加工合同范文錦集8篇

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編收集整理的加工合同9篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

加工合同 篇1

　　甲方（供方）：

　　乙方（需方）：

　　甲乙雙方本著平等互利的原則，就甲方向乙方加工卷材（下稱貨物）的相關事宜達成如下協議：

　　一、通知生產：乙方根據自己的生產需要分批次下訂單，每次下單定做貨物時乙方要提前天將貨物的規(guī)格、數量以信函或傳真的方式通知甲方，以便甲方安排生產。

　　二、貨物單價：單價由雙方根據交易時的市場情況協商確定，商定后在訂 貨單和送貨單中注明。

　　三、貨物質量：按照甲方的企業(yè)標準執(zhí)行。

　　四、貨款結算：

　　1、雙方每月的日對帳一次，由甲方按乙方當月下達的訂單及乙方指定 送貨地的簽收送貨單據進行匯總，出具對帳單，乙方應積極配合核對，五日內必須完成對帳工作，對賬結果作為雙方結算的依據（事先經過傳真對帳的，須在事后當面確認）。

　　2、貨款按月結算，當月貨款在當月對賬后付清。

　　五、交貨方式：

　　1、甲方收到乙方的生產通知后，在 天內組織生產并交貨完畢，甲方將貨物送至乙方指定的公司倉庫，乙方需派遣指定人員簽收貨物，送貨單要明確收貨數量、單價、總額等內容，送貨單作為結算的憑證。經雙方協商可以改變交貨地點及方式。

　　2、交貨地點由乙方指定，顯示在每次的訂單中，指定收貨人名單由乙方提供（加蓋乙方公章），如需變更指定收貨人，應提前將變更聲明寄給甲方。

　　六、貨物包裝： 。

　　七、驗收及異議期：

　　1、乙方在收貨時應當對貨物的數量、質量、包裝及等進行全面的檢查驗收，如無異議的，由指定收貨人簽章確認；

　　2、貨物驗收后 天為異議期，乙方如在質量異議期內不向甲方提出書 面異議的，則視為貨物的應檢查驗收項目全部符合本合同約定。

　　八、違約責任：

　　1、甲方逾期交貨的，每逾期一天按逾期部分貨值的萬分之五支付違約金；

　　2、乙方逾期付款的，每逾期一天按逾期部分貨款的萬分之五支付違約金；

　　3、乙方逾期付款超過十天或者乙方開具的支票因乙方原因無法兌付，甲方可單方終止本合同并要求乙方加倍（即每天萬分之十）支付違約金。

　　九、爭議解決：雙方因履行本合同產生爭議的，應先友好協商解決，協商不成的，雙方同意由有管轄權的人民法院解決。

　　十一、合同期限：本合同有效期從年 月 日至年 月 日。

　　十二、其它：

　　1、本合同經雙方簽署后生效。

　　2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。

　　3、雙方的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、生產通知單（訂單）、送貨單、乙方收貨人身份證復印件等均作為本合同的附件。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　電話： 電話：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　經辦人：經辦人：

　　簽訂日期： 年 月 日

加工合同 篇2

　　合同編號：

　　定作人：

　　承攬人：

　　簽訂時間：

　　簽訂地點

　　第一條 加工物

　　加工物名稱

　　規(guī)格型號

　　計量單位

　　數量

　　報酬

　　單價

　　金額

　　合計人民幣金額（大寫）

　　第二條 定作人提供的材料

　　材料名稱

　　規(guī)格型號

　　計量單位

　　數量

　　質量

　　提供日期

　　消耗定額

　　第三條 承攬人以定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：____________________________。

　　第四條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求： 。

　　第五條 承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的___________日內答復。

　　第六條 批改問題我（是/否）第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：

　　第七條 定作人協助承攬人的事項與要求： 。

　　第八條 加工物的技術標準、質量要求： 。

　　第九條 加工物的包裝要求及費用負擔： 。

　　第十條 加工物的交會方式、期限及地點： 。

　　第十一條 加工物的驗收、方法、期限及地點： 。

　　第十二條 承攬人對加工物質量負責的期限及條件： 。

　　第十三條 定作人應在___________年____月____日前向承攬人交付定金（大寫）__________________ 元。

　　第十四條 結算方式及期限： 。

　　第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。

　　第十六條 本合同解除的條件：（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。（二）

　　第十七條 違約責任：

　　第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭筆名，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決；（一）提交_________________________________仲裁委員會仲裁。（二）依法向_______________________________人民法院起訴 。

