精選加工合同范文集合7篇

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同在生活中的使用越來越廣泛，它可以保護民事法律關系。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編精心整理的加工合同7篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

加工合同 篇1

　　項目名稱：________________________

　　委托方（甲方）：________________________

　　受托方（乙方）：________________________

　　簽訂時間：________________________年________月________日

　　簽訂地點：________________________

　　有效期限：________________________年________月________日—年________月________日

　　委托方（甲方）：________________________

　　公司地址：________________________

　　授權代表：________________________

　　項目代表人：________________________

　　聯系方式：________________________

　　電話：________________________

　　電子信箱：________________________

　　受托方（乙方）：________________________

　　公司地址：________________________

　　授權代表人：________________________

　　項目代表人：________________________

　　聯系方式：________________________

　　電話：________________________

　　傳真：________________________

　　電子信箱：________________________

　　鑒于甲方同意委托乙方進行項目，并支付研究開發經費和報酬，乙方同意接受委托并進行此項研究開發工作，甲、乙雙方經過平等協商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎上，根據《中華人民共和國民法典》的規定，達成如下協議，并由雙方共同恪守。

　　第一條本合同委托的研究開發項目的工作內容如下：________________________

　　1、完成產品整體外觀設計；

　　2、按規格要求完成機箱結構方案及詳細設計；

　　3、樣機試制、整機試裝；

　　4、資料開發中的結構圖片提供；

　　5、結構件生產技術支持；

　　6、結構件的樣機1臺。

　　第二條乙方在本合同生效前已經向甲方提交了研究開發計劃。研究開發計劃包括以下主要內容：________________________合同必須明確設計時間，所以開發計劃需要提前完成。

　　1、 1、工作內容：________________________整機硬件布局協調、結構造型方案設計、結構造型詳細設計、結構樣機試制、整機試裝、結構優化設計、正樣試裝、結構優化歸檔，結構件量產生產。

