模具加工合同

時間：2022-08-13 11:14:27 加工合同我要投稿

模具加工合同范文集合8篇

　　隨著法律觀念的深入人心，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編精心整理的模具加工合同8篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

模具加工合同范文集合8篇

模具加工合同篇1

　　定作方：承攬方：

　　地址: 地址:

　　電話: 電話:

　　傳真: 傳真:

　　聯系人: 聯系人:

　　一、經雙方友好協商, 定作方委托承攬方加工生產__ __ 模具共______ 套，模具及零件加工合作合同范本。雙方達成如下加工協議模具基本情況：

　　產品名稱序號零件名稱穴數( 模具類型) 模具單價(RMB 元)

　　交貨條件

　　總價：(含17% 增值稅)

　　二、以上各套模具使用材質：_____________________( 以上模具用料由承攬方提供) 。

　　三、雙方的權利及責任：

　　定作方責任及權利如下：

　　1. 定作方負責交付給承攬方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。

　　2. 定作方負責交付給承攬方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。

　　3. 對交付給承攬方的產品設計圖紙和相關技術資料，定作方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，承攬方應征詢定作方意見，由定作方確認。

　　4. 承攬方完成模具的設計和制造后，由定作方去承攬方現場對模具進行驗證確認或由承攬方提供產品樣品到定作方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。

　　承攬方權利及責任如下：

　　1. 承攬方負責根據定作方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，承攬方負責按照合同規定按時完成符合定作方設計要求的模具。

　　2. 承攬方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時承攬方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供定作方確認。如需修/ 改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)

　　3. 模具由定作方認證合格后，由承攬方負責模具的封存。如定作方同意承攬方進行產品的后續加工生產，則由承攬方負責模具的修理和維護，承攬方必須根據定作方或定作方授權的第三方的訂單進行批量生產。

　　4. 對給定作方生產的所有模具，承攬方應提供的詳細的設計圖紙給定作方。所有的圖紙必須以Autocad 或Pro-Eng(PRO-el2) 制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批準。

　　四、技術條款：

　　1. 模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由承攬方負責;

　　2. 在雙方協商無異議之后，定作方提供產品設計圖紙及相關技術資料給承攬方, 并派工程人員同承攬方進行技術交流或承攬方派工程人員到定作方進行技術交流，產品圖紙及技術要求列表見附件1 ;

　　3. 承攬方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到定作方的品質要求。

　　4. 承攬方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到承攬方的交貨要求：

　　日產能：_______K 月產能：______K

　　5. 承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到萬次。

　　6. 未經定作方允許, 嚴禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由承攬方依本合同的違約條款承擔違約責任。

　　五、商務條款：

　　1. 模具價格：

　　1.1 經雙方協商后，由承攬方提供定作方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。

　　1.2 模具合同總金額(含___ _% 增值稅)RMB__ _ 。

　　1.3 模具價格總金額已包含如下費用，承攬方不得以以下原因向定作方要求費用：

　　1.3.1 承攬方對產品進行成型/ 二次加工/ 組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;

　　1.3.2 承攬方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;

　　1.3.3 承攬方提供給定作方進行模具和產品認證的試模樣品(套)的費用;

　　1.3.4 承攬方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;

　　1.3.5 承攬方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。

　　1.4 當定作方書面要求承攬方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則承攬方不需向定作方收費;如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由承攬方根據修改模具所需工時向定作方報價，由定作方承擔相應的模具修改費用。如果因為承攬方的原因, 因模具不能滿足定作方的要求而進行的修模或改模, 定作方不承擔任何責任，合同范本《模具及零件加工合作合同范本》。

　　1.5 由于承攬方原因導致定作方需要花費正常技術支持外的人工及費用，承攬方應根據定作方認可的方式給予相應的補償。

　　2. 開模進度：

　　2.1 承攬方在收到定作方確認后的產品圖檔之后，即開始進入模具設計和制作階段, 開模周期為__ 天。

　　2.2 由于定作方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。

　　2.3 如果承攬方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而定作方又急需生產，承攬方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。

　　3. 付款方式:

　　乙方同意甲方按如下方式付款。

　　3.1 結算的方式：

　　;開17% 增值稅發票。

　　3.1.1 本合同制造整批模具的總金額( 含增值稅) 為人民幣_________ 元整(人民幣________ 元整)，定作方支付模具總金額的_____% ，剩余___% 模具費分攤在首K 產品內，如果訂單數量不足K ，定作方需補給承攬方未攤完的模具費。

