加工合同

時間：2022-08-28 11:01:49 加工合同我要投稿

有關(guān)加工合同模板合集七篇

　　現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強(qiáng)，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編為大家整理的加工合同7篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

有關(guān)加工合同模板合集七篇

加工合同篇1

　　甲方：上海xx釀酒有限公司（以下簡稱甲方）

　　乙方：上海（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)平等、互利、雙贏的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就甲方委托乙方加工糟燒酒精業(yè)務(wù)，特訂立本協(xié)議。

　　一、委托方式

　　甲方提供下屬生產(chǎn)基地黃酒釀造所產(chǎn)生的酒糟，由乙方提取糟燒酒精。

　　糟燒酒精由甲方收回用于黃酒生產(chǎn)，剩余干糟由乙方自行處置。

　　二、生產(chǎn)加工

　　乙方具備相關(guān)生產(chǎn)場所，并獲政府部門生產(chǎn)許可，配備與甲方生產(chǎn)規(guī)模相一致的提取糟燒酒精生產(chǎn)能力，即具備加工日產(chǎn)酒糟最高值的能力。

　　甲方如出現(xiàn)生產(chǎn)的重大調(diào)整或生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，應(yīng)提前半年通知乙方；乙方因非主觀原因喪失或部分喪失生產(chǎn)能力的也應(yīng)提前半年告知對方。

　　甲方提供的酒糟如水份含量與正常值有偏離的，乙方不能以此為由拒絕加工；甲方也不因此在計量和計價上作調(diào)整。

　　三、結(jié)算辦法

　　1、酒糟數(shù)量：按甲方冬釀年度主糧投料的 %計算；

　　2、酒糟價格：以每公斤元計算；

　　3、酒精價格：成品折合成50°酒精度，以每噸價格4,500元計算；

　　4、總價結(jié)算：甲方發(fā)出的酒糟總價與乙方返回糟燒酒精總價相抵，其差額由各自給付。

　　5、結(jié)算時間：以每一黃酒釀期結(jié)束為結(jié)算時間。

　　四、成品質(zhì)量

　　乙方在生產(chǎn)過程中不得添加輔料，糟燒酒精質(zhì)量指標(biāo)包括香味、酒度、甲醇含量等須符合國家食用酒精要求；

　　乙方不得外購酒精充當(dāng)自產(chǎn)酒精，或在自產(chǎn)酒精中添加部分外購酒精。如有發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)要求乙方賠償。

　　五、送貨方式

　　甲方負(fù)責(zé)將酒糟堆放在固定地點。

　　乙方負(fù)責(zé)酒糟裝運(yùn)、現(xiàn)場清理，并保證裝運(yùn)及時，環(huán)境清潔。

　　糟燒酒精由乙方按照甲方要求，送至甲方指定倉庫。

　　六、安全責(zé)任

　　乙方應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)酒類生產(chǎn)、消防等法規(guī)要求組織生產(chǎn)。

　　乙方對生產(chǎn)、運(yùn)輸、裝卸等業(yè)務(wù)中的安全負(fù)全責(zé)。

　　七、協(xié)議期限

　　本協(xié)議自簽訂日起五年有效。

　　協(xié)議到期后，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商可進(jìn)行續(xù)簽。

　　八、其他事項

　　本協(xié)議未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商。

　　本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。

　　甲方：上海xx釀酒有限公司乙方：上海xxx廠

　　法人代表：法人代表：

　　協(xié)議簽訂日：

　　協(xié)議簽訂地：上海xxx鎮(zhèn)

加工合同篇2

　　定作方：

　　承攬方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：年月日

　　一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

　　規(guī)格型號計量單位數(shù) 量

　　名或項目單價總金額合計

　　二、定作方帶料

　　材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單價總金額

　　三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

　　五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

　　八、交（提）貨方式及地點

　　九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間

　　十、結(jié)算方式及期限

　　十一、違約責(zé)任

　　十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協(xié)商的其它條款

　　定作方承攬方

　　單位名稱（章）單位名稱（章）

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日年月日

　　有效期限：年月日至年月日

　　本合同適用作為紡織品代加、食品代加工、奶粉代加工、帶料加工、電鍍加工、塑料加工等合同用。

　　委托方：（以下簡稱甲方）

　　受委托方：（以下簡稱乙方）

　　甲方委托乙方加工，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品名規(guī)格單位數(shù)量備注