　　第十九條 其他約定事項：

　　定作人（章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　郵政編碼

　　承攬人（章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　郵政編碼：

加工合同 篇3

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、加工成品編號名稱規(guī)格單位數量備注

　　二、加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量

　　1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

　　四、價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　五、驗收標準和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、交貨的時間和地點

　　1、交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。

　　2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　七、包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任

　　1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　八、定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的'損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　九、不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　十、糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（_____）項處理：

　　1、向仲裁機關申請仲裁；

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：________________代表人：________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________代表人：________

　　____年____月____日

加工合同 篇4

　　訂做方（甲方）：

　　制作方（乙方）：

　　一、品名、規(guī)格、單位、數量、單價、金額、交貨日期 合同編號：

　　二、質量要求、技術標準：

　　·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

　　三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。

　　四、包裝要求及費用負擔：

　　五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內），

　　六、結算方式及期限：

　　七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。

　　八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。

　　九、其它事項：由雙方協商解決。

　　十、戶名：北京奧聯金盟科技有限公司 帳號：0200011409022109131 開戶行：工行大興支行

　　簽單日期：20xx年XX月XX日

加工合同 篇5

　　甲方：公司

　　代表：

　　乙方：公司

　　代表：

　　依據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規(guī)，甲乙雙方經協商一致，簽訂本合同。

　　一、甲方委托乙方電子元件貼片加工：

　　二、原材料提供：

　　1、甲方提供的原材料為：主要原材料

　　2、甲方將原材料交付乙方二日內乙方應當進行檢驗，并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的，應當予以更換、補齊。

　　3、乙方提供的原材料為：其它所有輔助材料。

　　4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗，并將確認情況書面通知乙方，由乙方在三日內予以補正。

　　三、技術資料及圖紙

　　1、甲方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起三日內將技術資料及圖紙交付乙方。

　　2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應當進行評審。

　　乙方發(fā)現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當即時通知甲方；甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復，提出修改意見。

　　3、乙方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起三日內將技術資料及圖紙交付甲方。

　　4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應當進行評審。甲方發(fā)現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。

　　四、質量要求：

　　1、乙方加工產品應當符合國家標準。

　　2、乙方按甲方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　五、加工成品驗收：

　　1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。

　　2、驗收以合同規(guī)定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準。

　　3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的，甲方有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。

　　4、乙方加工成品交付后，甲方在時間內發(fā)現加工成品不符合質量要求的，仍有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。

　　六、加工成品交付：

　　1、乙方應于（詳見訂貨清單）前將產品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定的交付地點，應承擔乙方因此而多支出的費用。

　　2、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須事先與對方達成書面協議，并按協議執(zhí)行。

　　3、實際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。

　　4、乙方交付的加工成品超過約定數量的，甲方認可的，就超過的部分按照超過的比例支付報酬。

　　七、報酬及支付：

　　1、甲方應支付乙方的加工報酬為額定原材料的15%

　　2、報酬的支付采取以下方式

　　甲方應于訂單簽訂2日內支付額定材料的5%，余款于乙方交付之日起十日內支付。乙方應于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結算依據。

　　八、包裝要求及費用負擔：由乙方負責包裝，以加工產品不受損壞為準；包裝費用由乙方承擔。

　　九、運輸及費用承擔：

　　1、甲方提供材料的運輸由甲方負責，運輸費用由甲方承擔。

　　2、加工成品的運輸由乙方負責，運輸費用由甲方承擔。

　　十、乙方違約責任：

　　1、乙方逾期交付加工成品的，每逾期交付一天，按逾期交付部分總

　　報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過20天，甲方有權解除合同，乙方應當返還甲方已經支付的報酬，并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實賠償。

