加工合同

時間：2022-05-26 11:35:17 加工合同我要投稿

【推薦】加工合同模板集合8篇

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編整理的加工合同8篇，歡迎大家分享。

【推薦】加工合同模板集合8篇

加工合同篇1

　　委托人：（簡稱甲方）

　　加工方：（簡稱乙方）

　　甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，經友好協商簽訂如下協議，雙方共同遵守執行。

　　一、代加工的產品

　　甲方委托乙方加工生產“”商標系列XX酒。

　　二、甲方責任

　　1、甲方按計劃委托乙方加工生產“ ”系列XX酒，向乙方提供生產所需的各種合法手續，包括所使用的商標證。

　　2、向乙方提供合格的原材料及包裝物，原材料及包裝物的運輸、保管、入庫均由甲方負責。

　　3、負責成品的驗收、保管和發貨。

　　4、每批訂單要提前一個月把計劃報給乙方。

　　5、有權對生產過程進行監督和檢查并提出意見和建議。

　　6、負責解決銷售過程中引起的經濟糾紛，要依法經營，合理銷售。

　　7、合同到期終止或雙方同意終止合同的，甲方要在一個月內把剩余的產品和原料、包裝、辦公用品及設備搬走，否則乙方有權自行處理。

　　三、乙方責任

　　1、嚴格按照甲方的委托內容及要求進行加工生產。

　　2、產品配方按巴馬大力神酒產品的配方，酒度按35%vol生產，產品質量執行QB/T1981標準。

　　3、免費提供給甲方30平方米的辦公室一間和60平方米的倉庫一間。

　　4、接到甲方訂單后，要在五個工作日內和甲方簽訂生產通知單。

　　5、負責酒基和中藥的質量把關，不合格不能驗收入庫，因產品自身的質量問題產生的一切后果和責任由乙方負責。

　　6、生產過程中要嚴格控制損耗，人為損耗部分要按進貨價賠付給甲方。

　　7、乙方承諾一年內不接受貴州省范圍內及甲方所有客戶的加工，若甲方年銷量在（125ml×24）計18000件以上，乙方在合同期不能接受貴州范圍及甲方所有客戶的加工。

　　四、加工費及付款方式

　　1、甲方確定委托加工款式數量后，甲乙雙方簽訂委托加工通知單，并在簽訂之日向乙方支付70%的預付款，乙方生產出產品經甲方驗收合格入庫后付清余下的30%加工費。

　　2、加工費（包括酒、藥材和人工包裝等費用）分兩個檔次，每年加工量低于（125ml×24）計18000件，按每噸壹萬貳仟元結算，每年加工量超過（125ml×24）計18000件，乙方給予甲方每噸壹仟元的返利，該返利在該年度結束后一周內付清。

　　3、包裝規格小于250ml/瓶（不含250ml）的，加工費每噸多加壹仟元。

　　4、加工的產品所需的稅費由甲方負責繳納。

　　五、違約責任

　　1、乙方收到甲方預付款后按照生產通知單約定的日期交貨，乙方未按時、按量、按質交貨的造成甲方損失的乙方應承擔甲方的損失。

　　2、甲方未按時交清加工費的，應該銀行利息的三倍交納滯納金。

　　3、任何一方沒有正當理由單獨終止合同造成對方損失的，應賠償損失方20萬元的違約金，如乙方產權變動或甲方不再經營類似產品本合同將自動終止，但雙方都必須提前三個月通知對方。

　　六、合同期限為叁年，即從20xx年5月1日起到20xx年4月30日止，合同期滿后雙方愿意續約的雙方重新簽編印。

　　七、本合同如遇爭議，雙方友好協商解決，協商不成可向人民法院起訴。

　　八、未盡事宜雙方友好協商。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：

　　法人代表人：

　　時間：年月日

　　乙方：

　　法人代表：

　　時間：年月日

加工合同篇2

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.（用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交（提）原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

　　2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的,按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款；不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等）,應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金）以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_

　　___%（20%～60%）的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位（人）,除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人）,承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決；協商不成按（）項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份,交____________（如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____

