【推薦】加工合同范文合集10篇
隨著時間的推移，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編收集整理的加工合同10篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
加工合同 篇1
承攬方（全稱）： _________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
品_ 名
規格
單位
數量
單價
金額
分期交（收）貨數量
備注
總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符．
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。
委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任
（１）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
（２）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
（3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
（1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；
（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。
十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。
十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項：
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）： ______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
加工合同 篇2
(甲方)委托方：
(乙方)加工方：
根據中華人民共和國合同法和相關法律法規，在平等的基礎上，經雙方友好協商，甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款：
一、貨物概況及加工價格
1.1下表為本合同明細單價，具體加工規格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數量按實際完成合格加工數量結算。
1.2在本合同執行期間內，本合同約定的固定綜合單價均不做任何調整。1.3乙方需根據甲方采購單及乙方核實現場的附圖要求的規格和數量進行加工生產，合同簽訂后3日內乙方應派技術人員到現場核實實際尺寸，制作施工圖。1.4結算總價=乙方實際加工合格的數量_約定單價。
1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工，并核對碼單與石材的實際數量簽字確認收料，原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。
二、質量標準
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關規范。
2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現場實際核對后)加工生產，并根據排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。
三、交貨時間及地點
3.1交貨時間：以甲方書面通知時間為準。 3.2交貨地點： 3.3現場收貨聯系人：
五、包裝標準
5.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
5.2交貨時，乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內正確的貨物規格、數量、編號、使用部位，以便甲方清點貨物。
六、貨款支付
6.1乙方給甲方每交貨一批，經甲方驗收合格后，則甲方支付該批次貨物的加工費的50%，全部加工完畢付至總結算款的80%，安裝完畢驗收無加工質量問題后付清余款。
6.2結算時按乙方實際加工驗收合格的數量結算。
6.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因導致石材運至交貨地點若有破損的，乙方承擔責任和賠償費用。
6.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉賬方式向乙方支付貨款，乙方在收取甲方每一筆貨款的同時，開具同等金額的財務發票給甲方。 乙方的收款單位是： 戶名：賬號：
七、違約責任
7.1甲乙雙方簽訂合同后，乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨，甲方也應按合同的約定辦理結算，支付乙方貨款給。
7.2乙方延遲交付成品的，每延遲一天，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天，逾期5天，甲方有權解除合同，乙方應退還已付款，并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調換，如擅自調換的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
7.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求，乙方應無償返工直到符合要求，并賠償由此給甲方造成的損失。
八、合同的變更與解除
8.1甲乙雙方協商一致，可以變更或者解除本合同。
8.2合同權利義務終止后，甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協助、保密等義務。
九、解決爭議的方式
9.1甲乙方應友好協商。協商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。
十、其他
10.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商簽訂補充協議。
10.2本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
10.3乙方應提供營業執照、組織機構代碼證、法人身份證、稅務登記證復印件。
10.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤，甲方可按該地址直接送達與本合同相關的通知、函等所有資料，也可以郵寄送達，郵寄送達的，無論乙方是否簽收或拒簽，以甲方寄出時間起算，四日后均視為已送達。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同 篇3
定作方：(以下簡稱甲方)____________________________
承攬方：(以下簡稱乙方)____________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條 加工成品
品名：________________ 貨號：_______________
面料：________________ 顏色：_______________
尺碼：________________
第二條 服裝數量
1、計量單位：套(上衣、褲子)
2、數量：_________套，其中_______碼______套，_______碼______套，_______碼______套，_________碼______套。
第三條 原材料的提供
由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：
材料名稱：
質量：
第四條 服裝質量
加工成品質量按 樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 服裝款式 和規格
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產。.