　　2、計劃開始時間：________________________年________月________日

　　3、計劃完成時間：________________________年________月________日

　　第三條乙方應按下列進度完成研究開發工作：________________________

　　1、年________月________日前完成結構造型方案設計；

　　2、年________月________日前完成結構造型詳細設計；

　　3、年________月________日前完成結構樣機試制；

　　4、年________月________日前完成結構優化歸檔。

　　第四條甲方應向乙方提供的技術資料及協作事項如下：________________________

　　1、技術資料清單：________________________

　　《產品總體方案說明》、《結構設計申請表》；

　　《單板器件布局、關鍵器件資料、接插件資料、單板功耗》。

　　2、 提供時間和方式：________________________

　　甲方將上述技術資于年________月________日前以電子郵件或特快專遞方式提供給乙方。甲方提供資料不及時或不全而引起的項目進度順延則由甲方負責。

　　3、其他協作事項：________________________

　　本合同履行完畢后，上述技術資料按以下方式處理：________________________

　　乙方可以保留上述資料，但僅用于乙方為甲方提供技術開發服務之用，不得用于任何其他用途。

　　第五條甲方應按以下方式研究開發經費和報酬：________________________報價明細，如人工、材料、用電等。

　　1、研究開發經費和報酬無稅總額為人民幣元，含稅為元，乙方每次收到付款后的一周內提供合法有效的17 %的增值稅發票給甲方）。

　　2、本合同交付含樣機1臺。

　　3、研究開發經費和報酬由甲方分3次支付給乙方。具體支付方式和時間如下：________________________

　�。�1）合同簽定后的一周內支付元，以銀行轉帳方式支付；

　　（2）結構初樣整機試裝完成，產品驗收合格一周后，支付元，以銀行轉帳方式支付；

　　（3）優化設計完成，完成全部交付件且開發成果驗收合格，甲方產品轉量產后，支付元，以銀行轉帳方式支付；

　　4、系統熱測試、高低溫測試、運輸實驗、EMC測試、震動實驗等測試過程中發生的費用不包括本合同金額中。

　　乙方開戶銀行名稱地址和帳號為：________________________

　　增加開戶名稱：________________________

　　開戶銀行名稱：________________________

　　地址：________________________

　　賬號：________________________

　　為了便于甲方掌握項目開發情況，乙方應以電子郵件的方式每周一向甲方匯報項目進展。雙方確定由于乙方的原因乙方未能按本合同約定的期限內提交相應開發成果，則每逾期7天，應按合同總價款的1。0%支付甲方違約金，逾期不滿7天，接7天計算；乙方若逾期交付開發成果超過14天，則甲方有權終止合同。

　　第六條本合同的變更必須由雙方協商一致同意，并以書面形式確定。

　　第七條未經甲方同意，乙方不得將本合同項目部分研究開發工作轉讓或委托第三方承擔。

　　第八條雙方確定本合作項目的技術風險，雙方同意通過協商的方式解決因技術風險帶來的損失。

　　認定技術風險的基本條件是：________________________

　　1、本合同項目在現有技術水平條件下具有足夠的難度；

　　2、乙方在主觀上無過錯認定研究開發失敗為合理的失敗。

　　一方發現技術風險存在并有可能致使研究開發失敗或部分失敗的情形時，應當在3日內通知另一方并采取適當措施減少損失。逾期未通知以及未采取適當措施致使損失擴大的，該方應當就擴大的損失承擔賠償責任。

　　第九條在本合同履行中，任何一方均有義務保證不得使用未經授權的專利，不得因履行本合同而侵犯第三方的知識產權、商業秘密。如果一方因為使用未經授權的專利式侵犯第三方的知識產權、商業秘密而導致另一方蒙受損失，蒙受損失的一方有權要求對方賠償損失。

　　雙方有義務及時向對方通報一切侵犯第三方知識產權、商業秘密的行為和侵權的可能性。

　　第十條乙方保證在受甲方委托開發的項目中所使用的技術及開成的產品沒有侵犯第三方的知識產權、商業秘密或其它合法權宜。如因甲方使用乙方開發的技術或產品而遭到第三方的侵權訴訟，則乙方應承擔訴訟費用并協助甲方應訴。如甲方為此而承擔的法律責任則由乙方承擔。

　　第十一條乙方應當按以下方式向甲方交付研究開發成果：________________________

　　1、結構造型開發的過程文件，含開發計劃、方案書、各個技術評審環節的評審紀要

　　2、在甲方完成項目驗收后提供全部結構設計文件（含二維圖紙件一份；PRO/E格式的二維、三維數據光盤一份。

　　第十二條雙方確定，按以下標準及方法對乙方完成的研究開發成果進行驗收：________________________

　　1、各部件裝配順利；

　　2、不出現因為結構問題導致的系統故障。

　　如滿足以上驗收標準，甲方同意向乙方提供《項目驗收報告》。

　　第十三條甲、乙雙方同意，因履行本合同所產生的研究開發成果及其相關知識產權權利歸甲方所有。

　　第十四條乙方承諾不得在向甲方交付研究開發成果之前，自行將研究開發成果轉讓給第三方或個人。

　　第十五條乙方及其工作人員對此研究開發過程及其成果有保密義務，不得向第三方或個人透露項目研發進度、涉及的技術、資料等，未經甲方允許不等將研發成果轉讓給第三方或個人。否則，由此給甲方造成的一切損失由乙方承擔。

　　第十六條甲、乙雙方完成本合同項目的研究開發人員享有在有關技術成果文件上寫明技術成果完成者的權利和取得有關榮譽證書、獎勵的權利。乙方在征得甲方同意的情況下享有本合同項目成果宣傳的權利。