　　2、乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工成品，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責調換，并承擔逾期交付的責任；經過調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方材料款。

　　3、乙方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，甲方仍然需要的，乙方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的，由乙方賠償損失。

　　5、乙方不能交付加工成品的，應向甲方償還交付部分報酬，并支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應據實賠償。

　　6、由乙方負責送貨的，如運輸中造成加工成品損壞，乙方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則甲方有權拒收。

　　十一、甲方違約責任：

　　1、甲方如中途變更加工產品的數量、規(guī)格、質量或設計等，由此造成的乙方交付遲延，損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的，甲方應當予以賠償。

　　2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的，對延遲提供的期間，乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應當償付乙方因停工待料的造成的損失。

　　3、甲方延遲付款的，就所延遲付款的部分，每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。

　　十二、不可抗力：

　　1、在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失。

　　2、如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失，不免除乙方責任，乙方應承擔不能交付的違約責任。

　　3、在甲方遲延接受期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失。

　　十三、合同爭議的解決：

　　雙方在履行合同中如發(fā)生爭議，應協商解決，如協商不成，向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴解決：

　　十四、本合同未盡事宜，雙方另行協商簽訂書面合同作為附件。十五、本合同簽訂由雙方授權代表簽字，并加蓋公司印章后生效。甲方： 乙方：

　　授權代表：授權代表：

　　日期： 年 月 日

加工合同 篇6

　　甲方：(委托方)乙方：(加工方)

　　甲乙雙方因委托加工合作涉及甲方商業(yè)秘密，為保證甲方商業(yè)秘密不受侵犯，經協商一致同意簽訂本合同，共同信守以下條款做好保密工作：

　　一、委托加工涉及甲方的商業(yè)秘密包括但不限于：產品(含不合格產品、報廢品)、樣品、工藝資料、軟件資料、原材料、圖紙、來往郵件、客戶信息等資料。

　　二、甲方對委托乙方加工所交付的所有物品享有所有權。

　　三、乙方不論加工工作完成與否，都應對本合同中甲方提供的所有物品、資料嚴格保密，未經甲方書面同意，乙方不得故意或疏忽以包括但不限于泄露、告知、公布、發(fā)布、出版、傳授、轉讓等的任何方式將甲方商業(yè)秘密透露給不參與加工工作的乙方人員或其他任何第三方。

　　四、委托加工期間，乙方應提供一切必要的方式和采取必要的行動，保證甲方的商業(yè)秘密安全。

　　五、乙方應當于《委托加工合同》結束時，或者于甲方提出請求時，返還全部屬于甲方的物品，包括載有甲方商業(yè)秘密信息的一切載體，而不論這些信息有無價值。

　　六、乙方不得以任何方式通過任何途徑宣傳與甲方的委托加工關系，或在任何宣傳中提及甲方、甲方產品及甲方為委托加工事宜提供的一切信息。

　　七、乙方在《委托加工合同》簽訂后即需遵守該保密協議，承擔保密義務。乙方承擔保密義務的期限為無限期保密，直至甲方宣布公開時止。

　　八、乙方違反上述條款，乙方將一次性賠償甲方違約金元人民幣，并賠償甲方全部經濟損失。同時甲方有權單方終止合作關系，并依法追究乙方相關法律責任。

　　九、本合同是甲方和乙方________年____月____日簽訂的《委托加工合同》的補充協議，本合同內容與《委托加工合同》不一致的，以本合同內容為準。

　　十、本合同的任何修改必須經過雙方的書面同意，合同的部分修改或部分無效并不影響其他部分的效力。

　　十一、因履行《委托加工合同》和本合同引致的爭議，甲方和乙方應協商解決，協商不成的，應向____市____區(qū)人民法院提起訴訟。

　　十二、本合同共一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同以雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

