加工承攬合同

時間：2022-04-21 19:32:56 加工合同我要投稿

加工承攬合同精選15篇

　　隨著法律觀念的深入人心，合同的法律效力與日俱增，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的加工承攬合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

加工承攬合同精選15篇

加工承攬合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，行政法規，遵循平等、自原、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設施工事項協商一致，訂立本協議。

　　一、工程概況

　　工程名稱：華同公司屋頂彩鋼防水工程

　　工程地點：華同公司

　　工程內容：彩板房主體，外墻，內部截斷，室內外門窗

　　二、工程承包范圍。承包范圍：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現場。

　　三、承包工程價格及面積

　　1、工程面積約為400平方米，最后結算按照實際面積結算，實際面積以東南西北墻體邊緣計算；

　　2、承包價格按實際面積每平方85元人民幣。

　　四、協議工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總工作日歷天數10天。其中上頂板和外墻板必須在立架后天3天內完工。

　　五、工程質量標準：符合安全標準。

　　六、甲方必須保證施工場地路通、電通。

　　七、乙方必須按協議所設計施工，保證工程質量，按期完工。

　　八、在施工過程中，乙方必須按國家有關安全生產操作規范施工，若發生工傷事故一切責任由乙方自負。

　　九、結算方式：工程驗收合格后，工程量按實際完工的面積結算，一次付清。

　　十、付款方式

　　1．簽訂合同后，甲方先期支付乙方元工程款。

　　2．余款完工驗收后付清，不得拖欠。

　　十一、保修期限及范圍：保修期一年，保修期內因施工質量出現問題由乙方負責維修，但人為損壞和自然災害不屬保修范圍。

　　十二、本協議甲乙雙方必須遵守，任何一方不得違約，如有一方違約按30000元處罰；

　　十三、本協議一式兩份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　電話：電話：

　　簽定日期：20xx年xx月xx日簽定日期：20xx年xx月xx日

加工承攬合同2

　　甲方:（委托方）_________

　　乙方:（承攬方）_________

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量。

　　1、名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。

　　2、數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。

　　以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關事宜:

　　1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。

　　2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。

　　4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。

　　5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）

　　6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

　　四、加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

　　2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。

　　3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：___

　　蓋章：___

　　簽約人：___

　　職務：___

　　電話號碼：___

　　已方：___

　　蓋章:___

　　簽約人：___

　　職務：___

　　電話號碼：___

　　時間：___年___月___日

加工承攬合同3

　　甲方: (委托方)

　　乙方: (承攬方)

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量。

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關事宜:

　　1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

　　3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：

　　四、加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　六、其他事宜：

　　本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：蓋章：

　　簽約人：職務：電話號碼：

　　已方：蓋章:

　　簽約人：職務：電話號碼：

　　時間：年月日

加工承攬合同4

　　訂立合同雙方：

　　承攬人：______________________________

　　定作人：______________________________

　　定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　編號：________________________

　　名稱：________________________

　　規格：________________________

　　單位：________________________

　　數量：________________________

　　備注：________________________

　　第二條加工成品質量要求

　　（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　編號

　　名稱

　　規格

　　單位

　　數量

　　備注

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　________________________________________________________________________

　　（1．用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2．用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　_____________________________________________________________________

　　（1．承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人；定作人應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2．承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3．定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。）

　　第五條價款或酬金

　　___________________________________________________________________

　　（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條驗收標準和方法

　　________________________________________________________________________

　　（1．按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量）監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條交貨的時間和地點

　　________________________________________________________________________

　　（1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議；并按協議執行。2．交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　____________________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　___________________________________________

　　_____________________________

　　第十條結算方式及期限

　　________________________________________________________________________

　　第十一條其他

　　________________________________________________________________________

　　（如：1．根據國家有關規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）

　　第十二條承攬人的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作人償付違約金_____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。

　　未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作人的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養費后，退還給定作人；變賣定作物所得少于報酬和保管、保養費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此