　　第十七條甲、乙雙方同意乙方利用研究開發經費購置的與研究開發工作有關的設備、器材、資料等財產的所有權甲方所有。

　　第十八條甲、乙雙方同意乙方應在向甲方交付研究開發成果后，根據甲方的請求，為甲方指定的人員提供技術指導和培訓，或提供與使用該研究開發成果相關的技術服務。

　　技術服務和指導內容：________________________協助甲方把產品轉批量生產。

　　地方和方式：________________________

　　第十九條甲、乙雙方同意任何一方違反本合同約定，造成研究開發工作停滯、延誤或失敗的，以各方實際的投入確定補償金。

　　第二十條甲、乙雙方同意甲方有權利用乙方按照本合同約定提供的研究開發成果，進行后續改進，由此產生的具有實質性或創造性技術進步特征的新的技術成果及其權利歸甲方所有。

　　乙方有權在完成本合同約定的研究開發工作后，利用該項研究開發成果進行后續改進，由此產生的具有實質性或創造性技術進步特征的新的技術成果，歸乙方所有。

　　第二十一條甲、乙雙方同意在本合同有效期內，甲方指定為甲方項目聯系人，乙方指定為乙方項目聯系人。一方變更項目聯系人的，應當及時以書面形式通知另一方。未及時通知并影響本合同履行或造成損失的，應承擔相應的責任。

　　第二十二條甲、乙雙方同意因發生不可抗力致使本合同的履行成為不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同。

　　第二十三條甲、乙方因履行本合同而發生的爭議，雙方應友好協商解決。如果協商不成的，則任何一方均有權將爭議提交仲裁委員會進行仲裁。

　　第二十四條甲、乙雙方同意本合同及相關附件中所涉及的有關名詞和技術術語，其定義和解釋如下：________________________

　　機箱：________________________一種可以安裝主板、電源模塊、單板等零部件的結構件；

　　第二十五條與履行本合同有關的下列技術評審報告，由甲方負責擬制：________________________

　　《結構造型方案評審報告》；

　　《整機試裝評審報告》；

　　《項目驗收報告》。

　　上述評審報告經雙方確認后，作為本合同的一部分，雙方應該遵照評審報告執行。如果由于甲方原因出現的需求、規格變更導致項目延遲所造成的損失，由甲方承擔；同時，該變更導致乙方的工作增加，甲方應該向乙方支付相應的費用。

　　第二十六條本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行簽訂補充協議。補充協議同本協議具有同等法律效力。

　　第二十七條本合同一式4份，甲、乙雙方各執兩份。

　　第二十八條本合同經甲、乙雙方授權代表簽字蓋章后生效，至年________月________日終止。

　　甲方：________________________（蓋章）

　　法定代表人/委托代理人：________________________（簽名）

　　_______年________月________日

　　乙方：________________________（蓋章）

　　法定代表人/委托代理人：________________________（簽名）

　　_______年________月________日

加工合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方委托甲方加工16、21棉紗，甲乙雙方為保證全面履行各自的義務，經共同協商簽訂以下合同，以便共同執行。

　　一、項目名稱：乙方委托甲方加工16、21棉紗。

　　二、原料來源：原棉由乙方提供，由甲方驗收，乙方保證提供的原棉在5.0級以上、含雜3.5%、含水不超過10以內，在合作期內乙方交給甲方的原棉庫存最少不低于50噸。

　　三、原料提供時間：在協議簽訂之日起，原棉須在十天內運到甲方場地，在加工期間，乙方保證原棉的供應，甲方妥善保管的義務，驗收后，發生的損失和意外事故由甲方承擔經濟責任。

　　四、甲方組織生產期間有義務接受乙方的監督檢驗。

　　五、質量要求：產品質量要求符合國標一等品以上，盡可能地減少三絲，織成率公定結算

　　1.15約

　　1.25噸。

　　六、費用結算：按成品棉紗每噸加工費2200元，到甲方場地后，裝卸費和盤紗費均由乙方承擔。

　　七、落棉由乙方回收，甲方自行處理。

　　八、交提貨時間：乙方可隨時提貨，甲方不得延誤提貨時間，提貨數量不超過雙方商定每日生產量，如延誤時間造成經濟損失由甲方承擔，非甲方自身因素造成延誤除外。

　　九、違約責任：本合同自愿簽訂，任何乙方違約承擔對方的經濟損失，本協議一式兩份，雙方簽字后生效。

　　十、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

加工合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：甲方委托乙方生產加工制作________________模具。