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）

　　第三條原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量：

　　1、用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響訂作物的質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2、用甲方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1、乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

　　3、甲方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金：價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3、當(dāng)事人雙方對承攬的訂作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條交（提）貨的時間和地點：

　　1、交（提）訂作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運(yùn)輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)訂作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準(zhǔn)，但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：

　　第九條運(yùn)輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：

　　第十條結(jié)算方式及期限：

　　第十一條其他：

　　1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。乙方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

　　2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，甲方可向乙方給付預(yù)付款。乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條乙方的違約責(zé)任：

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　4、逾期交付訂作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權(quán)拒收。

　　5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。

　　6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付甲方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　7、實行代運(yùn)或送貨的訂作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費和逾期交付訂作物的責(zé)任。

　　8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　10、擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條甲方的違約責(zé)任：

　　1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取訂作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取訂作物的，乙方有權(quán)將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如訂作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收訂作物，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品名

　　規(guī) 格

　　單位

　　數(shù) 量

　　備注

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。３，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）

　　第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。）

　　第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________

　　________________（１，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。２．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。３，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。）

　　第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________

　　第九條運(yùn)輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________

　　第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。２．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任：

　　一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的'保管，保養(yǎng)費。

　　七，實行代運(yùn)或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任：

　　一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

加工合同篇3

　　定作人：

　　合同編號：

　　承攬方：

　　簽訂地點：

　　一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額

　　簽訂時間：

　　年月日

　　產(chǎn)品名稱

　　規(guī)格型號

　　計量單位

　　數(shù)量

　　單價

　　總金額

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定做方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：

　　三、交（提）貨時間、：

　　四、交（提）貨地點、方式：

　　五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費用負(fù)擔(dān)：

　　六、合理損耗及計算方式：

　　七、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收：

　　八、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：

　　九、結(jié)算方式及期限：

　　十、違約責(zé)任：

　　十一、解決合同糾紛的方式：

　　十二、其他約定事項：本合同蓋章（簽）通過傳真方式簽訂即生效，高于任何的書面口頭協(xié)議。

　　定作方

　　單位名稱：（章）

　　單位

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　郵政編碼：

　　承攬方

　　單位名稱：（章）

　　單位

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶

　　銀行：

　　帳號：

　　郵政

　　編碼：

　　稅號：

　　鑒（公）證意見

　　經(jīng)辦人：

　　監(jiān)（公）證機(jī)關(guān)（章）x年x月x日

加工合同篇4

　　供方：

　　需方：

　　一、產(chǎn)品名稱、合金狀態(tài)、生產(chǎn)廠家、計量單位、數(shù)量、含包裝單價、金額

　　二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：按GB5237—20xx標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　三、工程名稱： **小區(qū)

　　四、生產(chǎn)周期：生產(chǎn)供貨周期 15 日(即合同簽定之日起至貨到**市)。

　　五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費用承擔(dān)：汽運(yùn)，供方負(fù)責(zé)運(yùn)輸并承擔(dān)運(yùn)費。

　　六、檢斤方式：以****鋁業(yè)有限公司廠內(nèi)檢斤為準(zhǔn)，合理損耗+3‰。

　　七、包裝標(biāo)準(zhǔn)：供方每噸型材包裝物重量和噴涂重量不超過10%。

　　八、驗收標(biāo)準(zhǔn)方法及提出異議期限：需方在使用過程中，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并馬上通知供方，供方代表在 12 小時之內(nèi)到達(dá)需方所在地，經(jīng)雙方驗證，確屬供方產(chǎn)品質(zhì)量問題，供方包退包換，如因需方保管不善或人為損壞，責(zé)任由需方負(fù)責(zé)。