　　而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份；合同副本一式_____份，交________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作人：（蓋章）________________

　　代表人：（蓋章）________________

　　地址：__________________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　承攬人：（蓋章）________________

　　代表人：（蓋章）________________

　　地址：__________________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　____________年_______月_____日

加工承攬合同5

　　承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間地點

　　檢驗標準與方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條加工費結算辦法與時間

　　_________。

　　第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　（一）甲方：

　　1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：_________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1．本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

　　承攬方（蓋章）：_____________ 定作方（蓋章）：_____________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　地址：_______________________ 地址：_______________________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：___________________ 簽訂地點：___________________

加工承攬合同6

　　承攬方：

　　地址：

　　電話：

　　定作方：

　　地址：

　　電話：

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條轉包

　　1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；

　　2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

　　（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

　　（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。

　　4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的'原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（）項處理：

　　1、向仲裁機關申請仲裁；

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

　　定作方：

　　代表人：

　　______年____月____日

　　承攬方：

　　代表人：

　　______年____月____日

加工承攬合同7

　　定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱甲方）

　　承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱乙方）

　　經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　定做產品：

　　品名___________

　　規格型號___________

　　單位___________

　　數量___________

　　單價___________

　　價款或酬金___________

　　１．產品的質量、包裝、加工方法：

　　２．原材料的提供以及規格、數量、質量：

　　３．履行的期限、地點和方式：

　　４．驗收標準和方法：

　　５．結算方式：

　　６．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　（１）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____％或酬金總額____的違約金。

　　（２）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部

　　分酬金____％的違約金。

　　７．雙方約定的其它條款：

　　８．以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　９．本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　１０．本合同一式____份，正本雙方各執____份。

　　１１．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年____月____日止。

　　１２．本合同簽訂日期：____年____月____日

　　定作方：____ 承攬方：____

　　法定代表人：____ 法定代表人：____

　　____年____月____日

加工承攬合同8

　　加承合（）字第號

　　定作方：_______________（簡稱甲方）

　　營業執照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________（簡稱乙方）

　　營業執照號碼：_____________________

　　根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項目

　　規格、型號

　　單位

　　數量

　　單價

　　價款或酬金元

　　金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________

　　四、驗收標準和方法：_________________________

　　五、結算方式：_________________________

　　六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____ ％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

　　2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

　　定作方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

　　承攬方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

　　_______年______月_____日

加工承攬合同9

　　原告：某塑料廠

　　被告：某塑料模具廠

　　某塑料廠與某塑料模具廠于1985年1月20日簽訂加工承攬合同一份，由塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具一套，材料加工費21000元，同年2月底完成。塑料廠并允諾另付塑料模具廠帳外“加快費”3000元。

　　加工承攬合同履行中，塑料廠分別于1985年2月2日和2月13日，將材料加工費21000元全部匯付塑料模具廠。但塑料模具廠4月15日才加工完畢，經驗收，因模具有裂痕，由塑料模具廠另行加工一臺同型模具，5月5日交貨驗收。5月3日塑料廠驗收時，發現塑料模具廠并未做同型模具，僅對原模具進行了部分修補，質量仍不合格。5月13日，雙方再次商訂，由塑料模具廠繼續修理模具，5月底完工驗收，質量為正常使用不低于一年時間，并退還塑料廠加工費4000元。塑料模具廠除按約定退還4000元外，再次誤期于10月7日將模具送至塑料廠。經雙方試車檢驗，模具跑料嚴重，無法正常使用。12月7日雙方商定，由于模具不符合質量要求，塑料模具廠只收取9000元材料費，其余8000元加工費于1986年1月15日前，分兩次退還塑料廠，但至1986年3月26日塑料模具廠尚未退還余款。塑料廠向某區人民法院起訴，要求塑料模具廠退還全部材料及加工費17000元，并給付違約金和經濟損失費35300元。