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式
第六條 報酬
1、加工單價：_______元/套
2、總金額(元)：小寫________________(大寫)______________________
第七條 包裝方式
內用________包裝，外用________包裝，包裝費由__方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地：
2：運輸費用由甲方負擔。
3:產品的交(提)貨期限：________年____月____日。
第九條 服裝驗收
1.驗收期間：________年____月____日之前。
2、驗收地點：__________________________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
第十條 定金/預付貨款
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條 報酬結算
1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當日內付清乙方全部貨款。 第十二條 留置權
如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。 第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)、乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。
(2)、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨， 甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
(4)未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定
本合同經雙方簽字后于______年___月___日起生效，到全部貨款結清之日為止。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;
甲方(章)：________________ 乙方(章)： ______________ 電話：____________________ 電話：____________________ ________年____月____日 ________年____月____日
加工合同 篇4
訂做方（甲方）：大唐國際紅牧風電有限責任公司 制作方
（乙方）：內蒙古集寧美樂電腦裝璜部
根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、依據甲乙雙方確認施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標準詳見明細附表。加工數量按甲方要求。
二、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
三、承包方式及費用負擔
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負責廣告牌的結構配件加工及鋼結構配件運輸。材料由乙方自理。 運輸費用由甲方承擔。
四、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地。
五、結算方式及期限
合同簽訂后甲方開始制作廣告牌，乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。
六、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
七、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
八、其它事項：由雙方協商解決。
九、戶名：內蒙古集寧美樂裝璜部
帳號：_______________________
開戶行：工商銀行烏蘭察布支行
簽單日期：_______年_______月_______日
加工合同 篇5
供方（全稱）：____________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
需方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任的。
