【熱門】加工合同模板匯編6篇

　　隨著法律知識的普及，很多場合都離不了合同，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的加工合同6篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

加工合同 篇1

　　承攬方（甲方）：_________

　　定作方（乙方）：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　定作物名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間和地點

　　檢驗標準及方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

　　材料名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條加工費結算辦法與時間

　　______________________________。

　　第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　（一）甲方：

　　1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年

　　一方違反上述保密義務的，應

　　承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：_____________________________________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1．本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_____份，送_________留存一份。

　　承攬方（蓋章）：_________定作方（蓋章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_____法定代表人（簽字）：_____

　　地址：___________________地址：___________________

　　_________年______月____日_________年______月____日

　　簽訂地點：_______________簽訂地點：______________

加工合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　為充分利用本地低品位礦和廢棄的礦產資源的優勢發揮乙方的技術特長，加快堆浸公司的發展，擴大生產規模，經甲乙雙方協商，并簽訂協議如下：

　　一、甲方為乙方提供堆浸礦石的一切合法手續，生產加工點（小龍山四個池子及堆浸場地和現有住房）和生產加工用的氰化藥劑，費用由乙方承擔。

　　二、生產加工經營由乙方負責，甲方參與管理，乙方在生產經營期間的債權、債務由乙方承擔。

　　三、乙方每年須向甲方交納管理費萬元；分四個季度交納，即每季度為壹萬貳仟伍佰元。交納時間：乙方必須在每季度的第一個月的5號之前交清。協議期限暫訂兩年，即從_______年____月____日至_____年____月____日止。

　　四、甲方負責本地的外部環境協調工作，如因甲方原因造成乙方無法生產的由甲方負責，若是乙方生產原因造成周邊群眾損失的，甲方負責協調，費用由乙方承擔。

　　五、乙方經過加工處理后的廢渣歸甲方處理。

　　六、礦石的來源主要由乙方自主采購，甲方為乙方提供銅

　　陵地區的礦產信息及金銀廢渣信息，由甲方協助乙方落實礦源，乙方自主經營自負盈虧。

　　七、乙方必須按照上級主管部門和甲方的要求搞好堆浸選礦工作，抓好安全生產，在生產經營過程中如發生大小工傷事故，一切費用由乙方承擔。

　　八、如因國家政策原因造成本協議不能履行的，本協議自行終止，甲、乙雙方損失各自承擔。

　　九、甲、乙雙方應加強互信、互通信息，遇到問題，雙方協商解決，經過雙方共同努力，提高經濟效益，做到雙方盈利。

　　十、本協議簽字生效，一式兩份，雙方必須共同遵守，任何一方不得單方違約。

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　年月日

加工合同 篇3

　　為發展市場經濟，提高加盟者經濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據《中華人民共和國合同法》經雙方協商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協議：

　　甲方：

　　乙方：

　　一、甲方權利、義務：

　　1、向乙方提供打火機散件，回收產品，現金支付加工費。

　　2、向乙方提供合格的充氣設備，組裝工具。

　　3、有權要求乙方按市場需求加工打火機數量、式樣、時間等。

　　4、向乙方及時供應全套散件。

　　二、乙方權利、義務：

　　1、向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款688元。

　　2、按甲方要求加工合格打火機。

　　3、及時支付散件價款。

　　4、可以自行銷售成品打火機，但應及時告知甲方。

　　5、乙方自行選擇生產場所，保證安全生產。在生產中如出現一切事故

　　由乙方自負。

　　三、生產標準：（依培訓標準）

　　1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。

　　2、火焰均勻，火苗調火高度2—3cm無斷頭。

　　四、未盡事宜協商解決，協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。

　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。

　　六、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。

　　七、可享受免費用設備的優惠條件，具體如下：

　　1、乙方在甲方批發火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。

　　2、乙方在甲方批發火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可

　　以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備款。

　　3、乙方在甲方批發火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設備、工具歸乙方所有，

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　簽定日期 年 月 日 年 月 日

加工合同 篇4

　　合同編號：__________________

　　定作人：_____________________________

　　承攬人：_____________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，遵循公平和誠實信用的原則，定作人和承攬人經協商達成如下協議：