　　3.1.2 自雙方合同簽訂后，承攬方提供增值稅發票( 模具總額的_ 0%), 定作方在二十個工作日內支付。

　　4. 產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經定作方書面確認后，承攬方方可接受定作方或定作方授權的第三方的訂單。定作方授權的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從于本合同。

　　六、產品品質保證

　　承攬方在完成模具后，承攬方同意按照定作方品質標準以保證產品品質( 首件確認報告) 。

　　定作方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。

　　七、模具所有權

　　1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )的所有權，均歸定作方所有，承攬方不得干涉定作方對模具的處置權。如在承攬方生產, 由承攬方負責保管, 未經定作方同意, 承攬方不得將此模具提供給第三者生產, 否則定作方有權要求承攬方退還模具費并賠償造成的損失。

　　2. 定作方付清模具款后，要求將模具從承攬方處轉出時，承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。承攬方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至定作方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )和所有夾治具必須同時轉移給定作方。

　　3. 模具轉移過程中，如因承攬方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔。

　　八、模具維護

　　1. 承攬方保證模具使用壽命萬次, 并在此期間內由承攬方負責免費保養維修, 如模具在使用壽命內不能使用, 承攬方應負責更換或重新開模, 并承擔相應的費用。

　　2. 承攬方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關的技術細節或證據，定作方可以隨時間登記，無需通知。承攬方每三個月應將登記記錄復印一次給定作方。承攬方應主動定期完成此項任務，無需定作方另行提出要求。

　　九、知識產權

　　1. 本合同所涉及的產品造型及定作方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權為定作方所擁有，未經定作方許可，承攬方不得向任何公司和個人泄漏，否則由此產生的一切損失由承攬方負責;定作方僅同意承攬方基于本合同項下的目的使用定作方所提供的一切資料和信息,

　　2. 承攬方同意其不會將定作方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的, 否則定作方有權追究承攬方相應的責任; 未經定作方書面許可，承攬方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息。

　　3. 未經定作方許可，嚴禁承攬方使用本模具向除定作方或定作方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由承攬方負責;

　　4. 其它未盡保密事項，依定作方與承攬方簽訂的“ 保密協議” 執行。

　　十、違約責任

　　1. 如果承攬方方未能按五、2.1 中規定的各階段的進度完成模具制作及送樣，由承攬方承擔違約責任。每延誤一天，承攬方須付給定作方本合同總金額的% 作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。

　　2. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質達不到定作方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢，承攬方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/ 停線費用。雙方可另行簽署<< 生產用原材料/ 零部件采購合同>> 進行約定。

　　3. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質和進度達不到定作方的要求，使定作方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機，或者定作方被迫因此取消此項目，從而使定作方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失，則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外，視實際情況承攬方另外承擔定作方直接及間接的經濟損失。

　　4. 如承攬方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，定作方允許定作方免責。承攬方應在不可抗拒力發生后24 小時內以)書面形式通知定作方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2 周以上，定作方有權取消本合同。

　　5. 其它未盡事宜：按《合同法》執行。

　　十一、糾紛解決

　　對于實施本合同而發生的任何爭議, 雙方首先通過友好協商解決, 如在30 天內協商不成, 任何一方均可將爭議提交溫州市龍灣區人民法院處理。

　　十二、本合同雙方須嚴格執行, 如一方因故不能履行合同, 必須提前兩周征得對方同意, 方可終止本合同。

　　定作方: 承攬方:

　　代表: 代表:

　　年月日年月日

模具加工合同篇2

　　買方：

　　賣方：

　　經買賣雙方友好協商,買方委托賣方加工生產__ __模具共______套。雙方達成如下加工協議模具基本情況:

　　產品名稱序號零件名稱穴數(模具類型) 模具單價(RMB元) 交貨條件

　　總價： (含17%增值稅)

　　以上各套模具使用材質：_____________________

　　(以上模具用料由賣方提供)。

　　一、雙方的權利及責任：

　　買方責任及權利如下：

　　1. 買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。

　　2. 買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。

　　3. 對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料，買方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，賣方應征詢買方意見，由買方確認。

　　4. 賣方完成模具的設計和制造后，由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。

　　賣方權利及責任如下：

　　1. 賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，賣方負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。

　　2. 賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳

　　細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)

　　3. 模具由買方認證合格后，由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的后續加工生產，則由賣方負責模具的修理和維護，賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。