十、本合同自簽訂之日起的，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效的，并報雙方業務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
加工合同 篇6
甲方(委托方)：_______________
乙方(加工方)：_______________
甲、乙雙方本著公平、自愿、互利的原則，通過友好協商訂立本合同，作為雙方合作及供應產品和服務的準則。
第一條 委托加工產品
乙方按照合同約定和甲方要求，生產、制造并提供給甲方附件所示的產品(以下簡稱為產品)，詳細產品列表參看本合同附件《委托加工產品信息表》 。
第二條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、產品生產所需原材料必須符合相關質量標準或甲方的要求，由乙方自行采購，乙方不得隱瞞原材料的缺陷，如果甲方發現乙方所使用的原材料存在缺陷，甲方有權要求退貨或換貨。
2、乙方生產選用其他質量標準原材料的，必須將相關標準合格文件提交甲方備案，經甲方加蓋公章的書面文件同意后方可執行;否則，甲方有權要求退貨。但是該過程監督并不免除乙方對最終成品應當承擔的任何責任。
第三條 產品技術指標及要求
1、產品品質必須符合法律、行政法規、行業標準或規范有關質量標準、技術要求及環保要求的規定，且必須符合甲方有效企業產品標準(詳見附件)。
2、產品同樣需符合甲方指定封存樣板、樣品、乙方提供的技術指標及出廠合格證參考數據。
3、產品凈含量偏差符合《定量包裝商品計量監督管理辦法》的要求。
4、沖突處理：關于產品質量的各相關規定或約定發生沖突時，以對產品質量要求高者為準。
第四條 產品包裝
1、產品所需包裝由乙方根據甲方采購訂單自行印制或委托有合法資質的其他單位印制，乙方委托其他單位印制包裝的應將包裝印制單位的相關資料提交甲方備案，未經備案而擅自委托其他單位印制包裝物的視為乙方違約。需方提供產品包裝桶、產品標簽(產品單價中已扣除包裝桶、產品標簽等費用)。
2、產品包裝物外觀按照甲方提供的印刷版面印制，未經甲方同意，乙方不得隨意更換、修改印刷版面。甲方向乙方提供加蓋甲方單位公章的產品注冊商標、產品標簽、外面標識等。
3、產品所使用的包裝應當符合法律、法規、合同規定的要求，并與所包裝產品的性質和用途相適應，按照法律規定標注警示標志或者中文警示說明，標明儲運注意事項。
第五條 產品訂單確認
1、甲方授權_____或__________為執行本合同的負責人并代表甲方簽署訂。甲方將經其簽名確認的訂單以傳真或其他書面形式送達乙方，乙方在收到訂單后，應在1個工作日內蓋章或由其授權代表簽字確認。在此期限內乙方未提出異議或者確認的，視為訂單已生效。
2、若甲方在訂單生效后的24小時內以傳真、電話、電子郵件等方式通知乙方修改訂單的，乙方應在甲方發出上述通知后的2個工作小時內[i3]提出異議或確認，在此期限內乙方未提出異議或者確認的，視為新訂單已生效。若乙方提出異議，以傳真或其他書面形式送達甲方或其本協議上一條指定的授權負責人。
3、乙方交付的產品應以最后有效訂單為準。
第六條 產品及生產過程的監督
甲方有權但非必須采取認為可行的措施，對乙方的物料采購過程、生產流程、過程管控、生產標準、產品質量、物流運輸等環節進行檢查監督，并提出合理化意見和建議。乙方不得以任何的理由設置障礙或拒絕。
第七條 交貨事項
1、交貨期限：如無特別要求，乙方應在訂單生效后 個工作日內交貨。特殊交貨期，經雙方在訂單中確認后執行。
2、交貨費用、地點及方式：
(1)乙方承擔將貨物送達交貨地點并經驗收合格前的所有費用。
(2)交貨地點： ，訂單另有要求除外。
(3)收貨人為甲方，訂單另有要求除外。
(4)交貨時乙方須提交與產品相符的送貨單并加蓋公章，驗貨手續必須由甲方授權代表簽字并蓋章確認;甲方指定 或 為收貨負責人，負責簽收送貨單。
(5)乙方有義務確保每批發出的產品及其包裝外表整潔、干凈，并嚴格按照甲方的要求張貼產品小標簽和包裝說明標簽。
3、產品的所有權及風險：在產品送達交貨地點、經驗收合格并辦理入庫手續后方由乙方轉移至甲方。
第八條 驗收標準和方法
1、乙方提供的產品應符合本合同約定所有標準及國家規定的強制性認證標準，否則，甲方有權停止采購或退貨，乙方應于甲方發出停止發貨通知或退貨通知后的10個工作日內全額退款。對于甲方提出的其他認證申請，乙方有義務提供必要協助。
2、本合同規定產品技術指標及要求作為驗收標準;甲方應在收貨后3個工作日內對產品進行驗收。驗收前乙方應當向甲方提交產品合格證及產品相應檢驗報告。3個工作日內，甲方未提出有效異議，則視為該批次產品驗收合格。
