加工合同

時間：2022-08-27 10:51:27 加工合同我要投稿

【推薦】加工合同模板錦集8篇

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同對我們的約束力越來越不可忽視，它也是實現專業化合作的紐帶。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編幫大家整理的加工合同8篇，希望對大家有所幫助。

【推薦】加工合同模板錦集8篇

加工合同篇1

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備注│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

　　│││││帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│180x40x200│件│10││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

　　第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收．

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值

　�。常埃サ倪`約金．

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

　　甲方：××縣木具廠（蓋章）

　　代表人：黃華新（簽名）

　　地址：七都鎮

　　電話：６６．８９７１

　　開戶銀行：××縣支行七都鎮營業所

　　帳號：１０４７５０

　　乙方：××縣百貨公司

　　代表人：王新法

　　地址：城關中山街５號

　　電話：３３．７３４７

　　開戶銀行：××縣支行

　　帳號：００３４８５

　　一九八五年一月二十五日

加工合同篇2

　　甲方：(承攬人)：xx市**服飾有限公司

　　乙方：(定作人)：##服飾有限公司　　

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　xx市根據《中華人民共和國合同法》和有關規定，經甲、乙雙方友好協商，就乙方委托甲方加工生產##品牌服飾，現達成協議如下：

　　一、服裝名稱牛仔褲牛仔褲牛仔褲牛仔褲合計總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整附訂貨配碼及數量明細貨單，貨單單價不含稅票費用，開票需另加收稅費。以上訂貨數量與實裁數有10%±，以實際出貨數量為準。訂做物數量與金額：工廠貨號客戶款號面料成分62%棉，10%竹纖維，18%滌綸，10%天絲60%棉，40%滌綸100%棉100%棉顏色黑色藍色藍色黑色單價數量金額(元)貨期

　　二、服裝款式和制作要求：服裝款式由乙方提供或者到甲方現場指定，并經過乙方最終確認的樣板，如需對一些款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。

　　三、布料和輔料的提供及確認：經雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等)給甲方生產中使用，成品面料由乙方在甲方處選定并由甲方提供，若產品上出現一些裝飾物如貼布、貼皮，金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方提供。對于根據乙方提供的商標，如有涉及第三方的知識產權而引起糾紛，概由乙方負責。

　　四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：1、貨物在本合同生效之日起在xx年09月18日到xx年3月15日完成，余下貨款到帳后，于甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發往乙方指定地點，運費由乙方承擔。2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。五、包裝要求：內層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準確無誤的`注明服裝名稱、數量、貨號。六、a.b.結算方式和付款方式：按實標數量以現金的方式結算。由甲方按實標數量給乙方開具發貨清單，乙方以匯款或現金方式結算。付款方式：乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的30%(即由乙方再付總訂貨額的70%(即

　　七、1、2、違約責任：因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的，甲方的交貨時間順延。甲方如逾期交貨的，應在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以上的，每天應當根據本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。

　　八、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，則向加工承攬地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　九、本合同一式二份，各方各執一份，空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力，雙方簽字或蓋章后生效。元)，貨好通知乙方元)，甲方收到貨款后馬上發貨。

　　甲方：xx市**服飾有限公司單位名稱(蓋章)

　　單位地址：委托代理人：電話：日期：

　　乙方：##服飾有限公司單位名稱(蓋章)

　　單位地址：委托代理人：電話：日期：

加工合同篇3

　　甲方：

地址：

電話：

乙方：

地址：

　 電話：

　　雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。

　　第一條加工內容

　　乙方向甲方提供加工全棉彈力牛仔女裙18000條，藍灰色（36、38、40、42）所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。

　　第二條交貨

　　乙方在20xx年 4月15日向甲方提供 22032 原材料，并負責運至南通車站交付甲方；甲方在20xx 年5 月26 日前將加工后的成品18000件負責運至吳淞港口交付乙方。