　　第一條 定作物、數量、規格及報酬

　　定作物名稱規格/型號質量要求/ 技術標準計量 單位數量交貨時間報酬 定作報酬計價方式：__________________________________________。 合計(大寫)：________________________________元人民幣。

　　第二條 定作人在簽署合同后___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣，余款支付方式： 。

　　第三條 定作人提供的材料 材料名稱規格/型號質量標準計量 單位數量提供時間 承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗，并在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認可定作人提供的材料符合合同約定。

　　第四條 定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求，作為合同附件。未經定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。

　　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在收到后3日內向定作人提出書面異議。

　　第五條 定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監督和檢查，并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費用由承攬人承擔。

　　第六條 未經定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權解除合同。

　　第七條 承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。 定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。

　　定作物需要安裝調試的，承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。

　　第八條 定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為： 。

　　第九條 承攬人對定作物的質量承擔保修責任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內，定作人按合同總價的___%預留質量保修金，保修期滿無質量問題的予以退還。

　　定作物在保修期內出現質量問題的，承攬人應及時予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的，定作人有權自行維修，費用直接從預留的質量保修金中抵扣，不足部分定作人有權繼續向承攬人追償。

　　第十條 違約責任：

　　1. 承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。

　　2. 因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等)，承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。

　　3. 承攬人完成的定作物質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準，定作人有權要求其繼續履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金，不足彌補定作人損失的，承攬人應繼續賠償。

　　第十一條 本合同在履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。

　　第十二條 本合同一式____份，雙方各執____份，自雙方加蓋公章之日起生效。

　　第十三條 補充條款_______________________________________

　　定作人：___________________________

　　承攬人：___________________________

　　住所地：___________________________

　　住所地：___________________________

　　電話：_______________

　　電話：_________________

　　委托代理人：________________

　　委托代理人：________________

　　________年_____月_____日________年_____月_____日

加工合同 篇5

　　合同編號： 第 號

　　甲方：

　　乙方： 公司

　　為了明確雙方之間的權利與義務，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方經共同協商一致，就甲方委托乙方加工成型鋼筋事宜達成協議如下，以示信守。

　　一、委托事項

　　甲方委托乙方承擔 (工程)項目(以下簡稱項目)的成型鋼筋加工工作，乙方按照甲方提供的成型鋼筋配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。

　　二、合同工期

　　本合同工期自 年 月 日起至 年 月 日止。合同工期提前或順延的，由甲乙雙方另行協商確定。

　　三、甲方的權利與義務

　　(一)甲方的權利

　　1、甲方有權要求乙方按時、保質、保量完成成型鋼筋加工工作。

　　2、甲方有權監督、指導乙方生產，有權對乙方加工質量進行抽檢。

　　3、按照本合同約定甲方享有的其他權利。

　　(二)甲方的義務

　　1、按照合同約定向乙方提供符合國家標準及項目要求的鋼筋原材料。

　　2、合同生效后3日內，甲方應以書面的形式向乙方進行技術交底并提供施工圖紙及圖紙會審記錄等有效性技術文件。交底資料中應詳細說明所承攬項目段號編制情況，各軸線位置，計劃施工進度，以及成型鋼筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。

　　3、按照雙方約定，由甲方組織形成圖紙翻樣技術小組，負責施工圖紙的鋼筋計算與翻樣工作。

　　4、甲方應按工程進度計劃提前5日向乙方提供本合同成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日)，配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位及合理的工期要求，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效。

　　5、按照本合同約定提貨或接收乙方交付的成型鋼筋產品。

　　6、按照合同約定及時足額向乙方支付合同價款，不得拖欠。

　　7、甲方提供授權經辦人簽字字體體樣作為本合同附件，明確其授權范圍。甲方更換授權經辦人員時應及時通知乙方，否則應承擔由此產生的法律責任。

　　8、對乙方提出的任何質疑或異議，甲方應當在12小時內予以書面澄清或解答。

　　9、需要乙方現場加工時，甲方應提供滿足加工需求的加工場地，并負責將水、電源(符合乙方加工用動力電源需求)接入鋼筋加工現場;現場加工時，水、電費由甲方承擔，鋼筋加工制作設備以及場地內其余設施由乙方自行解決。

