關于承攬合同模板合集7篇

　　在人們越來越相信法律的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的關于承攬合同模板，僅供參考，歡迎大家閱讀。

關于承攬合同模板1

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　傳真： 傳真：0755-

　　電話： 電話：

　　聯(lián)絡人： 部門： 聯(lián)絡人： 部門：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規(guī)，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承攬甲方工程等事宜，同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款：

　　第一條：工程名稱： （下稱“本工程”或“工程”）

　　第二條：工程地點：

　　第三條：工程范圍： （詳如本合同圖說附件一）

　　第四條：工程期限：本工程的開工日期為 年 月 日（下稱“開工日”），并自開工日起計 60個日歷天內完成并通過甲方驗收。

　　第五條：工程總價：人民幣

　　第六條：付款辦法

　　6.1 乙方銀行賬戶：戶 名：

　　銀行名稱： 賬號：

　　6.2 本合同總貨款按下列約定支付：

　　簽訂合同，甲方應付乙方總工程款的30%，即人民幣 ；

　　熱回器及水泵到工地，甲方應付乙方總工程款的40%，即人民幣 ；

　　工程全部完工在驗收之前，甲方應付乙方總工程款的15%，即人民幣 ；

　　工程全部完工并經甲方驗收合格，同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后，甲方應支付乙方工程總價之12 %，即人民幣 。

　　6.3 保修金條款

　　本工程不需要繳納保修金。乙方同意工程總價之 3 %作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時，乙方可向甲方申請無息領回。本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務的，乙方在未繳納保修金或領回全部保修金后仍需履行保修義務，承擔相應法律責任。

　　6.4 經乙方申請，甲方應當于收到申請3日內核對本工程進度款，七日內核對保修金，并于核對完畢后20日內撥付到乙方銀行賬戶，逾期仍未付款，由此影響之工期予以順延。

　　6.5 乙方請領各項工程款應付全額合法發(fā)票，并經甲方指定的監(jiān)理工程師（下稱“監(jiān)理工程師”）會簽證明。

　　第七條：工程價款

　　7.1 本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費，以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用，甲方應按照有關規(guī)定向政府繳納的一切相關費用除外。

　　7.2 乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格，乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌，或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整，且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價款或請求額外補償。

　　第八條：圖說附件

　　8.1 本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執(zhí)行計劃，暨甲方提供的各項工程圖說及規(guī)格（下統(tǒng)稱“圖說附件”），經甲方認可者均為本合同的內容，對雙方具有法律上約束力。

　　8.2 乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件，并經檢視工程地點，已充分了解工程位置現(xiàn)狀及地質等，并已研判可能影響本工程的各項情況后，乙方同意依照本合同的規(guī)定，按甲方核準的圖說附件，提送執(zhí)行計劃，包括工程質量管理計劃和品質保證計劃等，并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應品與設備，以完成本工程并提供其它各項服務。

　　8.3 如遇圖說附件均未載明，而按相關政策、同行業(yè)技術標準及國家強制性規(guī)定為應做的工作的，乙方應按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工，不得借故推諉或要求加價。

　　8.4 乙方應依本合同暨有關法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程，并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。

　　8.5 圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期：甲方將于合同訂立時或約定日期，交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。

　　8.6 圖說附件的保密要求：甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密，乙方應維持其秘密性，并采取保密措施，而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。

　　8.7 第8.1款所述的所有相關數(shù)據，乙方應妥善保存，工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要，乙方均應隨時提供。

　　（本條中關于圖書附件的約定要注意：1、認真核實工程范圍，核算工程量，特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標注和說明；2、甲方提供的圖書附件（尤其是標注工程范圍的圖紙）應為甲方簽章的原件（必須有甲方簽章并注明附件一字樣，請注意8。1中“經甲方認可者均為本合同內容”），該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。）

　　第九條：工程及材料監(jiān)理

　　9.1 乙方依本合同執(zhí)行的一切工程，應隨時與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調，并接受其指導監(jiān)督與管理，同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜，包括圖書附件、規(guī)格及相關文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。