　　第三條來料數量與質量

　　乙方提供的原材料須含2 %的備損率，并符合工藝單的規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失。

　　第四條加工數量與質量

　　甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，應賠償乙方所售的損失。

　　第五條加工費與付款方式

　　甲方為乙方進行加工的費用，每條人民幣15元。乙方結匯后45天向甲方支付全部加工費。

　　第六條運輸

　　乙方將成品運交甲方指定的地點，運費由乙方負責。

　　第七條不可抗力

　　由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該反應盡快將事故通知對方，并與對方協商延長履行合同的期限。對此所引起的損失，對方不得提出索賠要求。

　　第八條仲裁

　　本合同在執行期間，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決，提出中國上海仲裁機構進行仲裁。

　　第九條合同有效期

　　本合同自簽字之日起生效。本合同正本一式2份，甲乙雙方各執一份。

　　本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

　　委托代理人：xx 委托代理人：xx

　　日期：20xx年xx月xx日日期：20xx年xx月xx日

加工合同篇4

　　甲方（委托方）：地址：

　　乙方（加工方）：地址：

　　就甲方委托乙方加工服裝業務相關事宜，甲乙雙方經充分協商訂立合同如下：

　　一、本合同是確定甲乙雙方業務合作的基本文件，適用于雙方每次的服裝加工業務。甲方每次委托乙方加工服裝業務，均須填寫的《服裝外發委托加工單》或其他文件是本合同的有機組成部分。

　　二、乙方須按甲方的指示，開貨前必須先做產前辦供甲方批示，產前辦批核合格后方可開裁大貨，如未經甲方批示合格產前辦即開裁大貨所造成的損失均由乙方負責。

　　三、未經甲方同意，乙方不得將甲方貨品外發第三方加工廠，如有違者，甲方將不予結算加工費(特別指示)，并由乙方承擔造成的一切損失。

　　四、乙方一定要按合同約定貨期交貨，如因乙方單方面原因逾期向甲方交貨，每逾期一天，甲方有權在乙方全額加工費中扣除3%金額作為逾期交貨違約金。并且在必要時，甲方有權將裁片、輔料等收回，而乙方必須無條件將裁片、輔料等退回。

　　五、驗貨標準：乙方必須無條件地配合甲方QC工作，生產過程中發現的問題要及時整改，不得拖延。如乙方交付的貨品不符合合同規定的品質，甲方可拒收貨品，并要求乙方賠償因品質造成的一切損失。

　　六、運輸方式：乙方自行安排車輛到甲方單位收面輔料以及其他物料，運輸費用由乙方負擔。甲方自行到乙方單位收成品，運輸費由甲方負擔。如果甲方安排車輛送面輔料以及其他物料到乙方，運輸費用由甲方承擔；乙方則需負責送成品到甲方并承擔運輸費用。

　　七、線、輔料以及包裝物料由甲方提供，但如超過雙方確認之用量損耗，乙方須自行補訂或由甲方代訂，代訂費用由乙方負責。

　　八、乙方送出的成品必須在進倉前全檢，進倉后甲方將按照樣板、確認樣衣及工藝說明書等確定的標準不定期抽查，不合格品將會扣款處理：

　　1、嚴重加工質量問題的產品，甲方將按成本價雙倍扣罰后，并在季末拆除商標返還給乙方處理。嚴重質量問題主要包括以下幾個方面：

　�。�1）羽絨制品嚴重鉆絨、漏絨、受潮絨非甲方指定含量（或非甲方提供）的絨，少絨產品；

　　（2）尺寸嚴重偏差，上下1.5公分及以上的；

　�。�3）產品嚴重掉扣的；

　�。�4）產品嚴重色差的；

　�。�5）縫制工藝嚴重質量問題的；

　�。�6）產品嚴重油污，臟跡的；

　　（7）有其他嚴重質量問題甲方不能接受的。

　　九、加工費根據實際交貨數量支付，次品須全部退回甲方。甲方不能走貨的次品，甲方有權要求乙方按按每件的成本價賠償，如按FOB價計，甲方會退回次品乙方。如乙方私自將甲方成品在市場銷售，甲方會向工商局報案侵權之處，并追究一切損失賠償。