　　九、結(jié)算方式及期限：現(xiàn)金或銀行匯票，合同簽訂之日起 12 小時內(nèi)需方支付本合同總額20%的預(yù)付款約人民幣 5000 元給供方。供方收到需方所支付的本合同確定的預(yù)付款及相對應(yīng)的型材訂單后開始生產(chǎn),需方每提一批貨物支付該批貨物的總額貨款，所交預(yù)付款在最后一批所提貨物的貨款中扣減。

　　十、不可抗力

　　“不可抗力”是指雙方無法預(yù)見或即使預(yù)見也無法避免或不能控制的事件，該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據(jù)本合同履行其全部或部分義務(wù)。該事件包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、火災(zāi)、或其它天災(zāi)、戰(zhàn)爭、騷亂、罷工或其它類似事件，但國家法律及政策的變化不包括在內(nèi)。如發(fā)生不可抗力事件導(dǎo)致本合同不能履行，供需雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，供需雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)于事故發(fā)生之日起三日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?并在事故終止之日起三日內(nèi)取得并向?qū)Ψ郊乃陀嘘P(guān)主管機(jī)關(guān)的證明文件后，允許延期履行，部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十一、解決合同糾紛方式

　　因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，雙方同意將該爭議提交人民法院解決。

　　十二、特別約定：

　　1、結(jié)算計量：需方購買的型材的金額以實際過磅重量結(jié)算。

　　2、訂單更改：供方對需方所訂產(chǎn)品做任何更改，應(yīng)書面通知傳真給需方，征得需方書面認(rèn)可后，供方才能提供更改的產(chǎn)品。

　　3、發(fā)票開具：供方按實收需方貨款金額開具增值稅發(fā)票。

　　4、需方訂單型材供方生產(chǎn)完后，需方應(yīng)在15日內(nèi)提完，否則需方未提型材將隨鋁錠價格上漲而等額上調(diào)，鋁錠價格不變或下跌則執(zhí)行本合同價格。

　　5、供貨周期約定：如果未按合同約定日期供貨，每延誤一天供方按合同額3%賠付需方損失。

　　十三、本合同一式兩份，供需雙方各執(zhí)一份，傳真件有效，涂改無效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

加工合同篇5

　　承攬方(甲方)：xx

　　定作方(乙方)：xx

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費

　　定作物名稱：xx

　　型號：xx

　　規(guī)格：xx

　　質(zhì)量要求：xx

　　計量單位：xx

　　數(shù)量：xx

　　加工費：xx

　　單位總價：xx

　　第二條、加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費承擔(dān)。

　　第三條、加工成品的交付時間、地點、運(yùn)輸方法與運(yùn)費承擔(dān)定作物名稱交付時間交付地點運(yùn)輸方法運(yùn)輸價款承擔(dān)。

　　第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。

　　材料名稱：xx

　　型號：xx

　　規(guī)格：xx

　　質(zhì)量要求：xx

　　計量單位：xx

　　數(shù)量：xx

　　單價：xx

　　總價：xx

　　圖紙、技：xx

　　術(shù)資料及：xx

　　交付時間：xx

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運(yùn)輸

　　材料名稱：xx

　　交付時間：xx

　　交付地點：xx

　　交付數(shù)量：xx

　　包裝要求：xx

　　檢驗方法：xx

　　運(yùn)輸方法：xx

　　運(yùn)費承擔(dān)：

　　第六條加工費結(jié)算辦法與時間xx。

　　第七條乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責(zé)任

　　1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。

　　6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第九條乙方的違約責(zé)任

　　1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　(一)甲方：

　　1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

　　為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)乙方：

　　1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在xx天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

　　2.各方通訊地址如下：xx。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

　　第十四條爭議的處理

　　1.本合同受xx國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第xx種方式解決：

　　(1)提交xx仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

　　第十六條補(bǔ)充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。

　　承攬方(蓋章)：xx定作方(蓋章)：xx

　　法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx

　　地址：xx地址：xx

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

　　簽訂地點：xx簽訂地點：xx

加工合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方加工茶葉達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、甲方委托乙方加工茶葉的品種、價格（含執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）：