　　9.2 履行本合同之一切工程材料，應經甲方檢查合格后方準使用，如甲方認為不合格，乙方應在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實體檢驗，如檢驗結果為不合格，乙方應立刻調換，因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質或等級不甚明了時，悉依甲方解釋為準。

　　9.3 甲方可指定監(jiān)理工程師負責監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下，甲方得隨時對本工程作業(yè)進度及質量進行檢查。

　　9.4 乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方，副本抄送監(jiān)理工程師。

　　第十條：工程變更

　　10.1 本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內，但為工程技術或施工慣例所不可或缺者，乙方均應照做，此并非工程變更，乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。

　　10.2 甲方認為工程有變更的必要時，一經通知乙方，乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數(shù)量之增減者，其變更工程之價款的計算，仍以原定單價為準；但如系新增項目，則由雙方協(xié)議新單價。倘因甲方變更計劃，乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時，由甲方核定驗收后，參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。

　　10.3 乙方于工程開始執(zhí)行后，應定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應書面通知甲方，經甲方同意后，方可變更。

　　第十一條：履行進度

　　11.1 乙方應于第四條開工日前，以大圖樣與樣品提交甲方核定。

　　11.2 乙方應在第四條開工日前三日內，提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表，顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期，乙方應按工程進度履約，定期由甲方驗收，且應按照本合同第四條規(guī)定的工程期限，完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。

　　11.3 乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表，包括本工程各分項工作的最新進度時間表，敘明每項工作的現(xiàn)狀、完工率、預計完工日期，以及如有遲延者，其遲延原因與乙方趕工計劃。

　　11.4 凡因天候或其它因素致無法如期施工，乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補，在任何情況下不得延長或逾期，且甲方得視需要，隨時通知乙方增加工作人數(shù)及設備趕工，乙方不得拒絕。

　　（此條約定過于苛刻，如確實因氣候、停水停電，甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤，我方應有權要求工期順延，如系甲方原因造成的延誤，我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者，因甲方原因造成的延誤，其提出以夜工或其它方式趕工時，應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協(xié)商，盡量減輕我方責任和成本）

　　第十二條：施工管理

　　12.1 乙方應于工程地點明顯位置，日間設置具有警示作用的裝置，夜間設置照明裝置，或加防護設施；對于工地附近人畜及公私財產的安全均應預為防范，工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產者，統(tǒng)歸乙方負責賠償。

　　12.2 乙方應派富有工程經驗的監(jiān)工人員常駐于工地，依照工程施工進度時間表，切實執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工；甲方或監(jiān)理工程師認為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時，得要求乙方更換之，乙方應立即撤換，并不得借故向甲方要求賠償。

　　12.3 乙方所雇的工人必需具有工作技能，倘不善工作、不聽指揮或不守秩序，經甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后，乙方應于二十四小時之內，予以撤換，且不得再用，并不得以撤換工人為理由，向甲方要求賠償。

　　12.4 乙方負責所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養(yǎng)，如有違規(guī)行為或侵害他人權益者，概由乙方負責；如工人遇有意外或傷亡情事，也由乙方自行料理，與甲方無涉。

　　12.5 本工程使用的材料及機具設備，甲方得于進場時檢查之，且經認可的一切在場機具設備和新舊材料，未經甲方事前書面同意不得移出工程地點。

　　12.6 本工程經甲方或其指定的監(jiān)理工程師，查有與圖說附件不符之處，或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者，乙方應立即拆除，并依照規(guī)定圖說附件及材料，重予施工至符合規(guī)定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。

　　12.7 凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施，經由甲方交由其它承包商辦理時，乙方與該承包商，有互相協(xié)調合作的義務；如因工作不能協(xié)調，而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情，其一切損失乙方愿接受甲方裁決，并負責賠償。

　　12.8 本工程在未經甲方驗收并交付甲方接管前，所有已做工程以及存在于工地的機具、材料，概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防，或意外損壞，皆由乙方完全負責。

　　（乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的，甲方應在7日內作出回應并安排驗收，超過15日甲方未作出回應或安排驗收的，視為工程驗收合格，已完工工程同時視為已移交甲方接管，乙方不再承擔保管及防護責任）