　　十、合同簽訂前，甲乙雙方需議定加工價格。簽訂本合同后，不允許再次議價。因價格

　　事項爭議而影響交貨期造成甲方的損失，乙方須雙倍賠償給甲方(特別聲明)，并且在必要時，甲方有權將裁片、輔料等收回；而乙方必須無條件將面輔料及裁片等退回給甲方。

　　十一、付款期限：合同期限內全數交完成品后30天，付款實際金額以結算單為準。十二、甲方逾期供料的，乙方應及時向甲方書面提出順延交貨期限的要求，順延貨期以甲方確認為準。否則乙方領齊料后兩天內不提出異議視同默認，維持原成品交貨期不變。如甲方倉庫備齊紗料、布料、輔料而乙方不依期提貨導致耽誤貨期，損失責任由乙方承擔。

　　十三、如因乙方單方面原因逾期交貨導致甲方客戶取消訂單，甲方有權不收貨，由此引致甲乙雙方的經濟損失均由乙方負責承擔。

　　十四、由于乙方交付的產品質量不合格、數量短少、逾期交貨、不能交貨等原因造成的甲方全部損失，均由乙方負擔。甲方的全部損失包括但不限于以下情形：

　　1、甲方支出的物料采購費用、運費、人工工資及其他成本；

　　2、甲方的預期利潤；

　　3、甲方客戶的扣款；

　　4、甲方客戶索賠款項（包括但不限于按甲方客戶確定的市場銷售價索賠款項）；

　　5、甲方處理與甲方客戶或乙方之間爭議所支付的交通、人工工資、訴訟費用、律師服務費等支出。

　　6、因乙方交付的產品質量不合格而需要返工的，甲方有權決定由哪方負責返工。其中由甲方負責返工的，乙方應按每小時20元的標準支付返工費用，返工時間由甲方確定。

　　十五、合作過程中如有未盡事宜，可以通過友好協商解決，協商不成，任一方均可向甲方所在地人民法院起訴。

　　十六、簽訂合同時，敬請一一閱讀詳細本合同條款。本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執一份，均具法律效力。

　　甲方乙方

　　廠名：廠名：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　簽字日期：簽字日期：

加工合同篇5

　　___________（以下簡稱甲方）

　　___________（以下簡稱乙方）

　　第一條：乙方加工事項，以甲方所交付的外包生產圖紙為憑。

　　第二條：乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。

　　第三條：乙方所交的產品保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。

　　第四條：材料由_____方負責。

　　第五條：若材料由乙方負責供應時，廢料率為____。

　　第六條：驗收時的檢驗范圍是。

　　①爐膽內板焊接檢驗。

　�、跔t膽外板焊接檢驗。

　　③外殼體檢驗。

　�、苌狭喜糠謾z驗。

　　第七條：乙方必須確實遵守合同所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。

　�。ㄒ唬┻^期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_____違約金。

　�。ǘ├^續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處____違約金。

　　（三）繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_____違約金。

　�。ㄋ模├^續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。

　　第八條：按期交貨合格率為100%，給予總價_____獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_____獎勵金。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

加工合同篇6

　　需方： (以下簡稱甲方)

　　供方： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，為規范購銷行為，經雙方友好協商，一致同意簽訂本合同并共同遵守。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：工程地址：

　　二、產品概況：

　　三、質量標準：混凝土、配合比及原材料、外加劑等均符合產品質量標準及設計要求，符合現行的工程建設技術標準、驗收規范及備案要求，同時須符合巨匠建設集團有限公司質量驗收標準及工程所在地行政主管部門的有關規定和要求。