　　法院審理中認為：塑料模具廠為塑料廠加工制作模具，既未按期完成，又不符合質量要求，已經違約。爾后，雙方雖幾經變更協議，但塑料模具廠終未履行，導致糾紛應負完全責任。另，雙方商議收受帳外“加快費”，違反國家財經紀律，實屬錯誤，應予批評。塑料廠向塑料模具廠索賠應得利潤欠妥當。

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定，進行調解，達成協議如下：

　　1、塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具，因質量不合格，作退貨處理，報廢模具由塑料廠自行處理；

　　2、塑料模具廠退還塑料廠材料、加工費17000元；

　　3、塑料模具廠賠償塑料廠運輸、旅差費用1000元；

　　4、上述二、三兩項合計18000元，由塑料模具廠分4次給付塑料廠：1986年5月給付3000元，1986年6至8月，每月給付5000元。

　　5、塑料廠放棄其它要求。

　　1、本案糾紛發生的責任，完全在于塑料模具廠。《中華人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定：“未按合同規定的質量、數量完成定作方交付的工作，應無償進行修理、補足數量或者酌減報酬”。所以，承攬方塑料模具廠必須退還定作方塑料廠的全部材料、加工費，并且賠償塑料廠的全部運輸、旅差費。

　　2、簽訂經濟合同時，按照《中華人民共和國經濟合同法》第14條規定，一方可以向對方給付定金，合同履行后可以收回或抵作價款。但是，象本案塑料廠在合同簽訂后不久，即付了全部材料、加工費是不妥的。以致造成事后償還時發生了困難。

　　3、塑料廠為了急于求成，允許另付帳外“加快費”3000元，這是違法的。由于雙方只是口頭協議，事后由于加工質量發生糾紛，并未形成事實。故法院給予批評是完全正確的。

加工承攬合同10

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　郵編：郵編：

　　電話：電話：

　　法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）：

　　開戶行：開戶行：

　　帳戶：帳戶

　　甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品名或項目規格

　　型號計量

　　單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限

　　單價總金額

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　代表：____________________代表：____________________

　　________年____月____日________年____月____日甲方：中國________公司，地址：________電話：________電傳：________

　　法定代表人：________職務：________國籍：________

　　乙方：____國________公司，地址：________電話：________電傳：________

　　法定代表人：________職務：________國籍：________

　　雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。

　　第一條加工內容

　　乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。

　　第二條交貨

　　乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。

　　第三條來料數量與質量

　　乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

　　第四條加工數量與質量

　　甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。

　　第五條加工費

　　甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。

　　第六條付款方式

　　乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。

　　第七條運輸與保險

　　乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。

　　第八條不可抗力

　　由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。

　　第九條仲裁

　　本合同在執行期間，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：

　　1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;

　　2.中華人民共和國法律;

　　3.在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。

　　仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。

　　第十條合同有效期

　　本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

　　第十一條合同的續訂

　　本合同有效期屆滿之前____月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協商。

　　第十二條合同文本與文字

　　本合同正本一式____份，甲乙雙方各執一份。

　　本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。

　　第十三條其他

　　1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的____%.

　　2.甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。

　　第十四條合同條款的變更

　　本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

　　甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)

　　代表：________________代表：________________

　　________年____月____日

加工承攬合同11

　　甲方：（定做方）

　　乙方（承攬方）附加身份證復印件

　　加工xx，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

　　一、甲方權利和義務

　　1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。

　　2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。

　　二、乙方的權利和義務

　　1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

　　2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

　　二、違約條款

　　1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期?? 月，200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。

　　本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方乙方：

　　年月日

　　供方（全稱）：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　需方（全稱）：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期