　　4. 對給買方生產的所有模具，賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以Autocad或Pro-Eng(PRO-el2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。

　　二、技術條款：

　　1. 模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;

　　2. 在雙方協商無異議之后，買方提供產品設計圖紙及相關技術資料給賣方, 并派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流，產品圖紙及技術要求列表見附件1;

　　3. 賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求

　　4. 賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求：

　　日產能：_______K 月產能：______K

　　5. 賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。

　　6. 未經買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。

　　三、商務條款：

　　1 . 模具價格：

　　1.1 經雙方協商后，由賣方提供買方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。

　　1.2 模具合同總金額(含____%增值稅)RMB___。

　　1.3 模具價格總金額已包含如下費用，賣方不得以以下原因向買方要求費用：

　　1.3.1 賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;

　　1.3.2 賣方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;

　　1.3.3 賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(800套)的費用;

　　1.3.4 賣方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;

　　1.3.5 賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。

　　1.4 當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則賣方不需向買方收費;如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價，由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修�；蚋哪�,買方不承擔任何責任.

　　1.5 由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用，賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。

　　2. 開模進度：

　　2.1 賣方在收到買方確認后的產品圖檔之后，即開始進入模具設計和制作階段,開模周期為__25__天

　　2.2 由于買方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。

　　2.3 如果賣方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而買方又急需生產，賣方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。

　　3. 付款方式:

　　乙方同意甲方按如下方式付款。

　　3.1 單獨結算的方式：月結，開票后60天，開17%增值稅發票.

　　3.1.1 本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整)，買方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費分攤在首50K產品內，如果訂單數量不足50K，買方需補給賣方未攤完的模具費。

　　3.1.2 自雙方合同簽訂后，賣方提供增值稅發票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內支付。

　　4. 產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認后，賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。

　　四、產品品質保證

　　賣方在完成模具后，賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).

　　買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。

　　五、模具所有權

　　1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D)的所有權，均歸買方所有，賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產,由賣方負責保管,未經買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產, 否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失.

　　2. 買方付清模具款后，要求將模具從賣方處轉出時，賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D和3D)和所有夾治具必須同時轉移給買方。

　　3. 模具轉移過程中，如因賣方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。

　　六、模具維護

　　1. 賣方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內由賣方負責免費保養維修, 如模具在使用壽命內不能使用, 賣方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用.

　　2. 賣方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由

　　買方提出。如買方要詢問有關的技術細節或證據，買方可以隨時間登記，無需通知。賣方每三

　　個月應將登記記錄復印一次給買方。賣方應主動定期完成此項任務，無需買方另行提出要求。

　　六、知識產權

　　1. 本合同所涉及的產品造型及買方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權為買方所擁有，未經買方許可，賣方不得向任何公司和個人泄漏，否則由此產生的一切損失由賣方負責;買方僅同意賣方基于本合同項下的目的使用買方所提供的一切資料和信息,

　　2. 賣方同意其不會將買方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則買方有權追究賣方相應的責任; 未經買方書面許可，賣方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及賣方提供或已提供之任何資料和信息。

　　3. 未經買方許可，嚴禁賣方使用本模具向除買方或買方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由賣方負責;

　　4. 其它未盡保密事項，依買方與賣方簽訂的“保密協議”執行。

　　七、違約責任

　　1. 如果賣方方未能按2.1中規定的各階段的進度完成模具制作及送樣，由賣方承擔違約責任。每延誤一天，賣方須付給買方本合同總金額的2%作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。

　　2. 如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質達不到買方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢，賣方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。雙方可另行簽署<<生產用原材料>>進行約定。

　　3. 如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求，使買方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機，或者買方被迫因此取消此項目，從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失，則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。

　　4. 如賣方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發生后24小時內以)書面形式通知買方，并且賣方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上，買方有權取消本合同。

　　5. 其它未盡事宜：按《經濟合同法》執行。

　　八、糾紛解決

　　對于實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決, 如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交東莞市法院處理.