　　四、供貨時間：

　　五、交付方式、地點：

　　1、交付方式：乙方應按本合同約定將產品直接運至交付地點，泵送及運輸由乙方負責。

　　2、交付地點：甲方施工現場指定澆搗部位。

　　六、結算及付款方式：

　　1、結算方式：結算數量以甲方實際收到的合格產品數量為最終結算數量，單價：。

　　2、付款方式：乙方提供合法發票及按本合同約定履行相關義務為本合同付款前提。

　　七、其他約定事項：

　　1、乙方按甲方要求保質、保量、按時供應產品并提供相關資料(原件)，滿足甲方施工工藝及施工組織及驗收要求，并確保安全。

　　2、在產品供應過程中，乙方應出具發貨單(一車一單)，貨到甲方現場后，由甲方指定對產品供應數量、送貨時間進行確認。

　　3、甲方可對產品進行隨機過磅抽檢，抽檢數量的平均值與標準值(以《預算定額》為基準)的折扣率作為自本次供貨時段至上次抽檢時段期間貨物供應數量的計算依據。

　　4、本工程均采用汽車泵。

　　5、混凝土緩凝時間要求：

　　6、當發生下列情況之一時，甲方可解除合同，由此給甲方造成的所有直接及間接損失均由乙方承擔：因乙方原因導致工程被行政主管部門停工或整改;乙方累計二次未按甲方要求及時供應產品;乙方已供產品經驗收不符合要求;乙方未能提供相關資料(原件);因乙方原因發生安全事故;因乙方其他原因導致工程遭受重大損失。發生上述情況，本工程應付乙方的所有款項在工程竣工驗收合格滿6個月后支付。

　　7、若乙方延期交貨，則乙方每延期一天應按合同總價的萬分之三向甲方支付違約金。

　　8、若乙方借用甲方的機械設備及人員進行裝卸、運輸作業的，因此產生的一切責任事故由乙方承擔。

　　9、合同的修訂與補充，須另簽訂書面補充協議并加蓋公章。

　　八、解決合同糾紛的方式：

　　若本合同履行過程中發生爭議時，雙方友好協商，若協商不成時，雙方一致同意向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　九、其他：本合同一式份，雙方各執份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

加工合同篇7

　　甲方(委托方)：

　　乙方(制作方)：

　　委托方和加工方合稱為雙方。委托方與加工方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

　　一、委托加工項目

　　1、委托加工產品：XXXXXXXXXX

　　2、數量： XX臺

　　3、合同總價：XXXXXXXXX元(大寫： )

　　4、交貨期限：按協議簽訂日起 XXX 天內交貨。

　　二、委托方式和范圍：

　　甲方提供測試設備的相關安裝尺寸及測試臺的功能及外形尺寸等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行測試臺零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，并免費提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。

　　三、實施細則：

　　1、乙方自行采購的原材料、外購件及配套件，其質量問題由乙方負責。

　　2、委托加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委托的各項產品的加工制作。乙方需根據《生產計劃表》，嚴格按計劃表完成加工任務。

　　3、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工制作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。