3、甲方按照有效訂單對產品進行驗收，甲方允許乙方每批次單品種數量偏差為有效訂單該品種數量的3%以內，對超出此誤差范圍的貨物甲方有權拒絕接受。
4、如果產品不合格率達到或超過2%的，甲方有權要求整批換貨或將當批次產品中的不合格品全部退回，清點、檢查不合格品所需的人工費用按照當批次產品總價的2%收取，該筆費用甲方有權在應付貨款中直接扣除。
5、乙方交貨存在瑕疵時，甲方有權根據貨物驗收情況決定是否讓步接收，甲方讓步接收的，應當按質論價，另以書面形式確認。甲方的讓步接收并不代表乙方交付產品質量合格。但甲方讓步接收后，不再以質量問題向乙方主張權利。
6、如果雙方對產品質量是否符合合同約定標準存在爭議，雙方均可委托甲方所在地的第三方檢測機構根據本合同對甲方封存樣品進行檢測，并依據其檢測結果確定乙方產品是否合格，檢測相關費用由責任方承擔，由乙方事先墊付。
第九條 價款及結算
1、本合同單價為： 。(簽約前請選擇填寫完整)
1.1、固定單價：在合同書有效期內，雙方同意以附件確認的供貨單價進行供貨和結算貨款。
1.2、可調單價：如遇市場影響，原材料價格波動幅度大于10%的，一方應提前一個月以書面形式通知對方對單價作出調整，但調整后的單價應經雙方書面確認。新單價經確認后作為合同附件，雙方按照新單價進行供貨和結算貨款。未經雙方確認，任何一方不得單獨改變供貨單價，或以此為由單獨解除或終止合同，否則，應視為違約并承擔相應的違約責任。
2、結算方式：
2.1、貨到經驗收合格后并收到乙方合格發票之日起的 個月內支付。
2.2、甲方付款以甲方確認的送貨單或雙方確認的對賬單為依據。
2.3、貨款以電匯、轉賬等方式支付。結算方式如需調整，雙方以訂單形式重新確認生效，雙方按照新的結算方式結算貨款。乙方應按照甲方訂單中的相關要求開具有效發票，否則，甲方有權順延到下一付款期付款。
第十條 產品保證、投訴處理
1、乙方在接到甲方有關產品質量問題投訴時，乙方應立即響應并于48小時內予以解決。
2、如產品存在質量問題的，乙方應無條件的在五日內完成退貨或換貨，并由乙方承擔甲方退貨產生的全部費用及運輸風險等。
3、除甲方保管不當外，保質期內及驗收階段，如乙方產品出現質量問題，乙方應承擔由此給甲方造成的相關損失，包括但不限于：因乙方供應產品存在質量問題導致甲方需承擔的產品質量責任及損失賠償、退換貨運輸費用等。
第十一條 服務、推廣支持
1、乙方有義務為甲方人員提供產品知識培訓、技術咨詢、檢驗報告、產品合格證等服務。
2、為支持甲方市場推廣，乙方應根據甲方的要求為甲方制作并提供樣品。提供給甲方的樣品，乙方應備有留樣。
3、對于甲方下單的每批產品，乙方應向甲方同時提供該批產品的質檢報告、樣品等資料，具體資料包括但不限于：質檢報告、出廠合格證及樣品各一份。
第十二條 知識產權條款
1、產品及其包裝上的商標為嘉XX化工集團股份有限公司或其子公司所有。產品及其包裝所涉及的商標權、著作權、專利權及其他知識產權歸嘉XX化工集團股份有限公司或其子公司所有，乙方不得因雙方存在合作關系而主張其享有上述權利。非經甲方同意或許可，乙方不得擅自刪除、更改、毀損、涂抹商標標識、辯識數字、知識產權聲明等。但涉及生產過程中的知識產權除外。
2、乙方生產過程中產生的廢品、經退回乙方的不合格品以及多余產品及其包裝，乙方應對其進行破壞性處理(即消除產品及其包裝上有關甲方及甲方商標的所有標識、標志信息);同時，本合同項下的產品及其包裝未經甲方同意，乙方不能供應給除甲方以外的任何第三方。
3、未經甲方書面授權，乙方不得超出本合同目的及范圍行使相關權利或許可、同意第三方使用本合同中甲方同意或許可乙方行使的相關權利。
4、甲方對乙方的任何授權僅限于本合同業務與目的，乙方不得將甲方包括商標標識在內的任何知識產權用于本合同約定產品以外的產品、包裝、店面、市場宣傳等。本合同業務合作結束后，乙方應當立即停止生產銷售使用帶有甲方商標標識等任何甲方知識產權的商品、宣傳資料、產品說明等。
5、在履行本合同過程中所產生的包裝、標識、產品設計等知識產權歸甲方所有。如果是乙方提供的相關設計，甲方取得相關成果所有者權利的對價已經包含在本合同產品價款中。
6、甲方創造的智力成果的知識產權均為甲方及/或其關聯方的財產并由其獨家持有。本條所指的知識產權包括本合同簽訂前已有和將來會有的與甲方有關的所有專利、商標、商號、服務標志、版權、技術規范、專有技術、商業秘密以及商業產品包裝以及其他知識產權。未經甲方授權同意，禁止乙方將甲方的知識產權使用于非供應于甲方的或雙方約定之外的產品上或者作其他目的使用。
7、未經甲方書面另行許可，乙方不得將帶有甲方委托生產的任何產品銷售給任何第三方。
8、乙方違反上述知識產權條款約定或以任何方式侵犯甲方知識產權時應當向甲方支付本合同業務實際發生總額10%或20萬的違約金，以高者計，同時甲方有權解除本合同。