　　二、產(chǎn)品生產(chǎn)加工時間要求：分批次訂貨，甲方提前7天通知乙方具體加工數(shù)量及交貨時間，以訂貨單為準(zhǔn)。

　　三、交貨地點：

　　四、交貨及收貨：交貨時以甲方簽字收貨為準(zhǔn)

　　（一）收貨人員：

　　（二）收貨依據(jù)：以收貨單簽字并蓋章為準(zhǔn)

　　五、付款方式：根據(jù)乙方經(jīng)營情況可以：預(yù)付、或月結(jié)。

　　六、違約處理：

　　（一）價格：乙方承諾依據(jù)自身及市場情況適當(dāng)調(diào)整價格，甲方在價格可以接受范圍內(nèi)繼續(xù)履行該合同。若對價格有異議，雙方協(xié)商解決。協(xié)商解決不成，雙方均保留單方面解除協(xié)議的權(quán)利。

　　（二）數(shù)量：視甲方具體經(jīng)營情況而定。協(xié)議履行期間，以實際分批訂貨總量為準(zhǔn)；如果甲方需要增加訂單總量時，雙方需簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　（三）品質(zhì)：若乙方所提供產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到相應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，如出現(xiàn)客戶投訴的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方承擔(dān)，給甲方所帶來的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。

　　（四）協(xié)議履行期間，甲方承諾乙方為唯一授權(quán)委托加工廠家。若甲方違約，給乙方帶到的一切經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān)。

　　七、此協(xié)議有效期為一年。根據(jù)實際合作情況，確定今后長期的合作計劃。

　　八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。甲、乙方如有違約，應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商解決不成，由當(dāng)?shù)胤ㄔ翰脹Q。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　委托人：委托人：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　年月日

加工合同篇7

　　定作方

　　承攬方

　　年月日·威海

　　定作方：有限公司

　　承攬方：

　　定作與承攬雙方經(jīng)協(xié)商，就定作方委托承攬方加工制作零部件之事宜達(dá)成一致，并根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)的規(guī)

　　定簽訂本合同，雙方共同遵照執(zhí)行。

　　第一條定作物及其價款

　　1.1 承攬方接受定作方委托，以其自身的設(shè)備、技術(shù)制作完成定作方要求的定作物，定作物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價款、交付等見

　　附件一。

　　1.2 定作方就承攬方完成全部約定的定作物應(yīng)向承攬方支付價款共計。

　　第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)資料

　　2.1 承攬方按照以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定作物的加工制作（在選項框內(nèi)加“√”）。具體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見附件。

　　□ 承攬方按照年月日與定作方簽訂的技術(shù)文件備忘錄的要求進(jìn)行定作物的加工制作。

　　□ 承攬方按照定作方提供的圖紙、技術(shù)資料進(jìn)行定作物的加工制作。

　　□ 承攬方按照定作方提供的樣品進(jìn)行定作物的加工制作。

　　2.2 定作方應(yīng)當(dāng)在年月日前提供附件所列技術(shù)資料、圖紙。

　　2.3 承攬方若發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在收到定作方提供的技術(shù)資料和/或圖紙后日內(nèi)向定作方提出書

　　面異議，定作方應(yīng)在收到承攬方異議后日內(nèi)予以回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，應(yīng)繼續(xù)按原技術(shù)資料進(jìn)行加工制作，但因設(shè)計不合理而造成的損失由定作方承擔(dān)。

　　第三條定作物的材料

　　3.1 加工定作物所需的材料全部由承攬方負(fù)責(zé)，承攬方必須選用符合本合同附件所列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的且優(yōu)質(zhì)、合格的材料，并有

　　義務(wù)接受定作方檢驗；若定作方指定材料的供應(yīng)商或品牌的，承攬方應(yīng)當(dāng)遵照執(zhí)行。

　　3.2 承攬方隱瞞材料的缺陷或者用不合格材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)根據(jù)情況要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　第四條驗收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證

