關于產品加工合同集合8篇
隨著法律觀念的深入人心，合同的用途越來越廣泛，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的產品加工合同10篇，希望能夠幫助到大家。
產品加工合同 篇1
定做方：（簡稱甲方）
承攬方：______________鋼構有限責任公司（簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》 規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、 加工制作內容：
1、 按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、 制作內容：_______________________________________________________。
1） 主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；
2）次鋼構材質：___________；噸位：___________；單價約___________；
3）其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。
二、 合同價款及結算方式：
1、合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準）。
2、合同簽訂當日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現金或轉賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求：
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范（鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025-20xx）認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
1）檢測內容：抗滑移系數實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□
2）其他檢測項目：
3）試驗檢測費用：合同價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在 乙方廠房內 提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施（具體要求由甲方在發運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。
甲方（蓋章）：
委托代理人：
聯系方式：
開戶行：
賬號：
_______年___月___日
乙方（蓋章）：__________鋼構有限責任公司
委托代理人：
聯系方式：
開戶行：
賬號：
產品加工合同 篇2
合同編號：
購買方：
簽定地點：
銷售方：
簽定時間： 年 月日
第一條：零件名稱、零件型號、數量、單價、總金額、交貨期限
第三條：承攬方對質量負責的條件及期限： 質量三包期限一年第四條：技術資料、圖紙提供方法及保密要求： 技術質料由定作方提供，承攬方不得引用定作方圖紙，為第三方提供相同產品。
第五條：驗收標準、方法和期限： 按圖紙標準驗收
第六條：包裝要求及費用負擔： 無包裝 第七條：交（提）貨方式及地點：自提第八條：交付定金、預付款數額及時間： 無
第九條：結算方式及期限： 支票結算，貨到付全款 第十條：違約責任： 按合同法執行
第十一條：解決合同糾紛的方式： 協商解決 第十二條：雙方協商的其他條款：無
產品加工合同 篇3
甲 方：
乙 方：
甲、乙雙方本著真誠合作，互惠互利的原則根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的 規定，在友好協商的基礎上簽訂以下合同，以便雙方共同遵守。
第一條：甲方接受乙方的委托生產加工以下產品：
第二條：甲方須于 年 月 日前將乙方委托生產加工的產品交付給乙方。 第三條：乙方須先預付給甲方人民幣元作為生產貨物的訂金，剩余金額按合同約定的時間在乙方對貨物驗收完畢后提貨時一次性付清。
第四條：產品質量、款式、規格按乙方的要求及提供的樣品生產。
第五條：產品的外包裝以防水編織袋為主，如乙方另有要求的，其包裝費用由乙方承擔。
第六條：發往廣州市以外的貨物，其一切運輸費用由乙方承擔。
第七條：甲方須按合同約定的時間按時交貨，如逾期按合同總額的2%付給乙方違約金。
第八條：乙方須按合同約定的時間按時付款，如逾期按合同總額的2%付給甲方違約金。
第九條：因人力不可抗拒的因素甲方無法按時交貨的，本合同無效。
第十條：本合同未盡事宜，經雙方協商后可另擬補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效應。
第十一條：甲、乙雙方在履行本合同中如有爭議，應友好協商解決。如無法協商解決的，任何一方均可將此爭議提交甲方所在地法院訴訟解決。
第十二條：本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
第十三條：本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲 方： 乙 方：
簽約代表： 簽約代表：
簽約日期： 年 月 日簽約日期： 年 月 日
產品加工合同 篇4
甲方：
法定代表人：
地址： 郵編：
電話： 傳真：
乙方：
法定代表人：
地址： 郵編：
電話： 傳真：
雙方資料：
1、甲方是經過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續的從事 行業的中國企業；
2、乙方是經過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續的從事 行業的中國企業法人；
3、甲方已就 產品提出了專利申請，申請號為： ，乙方已為甲方研發該產品提供了良好的技術支持和試制條件，甲方承諾委托乙方獨家加工該同類產品。
甲乙雙方為實現產業優勢互補，共同做大做強，經過平等、友好協商，確立戰略合作伙伴關系，就甲方委托乙方加工生產 系列產品事宜達成如下協議，以茲共同信守：
一、加工產品范疇：
1、產品品名：
與之配套的壓具（包括： ）應由甲方自行生產。
2、產品規格及技術參數：
產品規格和技術參數等發生變化，雙方應另行簽訂補充協議。
二、委托加工訂單：
1、甲方根據市場銷售情況，于每月 日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單產品的名稱、規格型號、數量和供貨時間等，乙方如有異議，應在接訂單后2日個工作日內提出，甲乙雙方應就異議事宜友好協商解決辦法。
2、乙方應按確認的訂單提供產品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃提前 天通知乙方，但調整幅度（量）不得超過計劃的 %，若超過 %，雙方另行協商。
3、乙方在接到訂單后應優先安排、積極組織生產，盡力滿足甲方訂單的要求。
三、加工產品質量要求
