實用的加工合同匯總7篇

　　在不斷進步的社會中，合同的法律效力與日俱增，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編收集整理的加工合同7篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

加工合同 篇1

　　甲 方：

　　乙 方：

　　本著“友好合作、雙方協商，共進雙贏”的原則，甲、乙雙方就以下事宜，經協商達成以下協議：

　　一、 合作內容

　　本次合作項目如下：

　　二、合作方式

　　1、先提貨（或先制作、安裝），后付款

　　2、付款方式：憑乙方開具的發票進行結賬

　　3、合作期限：日到年日。合作期為 年，期滿后雙方關系及本協議自動作廢。在本協議到期后，雙方 可以續簽，如需續簽需提前簽訂下一階段的合作協議后繼續展開合作。

　　三、甲方責任

　　1、甲方負責提供需要采購的商品的具體型號、規格、數量等信息；

　　2、甲方提貨時需與乙方雙方在銷貨清單上簽字確認作為最終結賬依據；

　　3、合作項目完成后，甲乙雙方驗收確認后，甲方根據乙方提供的有效票據 及時結款給乙方（若驗收不合格，如何退貨）；

　　四、乙方責任

　　1、乙方需按照甲方要求及時供貨，如遇缺貨或其他原因，乙方需積極協調貨源，如不能及時供應需與甲方溝通征得甲方同意后由甲方另行尋找采購商；

　　2、乙方提供給甲方的商品價格，應低于或與市場價持平，不得高于市場價，如經甲方了解供貨價格高于同行，甲方有權拒付超出市場價部分商品價格（市場價格的確定方法）。兩次以上超出市場價，甲方有權取消本合作意向書（橫線改為解除本協議書）；

　　3、乙方提供給甲方的商品需保證質量，要求產品有合格證和產品說明書、保修卡等相關質量保證。

　　4、乙方不得公開或透露甲方的任何技術信息和經營信息，非經甲方書面許可不得向任何第三方泄露。違反本條規定的，應全額賠償另一方因此遭受的全部直接和間接損失。

　　5、乙方如因經營地址變更或其他自身原因導致不能正常經營的，需及時告知甲方。

　　五、違約責任

　　1、由于一方不履行本協議規定的義務，或嚴重違反協議，造成該業務無法無法達到協議規定的目的，視作違約方單方終止協議，另一方除有權向違約的一方索賠外，并有權按協議規定通過法律程序終止協議（橫線改為解除本協議）。如雙方同意繼續合作，違約方仍應賠償非違約方的經濟損失。

　　2、由于一方的過錯，造成本協議及其附件不能履行或不能完全履行時，由過錯的一方承擔責任；如屬雙方的過失，根據實際情況，由雙方分別承擔各自應負的責任。

　　3、乙方保證所提供的商品或項目符合甲方要求，如因乙方技術、設備等乙方原因，給甲方造成的相關損失，乙方承擔相關責任。

　　六、協議的生效、終止及其他

　　1、本協議自雙方授權代表簽字、蓋章之日起正式生效。在有效期內如一方要求中止協議，須提前兩個月向另一方提出解除（改為終止）本協議的書面通知，如果對方同意解除協議，則協議在對方在書面通知上簽字起兩個月后自動廢止。改為則協議在對方發函確認后終止。

　　2、對本協議內容做出的任何修改和補充應為書面形式,由雙方授權代表簽字后成為協議不可分割的部分。

　　3、本協議未盡事宜，由甲乙雙方友好協商解決，協商不成時應按照《中華人民共和國仲裁法》的有關規定提交xx市仲裁委員會申請仲裁（甲方所在的法院提起訴訟）。

　　甲方： 乙方：（代表人）

　　蓋 章

　　地 址：

　　聯系電話：

　　日 期：蓋 章 地 址： 聯系電話： 日 期： （代表人）

加工合同 篇2

　　承 攬 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定 作 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　編號 名稱 規格 單位 數量 備注

　　第二條 加工成品質量要求

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響質量時，方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知方調換或補齊。承攬方對方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知方;方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知方，因此造成的損失，由方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果方要求保密，應當嚴格遵守，未經方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1.交(提)物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)物日期計算：承攬方自備運輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運物時承運部門簽發戳記日期為準;自提物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取物通知中，必須留給方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條 其他約定

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　1.未按合同規定的質量交付物或完成工作，方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2.交付物或完成工作的數量少于合同規定，方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分方不再需要的，承攬方應賠償方因此造成的損失。

　　3.未按合同規包裝物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4.逾期交付物(包括返修、更換、補交等)，應當向方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經方同意，提前交付物，方有權拒收。

　　5.不能交付物或不能完成工作的，應當償付不能交付物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　6.異地交付的物不符合合同規定，暫由方代保管時，應當償付方實際支付的保管、保養費。