　　四、乙方的權利與義務

　　(一)乙方的權利

　　1、要求甲方按照合同約定及時足額支付合同價款。

　　2、要求甲方按照合同約定提供符合國家標準及項目要求的鋼筋原材料。

　　3、按照本合同約定乙方享有的其他權利。

　　(二)乙方的義務

　　1、本合同生效后，乙方應積極準備生產，確保甲方工程項目施工進度。

　　2、鋼筋原材料經驗收合格后，乙方方可進行加工。

　　3、乙方收到甲方提供的成型鋼筋配筋單后，應認真校對，如圖示尺寸、規格、數量標注無法正確識別時應及時與甲方聯系。

　　4、乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號號、尺寸、幾何圖形、數量。每一編號的鋼筋提供標牌一張。

　　5、乙方特殊作業人員和施工操作人員必須具有相關的上崗證書。

　　6、接受甲方的監督、指導，協助甲方工作人員進行產品抽檢工作。

　　7、嚴格按照工藝標準進行操作，合理套材降低損耗。

　　8、乙方保證使用甲方提供的原材料進行加工，不得調換使用其他材料。

　　9、乙方負責完成鋼筋機械連接試樣的制作，并及時通知甲方試驗人員送樣檢測。

　　五、鋼筋原材料供應

　　1、甲方提供鋼筋原材料應符合《鋼筋混凝土用鋼第1部分熱軋光圓鋼筋》(GB1499.1-20xx)及《鋼筋混凝土用鋼第2部分：熱軋帶肋鋼筋》(GB1499.2-20xx)規定的標準。

　　2、甲方應委派專人負責鋼筋原材料的接收、檢驗工作，并負責將鋼筋原材料運至乙方指定地點。驗收合格后，甲方將鋼筋原材料交付乙方，甲乙雙方共同簽署交接記錄。鋼筋采購合同、產品合格證、質保卡、產品說明書、檢驗報告等資料作為交接記錄附件交乙方備案。

　　3、甲方對其所提供鋼筋原材料的質量負責，對原材料存在的質量缺陷，應及時協調材料供應商予以修理、更換。乙方接收甲方提供的鋼筋原材料，并不免除甲方承擔的質量責任。

　　4、乙方有權對甲方供應的鋼筋原材料質量進行重新檢驗，檢驗費用計入合同價款。

　　六、設計變更

　　1、如遇工程設計變更，甲方應及時以書面形式通知乙方暫停加工，合同工期相應順延。

　　2、工程設計變更后，甲方應重新向乙方進行技術交底，并協商確定合同工期。甲方應及時以書面形式提供補充配筋單，補充配筋單應標注“急配”字樣及合理的工期要求。

　　3、發生設計變更的，乙方已按甲方要求投入加工生產的費用及由此產生的損失由甲方承擔。

　　七、產品質量要求

　　1、乙方加工后的成型鋼筋產品質量應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-20xx)的規定。

　　2、對成型鋼筋產品的其他要求 。

　　八、安全與文明施工

　　1、乙方在履約過程中，應做好安全教育、安全防護及文明施工，保證施工安全和人身安全;發生事故，應積極采取有效措施防止損失擴大，因乙方組織、指揮不當或安全措施不完備等原因造成的`安全事故由乙方承擔全部責任與損失。

　　2、甲方認為乙方工作中的安全措施不力、設施不足，有權要求乙方限期改正。

　　3、乙方夜間施工應提供足夠的照明和警示標志，確保安全。

　　九、運輸及檢驗

　　1、乙方交付的成型鋼筋應當采用相應標準的保護措施進行妥善包裝。

　　2、乙方按照合同約定完成成型鋼筋加工工作后，以傳真形式書面通知甲方提貨。甲方應當在收到乙方通知后3日內安排提貨。

　　3、甲方委派的提貨人員應當持有甲方出具的書面授權文件，否則，乙方有權拒絕交貨。

　　4、甲方提貨的，甲方應在提貨時完成成型鋼筋的驗收工作。成型鋼筋經驗收合格交付甲方后，甲方應填寫收貨回執單交于乙方。成型鋼筋交付后，發生毀損、滅失的風險由甲方承擔。