第十三條 不競爭條款
乙方任何時間(本合同有效期內以及雙方業務合作結束后)不得與甲方現有或將來開發的各級經銷商(含總經銷、分銷商)另行簽署或開展與本合同業務、甲方及關聯方原有或未來業務形成競爭的合同或業務，包括但不限于如相同或近似功能產品、替代產品等各種方式的競爭業務。否則乙方應當支付甲方本合同業務實際發生總額10%的違約金。
第十四條 雙方法律關系
1.根據本合同所建立的乙方和甲方在合同有效期內的關系僅屬采購供貨合作關系。任何一方均無權代表對方或以對方名義簽訂合同。本合同并不產生代理權，任何一方以對方的名義或以對方代理人的名義實施行為導致對方遭受損失時，應賠償對方所遭受的損失。
2.雙方同意不會實施以下行為：
2.1向任何第三方表述其與對方之間的任何關系;
2.2直接或間接(例如，通過關聯機構)在任何國家或地區以任何方式侵犯對方的任何合法權利。
3.任何一方違反上述條款時應當支付對方本合同業務實際發生總額10%的違約金，并賠償對方損失。
第十五條 保密條款
未經書面甲方允許，乙方及乙方的任何員工不得以任何方式將本合同及本合同業務以及甲方的.技術資料、圖紙、數據、工藝標準、價格等任何信息，泄露給任何第三方，否則應當向甲方支付本合同業務實際發生總額10%的違約金，并賠償甲方損失。本合同的變更、解除或終止均不影響本條款對雙方的約束力。
第十六條 違約責任
1、甲方遲延付款的，每天應當按未付款總額的同期銀行存款利息向乙方支付違約金。
2、由于乙方產品質量問題影響甲方銷售的，乙方除承擔因退、換貨而支付的費用與風險外，應按照甲方月均訂單總價款的20%向甲方支付違約金，并賠償甲方及客戶的損失。
3、乙方未按本合同約定包裝產品，應當負責重新包裝，并承擔由此產生的所有成本與風險，導致遲延交貨的，按照遲延交貨承擔違約責任。
4、乙方遲延交貨(包括遲交、更換、補交等)或承擔產品質量責任的，每天應當按照當批貨值的1%向甲方支付違約金。[i24]若因此導致甲方延期交貨給第三方的，乙方還應承擔甲方因延期交貨所造成的一切經濟損失。逾期交付產品達10天的，甲方可單方解除合同并追究乙方違約責任。
5、乙方不能交付產品或單方解除合同的，應按照本合同業務實際發生總額的10%向甲方支付違約金，如果違約金不足以支付由此給甲方造成的損失，乙方應負責賠償。
6、乙方未按本合同約定交貨地點或收貨人發貨的，除按合同規定負責運到指定地點或收貨人外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付產品的責任。
7、如因乙方不履行本合同任何條款或基于本合同所產生的義務或責任而導致甲方以訴訟或其它方式請求乙方履行的，則乙方除按照本合同約定支付違約金外，并應給付甲方因此訴訟或事件而給付或代墊之所有費用，包括但不限于律師費、訴訟費、仲裁費、鑒定費、調查費、公證費、評估費、拍賣費、會計師費、差旅費等。但該違約金應足以彌補甲方所受到的直接損失、預期利益損失以及商譽損失等，否則乙方應另行賠償甲方所受的前述損害。對乙方未約定違約金的情形執行本合同業務實際發生總額5%比例的違約金。
8、乙方違反本合同的約定，甲方有權中止按本合同應向乙方支付的未付部分的款項，直到雙方就解決乙方違約一事達成協議或由法院判決后，甲方再按該協議或判決恢復支付款項，但甲方無需就中止支付款項支付利息或承擔任何違約金。
第十七條 合作終止原材料及包材處理
1.如果雙方終止合作時，對于帶有甲方標志標識的剩余包裝物，甲方負責按照甲方訂單的預訂數量和甲方以往供應商供貨的最低價回收合格包裝物。
2、對于超出訂單預訂數量及/或不合格的帶有甲方標志標識的包裝物，乙方應當及時在甲方的見證下銷毀，否則應當向甲方支付本合同業務實際發生總額10%的違約金。
3、由于乙方與甲方是同行業企業，任何原因導致雙方合作終止時，甲方對乙方的原材料及前述條款以外的其他包裝物，無論乙方供應商交貨與否，均不承擔任何責任。乙方應當對第三方承擔的任何責任均由乙方獨立承擔，與甲方無關。
第十八條 一般約定
1、乙方承諾，乙方具備國家法律法規或其他強制性要求規定的從事本合同約定業務的完全資質并通過相關審核獲取相關的許可，否則應支付甲方本合同業務實際發生總額10%的違約金，甲方有權解除合同。
2、依據法律或本合同約定乙方應支付給甲方的違約金或其他款項將被視為甲方的可向乙方主張的債權，對該債權的實現，甲方可以主張從甲方應支付乙方的本合同下的款項(如果有)或其他甲方應支付乙方的款項(無論是否處于遲延狀態)中直接扣除直至抵銷完畢，不足的部分由乙方補足。
3、本合同因任何原因解除或終止時，并不影響依其性質應繼續存續之本合同有關條款，包括但不限于與甲方權利行使有關的條款。