　　12.9 乙方或其人員因施工之過失，造成第三者及甲方或其人員身體或財產上的損害，應負損害賠償責任。

　　12.10 乙方應遵守甲方制定的相關管理規(guī)則之規(guī)定。

　　12.11 乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定，甲方可要求乙方撤換該人員。

　　12.12 乙方保證施工隊使用的區(qū)域，應維持環(huán)境清潔，并負保安責任。

　　12.13 乙方各項施工應符合本合同約定，如有未約定者，則應依照國家有關規(guī)定施工，如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者，則照地方規(guī)定施工。

　　12.14 如涉及隱蔽工程，乙方應及時通知甲方驗收，甲方未于法規(guī)規(guī)定時間內驗收者，甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收，如工程有任何不符合甲方規(guī)定者，打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔；如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收，自行隱蔽工程者，甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收，由此產生一切費用，含打開隱蔽工程、驗收費用等，由乙方承擔。甲方驗收合格后，乙方方可繼續(xù)進行其余工程的施工。

　　12.15 乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部，包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質權及留置權。

　　12.16 乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定，因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。

　　第十三條：工程驗收

　　工程全部完工，乙方應將所有設備，一律遷移工地外，并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時，如甲方認為有開挖或拆除一部分工作，以作檢驗者，乙方不得推諉，并負責修復，涉及之費用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應保證工程完工質量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量標準及其與工程質量相關的文件標準。如工程或工作須經政府有關部門檢驗的，應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經政府有關部門檢驗合格者，乙方應在甲方指定期限內無償完成修理或者返工、改建（“修理或者返工、改建”本條“整改”），該工程經過整改后，造成逾期交付的，乙方承擔違約責任，除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外，并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改，乙方如有任何遲延，甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔，乙方不得有異議，乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外，承擔違約責任，并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失，甲方可在乙方未領工程款內扣除，乙方不得有異議，如有不足，乙方仍應負責清償。

　　第十四條：品質條款

　　14.1 乙方應當保證有承包本工程之資質，并取得所有相關許可證照。

　　14.2 乙方必須實施工程品質管理制度，符合國家工程品質管理標準及各地區(qū)相關部門相應的'建筑施工標準等有關法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質量檢驗評定標準。

　　14.3 乙方應設專門負責的工程品質管理組織，其負責人須具有品質工程師訓練合格及相關權利范圍。

　　14.4 乙方于每一細部工程完成后應由其品質管理組織自主檢查后，方得根據工程進度表及圖說附件等相關數(shù)據，提請甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者，甲方有權要求乙方在限期內無償修理或者返工、改建，如在限期內未完成，甲方有權根據本合同第十九條解除或終止合同。

　　14.5 乙方應保證工程品質符合健康、安全、可靠度等標準。

　　14.6 乙方應每年辦理一次全面性稽查，負責已完工程的成品保護工作，保護期間發(fā)生自然損壞，乙方自費予以修復。

　　第十五條：違約罰款

　　乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的，每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算，給付甲方違約金，此項違約金，甲方得在乙方未領工程款內扣除，如有不足，乙方仍應負責清償。

　　1、 甲方如違反本合同約定之任何付款義務的，每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算，給付乙方違約金，此項違約金如不足以賠償乙方損失的，乙方仍應負責清償；

　　2、 如因甲方原因造成窩工、停工、待工的，甲方應按每日 元向乙方計付損失費用；

　　3、 如甲方變更或增加工程范圍、工程量的，甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計價方式外，對于該部分工程款的支付期限也應另行協(xié)商確定，甲方如延遲支付的，按照上述第1條向乙方承擔違約責任。

　　第十六條：保修期限

　　甲方有權要求乙方另行簽訂保修協(xié)議，乙方應按照保修協(xié)議提供保修服務。如未另行簽訂保修協(xié)議，本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期 貳 年，另關于電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為貳年，供熱與供冷系統(tǒng)，為貳個采暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時，乙方應于甲方通知期限內按照圖說附件，負責無償修復，如有遲延，依第十五條的規(guī)定給付違約金，并賠償甲方因此所造成的損失。

　　第十七條：工程保險

　　乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險，并自付保險費，并于本合同簽訂之日起七日內交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關于本工程的保險約定如下：