　　7.實行代運或送貨的物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付物的責任。

　　8.由于保管不善致使方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付方因此造成的損失。

　　9.未按合同規定的辦法和期限對方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10.擅自調換方提供的原材料或修理物的零部件，方有權拒收，承攬方應賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理，應當按方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 方的違約責任

　　1.中途變更物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2.中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　3.未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付物的日期得以順延外，方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4.超過合同規定期限領取物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。方超過領取期限6個月不領取物的，承攬方有權將物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給方;變賣物所得少于報酬、保管、保養費時，方還應補償不足部分;如物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5.超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6.無故拒絕接收物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7.變更交付物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在方遲延接受或無故拒收期間發生的，方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　方：________________________

　　代表人：________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________

　　____年____月___

加工合同 篇3

　　定作單位：某某項目經理部 （以下簡稱甲方）

　　承攬單位：某某鋼結構制造有限公司 （以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程風口平臺出鐵場構件加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

　　第一條 加工構件品名與價款

　　一、 加工品名：某某高爐大修項目鋼結構工程風口平臺出鐵場構件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。

　　二、 承攬方式：本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。

　　三、 加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）

　　四、 本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。

　　五、 本加工構件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝，乙方免費提供構件機械翻身。

　　六、 本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開具發票。

　　第二條 加工成品期限與交付

　　一、 加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、 交付狀態：按甲方提供的加工制作轉換圖全部圖示狀態交付，并配合防腐涂裝。

　　三、 交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。

　　第三條 加工材料供應與采購

　　一、 甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后，作為供料依據（板材材損2％、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費。

　　二、 乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。

　　三、 乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件，沒有合格證書，且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。

　　四、 具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在48小時內清理出場。

　　五、 材料代用，經甲方批準后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的費用。

　　第四條 加工成品質量與驗收

　　一、 根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料，遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定，由乙方確保本加工構件質量。

　　二、 質量等級：一次驗收合格

　　三、 保修期限：保修壹年。

　　四、 技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。

加工合同 篇4

　　承 攬 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定 作 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　編號 名稱 規格 單位 數量 備注

　　第二條 加工成品質量要求

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的.要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條 其他約定

　　第十二條 承攬方的

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規定的，應當比照 有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________

　　____年____月____

加工合同 篇5

　　合同編號：__________

　　甲方：_______________

　　乙方：唯美白鋼鐵藝（閆興軍）

　　甲方將工程承包給乙方，為維護雙方的合法權益，經甲、乙雙方友好協商，特簽訂如下合同。

　　一、工程概況：

　　1、工程地址：

　　2、工程事項明細：

　　（1）：本工程圖紙（見附頁）由甲方提供。

　　本工程由乙方包工包料。用料規格以圖紙標注為依據。

　　（2）：工程造價為

　　（3）：付款方式；合同簽訂，甲方付給乙方定金大門主體制作結束并由甲方檢驗合格后甲方付給乙方元人民幣；乙方安裝結束并由甲方驗收合格后甲方付給乙方元人民幣，合同結束。

　　（4）：本工程包括制作、噴涂、安裝以及保修。

　　3、雙方責任及權利：

　　（1）甲方責任：甲方負責提供安裝電源、檢驗乙方施工方案及所用材料、及時給付工程款；如因甲方審驗或給付工程款不及時造成工期延誤或產生計劃外費用則由甲方負責。

　　（2）甲方權利：甲方有檢驗乙方施工方案及所用材料的權利；如乙方違反施工方案或未采用甲方提供的圖紙中所規定的材料，則甲方有權利拒付工程款并要求乙方賠償損失。

　　（3）乙方責任：乙方有責任按合同及施工圖紙施工，不得偷工減料，如施工方案或材料確需變動必須經雙方協商并由甲方簽字確認。

　　（4）乙方權利：乙方有權按合同規定收取工程款。

　　4、施工日期：自20xx年月日至20xx年月日。

　　5、保修事宜：

　　6、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同簽訂即產生法律效用。

　　甲方：乙方：

　　負責人：________（簽字）負責人：_________（簽字）

　　聯系電話：______________聯系電話：__________________月_____日

　　（本材料為合同樣本，具體內容根據實際工程簽訂）

加工合同 篇6

　　買方：

　　賣方：

　　經買賣雙方友好協商,買方委托賣方加工生產__ __模具共______套。雙方達成如下加工協議模具基本情況:

　　產品名稱 序 號 零件名稱 穴 數(模具類型) 模具單價(RMB元) 交貨條件

　　總價： (含17%增值稅)