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的技術參數進行生產，產品質量符合國家標準或行業標準。
2、質保期： 年，從產品送達交付地點之日起計算。
3、產品質保期內出現質量問題，經由雙方確認或國家檢驗機構鑒定屬乙方制造引起的，由乙方承擔該批有質量問題產品的責任。
4、乙方交付的產品如在市場流通中，因品質問題而導致甲方利益受損時，經雙方鑒定或經國家檢驗機構鑒定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：
（1）加工產品的投訴賠償問題，甲方在預先征得乙方同意的情況下（書面為準）可以先行賠付第三人，第三人簽收確認，由乙方負擔賠償；當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協助甲方處理，甲方未經乙方同意對任何第三人所作的賠償（人民法院判決的除外）不能作為甲方的損失計算依據；
（2）因產品設計、人為損害等乙方加工制造之外的原因所導致的問題，乙方不予承擔責任。
四、原材料
1、產品所需原材料均由乙方采購，乙方應確保確保所采購的原材料符合產品質量標準要求。
2、目前原材料（主要材料 ）的市場價格為： 元/噸。
五、加工費用及支付
1、乙方為甲方加工本協議第一條第一款所指定的產品，每臺
的加工費為人民幣 元，主要原材料價格（按照下訂單時國家權威網站公布的市場價格為準）漲跌幅度超過本協議第五條第二款所確定的價格的 ％的，每臺的加工費相應漲跌 ％。
2、加工產品的技術要求及材耗發生變化，雙方應本著誠信、公平的原則共同商定合理的價格。
3、甲方應于下訂單之日起三日內先向乙方支付該訂單所需加工產品的加工費的30％，貨到交付地點后 日內，甲方再先乙方支付加工費的65％，余款5％應于下訂單之日起一年內支付完畢。
4、鑒于甲方向乙方的付款為持續狀態，甲方應在付款單上注明每筆付款所對應的訂單號，甲方未注明的，乙方有權決定甲方付款所指的訂單號。
六、產品交付與驗收
1、交付地點及運輸： ，物流運輸由乙方負責，運輸費用由乙方承擔，卸貨費用由甲方承擔。
2、交付時間：以甲乙雙方確定的訂單為準。
3、檢驗期限：甲方應在產品送達交付地點后 日內驗收完畢。
4、產品質量異議提出及處理：若甲方發現產品不符合本協議的約定或者訂單要求，應在驗收期限內及時書面通知乙方，甲方在驗收期限內未提出異議的，視為產品符合要求。乙方發現產品有質量問題，在未經甲方書面確認，甲方應妥善封存該產品，不得擅自處理該產品，否則視為產品合格。乙方在接到甲方的異議通知后 個工作日內應立即與甲方協商處理，協商不成的`，由甲方將該產品提交國家有檢驗資質的機構進行產品質量鑒定，鑒定費用由甲方墊付，鑒定結果若產品合格，則鑒定費由甲方承擔，若產品不合格，則鑒定費由乙方承擔。
5、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準或行業標準。
七、合同的終止
1、本協議到期后自然終止。
2、本協議因合法解除而終止。
3、本協議因甲乙任何一方破產、注銷或被吊銷營業執照而終止。
4、本協議因不可抗力導致合同不能繼續履行而終止。
5、本協議因其他法律法規所規定的原因而終止。
八、不可抗力
1、如果本協議任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本協議下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后7日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本協議的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本協議。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本協議項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4、本協議所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本協議簽訂日之后出現的，使該方對本協議全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或新頒布法律規定等。
九、特別約定
1、基于乙方已為甲方研發該產品提供了良好的技術支持和試制條件，并且將繼續為甲方研發、完善該產品提供技術支持和條件，甲方承諾甲方不得以任何形式委托任何第三方提供或加工該同類型產品。
2、基于甲方系該產品的專利申請人（專利經核準后為專利權人），乙方承諾未經甲方同意，不得以任何形式給第三方提供或加工該產品。
十、違約責任
1、甲方逾期支付加工費的，每逾期一天，應按應付款總額的日萬分之八向乙方支付違約金，甲方累計拖欠乙方應付款達 元的，乙方有權解除本協議。
2、乙方逾期向甲方交付產品的，每逾期一天，應按該產品價格總額的日萬分之八向乙方支付違約金，逾期超過 日的，甲方有權解除本協議。
3、乙方所交付的產品經雙方共同確認或者國家檢驗機構鑒定有質量問題的，乙方應按照質量問題的嚴重程度合理選擇修理、更換或賠償直接經濟損失的責任。
4、甲乙任何一方違反本協議第七條的約定，應向對方支付違約金 萬元。
5、本協議期限內，除本協議另有約定或者雙方協商一致外，任何一方提前終止或解除本協議，應向對方支付違約金 萬元。
十一、協議期限
本協議有效期為十年，自20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。
十二、爭議的解決
本協議履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商或調解不成的，由協議簽訂地人民法院裁決。
十三、通知條款
1、根據本協議需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本協議有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用書信、傳真、電報、電子郵件、當面送交等方式傳遞，以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起10日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
十四、其他條款
1、本協議未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。訂單及本協議的附件和補充合同均為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。
2、本協議自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。本協議一式 份，雙方各執 份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：
簽約代表（簽字）：
簽約日期： 年 月 日
乙方（蓋章）：
簽約代表（簽字）：
簽約日期： 年 月 日
簽約地點：
產品加工合同 篇5
訂立合同雙方：
承攬方：以下簡稱甲方
定作方：以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺、貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品品名規格（長、寬、高cm）單位數量備注