　　本工程未約定保險條款。

　　本工程由甲方向國內保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時，乙方需保護現(xiàn)場、拍照留存、及時通知甲方；并應協(xié)助甲方申請保險、查勘取證、提供相關證明和單證，全力配合甲方處理理賠事宜。

　　第十八條：稅捐條款

　　因本合同所發(fā)生的稅款，由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負擔。

　　第十九條：解約條款

　　19.1 乙方有下列情事之一者，甲方得解除或終止本合同的一部分或全部：

　　19.1.1 乙方有破產之虞、進行破產或破產和解的程序。

　　19.1.2 乙方有轉移資產、抽逃資金、工人及設備數(shù)據不足及其它喪失履約能力之情形者。

　　19.1.3 違反本合同任何條款規(guī)定，經甲方限期改正而未改正者。

　　19.1.4工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。

　　19.1.5 乙方違反其它任何條款或圖說附件說明，甲方認為其不能履約者。

　　19.2 如本合同經甲方解除或終止時，乙方應立即停工，負責遣散工人，清理現(xiàn)場，并于甲方通知后，五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式，將全部或劃出一部分工程，改交他人承攬或施工，對此乙方不得異議，且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續(xù)。

　　19.3 如本合同經甲方解除或終止時，甲方因此所受一切損失，乙方應在甲方指定期限內負責賠償。

　　（如因甲方延遲支付任何應支付款項超過 日的，乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部，乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員，由此造成本工程的一切損失，由甲方負責，乙方因此所受一切損失，甲方應負責賠償）

　　第二十條：不得轉讓條款

　　20.1 乙方在本工程正式完成交接予甲方前，無論已完或未完工程，或已運入工地的工程材料均不得轉賣、轉讓或貸與第三者，或以供抵押及其它擔保，但經甲方書面同意者，不在此限。

　　20.2 乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利，除經甲方事前書面同意，并有下列情形之一者外，不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者：

　　20.2.1 由甲方指定之一部份專門工作，或必須持有某種機具使能完成施工的工程。

　　20.2.2 一部份專門工程轉包后顯然對工程有利者。

　　第二十一條：合同期限

　　本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益，于合同屆滿日或解除或終止后，仍為有效。

　　第二十二條：管轄條款

　　甲乙雙方同意由本合同所生的爭議，應協(xié)商解決，如協(xié)商不成，以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。

　　（如甲方營業(yè)所在地不在本地的，此條款不能接受）

　　第二十三條：通知條款

　　23.1 雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。

　　23.2 接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的，自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。

　　23.3 本合同壹式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。

　　第二十四條：附則

　　投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時，以本合同為準。

　　立合同人：

　　甲 方： 乙 方：

　　有權簽字人： 有權簽字人：

　　年 月 日 年 月 日

關于承攬合同模板2

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方

　　定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│ 規(guī)格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│

　　││ │ │ │帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條 加工成品質量要求：

　　一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條 原材料由甲方提供。

　　第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元。

　　第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條 甲方的違約責任

　　一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條 乙方的違約責任

　　一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的`損失。

　　四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：縣木具廠(蓋章)

　　代表人：黃華新(簽名)

　　地址：七都鎮(zhèn)

　　電話：66.8971

　　開戶銀行：縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

　　帳號：104750

　　乙方：縣百貨公司

　　代表人：王新法

　　地址：城關中山街5號

　　電話：33.7347

　　開戶銀行：縣支行

　　帳號：003485

關于承攬合同模板3

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

　　1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.（用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交（提）原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍�因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的,按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款；不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的'費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等）,應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金）以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_

　　___%（20%～60%）的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位（人）,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人）,承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份,交____________（如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____

關于承攬合同模板4

　　甲方：

　　乙方；

　　鑒定地點：鑒定時間 年 月 日

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系，經雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條、運輸服務要求