4、除本合同另有約定外，甲方可使用電話、傳真、郵件、電子郵件、快遞等方式進行通知，并自通知日起生效。如乙方地址、電話等發生變更的，乙方應及時書面通知甲方，否則甲方發往本合同地址、電話、傳真、郵件、通知即視為送達成功。
5、合同登記、鑒證：如本合同及/本合同業務需辦理有關登記、備案等相關手續的，由乙方負責辦理并承擔全部稅費和費用。[i26]因乙方未辦理相應手續給甲方造成損失的，乙方承擔全部賠償責任。
第十九條 不可抗力
1、一方對于天災或其它法定不可抗力事故且非該方之過失所致遲延履行不負責任。如有上述遲延原因，一方應立即以書面通知另一方，并即采取所有措施避免損害。
2、如有不可抗力事故發生，甲方可依其判斷選擇下述措施：(1)終止本合同或任何尚未履行完畢的全部或部分;(2)在遲延原因期間中止本合同或與本合同有關的全部或部分。
3、如甲方選擇前款第(2)者，甲方于遲延原因停止時，可要求乙方繼續履行本合同。
4、因不可抗力事故或事件或任何乙方違約事由致甲方遲延或不能履行其義務者，甲方不承擔違約及給付違約金、價款、利息的責任。
第二十條 糾紛的處理
甲乙雙方對本合同及本合同的履行產生爭議的，應友好協商解決，協商不成的，向甲方住所地地法院起訴。
第二十一條 合同效力
1、合同效力：本合同的任何條款因任何原因導致無效時，不影響其他條款與合同整體的效力;實際業務在本合同實際簽署前已經實際履行，則本合同自動具有向前的溯及效力;合同期滿，如果繼續存在本合同約定業務往來的，業務行為受本合同約束。
2、本合同有效期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，雙方簽署后生效。
3、本合同一式三份，甲方持兩份，乙方持一份。
甲方： _________________________乙方：_________________________
法定代表人/授權代表： _______法定代表人/授權代表：_____
地址：_________________________
加工合同 篇7
生產承包協議書
為提高員工工作積極性，強化責任意識，經公司與調機班組集體協商，將現有生產調機崗位的工資及廢品率承包給調機班組，具體協議如下：
一、責任范圍：
按企業的要求對產品成型的整個過程控制（計劃任務、產量、質量），設備、模具的維護保養及現場管網跑、冒、滴、漏的管理。責任區域內環境衛生的管理，遵守企業的規章制度，并接受考核。
二、承包標準：
按理論產量入庫統計數量計算，每噸100元。因市場或機械因素造成生產不足200噸的按200噸計算。
三、人員配置
按班組意愿承包班組為2班制，每班不得低于3人，因病因事請假在確保產能及質量的前提下，一人可班組代勞，一人以上不允許請假，特殊情況必須向生產部申請增加人員，工資由班組發放，決不允許空缺兩人的代崗現象。
四、組織結構的建立及權利
每班由班組集體推薦一名班長，班長必須為班組的日常工作負責，合理公正分配工作計劃、工資及獎金，對以上過程公司給予監督，確保公平，如因能力及工作態度問題立即更換。
五、過程考核
擅自停機導致計劃無法完成的，考核100元/次；廢品率（廢品和廢料）按0.5%計算，降低部分按同期原料價給予獎勵，超出部分按同期原料價格的一半賠償；產品重量控制在內控范圍內，超出的按原料價格賠償，低于內控（未經品質認可）導致成為廢品的按原料價格賠償；責任區域內環境衛生未做好的，考核50元/次；未按正常操作損壞設備、模具的，賠償維修費用；對模具管網跑、冒、滴、漏不處理、不上報的，查到一次考核50元；未做好場地、機臺清潔的，檢查到一次考核50元。
五．休假辦法：
因公司產品為客戶配套產品，公司無安排休假的自由權，只能實行調休制，班長根據生產任務的松緊度做出調休意見，進行輪流調休，節假日、休息日也應按公司要求做調休，但公司保證當月的休息日不受影響。
六．生產任務品質管理的爭議
在工作中如發生品質爭議以品質部門意見為主，生產任務的分配爭議以生產部門的生產計劃單為主，產量統計以倉庫入庫單為主。廢品統計以品質主管檢查統計，公司財務及倉庫管理人員的核實統計表為主，流入倉庫能區分的按班組，不能區分的二個班分攤。
七．合同期限：自20xx-2-01日起至20xx-12-31日止.
合同到期后另行簽訂。
八．其他事項：未盡事宜另行協商。
公司代表： 班組代表：
日期: 日期：
加工合同 篇8
甲方（委托方）： _______ 乙方（受托方）： ________
甲、乙雙方在平等互利、自愿的基礎上，經充分協商，就甲方委托乙方生產“XX”事宜，達成如下協議：
一、甲方責任：
1、甲方負責委托生產產品的銷售。
2、甲方負責
提供委托生產產品的技術和質量文件，包括生產工藝、物料要求、中間產品質量控制、成品出廠質量標準、包裝要求等。