加工合同篇3

　　定作方（甲方）：XXXX

　　承攬方（乙方）：XXXX

　　1，委托加工產品：環保無紡布袋。

　　3，單價：

　　4，交貨期限：按乙方接單起天內交貨，具體時間以甲方看樣后計算。

　　1，乙方包工包料，乙方須按照甲方要求選用原材料。

　　2，乙方應在年月日將原材料交與甲方確定。

　　三，質量要求及技術標準

　　1，乙方嚴格按照甲方提出質量要求進行加工，于年月日制作出樣品，經甲方確定后封樣。該樣品由甲方保存。

　　3，技術標準按照《企業質量問題細則》（見附件）及國家標準。

　　四，乙方對質量負責的范圍及期限

　　1，面料.輔料質量的確定。

　　2，顏色，規格的確定。

　　3，印字標徽工藝的確定。

　　4，其他質量問題的確定。

　　5，甲方允許乙方在制作中誤差率為千分之三。

　　五，技術資料，圖紙提供辦法及保密要求

　　1，甲方提供款式，標志圖案等圖樣的技術資料。

　　2，乙方必須按照甲方提供的款式，圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄露任何相關資料。

　　3，未經甲方同意不得留存樣品和相關資料。

　　六，包裝要求及交貨地點，運輸方式

　　1，乙方按甲方要求進行內，外包裝。

　　2，于甲方指定地點交貨。

　　3，運輸方式為運費由負擔。

　　1，甲乙雙方合同簽訂起，甲方應向乙方交付貨款總額 %為商品制作訂金。

　　2，.第一次交貨經驗收員驗收確定后，交付總貨款 %

　　4，乙方全部交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交與甲方。

　　5，甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。

　　1，乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款 %的違約金。

　　2，乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。

　　九，解決合同糾紛的方式

　　1，本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成，當事人同意由甲方所在地人命法院管轄。

　　1，企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效率。

　　單位地址：

　　委托代理人：

　　年月日

　　單位地址：

　　委托代理人：

　　年月日

加工合同篇4

　　訂約人：

　　藍天電子工業有限公司（以下簡稱甲方）

　　____電子工業有限公司（以下簡稱乙方）

　　茲經雙方同意，甲方委托乙方在____________________________加工標準磁羅經，一切所需的零件與原料由甲方提供，其條款如下：

　　1．來料加工和來件裝配的商品和數量：

　　（1）商品名稱－－標準磁羅經；

　　（2）數量－－共計____臺；

　　2．一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在__________或__________購買，清單附于本合同內；

　　3．每種型號的加工費如下：

　　（1）glc－1型標準磁羅經：__________________u.s.d．（大寫：________________美元）；

　　（2）glc－2型標準磁羅經：__________________u.s.d．（大寫：____________美元）；

　　（3）glc－3型標準磁羅經：__________________u.s.d．（大寫：____________美元）。

　　4．加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至（某地）________________________，若有短少或破損，甲方應負責補充供應；

　　5．甲方應于成品交運前1個月，開立信用證或電匯全部加工費用及由乙方在__________或__________購買零配件、消耗品及原料費用；

　　6．乙方應在雙方同意的時間內完成glc－1型標準磁羅經的加工和交運，不得延遲，凡發生無法控制的和不可預見的情況例外；

　　7．零件及原料的損耗率：

　　加工時零件及原料損耗率為______％，其損耗率由甲方免費供應，如損耗率超過____％，應由乙方補充加工所需之零件和原料；

　　8．若甲方誤運原料及零件，或因大意而將原料及零件超運，乙方應將超運部份退回，其費用由甲方承擔，若遇有短缺，應由甲方補充；

　　9．甲方提供加工glc－1型標準磁羅經的零件和原料，乙方應嚴格按規定的設計加工，不得變更；

　　10．技術服務：

　　甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到______________的要求，協助培訓乙方的技術人員，并允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此，乙方同意支付每人月薪________________美元其他一切費用（包括來回旅費）概由甲方負責；

　　11．與本合同有關的一切進出口手續，應由乙方予以辦理；

　　12．加工后的標準磁羅經，乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主；

　　13．其他條件：

　　（1）標準磁羅經的商標應由甲方提供，若出現法律糾紛，甲方應負完全責任；

　　（2）若必要時乙方在________或________購買加工標準磁羅經的零件及原料，其品質必須符合標準并事先需經甲方核準；

　　（3）為促進出口業務，乙方應儲備標準磁羅經樣品，隨時可寄往甲方所指定的國外買主，所需的零件和原料，由甲方所運來的零件及原料中報銷。

　　14．本合同一式三份，甲方與乙方在簽字后各執一份，另一份呈送____________________有關部門備案。注：來料加工是指一個工廠按雙方簽訂的合同接受外商提供的原材料，按生產圖紙和生產程序進行加工，將合格的產品交外商后，加工方收取加工費用。