　　四、包裝要求及交貨地點，運輸方式

　　1、詳見附件1：《產品委托加工清單》。

　　五、結算方式

　　1、甲乙雙方合同簽訂起，甲方應向乙方交付貨款總額 30%為訂金。

　　2、乙方全部交貨后，由乙方開具普通發票交與甲方。

　　3、甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。

　　六、違約責任

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款5 %的違約金。

　　2、乙方所購原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。

　　七、附則：

　　1、本委托加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。

　　2、未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

加工合同篇8

　　定作方

　　承攬方

　　年月日·威海

　　定作方：有限公司

　　承攬方：

　　定作與承攬雙方經協商，就定作方委托承攬方加工制作零部件之事宜達成一致，并根據《中華人民共和國合同法》等法律法規的規

　　定簽訂本合同，雙方共同遵照執行。

　　第一條定作物及其價款

　　1.1 承攬方接受定作方委托，以其自身的設備、技術制作完成定作方要求的定作物，定作物的名稱、規格、數量、價款、交付等見

　　附件一。

　　1.2 定作方就承攬方完成全部約定的定作物應向承攬方支付價款共計。

　　第二條技術標準和技術資料

　　2.1 承攬方按照以下標準進行定作物的加工制作（在選項框內加“√”）。具體技術標準詳見附件。

　　□ 承攬方按照年月日與定作方簽訂的技術文件備忘錄的要求進行定作物的加工制作。

　　□ 承攬方按照定作方提供的圖紙、技術資料進行定作物的加工制作。

　　□ 承攬方按照定作方提供的樣品進行定作物的加工制作。

　　2.2 定作方應當在年月日前提供附件所列技術資料、圖紙。

　　2.3 承攬方若發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在收到定作方提供的技術資料和/或圖紙后日內向定作方提出書

　　面異議，定作方應在收到承攬方異議后日內予以回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，應繼續按原技術資料進行加工制作，但因設計不合理而造成的損失由定作方承擔。

　　第三條定作物的材料

　　3.1 加工定作物所需的材料全部由承攬方負責，承攬方必須選用符合本合同附件所列技術標準和規范的且優質、合格的材料，并有

　　義務接受定作方檢驗；若定作方指定材料的供應商或品牌的，承攬方應當遵照執行。

　　3.2 承攬方隱瞞材料的缺陷或者用不合格材料而影響定作質量時，定作方有權根據情況要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　第四條驗收標準和質量保證

　　4.1 承攬方應建立有效的質量管理體系，必要時定作方可以對此進行檢查考核。對于檢查中發現的問題，承攬方應當進行必要的改

　　進；承攬方拒絕改進或者改進后仍不符合要求的，定作方有權解除與承攬方的合同。

　　4.2 未經事先協商并經定作方書面同意，承攬方不得將本合同項下的任何部分或全部加工承攬義務交由第三方完成。

　　4.3 承攬方交貨前應對所加工的定作物的質量、規格、性能、數量等方面進行詳細全面的檢驗，并向定作方出具一份證明產品符合

　　合同規定的檢驗合格證（該合格證不作為有關質量、規格、性能、數量等的最終檢驗證明）。同時，承攬方還應對其裝箱單上注明的定作物規格、數量進行核實。

　　4.4 定作方按照本合同附件中技術文件規定的標準和/或封存的樣品對定作物進行驗收。

　　4.5 定作方應在收到承攬方交付的定作物后日內進行初步驗收。對在上述期限內難以發現的缺陷的，定作方應在定作物正式

　　投入使用后60天完成初步驗收。

　　4．6定作方應在定作物正式投入使用后天進行最終驗收。定作方使用承攬方交付的定作物所生產的產品符合有關質量標準，

　　視為定作物通過了最終驗收。定作物通過最終驗收后月為質量保證期。承攬方承諾在質保期內保證定作物能夠正常使用，不存在質量問題，并承擔以下責任：

　　A）因定作物質量而導致的定作方產品缺陷，在不影響定作方生產的情況下，承攬方應負責在＿＿天內免費提供修理、更換等售后

　　服務，修理或更換的部件和材料的質量保證期從修理或更換之日起重新計算。

　　B）因定作物質量原因造成定作方停產，承攬方應在接到通知后3日內負責解決并使定作方能夠恢復生產，所有費用由承攬方承擔。

　　同時，承攬方應賠償定作方因停產所受到的損失。

　　4.7 如因定作物品質原因造成人身、財產損害等重大事故，承攬方應承擔因此所造成的一切損失。

　　第五條包裝與發運

　　5.1 承攬方應按定作物的實際需要采用合適的堅固包裝，其包裝應適于長途運輸、多次搬運，應保證能防潮、防震、防塵、防擠

　　壓變形、防銹、防鹽和防野蠻裝卸，并在包裝上顯著標識產品名稱、規格型號、數量等；由于包裝不妥或不合理而引起運輸、裝卸、保管貨物中的銹蝕、損壞和丟失，承攬方應承擔因此而產生的一切費用及損失。