　　本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。

　　買方:

　　代表:

　　賣方:

模具加工合同篇3

　　甲方：乙方：

　�。ㄒ幌潞喎Q甲方）因產品生產需要，委托（以下簡稱乙方）制造耳機塑料模具5副，經雙方友好協商達成如下協議：

　　一：模具名稱、數量及價格：（見附表）

　　二：模具要求：

　　1、型芯材料D61，型腔材料D61。

　　2、模具全部自動脫模。

　　3、模具首次交樣時間為________年____月____日前，交模時間為________年____月____日前。。

　　4、按國家相關的模具技術要求設計加工模具，注塑件無飛邊、毛刺。收縮等缺陷；

　　5、模具壽命：100萬模次以上；

　　6、模具分型面錯型不得有；

　　7、其它要求按照甲乙雙方商議所做的技術備忘錄為標準。

　　三：制模依據：按甲方提供的實物樣件進行設計加工；

　　四：售后服務：

　　1、模具質保壽命期內，乙方負責模具的修理，原則上修模地點在甲方，如遇甲方加工設備等原因無法在甲方完成修理的，可以送回到乙方修理，相關費用由乙方負責；

　　2、由于甲方使用不當或甲方需要改動引旨起的模具修改，乙方酌情收取成本費，不計勞務費。

　　五：乙方需要提供給甲方的資料：

　　1、最終開模產品圖；

　　2、全部模具零件，裝配圖；

　　3、模具操作及保養說明書；

　　4、模具材料的質量保證書。

　　六：付款方式：

　　1、合同正式簽訂之后首付定金（預付款）為總額的40%，即4萬元整；

　　2、模具交貨驗收合格后再付總額的40%，即4萬元整；

　　3、余款在模具交貨驗收合格后10天內付清。

　　七：違約責任：

　　1、如乙方準時按質量完成模具加工，甲方應按時支付給乙方相應的模具款，如未按時支付（非人為因素除外）模具款，甲方每天應支付遲納金或延期模具總價的0。1%。

　　2、乙方應按時按質地完成模具的加工及相關的修理，如乙方不能按時交模，則每延遲交模時間（含試模合格的時間）一天甲方將從應付予乙方的模具款中扣除1000元以示懲罰，如果延遲交模時間超過1個月，甲方就不再接收此模具，并有權收回此模具之全部已付款，乙方同時須向甲方繳納相當于此模具制造價格1倍的違約金，并承擔甲方由此造成的一切損失，其它事項雙方協商解決或按合同法相關條款處理。

　　八：本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，甲、乙雙方代表簽字、蓋章生效。

　　甲方：代表：____日期：

　　乙方：代表：____日期

模具加工合同篇4

　　定作方：承攬方：

　　二、定作方：產品要求：

　　1、按圖紙要求(見附件)。

　　2、長

　　1.4米送樣各10根鋁型材。

　　三、付款及模具驗收：由定作方在合同生效后7天內一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費。合格模具試樣在________年____月____日前完成，并送樣到定作方處確認。

　　四、模具所有權為定作方所有，承攬方不得擅自把模具用

　　第三方的產品生產;在以后生產中，由承攬方承擔模具的維修及復模(模具壽命完結時的新開模)費用。

　　五、解決合同糾紛的方式：按國家合同法處理。

　　六、雙方協商的其他條款：各款鋁型材采購量達4噸時(含4噸)，退回模具款。有效期限：________年____月____日至________年____月____日

　　甲方：乙方：________年____月____日：

模具加工合同篇5

　　甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)

　　甲方委托乙方制作模具及樣件，經雙方平等協商后確定如下責任和義務。

　　1、甲方負責提供實物樣件及圖紙、驗收標準、模具制作要求。

　　2、乙方負責按照甲方規定的模具質量及要求制作，并及時向甲方匯報模具制作進度。

　　3、乙方負責甲方提供圖紙及實樣的保密，并在模具交付時將實樣返回甲方

　　4、模具制出的零件質量需達到實樣外觀尺寸、結構合理、強度要求，無毛X等其它不良，模具等級按照甲方制定的內部標準。

　　5、

　�、�、模具制作要求以人性化、安全為基礎，模具在調試、正常生產情況下不得出現掉落或斷裂等嚴重危害生產安全的情況，此類情況造成的損失由乙方負全責;

　�、�、試模前按要求完成模腳刻字、鑲塊刻字。

　�、�、模具制作完成后，由乙方負責全部試模費用，直至模具與產品驗證合格。試模材料由甲方提供(跟生產用料一致)

　　7、模具驗收后如果甲方由于各種原因需修改模具，費用另外報價，相關修改模具費用雙方進行協商，以書面形式達成一致。

　　8、模具費由甲方承擔，產權由甲方所有，合同生效后模具費先預付50%，余款待模具小批量試產后付30%，尾款20%在模具移加工合同模板交給甲方后三個月內結清。(如果模具無訂單試產則在樣品合格后三個月內付40%，尾款10%在五個月內結清)