4、甲方負責提供（除化驗用試劑外）委托生產產品的所有原輔料、包材。
3、對生產的前三批，甲方應對乙方的生產全過程進行監督指導。
4、甲方定期派專人對乙方的生產過程進行監督；定期對產品進行抽查檢驗。
5、生產過程中乙方需甲方協助時，甲方有協助的義務。
6、甲方承擔最終產品的批準放行責任。負責對每批產品進行穩定性留樣。
7、甲方按照雙方協定的價格向乙方支付委托生產費用。
二、乙方責任：
1、乙方負責按照甲方提供的產品質量標淮，提供合格的產品，并負責生產過程及質量控制。
2、乙方負責產品取樣及全程檢驗。
3、乙方應當按按照規定保存所有受托生產文件和記錄，保存至產品有效期后一年。
6、乙方對甲方提供的技術和質量文件，負保密的義務。
7、乙方應允許甲方對生產現場進行檢查或質量審計，并予以協助。
8、未經甲方同意，乙方不得將受托產品委托第三方生產。
9、乙方應按照甲方的計劃及時安排生產，按時供給甲方產品。
三、加工量、加工費用及付款方式：
1、每次加工量×××××××
2、加工費用：
產品名稱
規格
加工費
成品率（%）
××××
××元/片（含稅）
××
3、根據實際產成品數量次月結算上一個月的加工費用，乙方開據正式發票。
四、風險：
在本協議規定的相應履行期限內，在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的損失，甲方應承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
五、其它：
1、規定提貨結算時間自乙方通知日起不超過15天。乙方給甲方提供貨物30天之內，甲方應結清所有加工費。
2、在合同規定的履行期限內，由于不可抗力造成的損失，雙方協商解決。
3、加工過程中發生糾紛時，甲乙雙方協商解決，協商不成時任何一方可向合同履行地人民法院起訴。
4、本合同簽字之日生效，合同履行完畢后即失效。
5、本合同正本一式肆份，甲乙雙方各執兩份。
六、適用法律：
中華人民共和國法律為本合同的適用法律。
甲方： 乙方：
法定代表人或委托人： 法定代表人或委托人：
__年__月__日
加工合同 篇9
甲方：
乙方：
安徽皖都金屬構配件有限公司公司(以下簡稱甲方),委托漯河市永鑫金具有限公司(以下簡稱乙方)加工熱鍍鋅標準件(具體品種、規格型號、數量及重量附清單)，協議內容如下：
1. 甲方按實際過磅重量，以單價5800.00元/噸(含17%增值稅)委托乙方加工，乙方須向甲方開具17%增值稅發票;
2. 乙方應按甲方提供的品名、規格型號、數量、單重生產,并承擔因產品質量、數量、重量等引起的一切不良后果和損失費用;
3. 交貨方式：乙方負責將貨物運輸至甲方指定地點，并承擔一切運輸費用;
4. 付款方式：按甲乙雙方約定方式付款;
5. 本協議一式兩份，雙方代表簽字，加蓋公章(傳真件視之有效)。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同 篇10
甲方：
地址：
電話：
法定代表人：
合同訂立地點：
乙方：
地址：
電話：
法定代表人：
合同訂立地點：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致，訂立本合同，共同遵守。
第一條 加工地材名稱及單價
一、砂石料加工為綜合包干單價，單價內含人工費、機械維修費、材料費、場內轉堆費、場內裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。
二、乙方在開工后，必須買好所有人員的工傷保、醫保及社保。
第二條 機械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石廠現場，提供所有設備（含碎石設備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設施、生活設施），由乙方利用路基挖方料（山碴）進行加工成甲方所需要的砂、碎石產品。
第三條 加工砂石料質量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工，其質量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。
第四條 加工砂石料數量
本工程在________時間內預計加工砂石料數量合計為________萬m33，具體數量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃，乙方需服從甲方整體安排。