第二條加工成品質量要求
一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫；塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供
圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款按核定價格單計算款_________元。
第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由_______物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元（大寫_________元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條其他
一、本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
二、本合同于_________年_________月_________日經公證生效，合同履行完畢即失效。
三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。
甲方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_______
_______年____月____日
乙方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_______
_______年____月____日
產品加工合同 篇6
定作人： 合同編號：
承攬方： 簽訂地點：
一、產品名稱、型號、數量、金額 簽訂時間： 年月日
產品名稱
規格型號
計量單位
數量
單價
總金額
合計人民幣金額（大寫）：
二、質量要求、技術標準定做方對質量負責的條件和期限：
三、交（提）貨時間、：
四、交（提）貨地點、方式：
五、運輸方式及到達站港和費用負擔：
六、合理損耗及計算方式：
七、包裝標準、包裝物的供應與回收：
八、驗收標準、方法及提出異議期限：
九、結算方式及期限：
十、違約責任：
十一、解決合同糾紛的方式：
十二、其他約定事項：本合同蓋章（簽字）通過傳真方式簽訂即生效，高于任何的書面口頭協議。
定作方
單位名稱：
（章）
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
傳 真：
開戶銀行：
帳 號：
郵政編碼：
承攬方
單位名稱：
（章）
單位地址：
委托代理人：
電 話：
傳 真：
開 戶 銀行：
帳 號：
郵政 編碼：
稅 號：
鑒（公）證意見
經辦人：
監（公）證機關（章）
年 月 日
（注：除國家另有規定外，鑒（公）證實行自愿原則
產品加工合同 篇7
工程名稱：
甲方：
乙方：
經雙方平等友好協商，甲方委托乙方就甲方不銹鋼防盜網制作安裝進行施工，現就有關事宜達成協議如下：
一、施工范圍和施工材料
（一）施工范圍：
（二）施工材料：
二、施工方案和驗收標準
施工前乙方首先提報施工方案和設計，經甲方批準后嚴格按照施工方案和設計施工并驗收。不銹鋼防盜網圓管間距12mm中對中。
三、施工現場管理
（一）乙方施工人員要嚴格服從甲方現場管理要求，做到文明施工，安全施工；若施工過程中發生安全事故，乙方負全部責任。
（二）乙方要對施工人員進行全員安全教育，制定周密安全措施后方可施工。
（三）甲方要派駐現場管理人員負責對乙方施工進行監督管理和協調現場出現的問題，為乙方創造良好的施工條件。
（四）施工用水、用電由甲方提供。
四、工程造價和結算方式
該工程實際安裝面積為 平方米，結算價格為 元/平方米，工程總價為 元（大寫： ）。
五、施工工期
按照甲方要求工期施工，以不耽誤單位正常工作為原則。
六、質量保證
不銹鋼防盜網保用二年。
七、合同簽定后雙方要嚴格執行合同條款，不得違約，如果有一方違約，違約方必須向對方賠償經濟損失。
八、本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章后生效。
甲方：（公章） 乙方：（公章）
簽字： 簽字：
20xx年x月xx日
產品加工合同 篇8
甲方：（定做方）
乙方 （承攬方）附加身份證復印件
加工xx，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期?? 月，200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方：
年月日
供方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
需方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
承攬方（全稱）： _________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
品_ 名
規格
單位
數量
單價
金額
分期交（收）貨數量
備注
月
月
月
月
月
總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符．
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。
委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任
（１）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
（２）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
（3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
（1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；
（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程當中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向XX市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。
十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。
十二、本合同履行過程當中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項：
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
【產品加工合同】相關文章：
產品委托加工的合同03-17
代加工產品合同04-26
產品加工合同范本03-03
產品外發加工合同04-24
有關產品加工承攬合同04-24
精選產品加工合同六篇05-12
精選產品加工合同九篇06-02
產品委托加工合同范本08-10
產品外發加工合同模板精選07-10
產品加工制作合同范本04-11