　　第二條：質量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：

　　1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

　�。�1）乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。

　　（2）合格模具定義：

　�、倌＞弑仨毞�合經甲方確認后的模具結構圖；

　�、谀＞弑仨毶�產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；

　�、勰＞邏勖�必須符合本合同第六條之規定。

　　2、驗收方法（標準）：

　�、侔醇追降膱D紙和技術要求執行。

　　②模具結構必須符合模具結構圖紙。

　　3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

　　第三條：原材料來源

　　1、原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

　　第四條：交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

　　1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

　　2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

　　3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。

　　4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。

　　第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

　　貨款結算時間及方法：_____________________。

　　付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。

　　第六條：技術資料提供及保管：

　　1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。

　　2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。

　　第七條：質量異議/違約責任：

　　1、對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。

　　2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品；如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。

　　3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

　　第八條：其他：

　　1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。

　　2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。

　　3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款（3）規定執行。

　　4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

　　5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。

　　6、本合同委托項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。

　　第九條：雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。

　　第十條：合同生效、附件

　　2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。

　　3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

　　4、本合同附件資料具有同等法律效力。

　　第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

加工合同 篇4

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。３，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________（１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目的，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的.千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：____________________（蓋章）

　　代表人：____________________（蓋章）

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________（蓋章）

　　代表人：__________________________（蓋章）

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　_____年_______月______日訂

加工合同 篇5

　　為了能充分發揮雙方企業資源優勢，本著互利雙贏、共同發展的原則，根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律規定，甲乙雙方就貼牌生產項目達成如下條款：

　　一、雙方交換企業資信材料，且必須真實、有效，否則，由此帶來的損失由違約方承擔，浴室柜貼牌加工合同范本。

　　1.營業執照(副本)復印件;

　　2.工業生產許可證復印件;

　　3.食品衛生許可證復印件;

　　4.稅務登記證(副本)復印件;

　　5.企業法人年度檢驗情況復印件;

　　6.組織機構代碼證(副本)復印件;

　　7.商標受理書(注冊證)復印件;

　　8.企業質量管理體系證書復印件;

　　二、協議范圍

　　1.甲方委托乙方貼牌生產_____________________牌系列產品，采用甲方的品牌標識;乙方應確保這些產品是不侵犯任何第三方知識產權和合法權益的合格產品。甲方授權乙方印制的專用件(指含有“甲方產品”商標字樣或其他甲方產品專用的圖案、標識、銘牌、說明書、包裝物等)，乙方應妥善保管，決不允許流失給第三方，如發生流失給第三方現象，甲方有權按商標法相關之規定追究乙方的法律責任。

　　2.甲方利用自身的營銷網絡開發市嘗銷售貼牌產品;乙方利用其技術、設備、人力等資源生產制造符合甲方要求并經甲方認可的貼牌產品。

　　3.貼牌產品完全由甲方銷售，乙方不負責銷售，乙方不得將甲方委托生產的貼牌產品轉賣給任何第三方。

　　4.雙方合作期滿后或終止合作后，乙方不得以任何形式再生產或銷售有甲方品牌標識的產品，乙方若違反規定，甲方有權乙方按銷售所得的____倍進行賠償。

　　5.甲方有權派人員監督貼牌產品的原料、生產過程、產品質量等，乙方應予以全力配合與協助。

　　三、產品名稱、型號、價格(RMB)產品名稱(乙方)產品型號(乙方)價格、備注。后續產品價格以乙方報價經甲方確認的價格為準。產品價格應包含內外包裝、標貼等相關包裝費用(不含增值稅發票)，具體承擔情況見產品價格表。