　　來件裝配是指外商按雙方簽訂的合同提供零配件、元器件，由工廠按要求的規格進行裝配，將合格的產品交外商后收取加工費用。

　　來料加工和來件裝配的生產線，專用工具，技術指導和培訓工人等由外商負責。合同終止時生產線及專用工具等按合同規定予以處理。

　　加工裝配方對來料、來件不擁有所有權，只有使用權。若因管理不善，來料、來件遭到破壞、遺失、使用不當或超越損耗，加工裝配方承擔經濟責任。

　　來料加工和來件裝配是國際間經濟合作的一種簡便易行，有進有出，進出結合，兩頭在外，中間在內的貿易方式。

加工合同篇5

　　定作方：簽訂地點：

　　合同編號：

　　承攬方：有限公司簽訂時間：

　　一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：

　　二、定作物的質量標準：

　　承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據。

　　三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

　　承攬方按照定作方統計的規格進行制作，并在數量全部到齊后,于20xx 年月日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點 (地點)，所需費用由承攬方承擔。

　　四、驗收標準，方法及提出異議期限：

　　按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。

　　五、結算方式與期限：

　　簽訂合同后，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用轉賬方式.

　　六、包裝標準、隨貨備品、配件：

　　內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。

　　七、違約責任：

　　如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。

　　八、其他約定事項：

　　九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

　　十、本合同有效期限：年月日至年月日止。

　　定作方：承攬方：

　　(蓋章) (蓋章)

　　代表人：代表人：電話：電話：

加工合同篇6

　　于蘭看到的聘手工加工人員的信息上寫著：在家加工純手工布畫，日獲利豐厚，定做方免費供料、上門收貨、付款、服務到位，手工外發加工合同范本。她馬上按照上面的網址進行了查詢，發現那是北京某國際科貿有限公司，后撥通了該公司的服務電話，一位女工作人員說，他們單位的手工加工活簡單易學，一看就會，加工“金福”每件加工費22元，每人每8小時最少可組裝生產5件，每天工作8小時就可掙到110元。

　　于蘭原來在針織廠工作，干這樣的手工活絕對手到擒來。由于怕上當受騙，她還專門到北京某國際科貿有限公司實地查看了一番。

　　布局/“合情合理”的保證金

　　北京某國際科貿有限公司的工作人員對她說，公司是免費提供，但暫收保證金，首批產品生產完即無息退還保證金。于蘭想，第一次合作人家公司收取保證金也合情合理。于是回家后按該公司提供的賬號和要求匯出了1500元的保證金。

　　陷阱/模具與圖樣大小不一

　　匯出保證金幾天后的一個下午，于蘭收到了該公司寄來的合同、原材料、樣品、演示加工程序的光盤等。她馬上動手干了起來，沒想到一直干到晚上12點多，做出來的東西與樣品比上去相差甚遠。仔細一看，于蘭發現那家公司給的紙板模具筆畫與樣品的“福”字筆畫根本大小不一，這怎么能加工出合格的產品?

　　套牢/因“違約”保證金被扣

　　于蘭意識到上當了，馬上撥通了北京那家公司的電話，說自己做不了這活，不想做了。對方說，一個月之內做不成就屬違約，要扣掉她的保證金。在她一次又一次地向對方訴說了自己家中的困難情況后，對方答應退給她四五百元錢，前提是將合同、原材料等全部寄回。

　　于蘭后來發現，很多公司都打著手工加工的旗號。她聯系了多家公司，都有非常誘人的加工費，但第一次合作要收取1500元至1800元不等的保證金。這分明就是一個陷阱，收了保證金后讓你加工出絕對不會合格的產品，或者根本加工不出產品。