　　4.1 承攬方應(yīng)建立有效的質(zhì)量管理體系，必要時定作方可以對此進(jìn)行檢查考核。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，承攬方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行必要的改

　　進(jìn)；承攬方拒絕改進(jìn)或者改進(jìn)后仍不符合要求的，定作方有權(quán)解除與承攬方的合同。

　　4.2 未經(jīng)事先協(xié)商并經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得將本合同項下的任何部分或全部加工承攬義務(wù)交由第三方完成。

　　4.3 承攬方交貨前應(yīng)對所加工的定作物的質(zhì)量、規(guī)格、性能、數(shù)量等方面進(jìn)行詳細(xì)全面的檢驗，并向定作方出具一份證明產(chǎn)品符合

　　合同規(guī)定的檢驗合格證（該合格證不作為有關(guān)質(zhì)量、規(guī)格、性能、數(shù)量等的最終檢驗證明）。同時，承攬方還應(yīng)對其裝箱單上注明的定作物規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核實。

　　4.4 定作方按照本合同附件中技術(shù)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和/或封存的樣品對定作物進(jìn)行驗收。

　　4.5 定作方應(yīng)在收到承攬方交付的定作物后日內(nèi)進(jìn)行初步驗收。對在上述期限內(nèi)難以發(fā)現(xiàn)的缺陷的，定作方應(yīng)在定作物正式

　　投入使用后60天完成初步驗收。

　　4．6定作方應(yīng)在定作物正式投入使用后天進(jìn)行最終驗收。定作方使用承攬方交付的定作物所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，

　　視為定作物通過了最終驗收。定作物通過最終驗收后月為質(zhì)量保證期。承攬方承諾在質(zhì)保期內(nèi)保證定作物能夠正常使用，不存在質(zhì)量問題，并承擔(dān)以下責(zé)任：

　　A）因定作物質(zhì)量而導(dǎo)致的定作方產(chǎn)品缺陷，在不影響定作方生產(chǎn)的情況下，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)在＿＿天內(nèi)免費提供修理、更換等售后

　　服務(wù)，修理或更換的部件和材料的質(zhì)量保證期從修理或更換之日起重新計算。

　　B）因定作物質(zhì)量原因造成定作方停產(chǎn)，承攬方應(yīng)在接到通知后3日內(nèi)負(fù)責(zé)解決并使定作方能夠恢復(fù)生產(chǎn)，所有費用由承攬方承擔(dān)。

　　同時，承攬方應(yīng)賠償定作方因停產(chǎn)所受到的損失。

　　4.7 如因定作物品質(zhì)原因造成人身、財產(chǎn)損害等重大事故，承攬方應(yīng)承擔(dān)因此所造成的一切損失。

　　第五條包裝與發(fā)運(yùn)

　　5.1 承攬方應(yīng)按定作物的實際需要采用合適的堅固包裝，其包裝應(yīng)適于長途運(yùn)輸、多次搬運(yùn)，應(yīng)保證能防潮、防震、防塵、防擠

　　壓變形、防銹、防鹽和防野蠻裝卸，并在包裝上顯著標(biāo)識產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等；由于包裝不妥或不合理而引起運(yùn)輸、裝卸、保管貨物中的銹蝕、損壞和丟失，承攬方應(yīng)承擔(dān)因此而產(chǎn)生的一切費用及損失。

　　5.2 承攬方有義務(wù)保證包裝箱和包裝物完好無損，定作方有權(quán)拒收已損壞包裝箱和包裝物的定作物。

　　5.3 定作物的包裝物歸定作方所有。如有特別約定需退回的，因退回而產(chǎn)生的一切費用由承攬方承擔(dān)。

　　5.4 定作物發(fā)運(yùn)后12小時內(nèi)承攬方應(yīng)書面通知定作方發(fā)貨情況，并提供詳細(xì)發(fā)貨清單。

　　第六條交付與檢驗

　　6.1 承攬方應(yīng)保證完全按本合同附件一加工訂單所載明的定作物名稱、規(guī)格、數(shù)量及交貨日期向定作方交貨。

　　6.2 定作物由承攬方負(fù)責(zé)交付至定作方生產(chǎn)現(xiàn)場或者定作方指定的其他收貨場所，貨物的運(yùn)雜費由承攬方承擔(dān)。承攬方送達(dá)定作