　　甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，車輛情況分別為：

　　1、廠牌車型，車號，顏色，營運證號碼，發(fā)動機號，車架，

　　2、廠牌車型，車號，顏色，營運證號碼，發(fā)動機號，車架。

　　第二條、服務期限

　　期限從 年 月 日時起，至 年 月 日時止，共計天。

　　第三條、服務費用

　　合同總費用為 元（人民幣）（大寫元整），乙方在服務期滿后60天內一次性付清。

　　第四條、甲方責任

　　1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。

　　2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。

　　3、在服務期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。

　　4、負責服務期內車輛的二級維護及車輛年檢、年審。

　　5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。

　　6、如果服務車輛在服務期間內發(fā)生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。

　　7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定，即《xx省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。

　　8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。

　　9、甲方在合同期內不得無故將服務車輛收回，如確需收回，需經雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。

　　10、服務期內，應遵守國家有關法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經濟損失。

　　11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。

　　12、服務期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。

　　13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異常或技術故障應停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。

　　14、若發(fā)生事故，甲方應立即與當?shù)毓�安交通管理部門及保險公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。

　　15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現(xiàn)場，承擔公安交通管理部門的.裁定責任，負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任（包括連帶責任）。

　　16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費%的違約金。

　　第五條、乙方責任

　　1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。

　　2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務車輛進行包裝。

　　3、經甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名，駕駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。

　　4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費 %的違約金。

　　第六條、糾紛解決方式

　　1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時，可向運政管理部門申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。

　　2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。

　　3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。

　　第七條、特別約定

　　1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛人員，繼續(xù)完成行車計劃。

　　2、服務期間，甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任，若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。

　　甲方：乙方：

　　單位名稱（章）：單位名稱（章）：

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　年 月 日 年 月 日

關于承攬合同模板5

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將xx工程的xx施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：

　　一． 工程概況

　　1. 工程名稱：

　　2. 工程地點：

　　3. 承包范圍：

　　4. 承包方式：包工、包料、包費用

　　5. 工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。

　　6. 工程質量：本工程為合格工程（具體要求詳見第三條）

　　二． 合同單價和付款方式

　　1. 合同單價：

　　1、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。

　　2、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的.發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。

　　三.技術要求和質量標準

　　四．違約責任和安全責任

　　1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款1%的違約金。 乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的10%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。

　　2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　五．爭議或糾紛處理

　　1. 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。

　　2. 當事人不愿通過協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

　　六.保修

　　1. 本工程保修期為 年，在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。

　　七．本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。

　　甲方：

　　簽字

　　電話：

　　甲方駐工地代表：

　　電話：

　　乙方： 簽字 電話：

日期：

關于承攬合同模板6

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為 。

　　2、制作內容

　　(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質： ;系列： ;噸位： ;單價約元(大寫：);

　　(2)次鋼構材質： ;噸位： ;單價約元(大寫：);

　　(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價款及結算方式

　　1、合同總價暫定為 元，(大寫)(以實際決算為準)。

　　2、合同簽訂當日甲方付 元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

　　3、結算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求

　　1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　(2)其他檢測項目： 。

　　(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間： 年 月 日開始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙?zhí)祝�并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的'疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

　　3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任

　　按《中華人民共和國合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：法定代表人：

　　委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

關于承攬合同模板7

　　定作方： 合同編號：

　　承攬方： 簽訂日期：

　　定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協(xié)商，達成以下合同條款。

　　一、 加工成品：

　　二、加工成品質量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

　　1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。

　　2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的'需要。

　　四、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　五、價款或酬金

　　價款或酬金按照如下約定計算：

　　六、驗收標準和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發(fā)生問題由承攬方負責修復或退換。

　　七、交貨的時間和地點

　　1、交貨時間： 。

　　2、交貨地點：定作方工廠內

　　八、包裝要求

　　1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。

　　九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。

　　十、費用結算

　　結算時間：

　　十一、承攬方的違約責任

　　1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式 份。

　　甲方： 蓋章：

　　簽約人： 職務： 電話號碼：

　　已方： 蓋章:

　　簽約人： 職務： 電話號碼：

　　時間： 年 月 日

【承攬合同】相關文章：

承攬合同06-12

承攬合同模板06-15

承攬合同范例06-12

承攬合同的范本06-12

最新承攬合同06-12

承攬加工合同03-24

承包承攬合同02-10

承攬服務合同12-23

模板承攬合同12-27

服務承攬合同11-25