　　9、開模周期為收到預付款后天(第一次交付符合功能裝配的樣件)

　　10、首次試模樣品按合同推遲超過二天罰款1%天、超過十天罰款3%天;合格樣按合同規定時間推遲超出二天罰款2%天、超過10天罰款5%天。

　　1、模具正式移交時乙方同時需提供全套模具圖紙(包括2D圖紙與3D圖紙,以電子稿形式發送)，給甲方。1

　　2、若模具壽命不足合同規定壽命，乙方無償提供維修配件，以使模具達到設計壽命要求。

　　3、在生產過程中存在連續修�；蛘邿o法解決問題的甲方可追回乙方不超過模具價格40%的模具費用。

　　4、甲方技術部工程人員就模具的制造進程和具體的配合，有權對乙方項目負責人和工程師進行協商，乙方就甲方技術人員提出合理的要求(如時間進度)應積極配合，不得推諉和拖延，有困難雙方協商解決。

　　5、解決合同糾紛的方式：未盡事宜雙方協商解決，協商不成由合同履行地法院解決，本合同履行地為____省____縣。此協議一式貳份，甲乙雙方各執一份，并自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為________年。

　　甲方代表：乙方代表：

　　甲方蓋章：乙方蓋章：`

　　____日期：________年____月____日

模具加工合同篇6

　　買方: 賣方：

　　地址: 地址:

　　電話: 電話:

　　傳真: 傳真:

　　聯系人: 聯系人:

　　經買賣雙方友好協商,買方委托賣方加工生產____模具共______套。雙方達成如下加工協議：

　　模具基本情況:加工合同模板交貨條件

　　以上各套模具使用材質：_____________________ (以上模具用料由賣方提供)。

　　一、雙方的權利及責任：

　　買方責任及權利如下：

　　1. 買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。

　　2. 買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。

　　3. 對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料，買方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，賣方應征詢買方意見，由買方確認。

　　賣方權利及責任如下：

　　1. 賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，賣方負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。

　　2. 賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供買方確認。如需修改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)

　　4. 對給買方生產的所有模具，賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以XXX或-Eg(-e2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。

　　二、技術條款：

　　1. 模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;

　　3. 賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求。

　　4. 賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求：____日產能：____月產能：______

　　5. 賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。

　　6. 未經買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體e8

　　6.c或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。

　　三、商務條款：

　　1 . 模具價格：

　　1.1 經雙方協商后，由賣方提供買方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。

　　1.2 模具合同總金額(含____%增值稅)B___。

　　1.3 模具價格總金額已包含如下費用，賣方不得以以下原因向買方要求費用：

　　3.1 賣方對產品進行成型二次加工組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;

　　3.2 賣方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;

　　3.3 賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(800套)的費用;

　　3.4 賣方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;

　　3.5 賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。

　　1.5 由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用，賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。

　　2. 開模進度：

　　2.1 賣方在收到買方確認后的產品圖檔之后，即開始進入模具設計和制作階段,開模周期為__25__天

　　2.2 由于買方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。

　　2.3 如果賣方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而買方又急需生產，賣方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求重新開模。

　　3. 付款方式:

　　乙方同意甲方按如下方式付款。

　　3.1 單獨結算的方式：____月結，開票后60天，開17%增值稅發票.

　　1.1 本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整)，買方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費分攤在首50產品內，如果訂單數量不足50，買方需補給賣方未攤完的模具費。

　　1.2 自雙方合同簽訂后，賣方提供增值稅發票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內支付。

　　四、產品品質保證

　　賣方在完成模具后，賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告). 買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。

　　五、模具所有權

　　3. 模具轉移過程中，如因賣方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。

　　六、模具維護

　　1. 賣方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內由賣方負責保養維修, 如模具在使用壽命內不能使用, 賣方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用.

　　2. 賣方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由買方提出。如買方要詢問有關的技術細節或證據，買方可以隨時間登記，無需通知。賣方每三個月應將登記記錄復印一次給買方。賣方應主動定期完成此項任務，無需買方另行提出要求。

　　七、知識產權

　　3. 未經買方許可，嚴禁賣方使用本模具向除買方或買方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由賣方負責;

　　4. 其它未盡保密事項，依買方與賣方簽訂的保密協議執行。

　　八、違約責任

　　1. 如果賣方方未能按

　　2.1中規定的各階段的進度完成模具制作及送樣，由賣方承擔違約責任。每延誤一天，賣方須付給買方本合同總金額的.2%作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。

　　2. 如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質達不到買方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢，賣方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工停線費用。雙方可另行簽署生產用原材料零部件采購合同a;a;進行約定。

　　5. 其它未盡事宜：按《經濟合同法》執行。

　　九、糾紛解決

　　對于實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決, 如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交市法院處理.