　　四、交(提)貨地點、時間及費用

　　1.乙方直接送貨到甲方指定倉庫或雙方協定的交貨點，單價含運費;

　　2.乙方嚴格按訂購計劃單中規定的數量和日期準時交貨;乙方在裝車或交付托運后須在2小時內以電話或傳真的形式通知甲方發貨情況及預計到貨時間、地點，以便甲方及時提貨，合同范本《浴室柜貼牌加工合同范本》。

　　五、產品包裝與防護要求

　　1.產品外包裝、標貼、銘牌等相關包裝材料由甲方提供設計、定制和采購，甲方將包裝材料發給乙方，由乙方代工包裝;

　　2.乙方提供的產品包裝應達到甲方認可的包裝要求，有足夠的強度，以便適應運輸的要求。

　　六、提出交貨、質量異常及期限交貨數量和時間以訂購計劃單為準;乙方接到訂購計劃單后若有異議，應在接到訂購計劃單24小時內以書面形式通知甲方，否則視為乙方接受甲方訂單;對于不能及時供貨，造成甲方損失的，乙方應當承擔相應的賠償責任。

　　七、價格與結算方式

　　1.產品價格按甲乙雙方確認的價格為準，若價格有變動須經雙協商同意，并確定新的價格及執行日期;

　　2.雙方確定貨款結算方式為：月結30天，例：20xx年3月1日至20xx年3月31日的貨款，甲方在次月月底前結清。

　　八、質量要求

　　1.乙方應保證其所提供的產品各項指標符合國家標準并應適時滿足國家標準的有關最新要求;

　　2.乙方應保證其所提供的產品各項指標符合甲方的《產品規格書》與《檢驗規范》及其他相關要求，同時應達到雙方所簽的《質量保證協議》的要求;

　　3.乙方應保證其所提供的產品符合相關環保要求;

　　4.有必要時，經雙方確認，可采取封樣的方式來確定上述條款未能確定的產品要求。

　　九、品牌管理

　　1.甲方提供的商標(包括包裝設計、圖形、漢字、英文及其組合等)所有權歸甲方所有，乙方只能在甲方授權許可的范圍內使用，不得私自轉讓或擴大其使用范圍;

　　2.雙方合作期滿后，乙方即無權以任何方式使用任何帶有甲方標識的產品。一旦發現，甲方有權要求乙方承擔賠償責任。

　　十、售后服務

　　1.乙方必須嚴格履行《產品質量法》規定的相關義務，對于因乙方質量問題所引起的退貨、換貨，乙方應予以全力支持，與此相關的費用由乙方承擔;產品因非正常使用而損壞所發生的相關費用由甲方負責;

　　2.貼牌產品本身出現重大質量事故的，由乙方承擔由此產生的相關責任和費用，如：訴訟費、律師費、責任賠付費及法律責任等。

　　十二、合同的終止與解除

　　1.若乙方未能履行合同所規定的任何條款，并無合理解釋，甲方有權終止合同，未結算的貨款甲方推遲為三個月后給付;

　　2.乙方若提前解除合同，應在甲方未找到替代供應商前繼續供貨，保持甲方的經營銷售正常運行，原則上不超過3個月;

　　3.甲方若提前解除合同，應保證消耗完乙方根據甲方訂單生產的產品，并按合同規定的結款方式結清余款;

　　十三、解決合同糾紛的方式甲乙雙方在履行本合同時發生的一切爭議均應通過雙方友好協商解決，協商不成，則按《中華人民共和國合同法》，由合同簽約地人民法院訴訟解決。

　　十四、其他約定

　　1.未經甲方書面允許，乙方不得將甲方的資料及合同內容、價格等商業機密任何形式泄漏給任何第三方;