　　5.2 承攬方有義務保證包裝箱和包裝物完好無損，定作方有權拒收已損壞包裝箱和包裝物的定作物。

　　5.3 定作物的包裝物歸定作方所有。如有特別約定需退回的，因退回而產生的一切費用由承攬方承擔。

　　5.4 定作物發運后12小時內承攬方應書面通知定作方發貨情況，并提供詳細發貨清單。

　　第六條交付與檢驗

　　6.1 承攬方應保證完全按本合同附件一加工訂單所載明的定作物名稱、規格、數量及交貨日期向定作方交貨。

　　6.2 定作物由承攬方負責交付至定作方生產現場或者定作方指定的其他收貨場所，貨物的運雜費由承攬方承擔。承攬方送達定作

　　方的定作物，應持有送貨通知單及承攬方對該批定作物的檢驗合格報告，定作方簽收承攬方的送貨通知單視為承攬方向定作方交付貨物，但不作為定作物檢驗合格的證明。

　　6.3 如果可能發生延期交貨，承攬方應提前15天以上通知定作方，但這并不免除其應當承擔遲延交貨的責任。

　　6.4 定作方對定作物的驗收分為初步驗收和最終驗收：

　　A）初步驗收包括定作物的名稱、規格、數量和外包裝等。定作物外觀驗收合格（按定作方在送貨單上確認的為準）后，方可進入

　　定作方指定倉庫存放。

　　B）最終驗收應根據定作方與承攬方確認的質量技術標準，由定作方的設備或技術管理部門負責進行檢驗，并出具書面檢驗報告書（單）。

　　6.5 經外觀檢驗、質量檢驗或經過實際使用，若發現承攬方交付的定作物不符合合同的要求，定作方應及時通知承攬方，承攬方應在接到通知后的24小時內予以答復并采取解決措施。逾期不予答復或解決，視為承攬方認可定作方的檢驗結果，定作方有權要求承攬方接受更換、返修、退貨，或者要求承攬方賠償定作方因此所受的損失，且承攬方還要承擔合同價款20％的違約金。

　　6.6 承攬方對定作方關于定作物的檢驗或認定結果如有異議，可要求復驗。復驗樣本的抽取由雙方共同進行，復驗以定作方所在

　　地技術監督部門負責進行，其檢驗結果是最終并有效的。復驗結果將維護質檢判定正確的一方利益，另一方將應承擔為進行復驗而發生的所有合理費用。

　　第七條支付價款

　　7.1 本合同生效后日內，定作方支付合同總價款的%即元作為定金，承攬方向定作方交付定作物后，該定金作為

　　本合同價款；定作物經定作方驗收合格且承攬方開具的全額發票后，定作方支付合同總價款的 %，即元；其余 % 元為質量保證金，承攬方無任何違約行為的，設備正常使用滿年，定作方付給承攬方質保金的。注：如三年質保則為三年付清，每年元。

　　7.2 承攬方應向定作方提供其稅號、開戶銀行及帳號等資料。這些資料如有變更，承攬方應及時書面通知定作方。未經本合同雙方

　　書面同意，承攬方不得委托任何第三方代收合同價款，亦不得由第三方向定作方開具發票。

　　7.3 定作方根據本合同約定向承攬方行使索賠權時，承攬方應在接到定作方索賠通知后30日內答復；逾期未答復的，則視其為認

　　可。經承攬方認可（含視其認可）的索賠款，承攬方應當在10日內給付定作方，否則，定作方可直接從質保金中抵扣，質保金不足抵扣的，承攬方仍需另行支付。

　　7.4 在定作物完工后，承攬方不得以定作方未及時付款為由而留置該定作物。

【加工合同】相關文章：

加工合同07-17