　　本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。

　　買方: 賣方:

　　代表: 代表

模具加工合同篇7

　　買方:

　　賣方：

　　地址:

　　電話:

　　傳真:

　　聯系人:

　　經買賣雙方友好協商,買方委托賣方加工生產____模具共______套。雙方達成如下加工協議

　　模具基本情況:

　　產品名稱序號零件名稱穴數(模具類型) 模具單價（rmb元）交貨條件

　　總價：（含17%增值稅）

　　以上各套模具使用材質：_____________________

　　(以上模具用料由賣方提供)。

　　一、雙方的權利及責任：

　　買方責任及權利如下：

　　1.買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。

　　2.買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。

　　3.對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料，買方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，賣方應征詢買方意見，由買方確認。

　　4.賣方完成模具的設計和制造后，由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。

　　賣方權利及責任如下：

　　1. 賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，賣方

　　負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。

　　2.賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳

　　細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模,送板時同時也要附檢驗測試報告（注明修改的

　　地方）

　　3.模具由買方認證合格后，由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的后續加工生產，則由賣方負責模具的修理和維護，賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。

　　4.對給買方生產的所有模具，賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。

　　二、技術條款：

　　1.模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責；

　　2.在雙方協商無異議之后，買方提供產品設計圖紙及相關技術資料給賣方,并派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流，產品圖紙及技術要求列表見附件1；

　　3.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求

　　4.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求：

　　日產能：_______k

　　月產能：______k

模具加工合同篇8

　　買方:賣方：

　　聯系人:聯系人:

　　經買賣雙方友好協商,買方委托賣方加工生產____模具共______套。雙方達成如下加工協議

　　模具基本情況:

　　產品名稱

　　序號

　　零件名稱

　　穴數(模具類型)

　　模具單價(rmb元)

　　交貨條件

　　總價：(含17%增值稅)

　　以上各套模具使用材質：_____________________

　　(以上模具用料由賣方提供)。

　　一、雙方的權利及責任：

　　買方責任及權利如下：

　　1.買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。

　　2.買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。

　　3.對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料，買方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，賣方應征詢買方意見，由買方確認。

　　4.賣方完成模具的設計和制造后，由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。

　　賣方權利及責任如下：

　　1.賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，賣方負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。

　　2.賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模,送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)

　　3.模具由買方認證合格后，由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的后續加工生產，則由賣方負責模具的修理和維護，賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。

　　二、技術條款：

　　1.模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;

　　2.在雙方協商無異議之后，買方提供產品設計圖紙及相關技術資料給賣方,并派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流，產品圖紙及技術要求列表見附件1;

　　3.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求

　　4.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求：

　　日產能：_______k

　　月產能：______k

　　5.賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。

　　6.未經買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。

　　三、商務條款：

　　1模具價格：

　　1.1經雙方協商后，由賣方提供買方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。

　　1.2模具合同總金額(含____%增值稅)rmb___。

　　1.3模具價格總金額已包含如下費用，賣方不得以以下原因向買方要求費用：

　　1.3.1賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;

　　1.3.2賣方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;

　　1.3.3賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(800套)的費用;

　　1.3.4賣方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;

　　1.3.5賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。

　　1.4當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則賣方不需向買方收費;如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價，由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修�；蚋哪�,買方不承擔任何責任.

　　1.5由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用，賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。

　　2.開模進度：

　　2.1賣方在收到買方確認后的產品圖檔之后，即開始進入模具設計和制作階段,開模周期為__25__天

　　2.2由于買方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。

　　2.3如果賣方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而買方又急需生產，賣方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。

　　3.付款方式:

　　乙方同意甲方按如下方式付款。

　　3.1單獨結算的方式：

　　月結，開票后60天，開17%增值稅發票.

　　3.1.1本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整)，買方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費分攤在首50k產品內，如果訂單數量不足50k，買方需補給賣方未攤完的模具費。

　　3.1.2自雙方合同簽訂后，賣方提供增值稅發票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內支付。

　　4.產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認后，賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。