲方產品花紙事宜。達成以下協議，以資共同遵守。
第一條：產品名稱、規格、數量、價格
第二條：質量要求、技術標準等 1. 按照雙方規定樣品生產。
乙方已經提供的以上該花紙樣品，此樣品甲、乙雙方已經共同確認，乙方按確定樣品生產，甲方按確定樣品驗收。 第三條：包裝方式及包裝物的回收 第四條：交貨時間：預付款后五日內發貨 第五條：產品驗收
1. 收貨單要由甲乙雙方相關負責人簽字。 第六條：付款方式：
合同簽訂后甲方預付乙方全部貨款的50%的預付款，甲方驗收合格后再付全部貨款的50%。
第七條：違約責任：
乙方承擔花紙本身問題造成的質量問題給甲方造成的一切損失。 第八條：保密條款：
甲方提供給乙方的資料，乙方僅允許執行甲方之訂單，其他不得使用，泄漏或復制。乙方不得把在甲方所見所聞泄漏給第三方。
第九條：本協議未盡事宜，雙方協商解決，另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力，若解決協商不成，雙方一致同意提交原告所在地人民法院提起訴訟。
第十條：本協議自簽訂之日起生效。
【加工制作合同】相關文章：
加工制作合同04-22
制作加工合同08-22
委托制作加工合同07-25
加工制作合同的范本05-13
加工制作合同模板04-19
設備加工制作合同06-12
制作加工合同模板07-02
加工制作合同9篇10-01
加工制作合同(15篇)06-20
加工制作合同15篇04-22