　　二、質量標準、驗收方法及地點：

　　三、原材料來源及互利方法：

　　四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

　　五、貨款結算時間及方法：

　　六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

　　七、經濟責任：

　　八、其他：

　　九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

　　十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。

　　十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

　　十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

　　十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

　　·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

　　供方：________________________

　　代表人：_____________________

　　____年____月____日

　　需方：________________________

　　代表人：______________________

　　____年____月____日

　　承攬方（全稱）： _________________________________________

　　定作方（全稱）：_________________________________________

　　合同編號: ______________簽訂地點: ______________________

　　承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

　　品_ 名

　　規格

　　單位

　　數量

　　單價

　　金額

　　分期交（收）貨數量

　　備注

　　月

　　總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______

　　定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、質量標準：

　　1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品，承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符．

　　2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

　　三、質量檢驗及驗收辦法：

　　定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。

　　五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：

　　1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

　　2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。

　　委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。

　　六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

　　七、定作款結算辦法及期限：

　　1、 ___________________________________________________________________________________

　　_______________________________________________ ________________________

　　2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　八、違約責任：

　　第一點：定作方的違約責任

　　（１）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。

　　（２）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

　　（3）未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，

　　（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

　　第二點：承攬方的違約責任

　　（1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。

　　（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用；

　　（3）承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

　　（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　九、爭議解決方式

　　本合同履行過程當中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向XX市人民法院起訴。

　　十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

　　十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。

　　十二、本合同履行過程當中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

　　十三、雙方需約定的其它事項：

　　________________________________________ __________________________________________

　　____________________________________ __________________________________________

　　__ _________________________________________________________________________________

　　__ ___________________________________________________________________________________

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　承攬方（蓋章）：______________ 定作方（蓋章）：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿

　　開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿

　　帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：______ 年____ 月____ 日

加工承攬合同12

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│ 規格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備注 │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│

　　││ │ │ │帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條加工成品質量要求：

　　一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：縣木具廠(蓋章)

　　代表人：黃華新(簽名)

　　地址：七都鎮

　　電話：66.8971

　　開戶銀行：縣支行七都鎮營業所

　　帳號：104750

　　乙方：縣百貨公司

　　代表人：王新法

　　地址：城關中山街5號

　　電話：33.7347

　　開戶銀行：縣支行

　　帳號：003485

加工承攬合同13

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1。（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2。（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3。交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2。承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3。定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1。按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2。定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1。交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2。交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（）項處理：

　　1。向仲裁機關申請仲裁；

　　2。向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

加工承攬合同14

　　簽定日期：_______年____月____日

　　定作方（甲方）：______________

　　電話：________________________

　　承攬方（乙方）：______________

　　電話：________________________

　　經雙方協商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

　　品名

　　規格單位數量加工費單價金額

　　定作方供應原材料：

　　原材料

　　規格單位數量日期成品單位耗用量

　　1．技術資料、圖紙提供辦法：______________________________________________。

　　2．產品檢驗標準和方法：__________________________________________________。

　　3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。

　　4．貨款及費用結算辦法及期限：____________________________________________。

　　5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：_______________

加工承攬合同15

　　定作人：

　　簽訂地點：

　　承攬人：

　　簽訂時間：年月日

　　第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

　　加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量

　　數量

　　名稱、型號單位、單價金額合計

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條定作人提供的材料

　　材料規格

　　計量

　　數量質量

　　提供日期

　　消耗定額

　　名稱型號單位

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

　　第四條加工物的技術標準、質量要求：

　　第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

　　第六條加工物的包裝要求及費用負擔：

　　第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

　　第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

　　第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條加工物的交付方式及地點：

　　第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

　　第十二條報酬的結算方式及期限：

　　第十三條定作人在年月日前交定金（大寫）元。

　　第十四條本合同解除的條件：

　　第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

　　第十六條違約責任：

　　第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

　　（一）提交仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定事項：

　　定作人（章）：

　　承攬人（章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　居民身份證號碼：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：鑒（公）證機關（章）

　　賬號：

　　經辦人：

　　郵政編碼：

　　監制部門：

　　印制單位：

【加工承攬合同精選15篇】相關文章：

加工承攬合同09-19

委托加工合同11-30