第五條 砂石料數量確認方法及價款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認過領料單作為計算依據制作計價單，并扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款，該計價單由甲方計劃經營部、工程部、機物部進行簽認，經總工程師審核后報項目經理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據。
二、甲方根據計價單按80%的比例支付計量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內不計利息退還。（若出現安全事故，甲方有權從乙方交納的履約金及結算款中代扣代付）。
第六條 甲方權利義務
一、指派工程技術人員和現場管理人員，實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監督、檢查和驗收。
二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務，終止與乙方的合同關系，合同終止時一次性付清乙方所有的加工產品計量費用。
三、負責提供施工用電（高壓端）引入到乙方加工場地，如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。
四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內。
五、負責協調關系。
六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃，確保每天所需的石料。
七、負責組織車輛運輸吧原材料（山碴）運輸到乙方施工現場，并承擔運輸費用（場內運輸費由乙方承擔）。
第七條 乙方權利和義務
在滿足合同約定的前提下，乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進行合理調配，在甲方的監督下自主組織砂石料的加工等相關事項。
一、上足本工作的生產工人，保證生產需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓，嚴格按照安全生產操作規程操作，若出現一切安全事故、一切經濟責任及法律責任由乙方自理，甲方不承擔任何責任。
二、在合同期內，乙方應在生產加工區域內設置安全警示標志，做好生產加工過程中的安全管理工作，有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領導的檢查工作。
第八條 違約責任
一、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔，如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔，且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。
二、原材料、成品（即使經檢驗質量不合格）或半成品僅限于本項目建設使用，乙方不得對外銷售；生產線設施、設備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務。否則，乙方承擔_______萬元人民幣的違約金，連續兩次發生上述行為，甲方有權解除合同。
三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則，甲方有權終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應采取有效安全保衛措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件，相關損失由乙方自行承擔。
第九條 履約保證
提供履約保證金______萬元。
第十條 爭議解決方法
在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條 協議的生效
本合同經雙方簽字蓋章后生效。
第十二條 附則
本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執_____份；乙方執_____份。
甲方：
授權代理人：
合同訂立日期：
乙方：
授權代理人：
合同訂立日期：
【加工合同】相關文章：
加工合同07-17
加工的合同06-22
家具加工的合同范本-加工合同02-10
公司產品委托加工合同-加工合同07-25
機械委托加工合同范本-加工合同02-24
加工承攬合同書格式-加工合同07-25
承攬加工合同03-24
食品加工合同05-09
加工合同的范本05-07
工業加工合同06-27