　　方的定作物，應(yīng)持有送貨通知單及承攬方對該批定作物的檢驗合格報告，定作方簽收承攬方的送貨通知單視為承攬方向定作方交付貨物，但不作為定作物檢驗合格的證明。

　　6.3 如果可能發(fā)生延期交貨，承攬方應(yīng)提前15天以上通知定作方，但這并不免除其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)遲延交貨的責(zé)任。

　　6.4 定作方對定作物的驗收分為初步驗收和最終驗收：

　　A）初步驗收包括定作物的名稱、規(guī)格、數(shù)量和外包裝等。定作物外觀驗收合格（按定作方在送貨單上確認(rèn)的為準(zhǔn)）后，方可進(jìn)入

　　定作方指定倉庫存放。

　　B）最終驗收應(yīng)根據(jù)定作方與承攬方確認(rèn)的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，由定作方的設(shè)備或技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗，并出具書面檢驗報告書（單）。

　　6.5 經(jīng)外觀檢驗、質(zhì)量檢驗或經(jīng)過實際使用，若發(fā)現(xiàn)承攬方交付的定作物不符合合同的要求，定作方應(yīng)及時通知承攬方，承攬方應(yīng)在接到通知后的24小時內(nèi)予以答復(fù)并采取解決措施。逾期不予答復(fù)或解決，視為承攬方認(rèn)可定作方的檢驗結(jié)果，定作方有權(quán)要求承攬方接受更換、返修、退貨，或者要求承攬方賠償定作方因此所受的損失，且承攬方還要承擔(dān)合同價款20％的違約金。

　　6.6 承攬方對定作方關(guān)于定作物的檢驗或認(rèn)定結(jié)果如有異議，可要求復(fù)驗。復(fù)驗樣本的抽取由雙方共同進(jìn)行，復(fù)驗以定作方所在

　　地技術(shù)監(jiān)督部門負(fù)責(zé)進(jìn)行，其檢驗結(jié)果是最終并有效的。復(fù)驗結(jié)果將維護(hù)質(zhì)檢判定正確的一方利益，另一方將應(yīng)承擔(dān)為進(jìn)行復(fù)驗而發(fā)生的所有合理費用。

　　第七條支付價款

　　7.1 本合同生效后日內(nèi)，定作方支付合同總價款的%即元作為定金，承攬方向定作方交付定作物后，該定金作為

　　本合同價款；定作物經(jīng)定作方驗收合格且承攬方開具的全額發(fā)票后，定作方支付合同總價款的 %，即元；其余 % 元為質(zhì)量保證金，承攬方無任何違約行為的，設(shè)備正常使用滿年，定作方付給承攬方質(zhì)保金的。注：如三年質(zhì)保則為三年付清，每年元。

　　7.2 承攬方應(yīng)向定作方提供其稅號、開戶銀行及帳號等資料。這些資料如有變更，承攬方應(yīng)及時書面通知定作方。未經(jīng)本合同雙方

　　書面同意，承攬方不得委托任何第三方代收合同價款，亦不得由第三方向定作方開具發(fā)票。

　　7.3 定作方根據(jù)本合同約定向承攬方行使索賠權(quán)時，承攬方應(yīng)在接到定作方索賠通知后30日內(nèi)答復(fù)；逾期未答復(fù)的，則視其為認(rèn)

　　可。經(jīng)承攬方認(rèn)可（含視其認(rèn)可）的索賠款，承攬方應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)給付定作方，否則，定作方可直接從質(zhì)保金中抵扣，質(zhì)保金不足抵扣的，承攬方仍需另行支付。

　　7.4 在定作物完工后，承攬方不得以定作方未及時付款為由而留置該定作物。

【加工合同】相關(guān)文章：

加工合同07-17