　　以上各套模具使用材質：_____________________

　　(以上模具用料由賣方提供)。

　　一、雙方的權利及責任：

　　買方責任及權利如下：

　　1. 買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。

　　2. 買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。

　　3. 對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料，買方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，賣方應征詢買方意見，由買方確認。

　　4. 賣方完成模具的設計和制造后，由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。

　　賣方權利及責任如下：

　　1. 賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，賣方負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。

　　2. 賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳

　　細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)

　　3. 模具由買方認證合格后，由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的后續加工生產，則由賣方負責模具的修理和維護，賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。

　　4. 對給買方生產的所有模具，賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以Autocad或Pro-Eng(PRO-el2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。

　　二、 技術條款：

　　1. 模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;

　　2. 在雙方協商無異議之后，買方提供產品設計圖紙及相關技術資料給賣方, 并派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流，產品圖紙及技術要求列表見附件1;

　　3. 賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求

　　4. 賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求：

　　日產能：_______K 月產能：______K

　　5. 賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。

　　6. 未經買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。

　　三、商務條款：

　　1 . 模具價格：

　　1.1 經雙方協商后，由賣方提供買方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。

　　1.2 模具合同總金額(含____%增值稅)RMB___。

　　1.3 模具價格總金額已包含如下費用，賣方不得以以下原因向買方要求費用：

　　1.3.1 賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;

　　1.3.2 賣方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;

　　1.3.3 賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(800套)的費用;

　　1.3.4 賣方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;

　　1.3.5 賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。

　　1.4 當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單， 包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則賣方不需向買方收費;如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價，由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模,買方不承擔任何責任.

　　1.5 由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用，賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。

　　2. 開模進度：

　　2.1 賣方在收到買方確認后的產品圖檔之后，即開始進入模具設計和制作階段,開模周期為__25__天

　　2.2 由于買方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。

　　2.3 如果賣方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而買方又急需生產，賣方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。

　　3. 付款方式:

　　乙方同意甲方按如下方式付款。

　　3.1 單獨結算的方式： 月結，開票后60天，開17%增值稅發票.

　　3.1.1 本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整)，買方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費分攤在首50K產品內，如果訂單數量不足50K，買方需補給賣方未攤完的模具費。

　　3.1.2 自雙方合同簽訂后，賣方提供增值稅發票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內支付。

　　4. 產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認后，賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。

　　四、 產品品質保證

　　賣方在完成模具后，賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).

　　買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。

　　五、模具所有權

　　1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D)的所有權，均歸買方所有，賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產,由賣方負責保管,未經買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產, 否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失.

　　2. 買方付清模具款后，要求將模具從賣方處轉出時，賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D和3D)和所有夾治具必須同時轉移給買方。

　　3. 模具轉移過程中，如因賣方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。

　　六、 模具維護

　　1. 賣方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內由賣方負責免費保養維修, 如模具在使用壽命內不能使用, 賣方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用.

　　2. 賣方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由

　　買方提出。如買方要詢問有關的技術細節或證據，買方可以隨時間登記，無需通知。賣方每三

　　個月應將登記記錄復印一次給買方。賣方應主動定期完成此項任務，無需買方另行提出要求。

　　六、知識產權

　　1. 本合同所涉及的產品造型及買方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權為買方所擁有，未經買方許可，賣方不得向任何公司和個人泄漏，否則由此產生的一切損失由賣方負責;買方僅同意賣方基于本合同項下的目的使用買方所提供的一切資料和信息,

　　2. 賣方同意其不會將買方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則買方有權追究賣方相應的責任; 未經買方書面許可，賣方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及賣方提供或已提供之任何資料和信息。

　　3. 未經買方許可，嚴禁賣方使用本模具向除買方或買方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由賣方負責;

　　4. 其它未盡保密事項，依買方與賣方簽訂的“保密協議”執行。

　　七、違約責任

　　1. 如果賣方方未能按2.1中規定的各階段的進度完成模具制作及送樣，由賣方承擔違約責任。每延誤一天，賣方須付給買方本合同總金額的2%作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。

　　2. 如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質達不到買方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢，賣方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。雙方可另行簽署<<生產用原材料>>進行約定。

　　3. 如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求，使買方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機，或者買方被迫因此取消此項目，從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失，則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。

　　4. 如賣方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發生后24小時內以)書面形式通知買方，并且賣方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上，買方有權取消本合同。

　　5. 其它未盡事宜：按《經濟合同法》執行。

　　八、糾紛解決

　　對于實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決, 如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交東莞市法院處理.