　　5、采用乙方送貨的，甲方應指定交貨地點。成型鋼筋運至指定地點后，甲方應當場驗收，驗收合格后填寫收貨回執單交于乙方。

　　6、甲方未經驗收即接受成型鋼筋產品或將成型鋼筋產品加以使用的，視為成型鋼筋產品驗收合格。

　　7、成型鋼筋驗收不合格的，乙方應及時予以修理、更換、重做，由此產生的費用由乙方承擔。

　　十、合同價款

　　合同總價款預計為人民幣 萬元，以實際結算金額為準。

　　(1)本合同螺紋鋼筋加工損耗系數按 %計取，螺紋鋼筋加工結算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為：結算價款=收貨回執單記載的重量*(1+損耗系數)*加工結算單價。

　　(2)本合同線材鋼筋加工損耗系數按 %計取，線材鋼筋加工結算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為：結算價款=收貨回執單記載的重量*(1+損耗系數)*加工結算單價

　　(3)本合同所稱加工結算單價包括成型制作費、稅金等交付甲方使用前的所有費用，不含直螺紋接頭加工、套筒費用。

　　(4)鋼筋機械連接頭 元/個(鋼筋不分材質、規格加工套絲、不含套筒，并戴好保護帽)，按照收貨回執單記載的數量結算。

　　(5)采用乙方送貨的，乙方支付的運輸費、裝卸車費等配送費用據實結算，計入合同總價款。

　　合同總價款為上述各項金額之和。

　　十一、結算與支付

　　1、成型鋼筋經驗收合格交付甲方后，乙方書面或以傳真形式向甲方提交成型鋼筋結算單，甲方應在收到結算單后3日內書面或以傳真形式對結算單予以確認。如甲方未按時確認也沒有提出異議，視為甲方對該成型鋼筋結算單予以確認。

　　2、合同價款按月結算，甲方于每月10日前按照結算單記載的金額向乙方支付上月合同價款。(定期結算方式)

　　或：甲方于本合同簽訂后3 日內支付合同總價款的 %，即人民幣 元，其余價款在乙方完成本合同全部工作內容后 日內支付。(預付款方式)

　　3、甲方以乙方接受的銀行承兌匯票(六個月之內不計貼息)或銀行支票付款，付款時乙方須提供正式有效發票。

　　十二、節余鋼筋的處理

　　1、本合同全部成型鋼筋加工完畢后，甲乙雙方共同核對結算鋼筋原材料及成型鋼筋規格、重量。鋼筋節余量按照以下方式計算：鋼筋節余量=鋼筋原材料供應量-成型鋼筋重量*(1+損耗系數)。

　　2、節余鋼筋由甲方負責取回或由乙方安排運輸，甲方支付裝卸、運輸費用。

　　3、經甲乙雙方協商一致，甲方可以以節余鋼筋抵扣合同價款，節余鋼筋價款按節余鋼筋量乘以甲乙雙方協商確定的單價計算。

　　十三、合同變更與解除

　　1、甲乙雙方經協商一致，可以對本合同進行修改或補充，但須另行簽署書面協議。

　　2、合同部分條款的修改或失效，不影響其他條款的有效性。

　　3、發生下列情形之一的，可以解除本合同：

　　(1)甲乙雙方協商一致解除合同的;

　　(2)因不可抗力致使不能實現合同目的;

　　(3)在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務，另一方有權解除合同;

　　(4)一方遲延履行合同義務，經另一方催告后在合理期限內仍未履行，另一方有權解除合同;

　　(5)一方遲延履行合同義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的，另一方有權解除合同;

　　(6)法律規定的其他情形。

　　十四、違約責任

　　(一)甲方責任

　　1、甲方如中途變更圖紙應提前10日與乙方協商,圖紙變更及修改過程中，乙方已投入加工生產的費用及由此產生的損失由甲方承擔。

　　2、甲方應按合同約定及時向乙方付款，每遲延一日按延期付款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

　　3、甲方無正當理由拒絕提貨或接收成型鋼筋產品，應承擔因此造成的損失和運輸、保管費用，每遲延一日按該筆貨款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