　　2.未經甲方書面同意，乙方不得將甲方已經與乙方訂立采購產品合同或服務這一情況進行廣告宣傳或公之于眾，也不多在廣告中使用甲方或甲方任何客戶的名稱。

　　3.甲方確�！癬__________”貼牌商標的獨占性與無爭議性，如貼牌商標出現爭議，該爭議引起的法律責任由甲方承擔;

　　4.本合同為總合同，每批訂單執行以雙方確定的《采購計劃單》為準，《采購計劃單》與本合同具有相同的法律效力;

　　5.合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同;本合同如有未盡事宜，經雙方共同協商作出補充，補充規定與合同具有同等效力。

　　十五、合同有效期

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效;合同有效期為 年(以合同簽訂日起計算)。

　　甲方： 乙方：

　　單位名稱(章)： 單位名稱(章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代表人： 委托代表人：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

加工合同 篇6

　　承 攬 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務：____________

　　定 作 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務：____________定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品編號 名稱 規格 單位 數量 備注

　　第二條 加工成品質量要求第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生原因，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量原因的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔第九條 運輸辦法及費用負擔第十條 結算方式及期限第十一條 其他約定第十二條 承攬方的違約責任一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（ ）項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：________________________代表人：________ ____年____月____日承攬方：________________________代表人：________ ____年____月____

加工合同 篇7

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　住址： 住址：

　　郵編： 郵編：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　甲乙雙方本著互惠互利、共同受益的原則，經過友好協商，根據《中華人民共和國合同法》 的有關規定，就干芝麻葉食品委托加工事宜，在互惠互利的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。

　　第一條：委托加工產品名稱、

　　加工工序范圍和產品規格 委托生產產品名稱：

　　第二條:付款方式;先付款后提貨，乙方收到款后向甲方出具增值稅發票。

　　第三條:雙方應遵守

　　3.1甲方必須向乙方提供《衛生許可證》、《營業執照》代加工產品的生產批準文號的復印件，乙方必須向甲方提供《衛生許可證》、《生產許可證》、《營業執照》的復印件，甲方有權在包裝盒上打印委托生產廠家乙方的廠名全稱、生產許可證號。

　　3.2 為便于甲乙雙方生產的合理安排，甲方進行一批產品加工時，提前5天內以書面或口頭形式向乙方提出加工計劃，乙方須于收到甲方提出計劃之日起3日內給予回復并安排生產計劃。

　　3.3技術資料的提供與保密：甲方須向乙方提供有關加工產品的加工工藝、條件等信息，乙方須對甲方提供的材料予以保密，乙方如私自泄露甲方的工藝、技術等信息，需賠償由此造成的甲方的全部損失。

　　3.4 生產記錄的填寫與保管：生產記錄與檢驗報告由乙方在交產品時一同提供給甲方，乙方應如實填寫批生產記錄，當批生產結束及時交甲方技術人員進行審核與保管，如出現生產記錄或物料由于乙方原因造成不合格的情況，甲方有權拒絕驗收。

　　第四條:其他約定事項

　　4.1 合同期內甲乙雙方任意乙方提出修改合同條款，可以補充合同的形式商定。

　　4.2 本合同的有效期限為：

　　第五條:不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或延遲履行本合同，應自不可抗力事 件發生之日起三日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并至事件發生之日起三十日內 向另一方提交導致其全部或部分不能履行或延遲履行的證明。

　　第六條:爭議的解決

　　本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。本合同雙方當事人對 本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果協商為達 成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第七條:生效條件

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　授權代表( 簽字 )：

　　乙方：

　　授權代表(簽字)：

【加工合同】相關文章：

加工合同07-17

加工的合同06-22

家具加工的合同范本-加工合同02-10

機械委托加工合同范本-加工合同02-24

加工合同的范本05-07

外協加工合同04-26

有關加工合同04-27

門窗加工合同04-29

代理加工合同04-24

加工安裝合同04-24