　　本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。

　　買方:

　　代表:

　　賣方:

加工合同 篇7

　　甲方(委托方)： 地址： 電話：

　　乙方(受托方)： 地址： 電話：

　　甲乙雙方在自愿、平等互利的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關規定，經雙方協商一致，訂立本合同。

　　一．委托制作項目

　　附注：

　　□ 各項目圖紙附后，各項最終產品質量要求按甲方驗收的各項封存樣板為準。

　　□ 本訂單開具稅票；

　　□ 甲方承擔％稅金。

　　□ 本合同報價為初步報價，乙方必須根據實際打樣情況準確復核把成本控制到最低，最終價格以打樣完后最后下調的價格為準。

　　二．雙方責任

　　（一）甲方責任：

　　1、甲方負責提供產品效果圖與工藝要求、最終產品質量要求按乙方提供的經甲方驗收封存的各項樣板為準。

　　2、在乙方制作過程中，甲方應定期安排人員進行監督指導。

　　3、甲方在定期監督指導過程中應適時抽檢，對檢驗不合格的應及時指正。

　　4、在乙方按要求完成制作合同后，甲方應按合同約定辦理余款結算。

　　（二）乙方責任：

　　1、乙方負責按照甲方提供的產品圖紙、尺寸及經甲方驗收的封存樣板標準，按質、按量、按期完成制作委托。

　　2、乙方應當按照規定保存所有生產文件和記錄至產品有效期滿后一年，并對甲方提供的技術和質量文件，負保密的義務，不得將相關XX露給第三者。

　　3、乙方應積極配合甲方對生產現場進行監督檢查，并予以協助。

　　4、未經甲方同意，乙方不得將本合同各項目產品委托給第三方制作。

　　三、生產周期、包裝、驗收及付款方式

　　1、生產周期：

　　□ 統一交貨：自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　□ 分批交貨

　　第一批：交貨日期： 年 月 日；數量： 件/套組合柜。

　　第二批：交貨日期：年月/套組合柜。

　　第三批：交貨日期：年月/套組合柜。

　　說明：本條所指單位“套組合柜”為委托制作項目里各個項目中按比例抽取組

　　成的一套組合柜（備注：一套組合柜包括：）。

　　2 3、驗收：

　　A：封存樣板驗收：乙方做完各項目的首套產品后在包裝前及時通知甲方

　　到廠驗收，驗收合格后雙方簽字，樣板由甲方帶回封存；驗收不合格的乙方必須無條件按照甲方的要求重做或返工，由此引發的損失及交期延誤責任由乙方承擔。

　　B：批量成品驗收：乙方完成批量成品制作后，應在包裝前通知甲方到廠驗收，驗收合格后（暫不出驗收單）乙方必須把產品送到甲方公司，甲方復檢沒問題后雙方在驗收單上簽字確認。驗收不合格的乙方必須無條件按照甲方的要求重做或返工，由此引發的損失及交期延誤責任由乙方承擔。

　　C：無論是樣板還是批量成品，若需要烤漆的部份乙方應在烤漆前先通知甲方到現場檢驗同意后方可進行烤漆。

　　D：若驗收有缺陷，乙方返工將影響交期，甲方提貨使用的，乙方必須承擔相應的扣款；若因產品內部問題，甲方在驗收時未發現，但在使用過程中暴露產品質量問題的，乙方同樣必須承擔甲方的相應損失。

　　4、付款方式：簽訂合同后甲方應向乙方付合同金額總數的目產品完成制作甲方驗收后一周內再付合同金額總數的40％貨款，甲方將所有項目產品出貨后乙方憑本合同足額發票及甲方驗收憑證到甲方辦理對帳手續，甲方將在收到足額發票及驗收憑證后兩個月內將40％余款結清。

　　四、違約責任

　　1、甲乙雙方沒有按上述條款執行的，則視為違約，另一方可單方解除合同，并要求對方賠償相應的違約金，違約金為本委托制作合同總額的30％；同時違約一方必須承擔給另一方造成的一切連帶損失。

　　2、乙方若有違約行為的除了應承擔本委托制作合同總額的30％的違約金及給甲方造成的連帶損失外，還應無條件如數退還甲方所有預付款項。

　　五、其它

　　1、在合同規定的履行期限內，由于自然災害不可抗力造成的損失，雙方協商解決。

　　2、在委托制作過程中發生糾紛時，甲乙雙方協商解決，協商不成時任何一方可向合同履行地人民法院起訴。

　　3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，附件1（圖紙）與附件2（保密協議）與本合同具有同等法律效力；本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　法定代表人或委托人： 法定代表人或委托人：

　　年月日 年月日

【實用的加工合同匯總7篇】相關文章：

實用的加工合同匯總10篇05-10

【實用】加工合同匯總五篇05-06

【實用】加工合同匯總6篇05-02

【實用】加工合同匯總7篇05-02

實用的加工合同四篇05-10

實用的加工合同五篇05-08

實用的加工合同三篇05-08

實用的加工合同3篇05-05

實用的加工合同八篇05-01

實用的加工合同7篇04-30