　　揭秘/知情人士：就是專門騙“違約”的一位知情人士說，很多外發加工致富經信息都是假的，第一次合作必須先交一部分保證金，如果你把保證金交了就被騙了。不論你是多么嚴格按照說明書、培訓內容做的，都統統不合格。還有的公司是專門騙“違約”的，給你一個根本不可能完成的任務，最后你完成不了任務，他們會說你違約了，要求你進行賠償，你不得不乖乖地掏腰包了事。

　　甲方(供應方)：合同編號：

　　乙方(加工方)：簽定地點：

　　現經雙方友好協商，特制定以下協議：

　　一、簽定時間：年月日交貨地點：

　　制單№款號貨品名稱數量貨期單價每件成本價備注

　　二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。

　　三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由方提供，其費用由方承擔。線的供應商：線價：

　　四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。

　　五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因(物料不齊或其它)造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。

　　六、乙方交貨成品數量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償(在加工費中扣除)。

　　七、大貨送甲方做尾部工序的`，發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。

　　八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。

　　九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題(含布料短碼)及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。

　　十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼0.1元/粒，鈕門0.025元/粒，打棗0.018元/粒，剪線0.2元/件。

　　十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定(最多按單價半計)，超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。

　　十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。

　　十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。

　　甲方(供應方)：乙方(加工方)：

　　地址：地址：

　　授權代表：公司蓋章：授權代表：公司蓋章：

　　日期：日期：

加工合同篇7

　　承攬方：

　　地址：

　　電話：

　　定作方：

　　地址：

　　電話：

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條轉包

　　1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；

　　2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

　　（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

　　（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。

　　4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（）項處理：

　　1、向仲裁機關申請仲裁；

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

　　定作方：

　　代表人：

　　______年____月____日

　　承攬方：

　　代表人：

　　______年____月____日

加工合同篇8

　　甲方(委托方)：___________

　　地址：____________

　　電話：____________

　　乙方(加工方)：____________

　　地址：____________

　　電話：____________

　　甲方委托乙方加工_____________________，為做好產品生產和加工工作，確保產品質量，經雙方協商達成協議如下：____________

　　一、甲方委托乙方加工，乙方必須擁有符合國家相關部門規定的保健食品生產規范GMP生產條件;雙方必須提供營業執照等相關部門的批文和證件(甲方需提供的文件有：____________產品的批文、衛生許可證、國家食品藥品監督局批準的產品配方、生產工藝及企業標準等)。

　　二、產權、商標權、配方工藝技術均為甲方所擁有，乙方不得私自銷售甲方委托加工的產品或盜用甲方技術配方自行加工包裝成其他品牌銷售，所有包裝物的材料要專項保管專項核算，甲方不得私自使用印有乙方生產字樣的外盒、標簽等相關包裝物品另行生產，甲方不得委托乙方以外的廠家生產同類產品，否則，所造成的所有責任全部有違約方承擔。

　　三、甲方委托乙方加工產品時，必須遵守國家相關的法律、法規、工商、稅務等國家有關部門的規定，進行銷售經營，所造成的責任全部由甲方自行負責承擔，乙方不予負責。甲方所提供的標簽、說明書應符合國家相關規定，違反規定由甲方自行負責。

　　四、加工費：____________按加工產品品種的種類計算，每批加工時加工費的金額不得少于伍仟元，并需預付定金為加工費用總額的50%。具體如下：____________

　　1、充填膠囊每粒_______元：

　　2、其它生產項目根據實際所耗用的工時、水、電、油按下列公式計算加工費用：____________加工費用=(人工費+水電費+油費)*1.17*1.35

　　3、其中工時費用為10元/人工工時，電費為1元/KWH，油費根據市價計算。

　　4、加工所需工時、水電費乙方每批需書面提交甲方書面確認。

　　五、質量標準

　　1、甲方提供原輔材料的質量標準和每批進廠原輔材料的檢驗報告。

　　2、乙方對進廠的原輔材料進行確認質量(按甲方提供的標準檢驗)。如有不合格乙方有權拒收。

　　六、交貨期、運輸

　　1、甲方根據生產品種，按時提供配套原輔材料和相關包裝材料，由甲方送至乙方倉庫交貨驗收，運雜費由甲方承擔。

　　2、乙方根據生產品種，及時安排生產、包裝、檢驗，并于每批生產結束后交貨，甲方自行到乙方倉庫驗收并結算交清相關費用后提貨。