　　4、甲方無正當理由解除、終止或停止履行本合同，除向乙方足額支付已加工成型鋼筋產品的合同價款外，應按未履行合同價款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方未按照本合同規定的質量、規格、數量等提供成型鋼筋產品，甲方有權退貨，乙方應及時予以修理、更換、重做，并承擔由此產生的裝卸及運輸費用。

　　2、乙方應按照合同約定及時完成成型鋼筋加工工作，每遲延一日按未完成產品總額千分之三的比例向甲方支付違約金。。

　　3、乙方應按照合同約定妥善保管鋼筋原材料及成型鋼筋產品，如因乙方原因導致鋼筋毀損、滅失，應承擔由此產生的全部經濟損失。

　　十五、爭議解決方式

　　本合同在執行過程中如發生爭議或糾紛，雙方可友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意向 人民法院提起訴訟。

　　十六、其它：

　　1、如遇不可抗力因素致使合同無法正常履行時，受不可抗力影響的一方應應立即通知對方，并盡合理的努力將損失減少到最低程度。不可抗力事件結束后，受到不可抗力影響的一方應立即恢復履行其在本合同項下的義務。

　　2、本合同未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》的有關規定執行。

　　3、本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份，具有同等法律效力。

　　4、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效，至甲乙雙方權利義務履行完畢時終止。

　　附件1：甲乙雙方授權經辦人簽字字體體樣及聯系方式。

　　附件2：鋼筋加工配送服務工作流程。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　簽署日期： 年 月 日

加工合同 篇6

　　甲方（買方）：

　　乙方（賣方）：

　　加工制作商品如下：根據《中華人民共和國合同法》等法律、法規的規定，甲乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上，就甲方購買乙方產品事宜達成以下條款：

　　第一條 乙方所提供的產品及費用清單

　　第二條 付款方式：貨到驗收合格且乙方開具正規發票后，甲方支付款項。

　　第三條 交貨期：自收到甲方預付款之日起25日內到達甲方指定地點。

　　第四條 交貨地點、費用承擔及所有權轉移：乙方通過貨運發運到甲方指定地點，運費由乙方承擔；貨物所有權自甲方簽收之日起轉移，運輸途中產品的損毀由乙方自行承擔。第五條 乙方應做好適合物流運輸的產品包裝，并隨貨附《貨物清單》（加蓋合同章），詳細注明產品規格及數量，甲方根據貨物清單內容驗收貨物。

　　第六條 甲方自收到貨物起7日內可對產品的規格、數量等產品信息提出異議，乙方必須在3日內答復并提出解決方案，否則甲方有權退貨并要求乙方承擔所有的費用。

　　第七條 質量保證：

　　1、乙方承諾甲方所購買的產品質量和乙方提供的樣品一致，口感有微小差異屬于正常。

　　2、乙方提供的所有產品必須符合國家有關部門的質量要求，如出現質量問題假一賠十，給甲方造成危害和損失的承擔賠償責任。

　　第八條 違約責任：

　　在合同履行期間，乙方延期交貨（除雙方協商同意免除外），每延期1日按合同總金額的2%承擔違約責任。

　　第九條 爭端的解決：

　　合同履行過程中出現的一切爭端，雙方應友好協商解決，協商不成的，任意一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟解決。

　　第十條 合同生效及其他：

　　1、本合同未盡事宜，經雙方協商后作出書面補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。

　　3、本合同自雙方授權代表簽字、單位蓋章、預付款到達乙方指定賬戶之日起生效。 甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）

　　法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：

　　電話：電話：

　　開戶銀行： 開戶銀行：大連農商行水師營支行 賬號：賬號：

　　簽訂日期： 簽訂日期：20xx年5月12日

【加工合同】相關文章：

加工合同07-17

加工的合同06-22

家具加工的合同范本-加工合同02-10

公司產品委托加工合同-加工合同07-25

機械委托加工合同范本-加工合同02-24

加工承攬合同書格式-加工合同07-25

食品加工合同05-09

加工合同模板04-07

加工合同的范本05-07

構件的加工合同07-16