加工合同 篇7

　　甲方： 乙方： 身份證號：

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。

　　一、 加工成品

　　二、 原材料的提供

　　由乙方提供訂單所需原材料，并負責將原材料送至甲方。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。

　　三、 加工成品質量要求

　　加工成品質量按訂單樣本的規(guī)格執(zhí)行，訂單樣本由甲方保管，作為驗收的依據。訂單樣本作為合同的附件。

　　四、 質量檢驗及驗收辦法

　　1、加工成品生產過程中的質量由甲方的技術人員按照訂單樣本的規(guī)格檢驗，并隨時接受乙方的監(jiān)督檢查和修改返工的要求。

　　2、加工成品在交貨時由乙方按照訂單樣本的規(guī)格驗收，經訂單方認可后確認合格。

　　五、 加工成品交付辦法

　　1、甲方必須按照合同和訂單要求的時間，準時交付加工成品。愈時交付的，視為甲方違約，并按本合同承擔違約責任。

　　2、乙方負責加工成品的運輸，并承擔成品運輸費用。甲方愈時交付的，由甲方承擔運輸費用。

　　六、 加工費用及支付

　　1、加工費用按照本合同規(guī)定的單價和訂單數額計算。

　　2、加工費用在加工成品驗收合格交付后結算。支付方式為 。

　　七、 違約責任

　　1、甲方未按本合同規(guī)定的質量交付加工物的，由甲方承擔違約責任。甲方應當負責修改或返工，并承擔逾期交付的責任;經過修改或返工后，仍不符合本合同質量規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償，并向乙方支付本合同總額的50%的違約金。

　　2、甲方未按本合同規(guī)定的時間交付加工物或未完成加工工作的，由甲方承擔違約責任。由此造成的損失由甲方賠償，并向乙方支付本合同總額的50%的違約金。

　　3、甲方未按本合同規(guī)定的數量交付加工物或未完成加工工作的，由甲方承擔違約責任。由此造成的損失由甲方賠償，并向乙方支付本合同總額的50%的違約金。

　　4、甲方由于保管不善致使乙方提供的原材料及其它物品毀損、滅失的，應當賠償乙方因此造成的損失，并承擔逾期交付的責任。

　　5、甲方擅自調換乙方提供的原材料的，乙方有權拒收，甲方應賠償乙方因此造成的損失，并承擔逾期交付的責任。

　　八、 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，雙方有權依法向人民法院起訴。

　　九、 其他事項

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

加工合同 篇8

　　定作人： 合同編號：

　　承攬方： 簽訂地點：

　　一、產品名稱、型號、數量、金額 簽訂時間： 年月日

　　產品名稱

　　規(guī)格型號

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總金額

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　二、質量要求、技術標準定做方對質量負責的條件和期限：

　　三、交（提）貨時間、：

　　四、交（提）貨地點、方式：

　　五、運輸方式及到達站港和費用負擔：

　　六、合理損耗及計算方式：

　　七、包裝標準、包裝物的供應與回收：

　　八、驗收標準、方法及提出異議期限：

　　九、結算方式及期限：

　　十、違約責任：

　　十一、解決合同糾紛的方式：

　　十二、其他約定事項：本合同蓋章（簽字）通過傳真方式簽訂即生效，高于任何的書面口頭協議。

　　定作方

　　單位名稱：

　　（章）

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電 話：

　　傳 真：

　　開戶銀行：

　　帳 號：

　　郵政編碼：

　　承攬方

　　單位名稱：

　　（章）

　　單位地址：

　　委托代理人：

　　電 話：

　　傳 真：

　　開 戶 銀行：

　　帳 號：

　　郵政 編碼：

　　稅 號：

　　鑒（公）證意見

　　經辦人：

　　監(jiān)（公）證機關（章）

　　年 月 日

　　（注：除國家另有規(guī)定外，鑒（公）證實行自愿原則

【加工合同范文錦集8篇】相關文章：

加工合同錦集10篇05-09

公司雇傭合同范04-25

【推薦】加工合同錦集六篇05-08

生產加工合同錦集10篇05-08

精選加工合同錦集8篇05-08

生產加工合同錦集8篇05-08

模具加工合同錦集8篇05-07

產品加工合同錦集10篇05-07

生產加工合同錦集6篇05-07

委托加工合同錦集10篇05-06